监理工程师考试真题（精选多篇）

推荐第1篇：监理工程师《概论》考试真题

2017监理工程师《理论与法规》考试真题及答案解析

一、单选题：

1.建设工程监理是指监理单位（

）。

A.代表建设单位对施工承包单位的监督管理

B.代表工程质量监督机构对施工质量进行监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理

2.建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理（

）。

A.服务性

B.独立性

C.科学性

D.公正性

3.现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是（

）。

A.服务对象的多样性

B.通过经济手段引导推进的制度 C.具有完善的诚信体系

D.具有监督功能

4.根据《关于 落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是（

）。

A.检查施工现场施工起重机械验收手续

B.检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况

C.检查施工单位整体提升脚手架验收手续

D.检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求

5.下列工作中，属于建设准备阶段监理单位各种的是（

）。

A.协助建设单位组织施工招标

B.编制施工组织设计

C.签订产品供货及运输协议

D.组织设计文件评审

6．监理工程师应严格遵守的职业道德守则是（

）。

A．接受继续教育，努力提高职业水准

B．不以个人名义承揽监理业务

C．在规定的职业范围和聘用单位业务范围内从事职业活动

D．保证执业活动成果的质量

7.下列内容中，属于FIDIC工程师职业道德准则的是（

）。

A.能力

B.科学

C.守法

D.诚信

8.下列费用中，属于监理间接成本的是（

）。

A.监理辅助人员的工资、奖金

B.监理人员的劳保费、保险费 C.监理企业交纳的各种税金

D.监理企业经营性业务开支

9.关于建设工程三大目标之间对立关系的说法，正确的是（

）。

A.提高项目功能，可能减少运行费用

B.缩短建设工期，可能提早发挥投资效益 C.提高工程质量，可能减少返工、保证建设工期

D.减少工程投资，可能会降低项目功能 10.关于目标控制效果的说法，错误的是（

）。

A.直接取决于目标控制人员对目标控制效果的评价

B.直接取决于是否将主动控制与被动控制相结合 C.直接取决于采取控制措施的时间是否及时

D.直接取决于目标控制的措施是否得力

11.关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是( )。 A.目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多 B.目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多 C.目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少

D.目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少

12.拟定对目标控制有利的建设工程组织管理棋式，是建设工程目标控制的( )措施， A.组织 B.技术 C.经济 D.合同

13.当采取某项投资控制实施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施，这是建设工程投资的( )。 A.动态控制 B.系统控制 C.全方位控制 D.全过程控制 14.实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是( )。

A.设计阶段

B.招标阶段 C.施工阶段 D.验收阶段 15.按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为（ ）。

A．财产风险和责任风险

B．地区风险和特殊风险 C．投机风险和人身风险

D．基本风险和经济风险

16.下列风险管理目标中，不属于风险事件发生前风险管理目标的是( )。

A.实际损失最小 B.潜在损失最小 C.风险忧减优少 D.风险忧减代价减少 17.建设工程风险识别过程中的核心工作是( )。

A.组建风险识别团队 B.分解建设工程风险 C.建立初始工程风险淸单 D.量化风险等级标准 18.下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是( )。

A.初始淸单法

B.经验数据法 C.风险调查法 D.流程图法 19.建设工程风险中，均包含第三者责任损失的是()。

A.投资风险和进度风险 B.进度风险和质量风险 C.质量风险和安全风险 D.安全风险和投资风险 20.风险自留与其他风险对策的根本区别是（ ）。

A.不改变工程风险的发生率，也不改变工程风险潜在损失的严重性 B.不改变工程风险的发生率，但可改变工程风险潜在损失的严重性 C.改变工程风险的发生率，但不改变工程风险潜在损失的严重性

D.改变工程风险的发生率，也改变工程风险潜在损失的严重性

21.下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时霈考虑的是( )。 A.集权与分权统一原则 B.专业分工与协作统一原则 C.权责一致工程原则 D.才职相称原则 22.平行承发包模式的缺点( )。

A.不利于缩短工期 B.合同数量多，管理困难 C.质量控制难度大 D.不利于业主选择承建单位 23.施工总分包模式的缺点之一是( )。

A.不利于质量控制 B.不利于工期控制

C.总包报价可能提高 D.不利于建设工程的组织管理

24.监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是( )。 A.编制监理大纲 B.编制监理规划 C.组建项目监理机构 D.编制监理实施细则 25.对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是( )。

A.权责一致原则

B.才职相称原则 C.弹性原则 D.集权与分权统一原则 26.关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是( )。 A.矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B.直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C.直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D.职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 27.下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是( )。

A.信息沟通上要建立制度

B.工作分工上要职责分明 C.矛盾调解上要恰到好处

D.成绩评价上要实亊求是 28.监理规划編制完成后，应经( )审核批准后实施。

A.监理单位负责人 B.监理单位技术负责人 C.总监理工程师 D.项目监理机构技术负责人 29.关于监理规划作用的说法，错误的是( )。

A.监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作 B.监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据 C.监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

D.监理规划是监理主管部门和建设单位应长期保存的工程档案之一 30.下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是( )。

A.落实质量责任 B.制定协调程序 C.组织平行检验 D.优化信息流程 31.在代理型CM模式下，CM合同价格为( )。

A.CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合两价 B.CM费+GMP C.CM费 D.GMP 32.关于CM模式的说法，正确的是( )。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位 B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系 D.非代理埋CM模式中，CM单位是业主的咨询单位 33.建设工程采用EPC模式的基本特征之一是( )。

A.业主承担大部分风险

B.由业主聘请的“工程师”管理工程

C.采用可调总价合同

D.承包商承担大部分风险 34.关于PArtnEring模式特征的说法，错误的是( )。 A.PArtnEring模式要求各方高层管理者参与并达成共识

B.PArtnEring协议规定了参与各方的目标、权利和义务 C.PArtnEring模式的参与者出于自愿

D.PArtnEring模式强调信息开放与资源共享

35.ProjECt Controlling与建设项目管理的相同点是( )。

A.服务对象相同 B.控制目标相同 C.服务时间相同 D.工作内容相同 36.列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后(月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。

A.3 B.6 C.9 D.12 37.关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是( )。 A.所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章

B.建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷 C.工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件

D.既有文字材料又有图纸的案卷，应将文字材料排前，图纸排后 38.需经过总监理工程师审核签认后报送建设单位的用表是( )。

A.费用索赔审批表 B.工程款支付证书 C.工程临时延期审批表 D.工程暂停令 39.根据《建设工程文件归档整理规范》，建设单位应短期保存的文件是（ ）。

A.监理工作总结

B.月付款报审与支付凭证 C.合同变更材料

D.工程开工/复工暂停令 40.下列工作用表中，属于监理单位用表的是（ ）。

A．工程最终延期审批表 B．监理工程师通知回复单 C．分包单位资格报审表 D．工程变更单 44.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（

）实施监理，并对建设工程安全生产承担管理责任。

A．工程监理合同

B．建设工程合同

C．设计文档

D．工程建设强制性标准

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选。本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 51.关于建设工程监理性质的说法，正确的有（

）。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

E.公益性 52.项目建议书的内容包括（

）。

A.项目提出的必要性和依据

B.投资估算、资金筹措及还贷方案设想 C.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想

D.项目建设重点、难点的初步分析 E.环境影响的初步评价

53.对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（

）。

A.负责筹措建设资金

B.组织编制项目初步设计文件

C.审核项目概算文件 D.拟定生产经营计划

E.提出项目后评价报告

54.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（ ）。 A项目施工单项合同估价为150万元

B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元 C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元 D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元 E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元

55.根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（ ）。

A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***

B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***

C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂

D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包

E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 56.根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（ ）

A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标

B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的*** C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者

E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人 57.在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有（ ）。

A．数据编码

B．数据积累

C．数据分析

D．数据整合

E．数据修正

58.根据《合同法》，关于要约与承诺的说法，错误的有（ ）。

A.要约是希望与他人订立合同的意思表示 B.要约邀请是合同成立过程的必要过程

C.要约到达受要约人可以撤回 D.承诺是要约人同意要约的意思表示

E.承诺的内容应当与要约的内容一致

59.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（ ）。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 B.屋面防水工程为3年 C.供热系统为2个采暖期 D.电气管道工程为3年 E.给排水管道工程为3年 60.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有（ ）。

A．不得压缩合同约定的工期

B．由具有相应资质的单位安装、拆卸施工起重机械

C．对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查 D．应当在施工组织设计中编制安全技术措施 E．对因施工可能造成毗邻构筑物、地下管线变形的，应采取专项防护措施

61.根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的有（ ）。

A.审批监理实施细则 B.组织审核分包单位资质 C.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 D.处置发现的质量问题和安全事故隐患 E.参与工程变更的审查和处理

62.下列行为中，属于注册监理工程师职业道德守则的有（ ）。

A.不以个人名义承揽监理业务 B.在企业所在地范围内从事执业活动 C.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项 D.坚持独立自主地开展工作 E.保证执业活动成果达到质量认证标准

63.下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有（ ）。

A.依据本人能力从事相应的执业活动 B.对本人执业活动进行解释和辩护 C.在规定的执业范围内和聘用单位业务范围内从事执业活动

D.接受继续教育，努力提高执业水准 E.保管和使用本人的注册证书和执业印章 64.关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有（ ）。 A.平行承发包模式的优点是有利于投资控制

B.项目总承包模式的缺点是不利于投资控制

C.项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小 D.项目总承包模式的优点是有利于进度控制

E.平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位 65.项目监理机构的组织结构设计工作内容包括（

）。

A．确定项目监理机构目标

B．选择组织结构形式

C．划分项目管理机构部门 D．制定岗位职责和考核标准

E．制定工作流程和信息流程

66.关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（

）。

A.监理单位之间的配合需建设单位协调

B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理

C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调 D.各家监理单位各负其责

E.建设单位合同管理工作较为容易

67.***建设单位提交的监理工作总结报告内容包括（

）。

A.监理大纲的主要内容及编制情况

B.工程监理合同履行情况 C.监理任务及目标完成情况

D.建设单位提供的设备清单 E.监理工作终结情况的说明

68.下列原则中，属于实施建设工程监理应遵循的原则有（

）。

A.权债一致

B.综合效益

C.严格把关

D.利益最大

E.热情服务 69.下列总监理工程师职责中，可以委托给总监理工程师代表的有（

）。

A.组织审查专项施工方案

B.组织审核分包单位资质

C.组织工程竣工预验收 D.组织审查和处理工程变更

E.组织整理监理文件资料 70下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的有（

）。

A.施工备忘录签发制度

B.施工组织设计审核制度

C.工程变更处理制度 D.监理工作日志制度

E.监理业绩考核制度 71.下列实行专业分包的工程中，专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有（

）。

A.深基坑工程

B.附着式升降脚手架工程

C.起重机械安装拆卸工程 D.高大模板工程

E.拆除、爆破工程

72.项目监理机构在施工阶段进度控制的任务有（

）。

A.完完善建设工程控制性进度计划

B.审查施工单位专项施工方案

C.审查施工单位工程变更申请

D.制定预防工程索赔措施

E.组织召开进度协调会 73.建筑信息建模（BIM）技术的基本特点有（

）。

A.协调性

B.模拟性

C.经济性

D.优化性

E.可出图性 74.见证取样的检验报告应满足的基本要求有（

）。

A.试验报告应手工书写

B.试验报告采用统一用表

C.试验报告签名一定要手签 D.注明取样人的姓名

E.应有“见证检验专用章” 75.项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有（

）。

A.未按审查通过的工程设计文件施工

B.未经批准擅自组织施工的

C.在工程质量方面存在违规行为的

D.在工程进度方面存在违规行为的 E.使用不合格的工程材料的

76.根据《建设工程监理规范》，工程质量评估报告包括的内容有（

）。

A.工程参建单位情况

B.工程质量验收情况

C.专项施工方案评审情况

D.竣工资料审查情况

E.工程质量安全事故处理情况

77.下列过程中，监理文件资料暂由建设单位保管的有（

）。

A.维修工程

B.停建工程

C.缓建工程

D.改建工程

E.扩建工程 78.建设工程风险初始清单中，属于非技术风险的有（

）。

A.设计风险

B.施工风险

C.经济风险

D.合同风险

E.材料风险 79.采用工程保险方式转移工程风险时，需要考虑的内容有（ ）。

A.保险安排方式

B.保险类型选择

C.保险人选择

D.保险合同谈判

E.保险索赔报告

80.关于计划性风险自留的说法，正确的有（

）。

A.计划性风险自留是有计划的选择

B.风险自留一般单独运用效果较好

C.应保证重大风险已有对策后才使用

D.在风险管理人员正确识别和评价风险后使用 E.通常采用外部控制措施来化解风险

推荐第2篇：公路监理工程师考试案例真题

理论大题：

1、（1）风险管理的概念？（2）风险管理步骤（3）风险控制和决策的基本形式有哪些？

2、：某二级公路，概算3200万元，施工监理合同估算55万元。招标计划：自选三人组成评标委员会，综合评标法，财务能力权值达90%，评标办法在开标的时候公布。

（1）监理是否必须进行招标？为什么？

（2）能否进行邀请招标？如果能，要办什么手续？

（3）计划有什么不妥？

经济大题：

一、第一大题目1.预付款：6500*10%＝650万元

2.A的单价：建安工程费的计算，结果是818.88元

3.第8个月应付款：1）总计量款＝500万元+ B工作的单价*460

2）扣除预付款650/5=130万

3）扣除质保金：

4）第8月应付款为：总计量款－预付款－质保金

4.第14月应付款：1）总计量款为600万-可调整的680*1200+调整后＝

2）扣出保质金（600万-可调整的680*1200+调整后）*5%

3）1－2就是应付款。

二、某工地有一台水泥混凝土搅拌站，其动力依靠工地配备的柴油发电机组供应。假定当地柴油价格为5.00元/kg，人工工资单价为45.45元/工日，发电机组总功率为250kW，拌合站发电机组的基本情况如下表（发电机单价=0.24*（发电机组单价/250KW）：

项 目

机 械 名 称水泥混凝土搅拌站发电机组

折旧费（元/台班）288.73164.18

大修理费（元/台班）61.0268.

41经常修理费（元/台班）162.31194.41

安装拆卸及辅助设施费（元/台班）05.97

人工（工日/台班）7

2电（Kw·h/台班）394.31

柴油（kg/台班）291.21

问题：请计算水泥混凝土搅拌站的机械台班预算单价。

合同大题：

1、关于分包和索赔方面的

2、关于不可抗力承担责任方面的

道桥大题：

1、路基、柔性基层、沥青路面弯沉值的评定？

2、支架、拱架的制作与安装要求？

综合大题：

综合考试第一题：

某高速公路开工里程24公里。建设单位通过施工监理招标，将施工监理工作委托给某监理

单位。监理合同签订后，监理单位立即着手组建项目监理机构。监理单位根据该公路工程特点设置了二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。总监办配备1名总监理工程师和若干名监理员。驻地办配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。总监办和驻地办的主要职责如下：

总监办的主要职责有：（1）主持召开监理交底会；（2）审批施工组织设计；（3）签发支付证书；（4）签发合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和复工令；（5）审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；（6）组织编写监理竣工文件及监理工作报告。

驻地办的主要职责有：（1）主持编制监理计划；（2）主持召开第一次工地会议；（3）审批总体进度计划、重要工程材料及混合料配合比；（4）审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；（5）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录；（6）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；（7）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；

（8）审查交工验收申请，评定工程质量；（9）组织编制监理月报。

建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成：（1）监理合同协议书及附件；（2）中标通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

监理合同中有如下内容：（1）监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”；（2）建设单位有权要求监理单位更换不能按监理合同的约定进行监理服务的监理人员；（3）监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包；（4）监理单位不履行监理职责，或与承包人串通损害建设单位利益，给建设单位造成经济损失，应向建设单位赔偿，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额；（5）建设单位应指定一名授权代表，与监理机构建立工作联系；（6）建设单位在监理合同约定的监理服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向承包人提出。

【问题】：

1.监理单位设置二级监理机构是否合理？为什么？

2.总监办和驻地办配备的监理人员是否合理？若不合理，请说明理由。

3.试说明总监理工程师、驻地监理工程师的任职条件。

4.指出本题所述的二级监理机构中总监办和驻地办的职责有何不妥之处。

5.本工程监理合同的组成是否完备？如不完备，还缺少哪几种文件？

6.若监理合同签订后，监理单位发现监理合同协议书、合同专用条款、合同通用条款对某一问题的规定不一致，应以哪一个文件的规定为准。

7.本题所述监理合同的内容中有何不妥之处？为什么？

第二题：主要内容是有个网络图，工期400天，第一问就是关键路线是什么，如果按此计划施工能否按时完工，第二问是根据施工期间发生的4件事判断可否取得工期及费用索赔（1.下小雨，工程师指令停工，延长十天，损失6万，2基坑塌方延长10天损失XX，3不可抗力之事工作C延长10天（非关键路线上滴）费用10万，4业主变更导致关键路线上E延期30天，损失20万）第三问是工期延长多少，费用能陪多少，为什么？

综合第三题

1、有一工程，原清单工程量10000立方米，实际施工7000立方米，合同约定，超过清单工程量15%进行单价调整。问：（1）计量时施工单位要求按清单10000立方米进行计量，计量工程师应如何处理？为什么？（2）施工招标文件专用合同条款对变更估价是如何决定的。（3）本案例变更后的单价如何确定？

综合第四大题是：甲供沥青，项目经理说只管看出场合格证等，不需检验，有问题找厂家，总监说必须检验才能用，甲方代表说同意项目经理说的，问是否正确？

综合第五道题的问题是：

1、监理人在行使权力前，须经发包人事先批准的10种情况分别是什么？

2、如果属于上述十种情况，但事态紧急有可能造成人员伤亡或财产损失特殊情况，能否不提前经业主批准？监理工程师该如何处理？

推荐第3篇：监理工程师《案例》真题

2016年度全国监理工程师执业资格考试试卷

本试卷均为案例分析题(共6题，每题20分)。要求分析合理，结论正确；有计算要求的。应简要写出计算过程。

试题一(20分) 某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。 事件1：监理规划中明确的部分工作如下： (1)论证工程项目总投资目标； (2)制订施工阶段资金使用计划；

(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划； (4)审查确认施工分包单位；

(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明； (6)协助建设单位确定招标控制价； (7)计量已完工程； (8)验收隐蔽工程； (9)审核工程索赔费用；

(10)审核施工单位提交的工程结算书； (11)参与工程竣工验收； (12)办理工程竣工备案。

事件2：建设单位提出要求：总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。

事件3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。

事件4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出监理工程师通知单。 【问题】

1．针对事件1中所列的工作，分别指出哪些属于施T阶段投资控制工作，哪些属于施工 阶段质量控制工作；对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。 2．指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。 3．事件3中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资 料中的哪些内容? 4．事件4中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求? 试题二(20分) 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。 工程实施过程中发生以下事件。

事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。

事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。

事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。 事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》(GB／T 50328—2001)的要求整理、归档资料，其中包括： (1)工程开工审批表； (2)图纸会审会议纪要； (3)分包单位资格材料；

(4)工程质量事故报告及处理意见； (5)工程费用索赔报告。 【问题】

1．分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。

2．事件2中，总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确?分别说明理由。在发出整改通知后，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施? 3．事件3中，总监理工程师的做法是否正确?说明理由。

4．事件4中所列资料，哪些应向建设单位移交，哪些不移交?哪些由监理单位保存，哪些 不保存? 试题三(20分) 某工程，监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工由甲施工单位承担，B、C标段施工由乙施工单位承担。工程实施过程中发生以下事件。

事件1：A标段基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停今，经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。

事件2：建设单位负责供应的一批钢材运抵A标段现场后，项目监理机构查验了该批钢材的质量证明文件，并按规定进行了抽检。

事件3：B、C两个标段

5、

6、7三个月混凝土试块抗压强度统计数据的直方图如图3-1所示。

图3-1 混凝土强度统计直方图

事件4：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，临时由甲施工单位的安全生产管理人员兼管B、C标段现场安全。

事件5：C标段工程设计中采用隔震抗震新技术，为此，项目监理机构组织了设计技术交底会。针对该项新技术，乙施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。 【问题】

1．针对事件1，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。 2．事件2中，项目监理机构应查验钢材的哪些质量证明文件? 3．针对事件3，指出

5、

6、7三个月的直方图分别属于哪种类型，并分别说明其形成原因。4．事件4中，专业监理工程师应如何处理所发现的情况? 5．事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。 试题四(20分) 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。

事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。 事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。

事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下： (1)在建工程损失26万元；

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元； (3)施工机具损坏损失12万元；

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元； (5)工程清理、修复费用3．5万元。

事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。 【问题】

1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2．指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

3．逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位，分别说明理由。项目监理机 构应批准的补偿金额为多少万元? 4．指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。

试题五(20分) 某工程，甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(单位：d)，各项工作匀速进展。

图5-1 施工总进度计划

工程实施过程中发生以下事件。

事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场，建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。

事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45 d后，建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工15 d，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30 d内完成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费补偿。

事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。

事件4：专业监理工程师巡视时发现，已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。 【问题】

1.事件1中，分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处，说明理由。甲施工单位提交的乙施工单位的分包资格材料还应包括哪些内容? 2．事件2中，考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工程每月(按30 d计)应获得的工程价款分别为多少万元?B分部工程的最终合同价款为多少万元? 3．事件3中，乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天? 4．事件3中，B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响?分别说明理由。 5．写出项目监理机构对事件4的处理程序。

试题六(20分) 某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定： (1)合同工期为130 d；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5 000元／d。

(2)按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，以直接费为计算基础的工料单价法进行计价，间接费率为15％，利润率为5％，综合计税系数为3．41％。

(3)部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／d；自有塔吊设备使用费1 200元／台班，闲置补偿费800元／台班。 工程实施过程中发生以下事件。 事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6—1所示(时间单位：d；箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速进展。

项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。

图6-1 时标网络计划 事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因使工作C持续时间延长5 d的概率是15％，使工作D持续时间延长12 d的概率是20％，使工作G持续时间延长10 d的概率是5％。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。

事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5 d，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18 000元、相应的措施费7 000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。

事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。 【问题】

1．事件1中，应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少? 2．事件2中，直接导致总工期延误5 d的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件，施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少? 3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。 4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。 2016年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

试题一

1．(1)属于施工阶段投资控制工作的有：(2)、(7)、(9)、(10)；(1分) (2)属于施工阶段质量控制工作的有：(4)、(5)、(8)。(1分) (3)第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。(1分) 第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。(1分) 第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。(1分) 第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。(1分) 2．事件2中的不妥之处及正确做法。

(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。(1分) 正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(1分) (2)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。(1分) 正确做法：监理实施细则由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准。(1分) (3)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。(1分) 正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。(1分) 3．根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中如下内容：

(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；(1分) (2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；(1分) (3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；(1分) (4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；(1分) (5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。(1分) 4．监理工程师通知单应对施工单位提出下列要求： (1)指令施工单位停止使用该起重机械；(1分) (2)必须由具有相应资质的单位承担安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手续并签字；(1分) (3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。(1分) 试题二

1．事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序。

(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系。(1分) (2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。(1分) (3)该设计变更的正确处理程序：甲施工单位向监理机构提出的工程变更申请，应提交给总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原 设计单位编制设计变更文件。(3分) 2．(1)总监理工程师向甲施工单位发出整改通知正确。(1分) 理由：甲施工单位属于总承包单位，总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。(1分) (2)总监理工程师向乙施工单位发出整改通知不正确。(1分) 理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系。(1分) (3)采取的措施：总监理工程师应下达工程暂停令，要求承包单位停工整改；整改完毕后经 监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。(3分) 3．总监理工程师的做法正确。

理由：根据有关规定，承包人应在工程变更确定后14 d内，提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14 d内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。(4分) 4．(1)向建设单位移交的资料包括：(1)、(3)、(4)、(5)；不需要向建设单位移交的资料：(2)。(2分) (2)监理单位保存的资料包括：(1)、(2)、(4)、(5)；不需要监理单位保存的资料：(3)。(2分) 试题三

1．项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。(6分) (1)工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24 h内写出书面报告。

(2)监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。

(3)当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。 (4)技术处理方案核签后’，监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理施工质量进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站监理，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

(5)对施工单位完工自检后报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归档。 (6)签发工程复工令，恢复正常施工。

2．项目监理机构应查验钢材的质量证明文件有：钢材的出厂合格证、质量检验或试验报 告等。(2分) 3．(1)5月份的直方图属于孤岛型。(1分) 形成原因：由于原材料发生变化，或者他人顶班作业造成的。(1分) (2)6月份的直方图属于双峰型。(1分) 形成原因：由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。(1分) (3)7月份的直方图属于绝壁型。(1分) 形成原因：由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素造成的。(1分) 4．专业监理工程师对所发现情况的处理方法：专业监理工程师应及时制止，并及时向总监理工程师报告。(2分) 5．(1)项目监理机构组织设计技术交底会不妥。(1分) (2)项目监理机构对乙施工单位拟采用新工艺的处理程序：专业监理工程师应要求乙施工 单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。(3分) 试题四

1．事件1中的不妥之处及正确做法。

(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。(0．5分) 正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(1分) (2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。(0．5分) 正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。(1分) (3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。(0．5分) 正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。(1分) 2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。(0．5分) 正确做法：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中深基坑支护专项施工方案需 经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。(1分) 3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。(0．5分) 因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(1分) (2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5分) 因不可抗力造成承、发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。(1分) (3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5分) 因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。(1分) (4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5分) 因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。(1分) (5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位。(0．5分) 因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。(1分) 项目监理机构应批准的补偿金额：26+3．5＝29．5(万元)。(0．5分) 4．事件4中的不妥之处及正确做法。

(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。(0．5分) 正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。(1分) (2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。(0．5分) 正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改；整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。(1分) (3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。(0．5分) 正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。(1分) (4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。(0．5分) 正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。(1分) 试题五

1．(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。(0．5分) 理由：《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。(1分) (2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。(0．5分) 理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交分包单位资质报审表。(1分) (3)甲施工单位提交的乙施工单位的分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。(2分) 2．(1)B分部工程第1个月应获得的工程价款：500／(75／30)＝200(万元)。(1．5分) B分部工程第2个月应获得的工程价款：500／(75／15)+8＝108(万元)。(1.5分) B分部工程第3个月应获得的工程价款：500／(75／30)+(560-500)+3=263(万元)。(2分) (2)B分部工程的最终合同价款：200+108+263=571(万元)。(0．5分) 3．(1)乙施工单位的做法不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。(0．5分) 正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期的申请。(1分) (2)B分部工程的实际工期是90 d。(1分) 4．B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期影响的判断及理由。

(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了10 d。(0．5分) 理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了15 d，但其自由时差为5 d，就使F分部工程进度推迟10 d。(1分) (2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响：使总工期延长10 d。(0．5分) 理由：由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10 d，而工作F属于关键工作，就使总工期相应延长10 d。(1分) 5．项目监理机构对事件4的处理程序。(4分) (1)下达工程暂停令；

(2)对丙施工单位资质进行审查；

(3)如果丙施工单位资质合格，签发工程复工令；如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工 单位撤换分包单位。

试题六

1． 对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图6-2所示。

图6-2 调整后的时标网络计划(4分) 调整后的总工期是130 d。(0．5分) 2． 直接导致总工期延误5 d的风险事件有：工作C的持续时间延长。(1分) 理由：工作c为关键工作，其持续时间延长5 d会直接导致总工期延长5 d；工作D的总时

差为20 d，其持续时间延长12 d，不会影响总工期；工作G的总时差为20 d，其持续时间延长10 d，不会影响总工期。(2分) 以费用形式表示的施工单位的风险量：[5×5 000+5×900+5×(800／40)×30]×15％=4 875(元)。(3分) 3． 项目监理机构应批准的变更价款为49 947．03元。(0．5分) 应补偿的变更价款：(150×60+5×1200+18 000+7 000)×(1+15％)×(1+5％)×(1+3．41％)=49 947．03(元)。(3分) 项目监理机构应给予5 d的工期补偿。(1分) 理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。(1分) 4． 项目监理机构应批准的窝工补偿费为7 900元。(0．5分) 理由：工作G的窝工补偿费=30×5×120／20=900(元)。(1分) 工作H的窝工补偿费＝30×5×800／40+800×5＝7 000(元)。(2分) 项目监理机构应批准的窝工补偿费＝900+7 000＝7 900（元)。(0．5分)

推荐第4篇：监理工程师考试《合同管理》真题解析

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析

一、单项选择题

1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（ ）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构

D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。

3、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、延伸代理 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。

5、关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。 A、公民个人不得作为保证人

B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。

6、关于抵押的说法，正确的是（ ）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

7、关于留置的说法，正确的是（ ）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

8、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。 A、3 B、5 C、7 D、10 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。参见教材P37。

9、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（ ）。 A、保险单列明的建筑期保险终止日 B、工程所有人对全部工程验收合格之日 C、工程所有人实际占用全部工程之日 D、工程所有人使用全部工程之日 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

10、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（ ）。 A、列明“通用合同条款”

B、明确“投称人须知”正文中的未尽事宜 C、明确“投标人须知”的修改内容 D、判明评标的方法和因素 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

11、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（ ）。 A、施工招标项目必须有标底 B、标底应当在开标时公布 C、标底应当作为评标的依据 D、一个项目可以有几个不同的标底 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。

12、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（ ）天，应相应延长投标截止时间。 A、5 B、10 C、15 D、20 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标文件的澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。参见教材P32。

13、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。 A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理 C、投标保证金有效期应当长于投标有效期

D、中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

14、关于评标委员会的说法，正确的是（ ）。 A、评标委员会成员的名单应当保密 B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。参见教材P34。

15、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（ ）。 A、投标人可以主动要求进行说明

B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容 C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明 D、投标人的说明应当采用书面形式 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

16、根据《招标投标法》，应由（ ）确定中标人。 A、招标人 B、招标代理机构 C、评标委员会 D、招标投标监督机构 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

17、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（ ）。 A、1800万元，1800万元 B、1800万元，1770万元 C、1830万元，1800万元 D、1830万元，1770万元 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。参见教材P42。

18、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（ ）万元。 A、2 B、4 C、10 D、20 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。则本题投标保证金=200×2%=4（万元）。参见教材P33。

19、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（ ）。 A、不宜将交货期作为评标内容 B、宜将报价最低者作为中标人

C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法 D、宜采用综合评估法 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。 20、关于设计招标内容的说法，正确的是（ ）。 A、设计招标无法提出具体的工作量 B、设计招标无法要求完成的时间 C、设计招标无法限定工作范围 D、设计招标无法提出技术指标 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。

21、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（ ）。 A、报价最低者 B、评标得分最低者 C、评标得分最高者 D、评标价最低者 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

22、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（ ）。 A、投标保证金额不足，属于细微偏差 B、备品备件的价格可以单独报价

C、单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差 D、评标时不应考虑运费问题 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

23、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（ ）。 A、设计招标文件无法限定项目的工作范围 B、设计投标文件应按工程量清单填报报价 C、设计评标应按投标报价高低排定次序 D、设计评标时主要关注设计方案优劣 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

24、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。 A、发包人只能是建设单位

B、特殊情况下，承包人可以没有设计资质 C、承包人的综合资质只设甲级 D、承包人的行业资质只设甲级 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。参见教材P65。

25、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（ ）。 A、保证设计质量是发包人的责任 B、保护双方知识产权是双方的共同责任 C、外部协调工作应由承包人自行完成 D、设计人不承担参加工程验收的责任 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

26、《标准施工招标文件》的适用范围是（ ）。 A、大型复杂的工程项目 B、多元投资主体的工程项目 C、工期在一年之内的工程项目 D、跨行业的工程项目 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。参见教材P75。

27、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（ ）之日止。 A、工程竣工验收 B、工程缺陷责任期满 C、签发工程移交证书 D、签发最终结清证书 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

28、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（ ）。 A、在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项 B、监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行 C、发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D、监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

29、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（ ）负责投保，并承担保险费用。 A、发包人 B、承包人 C、发包人和承包人 D、监理人 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。 30、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。 A、投标截止日 B、开标之日

C、中标通知书发出之日 D、投标截止日28天 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

31、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（ ）责任补偿。 A、发包人 B、承包人

C、事件的风险责任人 D、监理人 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。

32、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（ ）。 A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知 B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知 C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划 D、组织编制施工“合同进度计划” 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

33、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（ ）。 A、承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限 B、合同协议书中写明的施工总日历天数

C、承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限 D、承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

34、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（ ）。 A、施工技术事故 B、异常恶劣天气 C、不可抗力

D、因设计缺陷导致的设计变更 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。参见教材P97。

35、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（ ）。 A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行 C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

36、承包人对施工专业分包管理的职责是（ ）。 A、负责专业分包工程的施工组织管理 B、审查专业工程分包人的质量保证体系 C、选派分包工程的项目经理

D、负责对分包工程进行全面的质量检查 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

37、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（ ）。

A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用 B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用 D、暂估价属于签约合同价的组成部分 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

38、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（ ）。 A、暂列金额未包括在签约合同价内 B、暂列金额不可以计日工方式支付 C、暂列金额可能全部使用或部分使用 D、暂列金额应按合同规定全部支付给承包人 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

39、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。 A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B、承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体 C、发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任 D、分包人的资格能力应由发包人审核 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。

40、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（ ）。 A、将无条件补偿条款写入合同协议书 B、将有条件补偿条款写入合同附录 C、承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担 D、将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款 【正确答案】 A 【答案解析】 注：本题目无正确答案。

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A、B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和（或）工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

41、《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（ ）。 A、承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B、承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C、承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用 D、承包人向发包人的投标报价 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

42、建设项目设计施工总承包方式的优点是（ ）。 A、可缩短建设周期 B、可降低工程成本 C、可优化设计方案 D、可加大监理人监督力度 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。参见教材P109。

43、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（ ）。 A、外观检验法 B、衡量法 C、经验鉴别法 D、物理检验法 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括：（1）衡量法；（2）理论换算法；（3）查点法。参见教材P130。

44、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（ ）。 A、提供维修所需的工具 B、交付设备

C、提供设备必要的包装 D、提供设备的易损备件 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

45、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（ ）。 A、工程师颁发工程接收证书后一次性返还 B、工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C、工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还 D、工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

46、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。 A、指定分包商直接与业主订立合同

B、指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分 C、承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费 D、指定分包商对其违约独立承担责任 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

47、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（ ）。 A、GMP为合同承包总价 B、节约的GMP全部归CM承包商 C、节约的GMP全部归业主

D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B、C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

48、风险型CM合同的计价方式是（ ）。 A、固定总价 B、成本加酬金 C、固定单价 D、可调单价 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

49、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（ ）。 A、由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定 B、由雇主聘请的项目经理负责组织协调 C、由工程师负责裁决

D、由承包商与项目经理共同处理 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。参见教材P142。

50、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（ ）。 A、管理合同 B、目标合同 C、标价合同 D、成本补偿合同 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

二、多项选择题

1、建设工程合同的特征有（ ）。 A、合同主体的严格性 B、合同订立的短暂性 C、合同标的的特殊性 D、合同履行期限的长期性 E、合同形式的非要式性 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的的特殊性；（3）合同履行期限的长期性；（4）计划和程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

2、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（ ）。 A、某商业银行北京分行 B、某股份有限公司

C、尚未完成改制的某国有企业 D、某项目经理部

E、某施工企业法定代表人 【正确答案】 BC 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A、项目经理是施工企业的代理人 B、项目经理是项目经理部的代理人

C、施工企业应对项目经理的行为承担民事责任 D、项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任 E、项目经理应对其行为承担民事责任 【正确答案】 AC 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

4、关于保证担保方式的说法，正确的有（ ）。 A、保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B、当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任 C、以公益为目的的事业单位不能作为保证人 D、连带责任保证的责任重于一般保证的责任 E、保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位、企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

5、关于质押担保方式的说法，正确的有（ ）。 A、质押中的质物需转移占有 B、专利权可以质押 C、股权不可质押

D、建设用地使用权不可质押 E、土地所有权可以质押 【正确答案】 ABD 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的蕋金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

6、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（ ）。 A、适用于设计—施工一体化的总承包项目 B、适用于依法强制监理的项目 C、适用于所有招标项目

D、只适用于公开招标的设计施工总承包项目 E、适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目 【正确答案】 AE 【答案解析】 本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

7、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（ ）。 A、招标文件 B、招标范围 C、招标方式 D、招标组织形式 E、中标人 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

8、关于招标有效期的说法，正确的有（ ）。 A、投标有效期从投标截止日期开始起算 B、投标有效期对投标人有约束力 C、招标人在投标有效期内完成评标即可 D、投标有效期内应完成合同签订工作 E、投标有效期在合同订立后自动终止 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

9、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（ ）。 A、投标人撤回已提交的投标文件 B、投标人撤销已提交的投标文件 C、投标人拒绝延长投标有效期 D、中标人拒绝订立合同 E、中标人拒绝提交履约保证金 【正确答案】 DE 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

10、关于投标人资格审查的说法，正确的有（ ）。 A、本标段的监理人不能参加施工投标 B、由招标人进行资格审查

C、财产被接管不是否决投标资格的理由 D、类似项目业绩应当是资格审查的内容 E、资格审查一般采用合格制 【正确答案】 AD 【答案解析】 本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

11、关于工程设计招标范围的说法，正确的有（ ）。

A、所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分 B、不能对施工图设计单独进行招标 C、可以采用设计全过程总发包的一次性招标 D、可以采用分单项的设计任务发包招标 E、勘察与设计应当分开招标 【正确答案】 CD 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

12、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（ ）。 A、所有的工程设计都应当通过招标发包 B、所有的工程设计都应当通过邀请招标发包 C、依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D、工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E、依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标 【正确答案】 DE 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

13、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（ ）。 A、投标人持有的资质证书 B、企业专业技术人员的数量 C、同类工程设计经历 D、特定行业工程设计经历 E、项目所在地区设计经历 【正确答案】 ABC 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查：资质审查、能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

14、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（ ）。 A、发包人应提供的资料 B、勘察现场交通情况 C、勘察成果的提交 D、勘察费用的支付 E、合同争议的解决 【正确答案】 ACDE 【答案解析】 本题考查的是建设工程勘察、设计合同示范文本。合同条款的主要内容包括：工程概况；发包人应提供的资料；勘察成果的提交；勘察费用的支付；发包人、勘察人责任；违约责任；未尽事宜的约定；其他约定事项；合同争议的解决；合同生效。参见教材P61。

15、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（ ）。 A、项目建议书应由承包人完成 B、设计依据的标准应由发包人提出 C、发包人应为设计人提供现场服务 D、设计合同的违约金属于法定而无需约定 E、应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式 【正确答案】 BC 【答案解析】 本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。选项A，项目建议书是发包人提供的；选项D，违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等；选项E，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。参见教材P65。

16、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（ ）。

A、结合行业特点，编制本行业中通用合同条款 B、不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C、结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D、“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触 E、“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款” 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。选项A，各行业编制的标淮施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项E，除“通用合同条款” 明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款” 的规定相抵触。参见教材P75。

17、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（ ） A、提出开工申请

B、办理临时道路通行审批手续 C、编制施工组织设计

D、提交工程质量保证措施文件 E、负责管理施工控制网点 【正确答案】 ACDE 【答案解析】 本题考查的是承包人的义务。选项B属于发包人的义务；参见教材P8

3、84。

18、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（ ）。 A、监理人是受发包人委托的发包人代表 B、监理人是受发包人聘请的管理人

C、监理人属于施工合同履行管理的独立第三方 D、监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E、监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织 【正确答案】 BE 【答案解析】 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A，属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表；选项C，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，厲于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D，不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；参见教材P77。

19、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（ ）。 A、招标文件

B、投标函及投标函附录 C、中标通知书 D、工程量清单 E、合同协议书 【正确答案】 BCE 【答案解析】 本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合问条款；技术标淮和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件参见教材P78。

20、根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（ ）。 A、审定施工方案 B、组织设计交底 C、提供施工现场 D、约定开工时间

E、讨论通过施工组织设计 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是发包人的义务。选项AE均为监理人的任务。参见教材P84。

21、根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（ ）。 A、增加工作内容 B、提供图纸延误

C、出现异常恶劣的气候条件 D、发包人延迟提供建筑材料 E、现场查勘滞后 【正确答案】 ABCD 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项E，现场查勘滞后属于施工方责任。参见教材P97。

22、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（ ）。 A、分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工 B、分包工程作业人员严重不足

C、分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施 D、分包工程施工进度不符合分包合同工期要求 E、分包工程出现停工 【正确答案】 AC 【答案解析】 本题考查的是监理人对专业施工分包合同履行的管理。虽然由承包人负责分包工程施工的协调管理，对分包工程施工进度进行监督，但如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调。如分包工程施工与合同进度计划偏离较大而干扰了同时在现场其他承包人的施工；分包工程施工进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施等情况。参见教材P108。

23、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（ ）。

A、专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B、专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用 C、专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计 D、专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E、专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险 【正确答案】 ABCE 【答案解析】 本题考查的是施工分包合同概述。选项D，劳务分包合同规定，全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任，承包人承担缺陷责任期和保修期内的修复缺陷责任。参见教材P10

3、104。

24、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（ ）。 A、总承包合同的承包人可以是联合体 B、联合体协议经联合体成员协商一致可以修改 C、联合体协议为总承包合同的附件

D、监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作 E、联合体成员的内部分工不是总承包合同内容 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议；选项E，联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，是总承包合同的内容。参见教材P110。

25、根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（ ）。

A、发包人未能按时提供文件 B、发现文物 C、行证审批延误

D、发包人原因造成工期延误 E、出现异常恶劣气候条件 【正确答案】 BCE 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项A可以索赔利润；选项D可以索赔利润。参见教材P122。

26、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（ ）。 A、买方有权检验货物，且不支付额外费用 B、检验货物的地点应为货物的最终目的地 C、卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书 D、卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E、卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件 【正确答案】 ACE 【答案解析】 本题考查的是设备采购合同的交付。选项B错误，检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行；选项D错误，检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。参见教材P136。

27、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（ ）。 A、工程师可以行使施工合同中规定的权力

B、除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制 C、工程师应当以雇主的名义作出指示 D、工程师在施工合同履行期间独立工作 E、工程师属于雇主人员 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项C错误，工程师在施工合同履行期间独立工作。参见教材P139。

28、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（ ）。 A、以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属 B、以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C、承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用 D、雇主承担不可抗力的风险责任

E、承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任 【正确答案】 AD 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，我国以不可抗力发生的时点来划分后果责任，FIDIC施工合同并不是；选项C，承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用；选项E，雇主承担风险责任，延误的工期相应顺延，承包商受到损害的费用由雇主给予支付。参见教材P141。

29、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（ ）。 A、CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务 B、CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理 C、CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同 D、CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E、CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。本题考查的是美国AIA合同文本。选项C，施工阶段自己施工部分相当于总承包商，不在CM工作范围。CM工作则是负责对自己选择的施工分包商和供货商，以及雇主签订合同交由CM负责管理的承包商和指定分包商的实施进行组织、协调、管理。参见教材P145。 30、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（ ）。 A、项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告 B、承包商可以提出召开早期警告会议 C、承包商负责记录早期警告会议建议或决定 D、雇主主持早期警告会议

E、地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议 【正确答案】 ABE 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。选项C，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。选项D，项目经理主持早期警告会议。参见教材P144。

推荐第5篇：公路监理工程师考试合同管理真题

合同

1、在某公路工程施工招标投标中，中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李四谈判并签订了施工合同，该合同经公证机构公证有效。同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程的施工监理工作，并已于签订了监理合同。在该工程项目施工初期，经监理工程师审查并取得业主批准，北方路桥公司将其承建工程的一部分分包给光明建筑公司，并与之签订了分包合同。试分析：

（1）上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些？试作简要分析。

（2）上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么？

（3）在签订施工合同中，张三与李四的法定身份各是什么？

答：（1）所给的背景材料中涉及的合同法律关系有三个。

①建设单位与北方路桥公司之间签订了施工合同，他们之间存在施工合同法律关系。

②建设单位与诚信监理有限公司之间签订了监理合同，它们之间存在着监理合同法律关系。

③北方路桥公司于光明建筑公司之间签订了分包合同，它们之间存在着分包合同法律关系。

（2）施工合同法律关系中的三要素是： ①主体：建设单位和北方路桥公司； ②客体：该工程项目；

③内容：合同中建设单位和北方路桥公司的权利和义务。

（2）在签订施工合同中，张三的法定身份是问题代理人；李四的法定身份是发的代表人。

2、2006年4月5日，某管理建设单位与广通路桥公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担，事后，第二分公司有与兴达建筑公司签订了分包合同，有盖建筑公司分包公路部分施工任务，合同金额660万元，4月20日正式施工。2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。该建筑公司不予理睬。5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，与5月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答一下问题：

（1）依法确认总承包合同及分包合同的法律效力。

（2）该案例重合同的法律效力应由哪个机构确认无效？

（3）交通主管部门的否有全责令停工？ （4）合同纠纷的法律责任如何解决？ 答：（1）该案例中的总包合同有效。该案例的包分合同无效，原因是：①第二分公司不具有法人资格，既不具备成为合同主体的资格；②第二分公司将总合同金额66%的关系施工任务法宝给建筑公司，违反了有关法律法规的强制性规定；③该分包合同的签订未经建设单位同意；④该建筑公司可能尚未取得相应的资质等级证书，不具备承揽该项工程的从业资质条件。

（2）该合同的法律效力应由人民法院或仲裁机构确认无效。

（3） 交通主管部门有权责令兴达建筑公司停工。

（4）合同纠纷双方均有过错，应分别承担相应的法律责任，依法宣布粉白合同无效，终止合同。对建筑公司已完成的合格工程，有路桥工程总公司按规定支付实际费用（不包括利润），但不承担违约责任。

3、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价1000万元人民币，勘察估算价43万元人民币，设计估算价100万人民币监理估算价57万元人民币。在施工招标过程中，业主委托该省交通厅进行招标，按照法律程序确定已公开招标的方式分阶段招标。试解答以下问题：

（1）按照《公路工程施工招标管理办法》规定，必须进行招标的工程项目是什么？

（2）公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么？

（3）该工程项目各阶段应进行哪些招标 （4）该题目中有两处不妥，请找出来。 答：（1）《公路工程施工招标投标管理办法》要求必须进行招标的项目是：①投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目；②施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目；③法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。

（2）勘察、设计、设备采购、监理必须进行只能的标准是：①重要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；②勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在50万元人民币以上。

（3）该工程项目各阶段 惊喜招标有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。

（4）不妥之处是：①交通厅主持经常招标。 业主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。②法律规定各阶段已公开招标。但符合条件，经主管部门审核批准后，可以江西偶那个邀请招标，或由业主直接委托。

例如本题中的工程勘察，由于不满足招标条件，就可以在办理相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。

4、某公路工程施工项目估算总投资3500万元，建设工期16个月，工程采用公开招标方式确定施工单位，建设单位按照有关规定进行公开招标。

根据该施工项目的具体情况，建设单位按规定妖气参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。

拟参加投标的5家单位中A、B、D为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质。而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位提出准备组织联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，假设单位同意C单位联合投标并明确向A单位暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该工程，同意与C联合投标。是A和C联合投标获得成功。

试解答一下问题： （1）简述公路工程施工招标的公开招标程序。

（2）在上述招标过程中，作为该项目的静安寺单位去行为是否合法？为什么？

（3）从上述材料来看，A和C组成的投标联合体是否有效？为什么？

（4）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？

答：（1）公路工程施工公开招标的程序一般为：①确定招标方式；②编制投标资格预设文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；③发布招标公告，发售投标资格预审结果报交通主管部门备案；④对潜在投标人进行资格审查，阻隔预审结果报交通主管部门备案；⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；⑥组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会；⑦接受投标人的投标文件，公开开标；⑧组建评标委员评标，推荐中标候选人；⑨确定招标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示；⑩发出招标通知书；11 与招标人订立公路工程施工合同。

（2）作为建设单位其行为不合法。 因为，作为建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥B、D、E三单位可能招标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得闲着投标人之间的竞争的强制性规定。

（3）A和C组成的投标联合体无效。 因为，根据《投标招标法》及《公路工程施工招标投标管理办法》规定，两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方就应具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体条件的要求，所以是无效的。

（4）招标人与投标人串通投标的行为表现为：

①招标人在开标前启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；②招标人向投标人泄露标底；③招标人与投标人商定，投标时压低会抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；④招标人预先能定招标人；⑤其他串通投标行为。

组成中技术规范在图纸签名，采用综合单价，发包人委托监理单位进行施工监理， 在施工综合发生如下争议事件：

在某桥面施工时，按技术规范要求，在该桥桥面找平混凝土施工完成后，应在找平层上喷洒一层沥青交接材料底层及三层防水沥青，三施工图上没有标明，工程量清单中也没有出现该项工作。承包人认为，它们只是按图施工，既然图纸没有要求，它们也就没有责任再去喷洒沥青交接材料底层及三层防水沥青，如果要求他们做该项防水处理工作，发包人必须针对该项防水处理工作支付相应费用。但监理人明确指示承包人必须按技术规范要求进行该防水处理工作，且不再增加任何费用。

试问监理人的指示是否符合合同要求？为什么、

答：监理人的指示符合合同要求。因为：（1）按照合同文件的优先次序，技术规范排在图纸的前面，应该首先执行技术规范的要求。（2）该项目采用综合单价，清单中没有出项防水处理子目，按合同文件解释，应视为承包人在投标报价时综合考虑了防水处理费用，并综合摊销到有关子目中每股不能给予支付费用。

6某公路工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在进行某通道台背回填时，承包人发现图纸与技术规范要求不一致。技术规范要求回填为宽度不小于50cm，塑性指数不大于12的粘土，而图纸中规定回填为宽度不小于2m的天然砂砾。承包人认为，投标报价是按技术规范进行的，按技术规范施工符合合同要求。而发包人认为按设计图纸施工更有利于保证工程责令，书面明确要求监理人指示招标人必须按设计图纸进行施工。 试解答一下问题：

1、承包人是否有权拒绝发包人的这一要求？

2、针对发包人的此项有权，承包人应采取这样的处理方式来维护自身的利益？

答：（1）无权拒绝发包人的这一要求。理由如下：①根据合同条款的规定发包人的要求实际上已构成变更。发包人有权提出他认为有必要进行的变更。②监理人有权向承包人发出指示，承包人收到监理人发出的指示后应遵照执行。监理人向承包人发出的指示构想变更的，应按合同条款关于变更有关规定处理。

（2）承包人应根据合同的规定，认为这是发包人提出的变更要求。

承包人应做以下工作：①承包人应按合同条款的有关规定，办理相应的变更手续。②承包人应在收到变更指示后的14天内，向监理人涂胶变更报价书，报价内容应根据合同条款规定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。③变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。④按照合同条款的规定与监理人和发包人商定变更价格。

7、某公路稿件项目，合同文件采用《公路工程标准是招标文件》合同条款。该工程合同工程量清单中圬工挡土墙基础的单价是170元／m3，而文字大写却是：每立方米壹佰柒拾万元整。

试问对该圬工挡土墙基础支付时，应该采用的单价是多少？为什么？

答：支付时，应该采用的单价是170元／m3.

因为按照合同条款规定的合同文件的优先次序，应首先执行投标函中的报价。

委托监理人进行偶那个施工监理。高工程施工过程中陆续发生了如下事件：（1）在进行某段路基施工时，因下雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了地狱工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天程序了50年一遇特大暴雨，承包人在2006年10月20日直接向发包人提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，雨期发包人给予5天的工期补偿及相关费用10万元。（2）某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包人为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，机会在夜间加班进行混凝土浇筑该报告得到了监理人的提准。但在施工过程中相差周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常信息，阻止承包人在夜间今次那个施工，指使该段挡墙没能按批注的机会工期完工，并将会应承整个工程的工期推迟5天完成。成年人在和规定的时限内立即相见了提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，要求发包人给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。针对上述两项事件，该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立？为什么？

答：（1）该项延长工期和增加费用的索赔不成立。原因如下：第一，承包人要求延长工期和增加费用的索赔提出时间超过了合同规定的时限要求。

合同条款规定：①承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；②承包人应在法出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；③索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响是实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；④在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要记录和证明材料。第二，承包人提出延长工期和增加费用的索赔程序不正确，承包人影响监理人条件延长工期和增加费用的索赔意向通知书及索赔通知书，而不是提交发包人。

（2）承包人要求延长工期和增加费用的索赔不成立。因为这完全是承包人自身不妥当的施工组织造成的。虽然监理人批准了计划，但不能因此而解除承包人应负的责任或义务。

重新打开检验有什么规定，试简述之。

答：《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款的规定如下：（1）通知监理人检查经承包人自检确认的工程阴部部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。京津路人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能尽享覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。（2）监理人未到场检查监理人未按约定的时间进程检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按合同条款的约定重新检查。（3）监理人重新检查承包人按合同条款的有关规定（即景监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖）覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进程钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。景检验证明工程质量符合合同要求的，有发包人承担此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；景检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误有承包人承担。（4）承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，有此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

10、《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的合同文件的优先顺序是什么？请简述之。

答：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，互为说明，如出现相互矛盾的情况，以合同条款规定的合同文件次序在先者为准。

《公路工程标准施工招标文件》92009年版）合同讨论规定的解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判工程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书：（3）投标函及投标函附录；(4)项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款：（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。

11、某工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该合同工程量清单中有桥台台背回填子目，其土方数量为450m3,但没有单价。工程中承包人按要求完成了改桥台背回填，实际完成的工程量为460m3，且资料合格。承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。试分析监理人的做法是否合理？为什么？

答：监理人的做法是合理的。因为《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，“承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付”。因此可以认为，承包人在投标报价时已将该桥台台背回填土方的单价包括在其他在子目单价中，故不应再单独计量支付。

另外，从风险的角度来分析，承包人应承担投标报价的风险。应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部雨雾以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修通所必须的一切工作和条件。因此，对没有单价的工程细目不应计量支付。

速公路某隧道工程在一煤矿附近。施工中承包人提出。引发别人提供的参考资料有误，瓦斯提前出现。为了确保施工安全，承包人已暂停施工。对此，承包人通过监理人向发包人提出索赔。要求发包人赔偿因停工造成的损失。试问承包人提出的索赔是否成立？为什么？

答：承包人提出的索赔要求不成立。因为：（1）《公路工程标准施工招标文件》合同条款明确规定，发包人提供的合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对增加就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和据侧针对任何责任。（2）根据和条款的规定，承包人在递交投标文件前应进行现场查勘，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行偶那个察看金额核查，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、以外等的必要资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。（3）招标文件中一载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验难度承包人所无法预见的，因此该风险责任应由承包人承担。（4）没有监理人的指示，承包人不得擅自停工。承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

13、公路工程，发包人通过公开招标和承包人签订了施工合同。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。承包人进入现场施工以后，发现某挖方路段地下水位太高，挖方排水困难，因而挖方费用远远高出投标的时的报价。同时，施工现场附近找不到能满足技术规范要求的填方路段所需要的砂石料，承包人只得到很远的地方去运这些大宗材料，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，施工成本直线上升。承包人提出在投标时，发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人。承包人就此通过监理人向发包人发出费用索赔和工期索赔。试问承包人的索赔要求是否成立？为什么？

答：承包人的索赔要求不成立。因为：（1）根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，承包人在递交投标文件前应进行现场察堪，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行察看和核查。提供现场察堪已了解了施工现场的地形地貌、水文地质、地理气象、料场分布及运距等，从而应承担投标报价高低和施工难易的风险。（2）就承包人提出的索赔原因而言，根据合同条款规定，是一个有经验的承包人可以合理预见的自然障碍和条件，由此引起各项风险应由承包人承担。

14、某高速公路项目。处于施工进度网络机会关键线路上的路基工程，在施工工程中，因以下事件发生工期延误：①遇到了50年一遇的特大暴雨；②现场劳动力不足；③发包人提出工程变更，增加一项额外工作；④遇到了一个有经验的承包人无法预见的恶劣地质条件，使路基施工难度大；⑤施工场地发包人提供延误；⑥工程进度款未按期支付。

对此，承包人按合同的有关规定，提出了工期索赔的要求。

试问：（1）以上哪些事件引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，可批准延长工期？（2）以上哪些事件的发包人的责任，应任何处理？

答：上述事件①③④⑤⑥引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，，这些事件赢球的延误可批准延长工期。（上述事件③⑤⑥属于发包人的责任。处理方法为：对③事件，要求发包人按合同规定就变更的工程增加费用和延长工期。对⑤事件，要求发包人按延误移交场地的时间顺延工期并赔偿承包人由此增加的费用。对⑥事件，要求发包人按合同规定准时支付工程款并向承包人支付逾期付款违约金。

件》合同条款。发包人委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下费用索赔和工期索赔事件（假设要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际）

（1）施工期间，承包人发现由监理人提供的施工图纸有错误，并及时书面通知监理人接到通知后经复核确认该施工图纸存在错误，监理人就此通知发包人和承包人。发包人于是要求设计单位修改。由于图纸修改造成停工10天。承包人提出延长工期10天和补偿费用1万元的索赔要求。（2）施工期间因下雨，为确保路基填筑质量，总监理工程师下达暂停工令，共停工10天。其中连续6天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续4天出现50年一遇特大暴雨。承包人提出延长工期10天和补偿费用2万元的索赔要求。（3）施工过程中，现场周围居民称承包人施工噪音对它们造成干扰，阻止承包人的混凝土浇筑工作。承包人提出延长工期5天和补偿费用1万元的索赔要求。试逐条分析承包人提出的索赔要求是否合理？监理人将如何处理？

答：（1）这是发包人的原因或风险造成的属于可补偿延误。承包人的要求合理。监理人应同意承包人提出的延长工期和补偿费用的索赔要求。

（2）由于异常恶劣气候造成的4天停工是承包人不可预见的，属于不可补偿延误，应同意延长工期4天，而不应给予费用的补偿。

对于低于雨季正常雨量造成的6天停工，是承包人能遇见的，属于不可原谅延误，故不应同意延长工期和费用索赔。

（3）这是承包人自身施工组织不善所造成的，属于不可原谅延误，故不应给予延长工期和费用索赔。

该项目施工招标公告，其中载明招标项目是性质、规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位如果为本市企业，必须具有一级或二级资质；如果为外地企业，则必须具有一级资质，切近三年内有获省、市优质工程奖的项目，同时需提供相应的资质证书和证明的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量目标为优良；2006年4月18日16时为投标截止时间。

开标时，由各投标人推举的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，有招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。试回答下列问题：（1）该项目施工招标在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？请逐一说明。（2）试说明公路工程施工招标的程序是什么？

答：（1）该项目施工招标在以下方面不符合《招标投标法》的有关规定：①该项目招标公告中队本地和外地的投保人在资质等级要求不同是不对的，这属于“以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。”②要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。③投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交文件截止之日止，最短不得少于20天。④评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布。⑤评标委员会应由招标人代表和技术、经济专家组成，而且技术、经济专家占总人数的2／3以上。因此，评标委员会人员组成中招标人上级主管部门代表2人不对；而且技术、经济专家人数不应为5人。

（2）公路工程施工招标程序为：①确定招标方式。采用邀请招标的，应当按照国家规定报有关部门审批；②编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；③发布招标公告，发售投标资格预审文件；采用邀请招标的，可直接发出投标邀请书，发售招标文件。④对潜在投标人进行资格审查；⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；⑥组织潜在投标人考察投标项目工程现场，召开标前会；⑦接受投标人的投标文件，公开开标；⑧组建评标委员会评标，推荐中标候选人；⑨确定中标人。评标报告和评标结果按有关规定备案并公示；⑩发出中标通知书；11 与招标人订立公路工程施工合同。

17、某高速公路项目，施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程施工过程中发生如下事件：在进行路基施工时发生了降雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候，连续5天出现了50年一遇特大暴雨。向别人在2006年10月20日将索赔通知书直接提交给发包人，要求发包人给予5天的工期延长和经济损失补偿10万元的索赔要求。试问，该承包人提出的工期索赔及费用索赔的要求是否成立，为什么？

答：承包人提出的工期索赔及费用索赔要求不成立。原因如下：（1）承包人提出工期索赔及费用索赔的时间已超过了合同规定的时间要求。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：①工期索赔或费用事件发生后28天内承包人应向监理人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。②承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式提交索赔通知书。索赔投资的应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人提出工期索赔及费用索赔均超过合同规定的时限。（2）提出工期索赔及费用索赔的程序不正确。承包人应将要求延期及索赔的意向通知书和索赔通知书提交监理人，而不是发包人。

18、某当涂前工程处在公路项目施工进度网络计划的关键线路上，承包人为了使项目工期不受影响，在该挡土墙开工报告中，计划在夜间进行混凝土浇筑，该报告得到了监理人的批准。但在施工工程中，现场周围居民因承包人在夜间施工影响其信息，阻止承包人在夜间施工，致使该挡土墙没能按批准的计划工期完工，并导致整个工期推迟5天。承包人在合同规定的时限内立即向监理人提交了工期索赔和费用索赔意向通知书及索赔通知书，要求延长工期5天和追加付款5万元。试问向别人提出的工期索赔和费用索赔要求是否成立，为什么？

答：承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求不成立。因为该工期索赔及费用索赔事件的发生完全是承包人自身施工组织的原因造成的，属于承包人应承担的风险。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，应由承包人承担一切责任及费用。

该合同条款还规定，为了保护施工现场附近居民的夜间信息，对居民区150m以内的施工现场施工时间应加以控制。

该合同条款还规定，承包人应按个头约定的构造没人和施工进度要求，标准施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的正确性、完备性和安全可靠性负责。

因此，承包人的施工组织计划的正确性和完备性应由自身负责。尽管高计划已得到了监理人的批准，但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。

19、某段路基工程，招标文件指定的取土场其填料为黏性土。承包人进入现场后发现在工地附近的河道中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定的取土场进，价格也较取土场的黏性土便宜。故在征得监理人同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑。在路基填筑完后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较用黏性土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中的砂砾垫层的单价（高于粘性土）来支付。试问：（1）监理人是否批准此变更，理由如何？（2）该段路基土方工程应以哪个单价支付？

答：（1）监理人不能批准此改变。理由如下：①招标文件中提供的取土场可以使用，而且承包人在投标报价前也已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及得到的有关资料进行了察看和核查（包括取土场的位置、运距等状况），投标人的投标报价的以发包人所提供的资料和他自己的察看和核查为依据的。承包人在投标报价时上述以招标文件中提供的取土场考虑的。②使用取土场的黏性土能满足合同中关于路基强度的要求，分包人没有提出 此基础上提高强度的要求，监理人也没有下达有关提高强度的变更指令，承包人不能随意变更工程。③应当认为承包人采用砂砾填筑路基是其为保证质量而采取的技术措施，不应引起工程变更，而且由此导致的费用增加应由承包人承担。④砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别，其使用功能不同，技术要求、施工工艺、质量控制与验收保证均不同，单价相差较大，故不能套用砂砾垫层单价。（2）该段路基土石方工程应以黏性土单价支付。

20、某公路工程全部由A市政府投资。该项目为A市建设规划的重点项目之一。该公路工程项目法人已依法组建，初步设计文件已批准，项目建设资金还没有落实。县局顶对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故发包人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。发包人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复。并在答复中说明看每个问题提问的投标单位。在书面答复投标单位的提问后，发包人组织各投标单位进行了施工现场考察。在提交投标单位截止日期前10天，发包人通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。试问：（1）公路工程施工招标的项目应具的条件是什么？（2）该项目施工招标在哪些方面存在问题或有不当之处？请逐一说明，

答：（1）公路工程施工招标的项目应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）该项目施工招标存在的问题如下：①本项目建设资金还没有落实，尚不具备招标条件，因而还不能进行施工招标；②不应标准两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。③发包人对投标单位提出的问题只能针对具体的问题做出明确的答复，但不应提及具体的提问单位。因为按有关规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量级可能影响公平竞争的其他情况。④在递交投标文件截止日期前10天，发包人通知所有投标人修改招标范围不对，因为按照有关规定，若招标人需该变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日前15天（不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收收人。

若迟于这一时先发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并在其投标文件中反映出来。⑤现场考察应安排在书面大繁荣投标单位提问之前，因为投标单位对现场考察也可能提出问题。

21、某公路工程紧招标后签订了公司给合同，在施工工程中发生了一下三项事件，承包人均提出了费用索赔。（1）在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了基坑支护费用；（2）招标时，发包人提供了砂石料的料场及运距，进场后，原料厂的材料经检验后为不合格材料，监理人要求承包人重新选择料场。新料场选定后，运距有较大增加，运费也相应增大；（3）某隐蔽工程在覆盖前，承包人已通知监理人检查，监理人检查后签字同意该隐蔽工程检验，检验后质量符合合同规定，并重新覆盖。试回答下列问题：（1）发包人应批准承包人费用索赔是事件是哪些？（2）请逐一说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由。

答：（1）发包人应批准承包人费用索赔的事件是第三项事件。（2）批准或不批准的理由如下：事件一，不批准。其理由是：①地下水问题是一个有经验的承包人应该预料到的，是属于承包人应承担的风险。②承包人在投标报价前，应通过考察已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。事件二，不批准。理由为：①投标阶段招标人提供的料场其位置、分布单位那个为参考资料，承包人应对此解释或推论负责。②承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可能得到的有关资料进行了察看和核查，已取可能对投标有影响的风险、意外等的必要资料。③承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定了承包人的全部意外以及为实施和完成合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。事件三，批准。理由为：①承包人履行了隐蔽工程覆盖之前通知监理人检查验收的手续；②该工程覆盖之前已经监理人检查合格并签字同意覆盖。③再揭露重新检验质量合格。

22、某公路工程项目签约合同总价为5000万元，合同工期为12个月，在是工程中由于发包人提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基础施工时，施工单位为了保证质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。在工程缺陷责任期即将结束时，施工单位向监理人提交费用索赔意向通知书，其中索赔计算如下：（1）由于发包人修改设计图纸延误了1个月的有关费用损失：人工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×每班工作人数×人工工日费=20×2×1×30×30=3.6万元

机械设备闲置费用损失=约工作日×日工作班级×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8万元

现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17万元

公司管理费+合同总价÷工期×公司管理费率×延误时间+5000÷12×6.0%×1=25.0万元

利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5.0%×1=20.83万元

合计：58.40万元 （2）由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。

试回答下列问题：（1）监理人反弹同意接受施工单位提出的索赔要求？为什么？（2）承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？

答：（1）监理人不同意接受施工单位的索赔要求。因为该索赔要求违反了合同条款的规定。按合同规定，施工单位应当在索赔事件发生后的28天内，向监理人提交索赔意向通知书，表示索赔的愿望和要求。如果曹国这个期限，监理人和发包人有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在缺陷责任期将结束时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。（2）承包人索赔费用的计算方法不合理。①人工费不应按肉计算，机械费用不应按台计算，应按人工及机械的闲置费计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的 费增加。②管理费的计算（现场管理费及公司管理费）不能以签约合同总价为基数乘以相应费率。而应已直接费为基数乘以费率来计算。③利润已包括在各项工程内容的价格中，除工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响工程的实施而导致利润减少，故不应给予利润补偿。④由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是设计及合同的规定，发包人也没有提出此变更要求，所以这部分费用应由施工单位承担。

23、路工程项目采用平行承包人的模式，发包人分别于甲承包人和乙承包人签订施工承包合同，发包人委托，某监理人实施该项目施工监理，并与之签订监理合同。甲承包人在经监理人审查报经发包人批准后，将其承包工程的一部分分包出去。在该公路工程施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此损失乙承包人要求索赔。问：（1）乙承包人应如何向谁提出索赔？（2）各当事人的索赔关系如何？（3）在该事件中，各当事人的索赔关系如何？（4）在该索赔事件处理过程中监理人的作用是什么？

答：（1）乙承包人应通过监理人向发包人索赔。（2）发包人与甲承包人有施工合同关系；发包人与乙承包人有施工合同关系；甲承包人与其分包人有分包合同关系；甲承包人与乙承包人没有合同关系；发包人与监理人有委托合同关系；监理人与甲、乙承包人及发包人均无合同关系。（3）乙承包人向发包人索赔，发包人向甲承包人反索赔，甲承包人向其分包人反索赔。（4）乙承包人向发包人索赔要通过监理人，监理人对此要进行审核。监理人在与发包人和承包人协商后，确定乙本人应得到的索赔款额。若协商不能达成一致，则由监理人确定乙承包人应得到的索赔款额。

发包人向甲承包人反索赔也应通过监理人，经监理人审核，确定发包人应得到的索赔额。

关。

24、路项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在施工工程中，承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的的施工料源和水源，施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此，承包人指得到极远的地方去云这些大宗材料，而且运距愈来愈长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包人以在投标时发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人为由，提出索赔要求。而发包人认为根据合同条款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，对于施工所用大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何索赔要求。（1）监理工程师拟对此有何看法？（2）承包人应吸取什么经验教训？

答：（1）根据案例所述情况，承包人可能会依据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款以遇到“不可预见的不良物质条件“为由向发包人提出费用补偿的要求。

监理工程师不能同意承包人是索赔要求。因为依据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，应认为承包人通过发包人所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或及作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑了这些因素。同时，承包人的报价已包括看合同中规定的承包人的全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需是一切工作和条件。而且，案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的，承包人应承担由此产生的风险责任。（2）承包人在投标过程中要对发包人提供的资料进行研究。认真做好考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。

25、对某项工程的施工，发包人提供公开招标的方式选定了承包人，双方签订了施工合同。合同中约定，为了确保工程质量，一切承包人向发包人支付20万元定金。

施工和履行时，在路基开挖施工中挖掘出大量地下文物，使工程季度网络计划中某关键工作停工10天。另外，在路面工程施工时，由于施工机械出现故障，使进度计划增加关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人具按合同条款规定提出了工期索赔和费用索赔要求。问题：（1）试简答说明定金已预付款有何区别？（2）监理人判定费用索赔成立的条件是什么？（3）承包人提出的工期索赔和费用索赔理由是否成立？为什么？

答：（1）定金与预付款的区别主要有以下几方面：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包人在关系准备和材料、设备准备的资金问题。②性质不同，定金是合同担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗称的习惯，不是法律行为。③处理方法不同，定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如何，业主将如数收回。（2）监理工程师判定费用后索赔成立的条件为：①承包人受到了实际损失或损害；②损失不是因承包人的过错造成的；③损害也不是承包人应承担的风险造成的；④承包人在个体规定的索赔时限内提出索赔意向通知书和索赔通知书。（3）第一次工期索赔和合影索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工，这不是承包人的责任，应视为发包人的风险。

第二次工期索赔和费用索赔不成立。意外施工机械故障造成延误是承包人自己的责任，或承包人自己应承担的风险造成的。

26、某公路工程项目，当石灰稳定土施工完后，测量时发现比设计高程高了10cm。经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理人批准。而经监理人书面提供的基准点都是正确的。承包人对此事提出变更要求。试问：（1）监理人应如何处理承包人的要求？（2）此事若造成承包人的经济损失，承包人答复可通过索赔获得补偿？

答：（1）监理人应拒绝承包人提出的变更要求。因为，在施工过程中，基于施工控制的需要，承包人应自行确定（设立）临时基准点，为不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，承包人应根据监理人书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、高程、尺寸及线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。因此，应当认为对该事项承包人应承担责任。监理人应指令承包人就此事项进行返工处理。（2）该事件是由于向承包人自身的原因造成的，因此，所造成承包人的经济损失应由承包人自行承担。承包人无权通过索赔获得经济补偿。

28、某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位，银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题：（1）公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些？（2）本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？（3）公路工程项目符合哪些条件时，经批准可以采用邀请招标方式进行招标？（4）试分析上述项目，招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。

（1）公路工程施工招标（项目）应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）本项目在上述条件下不可以进行施工招标，因为该项目的初步设计文件还尚未被批准，建设资金还没有落实，还不具备施工招标的条件。（3）符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊技术要求，气温符合条件的潜在投标人数量有限的；②受自然第域环境限制的；③公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。（4）招标人在招标工程中的不妥之处和理由是：①招标人与2006年3月19日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：《招标投标》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

27、某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一句工地20km的供砂地点采购。

而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障；②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸；③8月7日至8月12日施工现场下了罕见个特大暴雨，造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。试解答下列问题：（1）由于供砂距离个增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准高索赔要求吗为什么？（2）若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？（3）由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2元∕天（此费率已经监理人核准发包人批准）和利润损失飞人民币2千元∕天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为捡了个小时是你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？（按合同约定，发包人在补偿承包人个各项费用时均不考虑利润）

答：（1）因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。原因是：①承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。②承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提出货物、材料、设备、服务的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。③承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。④作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。（2）该算法不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租凭费计算，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时功效降低的损失费用，一般用工日价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。（3）可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为26万元人民币。原因是：①7月20日至7月26日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。②后续图纸迟交导致7月27日至8月6日停工，这是发包人应承担的风险，应延长工期为11天。成本损失索赔为11天×2万元／天=22万元，但不应考虑承包人的利润。③8月7日至8月12日施工现场下大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。④8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为发包人应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天×2万元／天=4万元。但不考虑承包人的利润。

28、某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位，银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题：（1）公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些？（2）本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？（3）公路工程项目符合哪些条件时，经批准可以采用邀请招标方式进行招标？（4）试分析上述项目，招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。

（1）公路工程施工招标（项目）应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）本项目在上述条件下不可以进行施工招标，因为该项目的初步设计文件还尚未被批准，建设资金还没有落实，还不具备施工招标的条件。（3）符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊技术要求，气温符合条件的潜在投标人数量有限的；②受自然第域环境限制的；③公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。（4）招标人在招标工程中的不妥之处和理由是：①招标人与2006年3月19日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：《招标投标》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

推荐第6篇：2003年监理工程师考试案例分析真题

百度文库 生物达人12

2003年监理工程师考试案例分析真题

案例分析

第1 题 某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总

监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监 理规划内容的编写工作；经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了的风险 对策，并相应制定了风险控制措施，见表1-1。

表1-1 风险对策及控制措施表

通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时，监理工 程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土 建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备的实际尺寸 重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合 同条款的规定，提出了索赔要求。 【问题】

1．针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表1-1中提出的各项风险 控制措施是否正确? 说明理由。

2．针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更的工作程序。

3．按《建设工程监理规范》的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。

试题解析：

1．风险转移适用于风险量大或中等的风险事件；风险回避适用于风险量大的风险事件； 风险自留适用于风险量小的风险事件。

表1-1 中：(1)1正确。固定总价合同对建设单位没有风险。(2)2不正确。应选择技术管理水平高的承包单位。(3)3正确。第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险。(4)4不正确。从现金净收入中支出属风险自留(或答“应购买保险”)。(5)5正确。出现风险损失，从非基金储备中支付，

1

百度文库 生物达人12

有应对措施。

2．当建设单位要求设计变更时，实施设计变更过程的3-作程序为：(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求。(2)设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件。(3)总监理工程师审核设计变更图纸，对设计变更的费用和工期作出评估，协助建设单位和承包单位 进行协商，并达成一致。(4)各方签认设计变更单，承包单位实施设计变更。(5)监督承包单位实施设计变更。

3．土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式：费用索赔申请表、工程1临时延期申请表。总监理工程师处理索赔要求的表式：费用索赔审批表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表。

【命题点与拓展】 做好本题目，首先要熟知三种风险对策的应用条件，并可以灵活在实际工程案例中。另

外对于《建设工程监理规范》中相关于索赔要求及索赔过程的条文有一个清楚理解。 本案例第1题主要考查三种风险对策的含义以及适用的条件。 风险转移：通过保险或非保险的方式将风险转移给另一个人或单位的一种风险处理方

式。风险回避：是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的 潜在损失。采用这一对策时，有时需要作出一些牺牲，但较之承担风险，这些牺牲比风险真 正发生时可能造成的损失要小得多。 风险自留：也称为风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失。

本案例第2题主要考查对于设计变更的理解以及设计变更的程序。设计变更是指设计单 位依据建设单位要求调整，或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设 计变更通知单的形式发出。设计变更无论是由哪方提出，均应由监理单位会同建设单位、设 计单位、施工单位协商，经过确认后由设计单位发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理 签发手续，下发到有关单位付诸实施。当变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人 应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准。

2

百度文库 生物达人12

第2 题 某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。 在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30 日为投 标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位于11 月5 日方提交投标保证金。 11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣 工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和 建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定， 认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导 致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由提出终止合同。甲承包单位认为事故 是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构 裁定终止合同，甲承包单位任务事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设 单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提 起诉讼。 【问题】

1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。

2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 3．上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。

4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完 成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 5．建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具 有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么? 试题解析：

1．(1)①不妥之处：对省内和省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公平招标应平等地对待所有的投标人。②不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》 规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。③不妥之处：招标办主持开标 会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。④不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规

更w大

3

百度文库 生物达人12

定的时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止目前提交。(2)招标失败对投标单位造成的损失不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保 证投标人中标。

2．总监理工程师应做以下工作：(1)签发《工程暂停令》，指令承包单位停止有质量问 题部位和与其有关联部位及下遭工序的施工。(2)要求承包单位防止事故扩大，保护施工现场。(3)要求承包单位在规定的时间内写出书面报告。

3．(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：属于一般质量事故。(2)监理单位应当参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。

4．(1)由甲承包单位提出。(2)签发《工程复工令》；监督技术处理方案的实施；组织检 查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。

5．(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)不予受理。理由：仲裁和诉讼两者只可选其一。

【命题点与拓展】 做好本题目首先应该了解招标投标法相关规定，从而熟练掌握整个开标、招标、评标的

过程细节和应该注意的问题。《建设工程监理规范》对监理工程师在工程监理中的责任和权 利做了详细的规定。当出现质量问题时，监理工程师应对整个事故的处理进行监督。本案例 第1 题主要考查招标投标的基本过程。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用 的原则。招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。招标人和中标人应 当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招 标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约 保证金的，中标人应当提交。本案例第2 题主要考查监理工程师对工程质量的控制工作。《建 设工程监理规范》中规定监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造 成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。对需要返 工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设 计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行 跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报 告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。本案例第

3、4题主要考查事故发生后的组 织调查。监理单位对工程的质量起着重要作用。本案例第5 题主要考查仲裁与诉讼的关系。仲裁的前提是当事人双方达成仲裁协议，表明自愿将争议提交仲裁机关，没有相关条款，仲 裁机构不予受理。而民事诉讼不需要双方协商，只要一方的起诉符合法定条件法院就会受理。

更w大

4

百度文库 生物达人12

如选择了仲裁，就不能到法院进行诉讼，即你自己已放弃了诉讼的权利，所以认为仲裁和诉 讼可并存是错误的。对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

(2)不妥：指派测量监理员进行复核不妥，测量复核不属于测量监理员的工作职责。正确做法：应指派专业监理工程师进行复核。

(3)不妥：审查分包单位直接报送的资格报审表等相关材料不妥。正确做法：应对施工总承包单位报送的分包单位资质情况审查、签认。

(4)正确。施工总承包单位应在开工前7 日提出延期开工申请。

2．(1)指令承包单位停止使用该批钢筋；如该批钢筋可降级使用，应与建设、设计、总承包单位共同确定处理方案；如不能用于工程则指令退场。

(2)指令施工单位不得进行混凝土的浇筑；要求施工单位报验，收到施工单位报验单后按验收标准检查验收。

(3)指令停止相关部位继续施工；请具有资质的法定检测单位进行该部分混凝土结构的检测；如能够达到设计要求，予以验收；否则要求返修或加固处理。

3．不妥之处：未组织竣工预验收(初验)。正确做法：收到工程竣工申请后，应组织专业监理工程师对施工资料及各专业工程的质量情况全面检查，对检查出的问题，应督促承包 单位及时整改，对竣工资料和工程实体验收合格后，签署工程竣工报验单，并向建设单位提 出质量评估报告。

4．不正确。建设单位在收到工程竣工验收报告后，应组织设计、施工、监理等单位进行工程验收。验收合格后方可使用。

【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相

关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。本案例第

1、

2、3 题主要考查总监理 工程师及监理人员的职责。

(1)总监理工程师职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的 资质，给业主及总包单位提出审查意见；④检查和监瞥监理人员的工作，根据工程项目的进 展情况进行人员调配，并在实施监理工作过程中，对不称职的监理人员进行调换；⑤主持监 理工作会议(包括监理例会)，签发项目监理机构的文件和指令；⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工 更w大

5

百度文库 生物达人12

结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报 告、专题报告和项目监理工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料， 审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目 的竣工验收；⑩主持整理工程项目的监理资料。总监理工程师不得将以下工作委托给总监理 工程师代表：①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；②签发开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；③审核签认竣工结算；④调解建设单位与 承包单位的合同争议、处理索赔；⑤根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的监 理人员进行调换。

(2)监理员的职责：①在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；②检查承包单位投入工程项目的。

第3 题 某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施

工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包 给一家专业施工单位。

开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点； (3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工的申请。总监理工程师不予批准。 钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋供货方虽提供了质量合格证明，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。竣工验收时：总承包单位完 成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请 竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向 建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程 正式投入使用。 【问题】

1．对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果 有不妥当之处，写出正确做法。

2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理? 更w大

6

百度文库 生物达人12

3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。

4．建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。

试题解析：

(1)不妥：直接修改该部分图纸及签发给施工总包单位不妥，总监理工程师无权修改图纸。正确做法：人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；③复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；④按设计图及相关标准，对承包单 位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； ⑤担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；⑥做好监理日记和有关的监 理记录。本案例第4 题主要考查监理单位的预验收和建设单位组织验收的关系。工程竣工之 后，首先要求总监理工程师代表监理单位进行工程预验收，验收合格之后需要向建设单位提 交质量评估报告，并且建设单位需要组织各方进行正式验收，合格之后方可使用。建设单位 不得在没有正式验收之前就开始使用。

第4 题 监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位 选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包单位。 施工过程中发生了以下事件。

事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单 位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理 指令通知甲施工单位执行。

事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此。总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责 任。

事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用了未经报验的建筑材 料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同 约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师

更w大

7

百度文库 生物达人12

随即指令施工单位恢复了正常施工。

事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求。而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意，因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由 监理单位承担。 【问题】

1．请指出事件1中总监理工程师行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理? 2．事件2中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么? 3．针对事件 3，专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。

4．事件4 中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担? 5．事件5 中建设单位的说法是否正确?为什么? 试题解析：

1．不应直接致函设计单位。理由：总监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

2．(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。(2)直接向乙单位下发整改通知单不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因为乙施工单位和建设单位没有合同关系。

3．(1)无权签发《工程暂停令》。理由：这是总监理工程师的权利。(2)程序有不妥之处。 理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。

4．不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失由甲施工单位承担。

5．不正确。理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应 由监理单位承担。

【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相

关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。索赔及延期应根据双方的合同条款进 行。本案例第1 题主要考查设计变更的流程。根据《建设工程监理规范》规定：设计单位对原设计存在的缺陷提出 更w大

8

百度文库 生物达人12

的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程 变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由 建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规 定经有关部门审定。所以总监理工程师无权擅自进行设计变更。本案例第2 题主要考查分包 单位与总承包单位的关系。《建设工程安全生产管理条例》规定总承包单位依法将建设工程 分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和 分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。本案例第3题主要考查总监理工程师和专业 监理工程师的职责。根据《建设工程监理规范GB50319-2000》3．2．2，总监理工程师应履行以下职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批 项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的资质，并提出 审查意见；④检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配， 对不称职的监理人员应调换其工作；⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单 位的申请、支付证书和竣工结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调 查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发 监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理_工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目 进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；⒀主持整理工程项目的监理资料。根据《建设工 程监理规范GB50319-2000》3．2．5，专业监理工程师应履行以下职责：①负责编制本专业的监理实施细则；②负责本专业监理工作的具体实施；③组织、指导、检查和监督本专业 监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；④审查承包单位提交的涉及 本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；⑤负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题 及时向总监理工程师汇报和请示；⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；⑧负责本 专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；⑨核查进场材料、设备、构配件的

原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计 量的数据和原始凭证。本案例第4 题主要考查考查合同关系。本案例第5题主要考查考查工 程的索赔。监理工程师有权要求对未经报验的建筑材料进行检验，由此带来的工期延误和经 济损失应由施工单位负责。

第5 题

某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经

更w大

9

百度文库 生物达人12

总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-1所示(时间单位:月)，各项工作均匀速施工。在施工过程中发生如下事件。事件1：由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4 个月，工期相应顺延，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造 成的损失不予补偿。

事件2：推迟4 个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。 此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工 程师的同意。该方案将G、H、I三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-1。事件3：工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3。承包单位在报价单

中的工料单价为50元/m3，其他直接费率为3%，间接费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系数为3.41%。 【问题】

1．在图5-1 中，如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少? 2．指出事件1 中总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。

3．在表5-1中G、H、I三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么? 4．按合同约定，事件3中工作G每月的结算款应为多少? 试题解析：

1．应按工作B、C、H顺序安排施工。B工作在第1个月末开始，C工作在B工作完成之后开始，C工作在第6个月末完成，H工作在第10个月末开始。故中间间断时间为4个月。

2．不妥之处：不能用口头指令。正确做法：应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。

3．计算流水步距错位相减求得差数列：G 与H之间。 H与I 间的流水步距:KH.1=max(2,2,-5)=2个月

G、H、I三项工作的流水施工工期为(3+2)+(2+3)=10 个月。此时工程总工期为：4+6+10=20个月，可以满足原竣工日期要求。4．直接费：40*50=20000(元)； 其他直接费：20000*3%=600(元)； 现场经费：20000*5%=1000(元)；间接费：(20000+600+1000)*10%=2160(元)利润：(20000+600+1000+2160)*5%=1188(元)，税金： 更w大

10

百度文库 生物达人12

(20000+600+1000+2160+1188)*3.41%=850.73(元)；结算款：20000+600+1000+21604-1188+85.73=25798.73(元)。

【命题点与拓展】 做好本题目，要熟知流水施工的过程以及工期的计算方法．并且需要懂得概预算中各种

费用的计算方法。本案例第

1、2题主要考查流水施工的概念以及工期的计算方法。流水施 工：工程项目组织实施的一种管理形式，就是由固定组织的工人在若干个工作性质相同的施 工环境中依次连续工作的一种施工组织方法。工程施工中，可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对象，当采用不同的作业组织方法时，其效果也各不相同。流水施工的特点：科学地利用了工作面，争取了时间，总工期趋于合理；工作队及其工人实现了专业化生产，有利于改进操作技术，可以保证工程质量和提 高劳动生产率；工作队及其工人能够连续作业，相邻两个专业工作队之间。可实现合理搭接； 每天投入的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织工作；为现场文明施工和科学管理创造 了有利条件。

本案例第

3、4题主要考查工程费用的计算方法．其相关公式如下：分项工程综合造价=直接工程费+措施费十间接费+利润+税金；间接费一企业管理费+规费=直接工程费*问接费率；利润=(直接工程费+间接费)*利润率；税金=(直接工程费+间接费+利润)*计税系薮数

第6 题

某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。承 包单位投标所报工期为13 个月。合同总价确定为8000 万元。合同约定：实际完成工程量超 过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰，最高拖延 工期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工，每提前1 天的奖金按合同总价的1‰计算。

承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图6-1 所示。

图6-1 施工进度计划

施工过程中发生了以下4 个事件，致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/m3，实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为32万m3。N工作在B 和C 工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位计划用 4 个月完成。3项土方工程均租用1 台机械开挖，机械租赁费为1 万元/月·台。事件 更w大

11

百度文库 生物达人12

2：F 工作，由于设计变更等待新图纸延误1 个月。

事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日 降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。

事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5 个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：

(1)顺延工期6.5 个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1 个月；连续 降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应 补偿工期0.5 个月。

(2)N工作的费用补偿为：16 元/m3*32万m3-512 万元。

(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5 个月的机械闲置费为：5月*1万元/月·台*1台=5万元。

【问题】

1．请对以上施工过程中发生的4 个事件进行合同责任分析。

2．根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。 3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。 4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。

试题解析：

1．合同责任分析：

(1)事件1 和事件2 中的工程延期属于建设单位责任；(2)事件3 中日降水量超过当地30年气候资料记载最大强度的0.5 个月的延期，属于不可抗力；补偿土方工程款为：8 万m3*16 元/m3+(32-8)万m3*14元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。

4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。

拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001 元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额，最高赔偿限额=8000 万元*0.1=800万元。

【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明

确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的

日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误，是由不可抗力因素造成 的。不可抗力；指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、*、空中飞行物体坠落或 更w大

12

百度文库 生物达人12

其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中

承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。 承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算．并保证不得超过最 高赔偿金额。(3)事件4 中0.5 个月的延期属于承包单位应承担的风险责任，属于承包单位责 任。2．承包单位投标书中承诺合同工期为13个月；F、G工作工期均不予顺延；N 和D均为8工作的紧后工作，为G、H的紧前工作，且N工作的持续时问为4个月，D工作持续时间为3 个月，故关键线路从A、B、D、H变为A、B、N、H，总工期为14个月；合同工期应顺延1个月。3．机械闲置费不予补偿。工程量清单中计划土方为：16万m3+16 万m3=32 万m3，新增土方工程量为：32万m3，应按原单价计算的新增工程量为：32万m3*25%=8万m3；补偿土方工程款为：8万m3*16元/m3+(32-8)万m3814元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额．最高赔偿限额=8000万元*0.1=800 万元。

【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明

确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的

日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误．是由不可抗力因素造成 的。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、*、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用务款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中

承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关 更w大

13

百度文库 生物达人12

系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。 承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算，并保证不得超过最 高赔偿金额。

更w大

推荐第7篇：监理工程师真题及参考答案

2015年监理工程师真题及参考答案

《建设工程监理案例分析》

（一）

某工程，实施过程中发生如下事件：

事件1：总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图2015-1-1所示。

事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。

事件3：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。

事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验

【问题】

1．指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型，说明其主要优点．

2．指出事件2中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。

3．写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。

4．指出事件4中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。

（二）

某工程，实施过程中发生如下事件：

事件1：开工前，项目监理机构审查施工单位报送的上程开工报审表及相关资料时，总监理工程师要求：首先由专业监理工程师签署审查意见，之后由总监理工程师代表签署审核意见。总监理工程师依据总监理工程师代表签署的同意开工意见，签发了工程开工令：

事件2：总监理工程师根据监理实施细则对巡视工作进行交底，其中对施工质量巡视提出的要求包括：①检查施工单位是否按批准的施工组织设计、专项施工方案进行施工；②检查施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位：

事件3：项目监理机构进行桩基混凝土试块抗压强度数据统计分析，出现了如图2015-2-1所示的四种非正常分布的直方图。

事件4：工程竣工验收前，总监理工程师要求：①总临理工程师代表组织工程竣工预验收；②专业监理工程师组织编写工程质量评估报告，该报告经总监理工程师审核签字后方可直接报送建设单位。

【问题】

1．指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

2．事件2中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求还应包括哪些内容？ 3．分别指出事件3中四种直方图的类型，并说明其形成的主要原因。 4．指出事件4中总监理工程师要求的不妥之处，写出正确做法。

（三）

某工程，施工过程中发生如下事件：

事件1：项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。

事件2：施工单位在编制搭设高度为28米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向施工单位签发了监理通知单要求整改。

事件3：在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3人死亡、5人重伤、7人轻伤。事故发生后，总监理程师立即签发工程暂停令，并在2小时后向监理单位负责人报告了事故情况。

事件4：由建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。

【问题】

1．写出事件1中的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还应包括哪些内容？ 2．指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。 3．指出事件2中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。 4．按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，确定事件3中的事故等级。指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

5．事件4中，项目监理机构应如何处置该批钢筋？

（四）

政府投资建设的某工程，施工合同约定：生产设备由建没单位直接向设备制造厂商采购；幕墙工程属于依法必须招标的暂估价分包项目，由施工合同双方共同招标确定专业分包单位；材料费中应包含技术保密费、专利费、技术资料费等。

工程实施过程中发生如下事件：

事件1：进行挖孔桩检测时，项目监理机构发现部分桩的实际承载力达不到设计要求。经查，确认是因地质勘察资料有误所致，施工单位按程序对这些桩进行了相应技术处理，并提出工期和费用索赔申请。事件2：施工过程中，施工单位按合同约定使用其拥有专利的新材料前，项目监理机构要求对新材料的验收标准组织专家论证。结算工程款时，施工单位要求建设单位支付新材料专利使用费。

事件3：生产设备安装完毕后进行的单机无负荷试车不满足验收要求，经查，设备本身存在缺陷，须更换设备零部件。施工单位按约定程序向项目监理机构提出了零部件拆除、重新购置和重新安装的费用索赔申请。施工合同中约定施工单位员责到场生产设备的清点、验收和接收，为此，建设单位建议施工单位直接向设备制造厂商提出费用索赔申请。

事件4：幕墙分包工程招标工作启动前，施工单位向项目监理机构提交的施工招标方案提出：①采用议标方式招标；②投标单位应有安全生产许可证和满足分包工程试验检测资质要求的自有试验室；③由中标单位与施工单位双方签订分包合同；④中标单位如不服从施工单位管理导致生产安全事故发生的，应承担主要责任。

【问题】

1．针对事件1，写出项目监理机构对部分桩的实际承载力达不到设计要求时的处理程序。 2．事件1中，施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？说明理由。

3．事件2中，新材料验收标准应由哪家单位组织专家论证？指出施工单位要求支付新材料专利使用费是否成立井说明理由。

4．事件3中，施工单位提出的费用索赔申请中哪些可以获得批准？施工单位是否应采纳建设单位的建议？说明理由。

5．指出事件4中招标方案的不妥之处，并说明理由。

（五）

某工程，建没单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为220天，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2015—5-1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：

事件1：工作B完成后，验槽发现工程地质情况与设计不符、设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。

事件2：工程开工后第90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天；工作c拖后20天。事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度计划进行了调整，将工作N持续时间压缩为60天。

【问题】

1．指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。

2．事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。

3．事件2中，分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。 4．事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。

（六）

某工程施工合网约定：

（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。

（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第

3、

4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。

（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按《建设工程工程量清单计价规范》中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。

（5）竣工结算时，发包人按结算总价的5%扣留质量保证会。 施工过程中发生如下事件：

事件1：基础工程施工中，遇未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。

事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求、

事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m³变更为1824m³。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m³，施工单位投标报价的综合单价为50元/m³，承包人的报价浮动率为6%。

事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见表2015-6—1。 【问题】

1．事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？

2．事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。 3．事件3中，分析土方工程综合单价是否可以调整。

4．工程预付款及第

3、

4、5月应扣回的工程款各是多少？依据表6-1，项目监理机构1-5月应签发的实际付款金额分别是多少?6月份办理的竣工结算款是多少？

2015年监理工程师真题参考答案

《建设工程监理案例分析》

（一）

1．主要考核考生对项目监理机构组织形式及特点的掌握程度。事件1中，图1—1所示项目监理机构组织形式属直线职能制，其主要优点有：直线领导、统一指挥（或指令统一）、职责分明（或分工明确），管理专业化。

2．主要考核考生对总监理工程师签发工程暂停令和签发监理通知单的情形的掌握程度。 事件2中，签发工程暂停令的不妥项有：

第①项。正确做法：建没单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 第③项。正确做法：项目监理机构应签发监理通知单。

签发监理通知单的不妥项有：第①项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。 第②项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。

3．主要考核考生对监理实施细则内容以及哪些属于危险性较大的分部分项工程的掌握程度。还考核考生对于施工单位未按专项施工方案施T时如何处置的掌握程度。

事件3中，监理实施细则还应包括的内容有：监理工作流程；监理工作要点（或重点）。对于监理工作方法及措施中提出的具体要求，第①项妥当，理由：深基坑工程属危险性较大的分部分项工程；第②项不妥，理由：应签发监理通知单而不是签发工程暂停令。

4．主要考核考生对见证取样程序和方式的掌握程度。

事件4中，施工单位取样后报请项目监理机构确认不妥，正确做法：应通知监理人员见证现场取样。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验也不妥，正确做法：应见证施工单位取样、封样和送检。

（二）

1．主要考核考生对《建没工程监理规范》中关于审查工程开工报审表及相关资料、签发工程开工令规定的掌握程度。

事件1中，总监理工程师做法的不妥之处有：

（1）安排总监理工程师代表在工程开工报审表上签署审核意见。正确做法：总监理工程师应签署审核意见。

（2）依据总监理工程师代表签署同意开工的意见即签发了工程升工令，正确做法：总监理工程师应将工程开工报审表报建设单位批准后，再签发工程开工令。

2．主要考核考生对《建没工程监理规范》中明确的施工质量巡视内容的掌握程度。 事件2中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求的内容还应包括： （1）是否按工程没计文件（或施工图）、工程建没标准进行施工 （2）使用的工程材料、构配件和没备是否合格。 （3）特种作业人员是否持证上岗。

3．主要考核考生对施工质量控制中所采用的直方图形式及其产生原因的掌握程度。 事件3中，四种直方图的类型及其形成原因如下： （1）（a）属于缓坡型。形成原因：操作中对上限控制太严。 （2）（b）属于孤岛型。形成原因：原材料发生变化，或临时由他人顶班作业。 （3）（c）属于绝壁型。形成原因：数据收集不正常。 （4）（d）属于双峰型。形成原因：用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的数据混在一起。 4．主要考核考生对《建设工程监理规范》中关于工程竣工预验收及工程质量评估报告编写和报送规定的掌握程度。

事件4中，总监理工程师要求的不妥之处有：

（1）要求总监理工程师代表组织竣工预验收，正确做法：总监理工程师应组织竣工预验收。

（2）要求专业监理工程师组织编写工程质量评估报告，正确做法：总监理工程师应组织编写工程质量评估报告。

（3）要求工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后直接报建设单位，正确做法：工程质量评估报告应经监理单位技术负责人审核签字后方可报送建设单位。

（三）

1．主要考核考生对《建设工程监理规范》中关于项目监理机构检查、复核施工控制测量成果的方式和内容的掌握程度。

事件1中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见，正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。

项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。

2．主要考核考生对危险性较大的分部分项工程安全生产管理方面规定的掌握程度，包括专项施工方案的编制、审批和实施，以及专职安全生产管理人员的配备规定。

事件2中，施工单位的不妥之处有：

（1）专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。

（2）项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。

3．主要考核考生对施工单位未按专项施工方案施工及未配备专职安全生产管理人员时应采用何种处置方式的掌握程度。

事件2中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。

4．主要考核考生对生产安全事故等级及事故报告时间的掌握程度。

事件3中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。

5．主要考核考生是否掌握进入施工现场不符合合同约定的材料的处置方式。

事件4中，项目监理机构应采用以下方式处置该批钢筋：报告建设单位，经建设单位同意后与施工单位协商，能够用于本工程的，按程序办理相关手续；不能用于本工程的，要求限期清出现场。

（四）

1．主要考核考生对施工质量事故处理程序的掌握程度。 事件1中，项目监理机构对部分桩的实际承载力达不到设计要求时的处理程序如下： （1）报建设单位同意后，及时下达工程暂停令； （2）要求施工单位报送事故调查报告；

（3）审查施工单位报送的经设计单位等相关单位认可的处理方案； （4）对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收； （5）签发工程复工令；

（6）将完整的质量事敌处理记录整理归档。

2．主要考核考生对施工质量事故引发的索赔责任判断的掌握程度。

事件1中，施工单位提出的工期和费用索赔成立。理由：地质勘察资料有误不属于施工单位责任。 3．主要考核考生是否掌握施工单位采用新材料、新设备等时的处理方式。

事件2中，按照《建设工程监理规范》规定，新材料验收标准应由施工单位组织专家论证。施工单位要求支付新材料专利使用费不成立，因为根据合同约定，专利使用费包含在材料费中。

4．主要考核考生是否掌握生产设备单机无负荷试车不满足验收要求时引发的索赔事件的处理方式。 事件3中，施工单位提出的费用索赔申请项中可以获得批准补偿的费用有：零部件拆除费用、重新安装费用。对于建设单位建议施工单位直接向设备制造厂商提出费用索赔申请，施工单位不应采纳。理由：施工单位与设备制造厂商无合同关系。

5．主要考核考生对暂估价专业分包工程招标及施工总承包单位与分包单位之间责任划分规定的掌握程度。

事件4中，招标方案的不妥之处有：

（1）采用议标方式招标。理由：议标不是法定招标方式。

（2）要求具备自有试验室。理由：以不正当理由排斥潜在投标人。

（3）中标单位与施工单位双方签订分包合同。正确做法：应由建设单位、施工单位和中标单位共同签订分包合同

（五）

1．主要考核考生对工程网络计划关键线路、关键工作确定方法以及工作总时差、自由时差确定方法的掌握程度。

图2015-5-1中，关键线路为：1-3-4-5-7-8-11-12（或A-F-I-J-N-O）。工作H的总时差为40天，自由时差为10天；工作K的总时差为30天，自由时差为20天；工作M的总时差为10天，自由时差为10天。

2．主要考核考生对费用索赔、工程延期事件处理程序及索赔费用、工程延期时间确定方法的掌握程度。

事件1中，施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：索赔意向通知书；工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。由于工作D和E推迟开始的时间均未超过其总时差，不影响工期，因此，项目监理机构不应批准工程延期。项目监理机构应批准费用补偿15万元。理由：设计变更不是施工单位责任。

3．主要考核考生是否掌握工程实际进度对总工期影响的分析方法。 事件2中，第90天下班时各工作实际进度对总工期的影响分析如下： （1）工作G实际进度正常，不影响总工期； （2）工作H实际进度超前，不影响总工期；

（3）工作I实际进度拖后20天，将使总工期延长10天。理由：工作I为关键工作（或总时差为0）； （4）工作C实际进度拖后20天，不影响总工期。理由：工作C拖后时间未超过其总时差。 4．主要考核考生对工作总时差、自由时差确定方法的掌握程度。

事件3中，调整计划后，工作H的总时差为50天，自由时差为30天；工作K的总时差为20天，自由时差为10天；工作M的总时差为10天，自由时差为10天。

（六） 1．主要考核考生对工程变更价款调整原则的掌握程度。

事件1中，已有措施项目增加的措施费，按原有措施费的组价方法调整；新增措施项目的费用，由施工单位提出，经建设单位确认。

2．主要考核考生是否掌握工程赶工要求的处理方法。事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求。理由：造成工程延期的原因不是施工单位责任。

3．主要考核考生对工程变更价款调整方法的掌握程度。 事件3中，由于

4．主要考核考生对工程预付款、工程进度款及竣工结算款确定方法的掌握程度。 （1）预付款=3000×15%=450（万元）

第3、

4、5月每月应扣囤的工程款=450÷3=150（万元） （2）依据表6-1，1-5月应签发的实际付款金额如下： 1月份：400×0.9=360（万元） 2月份：550x0.9=495（万元）

3月份：500×0.9-150=300（万元） 4月份：450×0.9-150=255（万元） 5月份：400x0.9-150=210（万元）

（3）6月份累计完成合同价=2760（万元） 6月份结算价：

2760（1-5%）-（450+360+495+300+255+210）=2622-2070=552（万元） （或460x0.9+2760×（95%-90%）=552（万元））

推荐第8篇：监理工程师三控考试真题及答案

2016年监理工程师三项控制考试真题及答案（完整）

1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。

A、项目可行性研究

B、项目决策

C、工程设计

D、工程施工

参考答案：B

2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。

A、影响因素多

B、质量波动大

C、检验特殊性

D、终检局限性

参考答案：D

3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。

A、监理单位

B、施工单位

C、设计单位

D、工程质量监督机构

参考答案：A

4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。

A、生产厂

B、规格和型号

C、供应商

D、使用年限

参考答案：B

5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

A、过程方法

B、持续改进

C、过程评价

D、管理的系统方法

参考答案：D

6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A、质量计划

B、质量方针

C、质量策划

D、质量要求

参考答案：B

7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。

A、基本原理和原则不同

B、基本理念和思维方式不同

C、关注点和目标不同

D、使用方法(工具)不同

参考答案：C

8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A、极差

B、中位数

C、算术平均数

D、极值

参考答案：D

9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。

A、主要因素

B、次要因素

C、一般因素

D、基本因素

参考答案：A

10、工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。

A、因果分析图法

B、相关图法

C、直方图法

D、控制图法

参考答案：B

11、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l率不应小于（）。

A、3%

B、5%

C、7%

D、9%

参考答案：D

12、根据《建设g工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、施工单位

参考答案：C

13、图纸会审的会议纪要应由（）负责整理，与会各方会签。

A、监理单位

B、建设单位

C、施工单位

D、设计单位

参考答案：C

14、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A、法定代表人

B、技术负责人

C、项目负责人

D、x项目技术负责人

参考答案：B

15、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见

A、总监理工程师

B、**单位技术负责人

C、专业监理工程师

D、监理员

参考答案：C

16、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。

A、采购合同

B、技术标准

C、质量证明文件

D、设计文件要求

参考答案：C

17、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A、施工单位

B、项目监理机构

C、供货单位

D、建设单位

参考答案：A

18、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。

A、建设单位、供货单位、施工单位

B、供货单位、施工单位、项目监理机构

C、建设单位、施工单位、项目监理机构

D、供货单位、设计单位、施工单位

参考答案：C

19、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A、分包单位资格报审表

B、施工进度计划报审表

C、分项工程报验表

D、工程复工报审表

参考答案：D

20、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。

A、编制设备监造方案

B、选择合格的供货厂商

C、确定主要技术参数

D、选择适宜的运输方式

参考答案：B

21、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。

A、目标监控

B、巡回监控

C、定点监控

D、设置质量控制点监控

参考答案：B

22、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。

A、施工单位

B、建设单位

C、项目监理机构

D、设计单位

参考答案：C

23、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、项目监理机构

参考答案：D

24、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。

A、2

B、3

C、5

D、8

参考答案：B

25、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师

C、建设单位项目负责人

D、施工单位项目负责人

参考答案：B

26、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A、不改变结构外形尺寸

B、不造成永久性影响

C、不影响结构安全和主要使用功能

D、不影响基本***

参考答案：C

27、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A、抓紧整改、早日复工

B、防止事故信息非正常扩散

C、对事故责任人进行监管

D、防止事故扩大并保护好现场

参考答案：D

28、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。

A、特别重大

B、重大

C、较大

D、一般

参考答案：B

29、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A、原设计单位

B、事故调查组建议的单位

C、施工单位

D、法定检测单位

参考答案：A

30、项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A、定期观测和必要的判断

B、分析和必要的论证

C、检查验收和必要的鉴定

D、征询设计单位意见

参考答案：C

31、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作室审核和评定（）。

A、勘察方案

B、勘察任务书

C、勘察合同

D、勘察成果

参考答案：D

32、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。

A、设计规模

B、施工进度

C、设计深度

D、材料选型

参考答案：A

33、建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。

A、估算指标

B、概算指标

C、概算定额

D、预算定额

参考答案：B

34、建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。

A、投资估算

B、设计概算

C、施工图预算

D、工程量清单

参考答案：B

35、工程款支付证书由（）签发。

A、专业监理工程师

B、建设单位

C、总监理工程师

D、项目审计部门

参考答案：C

36、建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。

A、一般材料

B、构件破坏性

C、新材料

D、新构件

参考答案：A

37、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。

A、1.41

B、1.71

C、1.86

D、2.01

参考答案：D

38、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。

A、定额人工费

B、定额材料费

C、定额机械费

D、分部分项工程费

参考答案：A

39、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。

A、可行性研究费

B、工程竣工验收费

C、环境影响评价费

D、劳动安全卫生评价费

参考答案：B

40、施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计（）万元。

A、2008.00

B、2016.00

C、2016.09

D、2032.13

参考答案：D

41、建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A、6%

B、6.12%

C、6.14%

D、12%

参考答案：C

42、关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B、该指标未考虑资金的时间价值

C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果

参考答案：A

43、价值工程地目标是以（）实现项目必须具备的功能。

A、最少的项目投资

B、最高的项目盈利

C、最低的寿命周期成本

D、最低的项目运行成本

参考答案：C

44、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。

A、造价单位

B、施工单位

C、咨询单位

D、建设单位

参考答案：D

45、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。

A、专业工程码

B、附录分类顺序码

C、分部工程顺序码

D、清单项目名称顺序码

参考答案：C

46、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。

A、完成后的实际值

B、形成工程实体的净值

C、定额工程量数量

D、对应的施工方案数量

参考答案：B

47、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A、综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B、安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C、措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D、暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价

参考答案：D

48、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。

A、300

B、200

C、150

D、100

参考答案：C

49、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般b不得变更的合同称为（）。

A、固定总价合同

B、可调总价合同

C、固定单价合同

D、可调单价合同

参考答案：A

50、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A、建设单位

B、设计单位

C、总承包单位或安装单位技术负责人

D、设计文件要求

参考答案：A

51、下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A、确定投资目标

B、确定资金使用计划

C、结算已完工程费用

D、提出投资目标调整建议

参考答案：A

52、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A、投资构成

B、子项目

C、时间进度

D、专业工程 参考答案：B

53、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是（）。

A、增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B、增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C、超出约定部分的工程量的综合单价调低

D、超出约定部分的工程量的综合单价调高 参考答案：C

54、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数

A、308.00

B、309.49

C、310.00

D、327.00 参考答案：B

55、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A、合同范围以内零星工程的确认

B、修改施工方案引起工程量增减的确认

C、承包人原因导致设备窝工损失的确认

D、合同范围以外新增工程地确认 参考答案：B

56、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A、赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B、投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差

C、投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D、进度偏差为正值，表示进度延误 参考答案：C

57、下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是（）。

A、设计准备工作进度计划

B、设计总进度计划

C、工程项目总进度计划

D、施工准备工作计划 参考答案：C

58、大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A、总进度纲要

B、施工组织总设计

C、总进度规划

D、各子系统进度规划 参考答案：A

59、采用横道图表示建设工程进度计划的优点是（）。

A、能够明确反映工作之间的逻辑关系

B、易于编制和理解进度计划

C、便于优化调整进度计划

D、能够直接反映影响工期的关键工作

参考答案：B

60、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。

A、能够均衡使用施工资源

B、单位时间内投入的资源量较少

C、专业工作队能够连续施工

D、能够充分利用工作而进行施工 参考答案：D

61、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是（）天。

A、18

B、24

C、34

D、42 参考答案：B

62、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A、取最大值 错位相减 累加数列

B、错位相减 累加数列 取最大值

C、累加数列 错位相减 取最大值

D、累加数列 取最大值 错位相减 参考答案：C

63、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天河4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。

A、2

B、3

C、4

D、5 参考答案：D

64、双代号网络图中虚工作的特征是（）。

A、不消耗时间，但消耗资源

B、不消耗时间，也不消耗资源

C、只消耗时间，不消耗资源

D、既消耗时间，也消耗资源 参考答案：B

65、某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟、开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A、11

B、14

C、15

D、17 参考答案：A

66、某工程单代号网络计划如下图所示，工作E的最早开始时间是（）。

A、10

B、13

C、17

D、27

参考答案：C

67、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。

A、相邻关键节点之间的工作一定是关键工作

B、以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等

C、关键节点连成的线路一定是关键线路

D、两个关键节点之间的线路一定是关键线路

参考答案：B

68、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A、关键工作一定在关键线路上

B、关键工作的持续时间最长

C、关键工作的总时差最小

D、关键工作的持续时间最短

参考答案：A

69、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。

A、缩短时间对质量和安全影响不大

B、工程变更程序相对简单

C、资源消耗比较均衡

D、直接成本最小

参考答案：A

70、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。

A、必须将关键工作压缩成非关键工作

B、压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C、优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D、多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

参考答案：D

71、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A、持续时间总和最长

B、时间间隔均为零

C、时距总和最长

D、由关键节点组成

参考答案：B

72、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的l两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A、最早开始时间和最迟开始时间

B、最迟开始时间和最迟完成时间

C、最早开始时间和最早完成时间

D、最早开始时间和最迟完成时间

参考答案：A

73、当某项工作实际进度拖延的时间超过其z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的（）。

A、资源需求量

B、后续工作的限制条件

C、自由时差的大小

D、紧后工作的数量

参考答案：B

74、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。

A、分析进度偏差产生的原因

B、提出调整进度计划的措施

C、现场实施检查工程进度情况

D、分析j进度偏差对总工期的影响

参考答案：C

75、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。

A、认真实施设计进度计划

B、编制切实可行的设计总进度计划

C、编制阶段性设计进度计划

D、定期比较分析设计完成情况与计划进度

参考答案：D

76、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。

A、工程量清单

B、工程难易程度

C、已完工程实际进度

D、单位工程施工组织设计

参考答案：B

77、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。

A、向承包单位发出整改通知书

B、向建设单位发出工作联系单

C、向承包单位发出整改联系单

D、向承包单位发出停工令

参考答案：A

78、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A、工程技术复杂、工期长

B、工程量大、工程技术相对简单

C、工程造价大、工期长

D、工程量大、工期长

参考答案：D

79、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A、经济措施

B、技术措施

C、组织措施

D、合同措施

参考答案：C

80、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。

A、年度施工进度计划

B、分部分项工程作业计划

C、物资储备计划

D、施工总进度计划

参考答案：A 8

1、在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有（）。

A、防护设施

B、水文、气象

C、施工作业面

D、组织管理体系

E、通风照明

参考答案：ACE

82、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。

A、检测现场所用的建筑材料质量

B、检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C、检查工程实体质量

D、审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E、监督工程质量验收

参考答案：BCE

83、下列记录中，属于监理服务“产品”的有（）。

A、旁站记录

B、材料设备验收记录

C、培训记录

D、不合格品处理记录

E、管理评审记录

参考答案：ABD

84、根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有（）。

A、几何尺寸

B、焊点不合格数

C、标高

D、×条数

E、强度

参考答案：ACE

85、用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。

A、抗拉强度

B、屈服强度

C、冷弯

D、伸长率

E、抗剪强度

参考答案：ABD

86、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。

A、施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B、施工组织设计是否已由监理工程师签认

C、施工单位的管理及施工人员是否已到位

D、施工机械是否已具备使用条件

E、施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立 参考答案：BCDE 8

7、项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。A、试验室的资质等级 B、试验室的试验范围 C、试验室的性质和规模 D、试验室的管理制度 E、试验人员的资格证书 参考答案：ABDE 8

8、下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师q签署审查意见的有（）。A、分部工程报验表

B、单位工程竣工验收报审表 C、施工控制测量成果报验表

D、工程材料、构配件、设备报审表 E、分包单位资格报审表 参考答案：CD 8

9、工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有（）。A、施工单位施工质量保证措施欠缺 B、施工单位拒绝项目监理机构管理

C、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工 D、施工单位采用不适当的施工工艺 E、施工单位违反工程建设强制性标准 参考答案：BCE 90、工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有（）。 A、控制设计变更

B、k控制加工作业条件 C、处置不合格零件

D、明确设备制造过程的要求 E、检查工序产品 参考答案：ABCE 9

1、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）进行划分。A、主要工种 B、施工工艺 C、施工特点 D、设备类别 E、专业性质 参考答案：ABD 9

2、验收建筑工程地基与基础部分工程质量时，应由（）参加。A、施工单位项目负责人 B、设计单位项目负责人 C、总监理工程师

D、勘察单位项目负责人 E、建设单位项目负责人 参考答案：ABCD 9

3、分部工程质量验收合格条件有（）。A、所含主要分项工程地质量验收合格 B、有关安全、节能抽烟检验结果符合规定 C、有关环境保护抽样检验结果符合规定 D、观感质量符合要求 E、质量控制资料完整 参考答案：BCDE

94、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有（）。

A、采用不正确的结构方案

B、未经设计单位同意擅自修改设计

C、技术交底不清

D、施工方案考虑不周全

E、图纸未经会审

参考d答案：BCDE

95、工程质量事故处理的依据有（）。

A、有关合同文件

B、相关法律法规

C、有关工程定额

D、质量事故实况资料

E、有关工程技术文件

参考答案：ABDE

96、下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有（）。

A、协助建设单位编制设计任务书

B、协助建设单位组织工程设计变更

C、审查设计单位提交的设计成果

D、将设计文件送审图机构审查

E、深化设计的协调管理

参考答案：ABCE

97、施工图预算审查的内容包括（）。

A、施工图是否符合设计规范

B、施工图是否满足项目功能要求

C、施工图预算的编制是否符合相关法律、法规

D、工程量计算是否准确

E、s施工图预算是否超过概算

参考答案：CDE

98、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程地分析对象。

A、造价低

B、数量多

C、体积小

D、加工工序多

E、废品率高

参考答案：BDE

99、某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。

A、第一年的利息为30万元

B、第二年的利息为60万元

C、第二年的利息为81.2万元

D、第二年的利息为82.4万元

E、两年的总利息为112.4

参考答案：AC

100、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。

A、环境保护费用

B、设备维护费用

C、脚手架工程费用

D、临时设施费用

E、工程定位复测费用

参考答案：AD

10

1、下列费用中，属于施工机械使用费的有（）。A、折旧费 B、经常修理费 C、安装费

D、操作人员保险费

E、场外运费 参考答案：ABCE 10

2、监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有（）。A、分解投资控制目标 B、进行工程计量 C、严格控制设计变更 D、审查施工组织设计

E、审核竣工结算 参考答案：ABE 10

3、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。A、为招标人编制投资估算文件提供依据 B、为投标人投标竞争提供一个平等基础 C、招标人可据此编制招标控制价 D、投标人可据此调整清单工程量

E、投标人可按其表述的内容填报相应价格 参考答案：BCE 10

4、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。

A、投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价 B、投标人可依据市场需求对所有费用自主报价 C、投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D、投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E、执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格 参考答案：ACE 10

5、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A、综合单价的确定依据是否正确

B、清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价 C、暂列金额是否按规定纳入综合单价

D、单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用 E、总承包服务费的计算是否正确 参考答案：ABD 10

6、在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有（）。A、工程量清单中的全部项目 B、各种原因造成返工的全部项目 C、合同文件中规定的项目

D、超出合同工程范围施工的项目 E、工程变更项目 参考答案：ACE 10

7、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。A、在建工程的损失

B、承包人施工人员受伤产生的医（疗费） C、施工机具的损坏损失 D、施工机具的停工损失 E、工程清理修复费用 参考答案：AE 10

8、下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有（）。A、设计标准变化 B、投资规划不当 C、建设手续不全 D、施工方案不当

E、未及时提供施工场地 参考答案：BCE 10

9、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A、不能及时向施工承包单位付款 B、组织协调不利，导致停工待料 C、由于使用要求改变而进行设计变更 D、提供的场地不能满足工程正常需要 E、邻近工程施工干扰 参考答案：ACD

110、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A、采用网络计划技术等计划方法 B、审查承包商提交的进度计划 C、加强合同风险管理 D、建立工程进度报告制度 E、编制进度控制工作细则 参考答案：ABE 1

11、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A、投入的施工机械台数和人工数

B、专业工种工人或施工机械活动空间人数 C、相邻两个施工过程相继开工的间隔时间 D、施工过程中投入资源的产量定额 E、施工段数目 参考答案：AD 1

12、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A、施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等 B、各专业工作对在各施工段上能够连续作业 C、相邻施工过程之间的流水步距相等 D、专业工作队数大于施工过程数 E、各施工段之间没有空闲时间 参考答案：BCE 1

13、某双代号网络图如下图所示，绘图错误有（）。

A、多个起点节点 B、存在循环回路 C、节点编号有误 D、多个终点节点 E、工作 箭头逆向 参考答案：BCDE 1

14、某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）。

A、①→②→④→⑤→⑦

B、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦

C、①→③→④→⑤→⑥→⑦

D、①→③→④→⑤→⑦

E、①→②→③→④→⑥→⑦

参考答案：BE 1

15、某工程双代号时标网络计划如下图所示，关于时间参数的说法正确的有（）。

A、工作B总时差为零

B、工作E最早开始时间为第4天

C、工作D总时差为零

D、工作I自由时差为1天

E、工作G总时差为2天

参考答案：CE

1

16、关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有（）。

A、计划系统由不同层次网络计划组成

B、处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C、能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D、进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E、能够保证建设工程所需资源的连续性 参考答案：ADE

1

17、某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作（）。

A、在第1周内按计划正常进行

B、在第2周末拖欠5%的任务量

C、在第3周后半周末按计划进行

D、第5周内实际进度拖后5%

E、截至检查日期实际进度拖后

参考答案：ACE

1

18、某工程双代号时标网络计划执行至第20天河第60天时，检查实际进度如下图前锋线所示，由图可以得出的结论有（）。

A、第20天检查时，工作A进度正常，不影响总工期

B、第20天检查时，工作B拖后10天，影响总工期

C、第20天检查时，工作C拖后10天，不影响总工期

D、第60天检查时，工作D提前10天，不影响总工期

E、第60天检查时，工作E拖后10天，影响总工期

参考答案：ACDE

1

19、监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括（）。

A、施工进度控制目标分解图

B、进度控制组织措施

C、施工进度控制目标实现的风险分析

D、施工总进度计划编制程序

E、单位工程施工进度计划编制要求

参考答案：ABC

120、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。

A、同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散

B、尽量（提前）建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用

C、应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量

D、尽量××单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本

E、尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡

参考答案：A（B）CE 2015年注册监理工程师考试三项控制真题及答案

一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（

）是决定工程项目质量的关键环节。

A．勘察质量

B．设计质量

C．施工质量

D．竣工验收质量

2．建设工程施工过程中，分项工程中间产品多、交接多、隐蔽工程多，因此质量存在（

）。

A．复杂性

B．波动性

C．隐蔽性

D．局限性

3．实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（

）负责。

A．总承包单位

B．设计单位

C．建设单位

D．监理单位

4．“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高（

）。

A．有效性和效率

B．科学性

C．管理水平

D．创造价值能力

5．施工组织设计(专项)施工方案报审表的附件不包括（

）。

A．施工组织设计

B．专项施工方案

C．施工方案

D．材料、设备成本

6．下列关于质量管理体系的认证中，说法正确的是（

）。

A．认证由授权机构进行

B．认可由第三方进行

C．认可是书面保证

D．认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力

7．项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理体系，体现了项目质量控制系统与质量管理体系的（

）。

A．建立的对象不同

B．服务的范围不同

C．控制的目标不同

D．作用的时效不同

8．某家庭装修时买了1000块地砖，每20块一组，现在要抽50块检查其质量。若随机抽取5组，在每组中抽取10块检查，则属于（

）的方法。

A．系统随机抽样

B．分层抽样

C．简单随机抽样

D．多阶段抽样

9．在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是（

）。

A．直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

10．下列质量管理应用的统计分析方法中，具有动态分析功能的是（

）。

A．排列图法

B．因果分析图法

C．直方图法

D．控制图法

11．工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送实验室(或外委实验室)的（

）。

A．正式委托书

B．基本情况

C．资质证明文件

D．设备数量情况

12．对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（

）。

A．合格证

B．检验报告

C．进口商检证明文件

D．材料复试报告

13．施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（

）书面通知项目监理机构。

A．8小时

B．12小时

C．24小时

D．48小时

14．特种作业人员不包括（

）。

A．建筑电工

B．建筑架子工

C．建筑起重机械司机

D．抹灰工

15．施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（

）组织实施。

A．项目经理

B．业主代表

C．专业监理工程师

D．总监理工程师

16．在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（

）检测。

A．抽样

B．全数

C．无损

D．见证取样

17．（

）是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法，其他统计方法一般都要与其配合使用。

A．排列图法

B．分层法

C．控制图法

D．直方图法

18．工程质量缺陷的处理方案需经过（

）审查，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。

A．建设单位

B．监理单位

C．设计单位

D．工程质量监督机构

19．发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（

）。

A．总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令

B．施工单位进行质量事故调查

C．项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告

D．施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查

20．质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程进行（

）。

A．平行检查

B．见证取样

C．抽检

D．跟踪检查

21．在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（

）。

A．5%

B．6%

C．8%

D．10%

22．在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（

）组织验收。

A．专业监理工程师

B．总监理工程师

C．施工单位项目负责人

D．建设单位现场代表

23．悬挑结构未进行抗倾覆验算，属于常见质量缺陷中的（

）。

A．违背基本建设程序

B．地勘数据失真

C．违反法律法规

D．设计差错

24．对于由质量事故调查组处理的质量事故，（

）应积极配合，客观地提供相应证据。

A．建设单位

B．项目监理机构

C．质量监督机构

D．质量检测机构

25．质量事故发生后，（

）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。

A．施工单位有责任

B．监理单位应要求施工单位

C.监理员

D．事故调查小组

26．项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的处理意见后，可要求相关单位完成（

）。

A．技术论证方案

B．技术处理方案

C．事故调查报告

D．事故处理报告

27．在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是（

）。

A．总监理工程师指定的检测单位

B．建设单位指定的检测单位

C．政府批准的有资质的法定检测单位

D．监理工程师审查批准的施工单位试验室

28．目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（

）。

A．详细勘察

B．初步勘察

C．试验

D．可行性研究勘察

29．某建设工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，工程建设其他费500万元，建设期利息80万元，流动资金为1200万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的静态投资部分为（

）万元。

A．2300

B．550

C．2630

D．2930

30．某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（

）万元。

A．6290

B．5890

C．4790

D．6250 31．建设工程总投资包括（

）。

A．固定资产投资和流动资产投资

B．工程造价和建设期利息

C．流动资产投资和建筑安装工程费用

D．建设投资和流动资产投资

32．建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于（

）。

A．企业管理费

B．规费

C．措施费

C．税金

33．某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为：第一年50%，第二年50%。在基本预备费率为5%，年平均价格总水平上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费是（

）万元。

A．212．6

B．310．0

C．315．0

D．325．5

34．某建设工程项目，建设期为2年，每年贷款额相等，总共从银行贷款960万元。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为（

）万元。

A．44．06

B．58．46

C．89．24

D．103．95

35．建筑安装工程费用组成中，（

）不属于规费。

A．养老保险费

B．失业保险费

C．工伤保险费

D．劳动保护费

36．国际工程项目建筑安装工程费用中，（

）不属于间接费。

A．公司总部管理费

B．现场管理费

C．贷款利息

D．业务费

37．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，工程量清单应由（

）编制。

A．招投标管理部门认可的代理机构

B．具有相应资质的工程造价咨询人

C．项目管理公司合同管理机构

D．具有招标代理资质的中介机构

38．某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（

）时，发包方才对合同总价做相应调整。

A．承包商漏算工程量

B．材料价格变动

C．不可预见的因素

D．设计变更

39．某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，年贷款复利利率为4%。该笔贷款还本付息总额为（

）万元。

A．243．33

B．248．00

C．252．50

D．253．06

40．关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险，下列表述正确的是（

）。

A．内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险

B．目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊

C．装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D．采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

41．某项目的建设投资为25000万元，项目资本金为15000万元，流动资金为5000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE)为（

）。

A．15%

B．20%

C．25%

D．30%

42．计算某项目内部收益率，已知当折现率为10%时，净现值为600万元；当折现率为14%时，净现值为400万元，则该项目内部收益率为（

）。

A．12．6%

B．11．5%

C．12．4%

D．13．4%

43．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，（

）不属于材料费的组成内容。

A．采购及保管费

B．运输损耗费

C．检验试验费

D．运杂费

44．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（

）。

A．企业管理费

B．社会保险费

C．规费

D．人工费

45．下列编制设备安装工程概算的算式中，不属于概算指标法的是（

）。

A．概算价值=设备安装工程量×预算单价

B．概算价值=单位建筑体积×单位安装工程量

C．概算价值=单位安装工程量×概算单价

D．概算价值=单位建筑面积×概算单价

46．施工图预算的审查中，采用（

）审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。

A．全面审查法

B．标准预算审查法

C．“筛选”审查法

D．重点审查法

47．关于审查施工图预算的审查方法，不正确的说法是（

）。

A．全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大

B．对比审查法是把一单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法

C．标准预算审查法的缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程

D．分组计算审查法是一种加快审查工程量速度的方法

48．（

）应控制在批准的总概算及投资包干限额内。

A．工程总费用

B．投标价格

C．标底

D．分包价格

49．下列不属于成本加酬金合同的是（

）。

A．成本加固定百分比酬金

B．成本加固定金额酬金

C．最高限额成本加可变酬金

D．成本加奖罚

50．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费中的（

）。

A．措施费

B．企业管理费

C．研究试验费

D．材料费

51．下列哪项不属于施工图预算的编制方法（

）。

A．定额单价法

B．工程量清单单价法

C．实物量法

D．扩大单价法

52．对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是（

）。

A．投资规划不当

B．建设手续不全

C．未及时提供场地

D．图纸提供不及时

53．为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有（

）。

A．对工期提前给予奖励

B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

C．审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

D．加强索赔管理

54．项目管理的主要任务是在（

）对项目的目标进行控制。

A．项目决策阶段

B．项目设计阶段

C．项目实施阶段

D．项目验收阶段

55．横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能（

）。

A．反映出工作之间的相互搭接关系

B．明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

C．反映出各项工作的划分

D．直观地反映出建设工程的施工期限

56．在下列施工组织方式中，施工现场的组织、管理比较简单的组织方式是（

）。

A．平行施工

B．依次施工

C．搭接施工

D．流水施工

57．建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是（

）。

A．施工段

B．流水强度

C．流水节拍

D．工作面

58．某工程由5个施工过程组成，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（

）天。

A．4

B．5

C．6

D．7

59．某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为

4、

2、6天，该工程的流水工期为（

）天。

A．22

B．20

C．18

D．16

60．如图所示双代号网络图中，下列说法正确的是（

）。

A．虚工作②—⑤是多余的

B．虚工作④—⑤是多余的

C．虚工作⑤—⑥是多余的

D．所有虚工作均为必要的

61．在不影响总工期的前提下，一项工作可以利用的机动时间是指（

）。

A．最迟完成时间

B．最早完成时间

C．总时差

D．自由时差

62．某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为（

）

天。

A．1和1

B．1和2

C．2和1

D．2和2

63．已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的完成节点为关键节点，则该工作（

）。

A．为关键工作

B．自由时差等于总时差

C．自由时差为零

D．自由时差小于总时差

64．当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（

）。

A．自由时差

B．时距

C．总时差

D．虚工作

65．某工程双代号时标网络计划如下图所示(单位：周)，其中工作B的总时差和自由时差（

）。

A．均为2周

B．分别为2周和3周

C．均为3周

D．分别为3周和2周

66．某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。其主体工程双代号时标网络计划如下图所示，如果E工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误（

）个月。

A．1

B．2

C．3

D．4

67．工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（

）。

A．资源有限条件下的最短工期安排

B．资源均衡使用条件下的最短工期安排

C．资源使用最少条件下的合理工期安排

D．工程总成本量最低条件下的资源均衡安排

68．某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时间，从图中可以看出（

）。

A．第7天内实际进度比计划进度拖后5%

B．第4天内计划完成的任务量为10%

C．第5天末实际进度比计划进度拖后5%

D．该工作实际开始时间比计划开始时间晚1．5天

69．已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（

）。

A．右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t B．右侧，表明此时实际进度比计划进度超前80t C．左侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t D．左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后80t 70．某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出（

）。

A．E工作实际进度拖后1周，不影响工期

B．C工作实际进度拖后2周，影响工期1周

C．D工作实际进度超前2周，不影响工期

D．D工作实际进度拖后3周，影响工期3周

71．在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（

）。

A．地下埋藏文物的处理

B．设计合同的计价方式

C．设计各专业之间的协调配合程度

D．施工承发包模式的选择

72．在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（

）。

A．各承包单位的资质条件和技术力量

B．各单位工程尽可能同时开工和完工

C．施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

D．急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工

73．监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（

）。

A．资金情况

B．合同条件

C．影响工期

D．实际情况

74．建设工程施工进度控制工作中，编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括（

）。

A．进度控制的方法

B．进度控制人员的职责分工

C．建立进度控制保证体系

D．施工进度控制目标实现的风险分析

75．监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（

）。

A．建立健全设计技术经济定额

B．编制切实可行的设计进度计划

C．推行限期设计管理模式

D．落实专门负责设计进度控制的人员

76．监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（

）。

A．编制物资供应招标文件

B．确定物资供应分包方式及分包合同清单

C．审核物资供应计划

D．办理物资运输及进出口许可证

77．项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（

）。

A．施工总工期目标是否留有余地

B．主要工程项目能否保持连续施工

C．施工资源供应计划是否满足施工进度需要

D．施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合

78．采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（

）。

A．实行强有力的调度

B．改善外部配合条件

C．增加每天的工作班次

D．采用更先进的施工机械

79．当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（

）。

A．拒绝签署工程进度款支付凭证

B．中止施工承包合同

C．延长施工进度计划工期

D．提起误期损失赔偿诉讼

80．编制建设工程物资需求计划的关键是（

）。

A．确定需求量

B．制定物资生产和运输计划

C．制定物资招标进度计划

D．制定物资采购成本计划

二、多项选择题(共40题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

81．根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（

）。

A．不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包

B．不得因赶工而任意压缩合理工期

C．不得对专用设备指定供应商

D．不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E．不得采购未经鉴定的建筑材料

82．关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（

）

A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准

C．市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

83．某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有（

）。

A．到第3周末，实际进度超前

B．在第4周内，实际进度超前

C．原计划第4～6周为匀速进度

D．第6周后半周未进行本工作

E．本工作未完成

84．当质量控制图同时满足（

）时，可认为生产过程处于稳定状态。

A．点子多次同侧

B．点子分布出现链

C．控制界限内的点子排列没有缺陷

D．点子全部落在控制界限之内

E．点子有趋势或倾向

85．实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有（

）

A．不可避免、难以测量和控制

B．大量存在但对质量的影响很小

C．质量数据离散过大

D．原材料质量规格有显著差异

E．经济上不值得消除

86．专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（

）。

A．测量管理制度

B．测量设备检定证书

C．施工高程控制网

D．施工平面控制网

E．施工临时水准点

87．某工程双代号网络计划中各项工作最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明（

）。

A．工作①—③的自由时差为1

B．工作②—④的自由时差为1

C．工作②—⑥的总时差为2

D．工作③—⑥为关键工作

E．工作⑤—⑦的总时差为5

88．某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是（

）。

A．工作A

B．工作B

C．工作C

D．工作D

E．工作E

89．专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（

）的要求。

A．建设单位

B．设计文件

C．订货合同

D．安装单位

E．相关规范

90．项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（

）。

A.设备制造单位质量管理检查资料

B．设备订货合同

C．设备制造依据及工艺资料

D．设备制造原材料、构配件的质量记录

E．制造过程的检查验收记录

91．建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（

）起决定性作用的检验项目。

A．节能

B．安全

C．环境保护

D．质量评价

E．主要使用功能

92．填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（

）共同签署。

A．施工单位项目技术负责人

B．施工单位项目专业质量检查员

C．施工单位项目专业工长

D．专业监理工程师

E．设计单位项目负责人

93．某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（

）。

A．第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期

B．第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天

C．第10天结束检查时，工作E的实际进度会影响总工期

D．第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天

E．在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天

94．工程质量事故处理的基本要求有（

）。

A．正确确定事故性质和处理范围

B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求

D．技术可行

E．经济合理

95．工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（

）。

A．检查验收

B．定期观测

（

C．试验验证

D．方案比较

E．专家论证

96．工程保修阶段监理单位的工作有（

）。

A．协调联系

B．定期回访

C．界定责任

D．检查验收

E．资料归档

97．下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（

）。

A．施工企业集体福利费

B．施工现场防暑降温费用

C．施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D．混凝土坍落度测试费用

E．施工现场安全文明施工费用

98．某进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，该设备的到岸价除货价外，还应包括 ）。

A．进口关税

B．边境口岸至工地仓库的运费

C．国外运费

D．国外运输保险费

E．进口产品增值税

99．某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为（

）。

A．节点编号有误

B．工作代号重复

C．多个起点节点

D．多个终点节点

E．存在循环回路

100．某分部工程双代号网络计划如图所示。图中标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（

）。

A．工作①—③为关键工作

B．工作—④的总时差为1 C．工作③—⑥的自由时差为1

D．工作⑥—⑩的总时差为3

E．工作④—⑧的自由时差为1 101．缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（

）。

A．缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时问

B．缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间

C．缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D．缩短持续时间的工作能变成非关键工作

E．缩短后对非关键工作无影响

102．根据根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（

）。

A．工期优化

B．工效优化

C．费用优化

D．资源优化

E．质量优化

103．某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价。承包人×工程×合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例为30%、40%、25%，第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元／吨，实际消耗310吨，实际单价2100元／吨，第一阶段结算时，正确的有（

）。

A．材料消耗增加不调整合同价款

B．材料价格上涨不调整合同价款

C．应结算和支付工程款90万元

D．应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元

E．应结算和支付主要材料价差3．1万元

104．发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（

）。

A．设计工作程度

B．进度要求的紧迫程度

C．技术复杂程度

D．质量要求的高低

E．施工难易程度

105．关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（

）。

A．实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定

B．招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准

C．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

D．实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定

E．不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程量价款基础上在合同中约定

106．施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（

）。

A．工程修复费用由承包人承担

B．承包人的施工机械设备损坏由发包人承担

C．工程本身的损坏由发包人承担

D．发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担

E．工程所需清理费用由发包人承担

107．某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有（

）。

A．第1天至第2天的实际进度为匀速进展

B．工作的计划进度为匀速进展

C．工作的实际进度拖后1天

D．第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同

E．工作实际进展中累计停工1．5天

108．下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（

）。

A．由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费

B．由于施工机械故障导致的机械停工费

C．由于项目监理机构原因导致的机械窝工费

D．由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费

E．施工机具保养费用

109．建设项目总进度纲要的内容有（

）。

A．项目实施总体部署

B．调查研究和收集资料

C．绘制项目结构分析图

D．确定里程碑事件的计划目标

E．研究总进度目标实现的条件和措施

110．工程项目年度计划的内容包括（

）。

A．投资计划年度分配表

B．年度计划项目表

C．年度设备平衡表

D．年度设计出×计划表

E．年度竣工投产交付使用计划表

111．流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（

）。

A．所采用的施工方法

B．所采用的施工机械类型

C．投入施工的工人数和工作班次

D．施工过程的复杂程度

E．工作的熟练程度

112．根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中依次施工方式的特点包括（

）。

A．没有充分利用工作面，工期长

B．如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业

C．施工现场的组织管理比较复杂

D．单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡

E．有利于施工段的划分

113．分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误有（

）。

A．多个终点节点

B．多个起点节点

（ C．工作代号重复

D．节点编号有误

E．存在循环回路

114．某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，图中表明 ）。

A．工作1—4为关键工作

B．工作4—7为关键工作

C．工作1—3的自由时差为0

D．工作3—7的总时差为3

E．关键线路有3条

115．在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（

）。

A．关键工作两端的节点必为关键节点

B．关键工作的总时差和自由时差均等于零

C．关键工作紧前工作必然也是关键工作

D．关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作

E．关键工作只能在关键线路上

116．某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（

）。

A．第3周末检查时工作B拖后1周，使总工期延长1周

B．第3周末检查时工作F拖后0．5周，但不影响总工期

C．第7周末检查时工作I拖后1周，但不影响总工期

D．第7周末检查时工作J拖后1周，使总工期延长1周

E．第7周末检查时工作K提前1周，总工期预计提前3周

117．建设工程进度调整系统过程的主要工程有（

）。

A．实际进度与计划进度的对比分析

B．**实地检查工期**** C．采取措施调整进度计划

D．分析偏差产生的原因

E．确定后续工作和总工期的限制条件

（

118．采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有 ）。

A．改变非关键线路上有关工作的逻辑关系

B．优先压缩自由时差大的工作持续时间

C．有关工作的进度拖延时间不能超过总时差

D．采用增加资源投入措施

E．被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上

119．项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的内容有（

）。

A．施工项目结构分解图

B．施工进度控制人员的职责分工

C．施工项目开、竣工时间及相互搭接关系

D．施工进度控制目标实现的风险分析

E．施工进度控制的具体措施

120．编制单位工程施工进度计划的步骤包括（

）。

A．划分工作项目

B．确定关键工作和里程碑

C．确定施工顺序

D．计算劳动量和机械台班数

E．落实专业分包商和材料供应商的进场时间

一、单项选择题

1．B 2．C 3．A 4．A 5．D

6．D 7．D 8．D 9．B 10．D

11．C 12．C 13．C 14．D 15．D

16．D 17．B 18．B 19．A 20．D

21．A 22．B 23．D 24．B 25．A

26．B 27．C 28．D 29．A 30．C

31．D 32．D 33．B 34．B 35．D

36．A 37．B 38．D 39．D 40．A

41．D 42．C 43．C 44．A 45．D

46．C 47．B 48．C 49．C 50．B

51．D 52．D 53．C 54．C 55．B

56．B 57．B 58．C 59．B 60．D

61．C 62．D 63．B 64．A 65．A

66．C 67．A 68．D 69．A 70．B

71．C 72．D 73．A 74．C 75．D

76．C 77．C 78．D 79．B 80．A

二、多项选择题

81．ABD 82．ACDE 83．CDE 84．CD 85．ABE

86．BCDE 88．CE 89．BCE 90．ACDE

91．ABCE 92．BCD 93．ACDE 94．BCDE 95．BCDE

96．ABCD 97．ABD 98．ACDE 99．ADE 100．BDE

101．AC 102．ACD 103．ABC 104．ABCE 105．CDE

106．CDE 107．ADE 108．ACD 109．ADE 110．BCE

111．ABC 112．AB 113．ADE 114．BCD 115．ABD

116．AC 117．CDE 118．DE 119．ABDE 120．ACD

2014年监理工程师考试《三控》真题与答案（完整版）

1．工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（

）阶段。

A．项目决策

B．工程设计

C．工程施工

D．工程竣工验收

【答案】C

【解析】工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材P3。

2．工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（

）。

A．设计单位

B．咨询单位

C．监理单位

D．建设单位

【答案】A

【解析】勘察设计单位、施工单位是自控主体。参见教材P5。

3．工程质量控制应坚持（

）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。

A．以人为核心 B．以预防为主 C．质量第一 D．质量达到标准

【答案】B

【解析】工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。参见教材P6。

4．法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有（）的性质。 A．一般裁定 B．权威裁定 C．最终裁定 D．最高裁定

【答案】C

【解析】法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。参见教材P10．

5．在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（

）。 A．建设单位要求的使用年限 B．设计文件规定的台理使用年限 C．30年 D．50年

【答案】B

【解析】在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。参见教材P12。

6．“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之，其核心是提高质量管理体系的（

）。

A．有效性和效率 B．管理水平C．科学性

D．制造价值能力

【答案】A

【解析】持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。参见教材P22。

7．下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（

）。 A．总监理工程师任命书 B．监理实施细则 C．监理日志

D．材料设备验收记录

【答案】A

【解析】监理工程师任命书不属于质量管理体系文件。参见教材P28。

8．下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是（

）。 A．总体算术平均数 B．样本算术平均数 C．样本中位数 D．总体标准偏差

【答案】D

【解析】描述数据分布集中趋势的有算术平均数、中位数；描述数据分布离中趋势的有极差、标准偏差、变异系数等。参见教材P55。

9．计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，N为**大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当（

）时该送检批合格。 A．d＝C＋1 B．d C．d>C D．d≤C

【答案】D

【解析】当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数c，当d>C，判定为不合格批。当d≤C，则判定该批产品合格。参见教材P60。

10．工程质量控制的统计分析万法中，可以用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（

）。 A．因果分析图法 B．相关图法 C．排列图法 D．直方图法

【答案】A

【解析】本题考查的是因果分析图法的定义。参见教材P67。

11．当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于（

），则坍落扩展度试验结果无效。 A．20mm B．30mm C．40mm D．50mm

【答案】D

【解析】当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用铜尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，当二者的差小于50mm时，用其算术平均数值作为坍落度扩展值。最大最小差大于50mm时，试验结果无效。参见教材P87。

12．施工图设计文件审查合格后，（

）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。 A．建设单位 B．施工单位 C．项目监理机构 D．设计单位

【答案】A

【解析】建设单位应及时主持召开图纸会审会议。参见教材P105。

13．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（

）。

A．设计交底和图纸会审是否已完成 B．施工许可证是否已办理

C．施工组织设计是否已由总监理工程师签认

D．进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求

【答案】B

【解析】总监理工程师签署审查意见报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。满足以下条件：

设计交底和图纸会审已完成

施工组织设计已由总监理工程师签认

施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具

备使用条件，主要工程材料已落实

进场道路及水、电、通信等已满足开工要求

参见教材P115。

14．收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（

）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。 A．建设单位法人代表 B．建设单位现场代表 C．总监理工程师 D．专业监理工程师

【答案】C

【解析】预验收是总监理工程师组织的。参见教材P151。

15．施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经（

）审核签认后方可实施。

A．施工项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．建设单位代表

【答案】B

【解析】施工组织设计应由总监理工程师签认后报建设单位。参见教材P42或106。

16．项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程财力„„、构配件、设备的（

）。 A．质量证明文件 B．采购台同 C．设计要求文件 D．考查报告

【答案】A

【解析】项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件。参见教材P111。

17．对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（

）。

A．就地封存

B．重新试验检测，合格后方可使用 C．限期撤出施工现场 D．降低标准使用

【答案】C

【解析】对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

18．项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，应由（

）进行审查，并提出具体审查意见。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表

【答案】B

【解析】项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室审查。专业监理工程师是具体的审查人，由其提出审查意见。参见教材P111。

19．用于工程的由（

）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查。并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。 A．建设单位 B．施工单位 C．安装单位 D．代理商

【答案】A

【解析】建设单位采购的，由建设、施工、监理机构进行开箱检查，三方在开箱记录上签字。教材中仅体现了三方，题干中体现的是四方，但考点都相同。参见教材P115。

20．项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入（

） A．巡视 B．旁站 C．见证 D．检验

【答案】B

【解析】旁站的关键词是“关键部位或工序”。参见教材P117。

21．项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计单位施工的，总监理工程师应（

）。

A．签发监理通知单 B．签发工作联系单 C．签发工程暂停令 D．提交监理报告

【答案】C

【解析】施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应该发发工程暂停令。参见教材P124。

22．对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取（

）的方式实施质量控制。 A．巡回监控 B．定点监控

C．设置质量控制点监控 D．驻厂监造

【答案】D

【解析】特别重要设备，应该采用驻厂监造。参见教材P135。

23．监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（

），并审查设备运输方案。

A．运输安全措施 B．设备包装质量 C．海关及保险手续 D．起重工和加固方案

【答案】A

【解析】在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符台运输、装卸、储存、安装的要求等。参见教材P139。

24．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个（

）。 A．单项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．子分部工程

【答案】C

【解析】具备独立设计文件、独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。参见教材P140。

25．分部工程质量验收应由（

）组织相关人员进行。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．建设单位代表 D．施工项目经理

【答案】A

【解析】分部工程应由总监理工程师组织验收。分项专业监理工程师，单位建设单位。参见教材P148。

26．暂缺

27．检验批质量验收时，对于一般质量缺陷可通过返修或更换予以解决，施工单位采取相应措施整改完后，该检验批应（

）进行验收。 A．重新 B．协商后

C．经检测鉴定后 D．在设计单位到场后

【答案】暂缺

【解析】暂缺

28．施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（

）并要求施工单位采取措施相关程序进行处理。 A．签发监理通知单 B．签发工程暂停令 C．通知设计单位 D．报告政府主管部门

【答案】B

【解析】工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P167。

29．对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（

）和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。 A．质量事故调查报告 B．检测单位的鉴定意见 C．质量事故状况观测记录 D．质量事故处理依据

【答案】A

【解析】事故发生后，施工单位写出调查报告提交项目监理机构和建设单位。参见教材P167。

30．为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的（

）工作。 A．方案比较

B．试验和检验鉴定 C．专家论证 D．定期观测

【答案】B

【解析】质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量缺陷，是否仍留有隐患。监理工程师应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。参见教材P169。

31．承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制（）和选择工程勘察单位。 A．勘察任务书 B．勘察工作计划 C．勘察方案

D．勘察成果评估报告

答案：A

解析：工程监理单位应协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订勘察合同。

32．工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经（）会签确定后方可实施。 A．建设单位 B．监理单位 C．总体设计单位 D．施工单位

答案：C

解析：专业性强或由行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位或由专业设计资质的施工单位出具深化设计图纸，由设计单位统一签收。

33．下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。 A．设备及工器具购置费 B．建设期利息 C．基本预备案 D．勘察设计费

答案：D

解析：勘察设计费属于建设工程其他费用中与项目相关的其他费用里的费用。

34．下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A．审核承包人编制的施工组织设计 B．复核工程付款账单，签发付款证书 C．审核竣工结算

D．编制施工阶段投资控制工作计划

答案：A

解析：选项BC属于经济措施，选项D属于组织措施。

35．下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是（） A．对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用 B．新材料的试验费

C．建设单位委托检测机构进行检验的费用 D．对构件进行破坏性试验的费用

答案：B

解析：检验试验费是不包括新结构和新材料的试验费的。

36．建筑安装工程费中工商保险费的计算基础是（） A．定额直接费 B．定额人工费

C．定额人工费和机械费 D．定额人工费和材料费

答案：B

解析：规费中的社会保障费都是以定额人工费为计算基础的。

37．进口一套机械设备，离案价（FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1．2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元＝6．10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为（）万元 A．53．68 B．55．29 C．60．39 D．62．00

答案：D

解析：进口关税＝到岸价*人民币外汇牌价*进口关税率，到岸价＝离岸价＋国外运费＋国外运输保险费，进口关税＝（40＋5＋1．2）*61*22%＝62万元。

38．下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）。 A．拆迁补偿费 B．工程招标费 C．环境影响评价费 D．工程保险费

答案：B

解析：建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费。建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、设计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估费用。

39．某建设项目银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的实际利率为（）

A．7．76% B．8．00% C．8．24% D．8．56%

答案：C

解析：略

40．下列投资方案经济评价指标中，属于偿债能力指标的是（）。 A．资本金净利润率 B．投资回收期 C．利息备付率 D．内部收益率

答案：C

解析：偿债能力指标有资产负债率、利息备付率和偿债备付率。

41．某项目期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是（）万元 A．746．14 B．834．45 C．867．58 D．900．26

答案：A

解析：略

42．某建设项目，第1－3年每年年末投入建设资金500万元，第4－8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。 A．3．87 B．4．88 C．4．90 D．4．96

答案：B

答案：略

43．价值工程中的全寿命周期费用是指（）。 A．生产过程发生的全部成本

B．从开始使用至报废过程中发生的费用总和 C．产品存续期的总成本

D．生产费用、使用费用及维护费用之和

答案：D

解析：产品寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。

44．根据功能重要程度选择价值工程对象的方法称为（）。 A．因素分析法 B．ABC分析法 C．强制确定法 D．价值指数法

答案：C

解析：强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。

45．某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．32，若现实成本为800元，则该零部件成本需要降低（）元。 A．160 B．210 C．230 D．240

答案：A

解析：F＝2000*0．32＝640元 △C＝C－F＝800－640＝160元。

46．下列措施项目中，不作为竞争性费用的是（ ）。 A．夜间施工增加费 B．冬雨期施工增加费 C．安全文明施工费 D．二次搬运费

答案：C

解析：措施项目中不可竞争的费用有安全文明施工费，安全文明施工费又包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。参见教材P17。

47．下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。 A．专业工程暂估价 B．安全文明施工费 C．二次搬运费 D．夜间施工增加费

答案：A

解析：其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。

48．采用可调总价合同时，发包方承担了（）风险 A．实物工程量 B．成本 C．工期 D．通货膨胀

答案：D

解析：可调总价合同发包方承担了通货膨胀的风险。

49．根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF－2013－0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。 A．7 B．14 C．21 D．28

答案：A

解析：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

50．某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A．调增60万元 B．调增90万元 C．调增120万元 D．不予调整

答案：D

解析：法律法规变化时，因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增不予调增，合同价款调减的予以调整。

51．某分项工程招标工程量清单为1000㎡。施工中由于涉及变更调整为1200㎡。该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡。根据《建设工程量清单计价规范》。该分项工程的结算款为（）元。 A．420000 B．429000 C．431250 D．432000

答案：C

答案：360/300/＝1．2，偏差为20%，300*（1＋0．15）＝345元，由于360>345，该项目变更后的单价应调整为345．5＝1．15*1000*360＋（1200－1．15*1000）*345＝431250元。

52．某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A/B/C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为

110、9

5、103，则结算的价款为（）万元。

A．4．83 B．6．05 C．6．63 D．6．90

答案：B

解析：略

53．根据《建设工程工程量清单计价规范》。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以（ ）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。 A．投标报价 B．招标控制价 C．基准单价 D．实际单价

答案：C

解析：当承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

54．某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。 A．20 B．22 C．24 D．32

答案：A

解析：不可抗力造成的损失是各自承担各自的损失。可以索赔的费用为：16＋4＝20万元。

55．最常用的计算索赔费用的方法是（）。 A．总费用法

B．修正的总费用法 C．关键线路法 D．实际费用法

答案：D

解析：实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。

56．某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为115万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为（）。 A．超前15万元 B．延误15万元 C．超前10万元 D．延误10万元

答案：B

解析：略

57．在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是（ ）。 A．临时停水、停电

B．合同签订时遗漏条款或表达失当 C．未考虑设计在施工中实现的可能性 D．施工设备不配套、选型失当

答案：B

解析：组织管理因素：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。

58．在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是（）。 A．收集和整理比较详细的设计资料 B．比较和分析各项技术方案的合理性 C．分析和论证进度目标实现的可能性 D．提出和改进设计、施工的进度控制措施

答案：C

解析：在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。

59．在建设工程进度控制计划体系中，属于设计单位计划系统的是（）。 A．分部项目工程进度计划 B．阶段性设计进度计划 C．工程项目年度计划 D．年度建设资金计划

答案：B

解析：设计单位的计划系统包括：设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计作业进度计划。

60．利用横道图表示工程进度计划的主要特点是（）。 A．能够反映工作所具有的机动时间

B．能够明确表达各项工作之间的逻辑关系 C．形象直观，易于编制理解

D．能方便地利用计算机进行计算和优化

答案：C

解析：略

61．建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。 A．分析工作之间的逻辑关系 B．计算工作持续时间 C．进行项目分解 D．确定进度计划目标

答案：A

解析：计划准备阶段包括的工作有：调查研究；确定进度计划目标。

62．在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。 A．依次施工 B．平行施工 C．流水施工 D．分包施工

答案：B

解析：略

63．流水强度是指某专业工作队在（）。 A．一个施工段上所完成的工程量 B．单位时间内所完成的工程量 C．一个施工段上所需资源的数量 D．单位时间内所需某种资源的数量

答案：B

解析：流水强度是指流水施工的某施工过程在单位时间内所完成的工程量。

64．某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（ ）天。 A． 21 B． 24 C． 26 D． 27

答案：C

解析：工期＝3＋3＋3＋3×6－1＝26天。

65．根据网络计划时间参数计算得出的工期称为（）。 A．要求工期 B．计划工期 C．计算工期 D．合同工期

答案：C

解析：略

66．工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。 A．本工作最早完成时间 B．紧后工作最早完成时间 C．网络计划总工期

D．紧后工作最早开始时间

答案：C

解析：略

67．当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作（）。

推荐第9篇：监理工程师《合同管理》考试真题及答案

2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案

1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A、行政手段

B、合同

C、诚信

D、道德

参考答案：B

2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A、取得相应的执业资格证书

B、有依法成立的公司

C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力

参考答案：D

3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A、借款合同

B、勘察合同

C、施工合同

D、技术转让合同

参考答案：A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。

A、因国际禁运解除进口设备运输合同

B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

参考答案：C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。

A、施工企业法定代表人

B、拟派项目经理

C、施工项目部

D、施工企业

参考答案：D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A、公司甲

B、公司乙

C、银行

D、登记机关

参考答案：A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A、4月30日

B、5月5日

C、5月15日

D、6月14日

参考答案：D

8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A、大雨造成现场档案资料损毁

B、雷电击毁现场施工用配电柜

C、设计错误导致部分工程拆除重建

D、施工机械过度磨损需要停工检修

参考答案：B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A、申请人须知前附表

B、资格审查办法

C、投标人须知前附表

D、资格预审公告

参考答案：B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。

A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D、构成内容多且专业性强的大型项目

参考答案：C

11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A、公布招标公告

B、发售招标文件

C、开标

D、评标

参考答案：C

12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。

A、5

B、10

C、15

D、20

参考答案：A

13、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

参考答案：

14、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。

A、收到中标通知书至签订合同

B、评标结束至确定中标人

C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间

参考答案：

15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。

A、提供资料的有效性和完整性

B、企业资质条件

C、拟派项目经理资格

D、企业类似工程业绩

参考答案：A

16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A、资格

B、程序

C、响应性

D、形式

参考答案：D

17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案：D

18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

参考答案：B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：

投标人

投标报价（万元） ****（万元） ****（万元）

甲 3200 0 160

乙 3500 -100 -50

丙 3400 -50 20

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。

A.3200和3200

B.3360和3200

C.3350和3500

D.3370和3400

参考答案：C

20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

参考答案：B

21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划（）。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

参考答案：

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A、最大限度减少资金时间价值

B、到货时间满足施工进度计划

C、采购资金落实到位情况

D、保证库存周期最短

参考答案：B

23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质

C、本专业所属行业更高等级设计资质

D、工程设计专项资质

参考答案：D

24、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

参考答案：A

25、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

参考答案：

26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A、项目经理任命书

B、合同协议书

C、工程设备表

D、建筑材料表

参考答案：B

27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

参考答案：A

28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书

B、图纸→中标通知书→专用合同条款

C、中标通知书→图纸→专用合同条款

D、中标通知书→专用合同条款→图纸

参考答案：D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A、投标截止日前第14天

B、投标截止日前第28天

C、招标公告发布之日前第14天

D、招标公告发布之日前第28天

参考答案：B

30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

参考答案：A

31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A、组织施工单位测设施工控制网

B、组织监理单位编制施工组织设计

C、组织设计单位进行设计交底

D、组织监察单位进行现场勘查

参考答案：C

32、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明了开工日起计算。

A、发包人发出的中标通知书

B、监理人发出的开工通知

C、合同双方签订的合同协议书

D、监理人批准的施工进度计划

参考答案：B

33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

参考答案：

34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

参考答案：A

35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者

B、两个价格指数中的均值

C、两个价格指数中的较低者

D、两个价格指数按约定**的均值

参考答案：C

36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A、成本加酬金

B、成本加利润

C、成本加规费

D、直接成本加间接成本

参考答案：B

37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收h合格。

A、14

B、28

C、42

D、56

参考答案：

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A、减少设计变更

B、易获得最优设计方案

C、加强发包人对承包人的监督

D、减少承包人的风险

参考答案：A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A、工程量清单

B、发包人要求

C、单位分析表

D、发包人建议

参考答案：B

40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。

A、价格清单

B、分析软件

C、设计文件

D、计算书

参考答案：C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A、签发工程验收证书

B、出具最终结清证书

C、提交竣工验收报告

D、颁发缺陷责任期终止证书

参考答案：D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制（）。

A、工程进度款z支付分解表

B、投资计划使用分配表

C、工程进度款使用计划表

D、建设资金平衡表

参考答案：A

72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。

A、保险责任不同

B、安全生产管理职责不同

C、劳务人员管理方式不同

D、施工组织不同

E、施工质量责任期限不同

参考答案：ADE

73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C、承包人可根据需要自行修改联合体协议

D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E、承包人可根据需要自选调整联合体组成

参考答案：BD

74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。

A、施工场地临时道路通行权的取得

B、材料和工程设备的提供方

C、计日工和暂估价的补偿方式

D、施工图设计文件的提供方

E、竣工后试验的责任方

参考答案：ACE

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。

A、职业责任险

B、现场人员工伤保险

C、第三者责任险

D、设计和工程保险

E、现场人员意外伤害保险

参考答案：BE

76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

参考答案：ABD

77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。

A、磅差分析法

B、查点法

C、经验鉴别法

D、衡量法

E、理论换算法

参考答案：BDE

78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。

A、合同号

B、目的港

C、出发港

D、收货人编号

E、提单号

参考答案：ABD

79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。

A、工程移交证书

B、工程接受证书

C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书

E、工程保修书

参考答案：BC

80、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A、CM合同属于管理承包合同

B、CM合同采用成本加酬金的计价方式

C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

参考答案：ABC

推荐第10篇：监理工程师考试真题建设工程合同管理

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（

）。 A．职务代理 B．指定代理 C．法定代理 D．委托代理 2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。 A．当事人签字 B．抵押物登记 C．转移产权证 D．转移房屋占有 3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（

）。

A．留置不以合法占有对方财产为前提

B．可以留置的财产仅限于动产

C．留置担保可适用于建设工程合同

D．留置以合法占有对方固定资产为前提

4．投标保证的有效期限从（ ）之日起计算。 A．招标文件出售 B．投标文件递交 C．投标截止 D．中标通知书发出 5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（ ）。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人

6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（

）。

A．合同公证只能确认合同的真实性

B．合同公证由工商行政管理机关作出

C．合同公证的效力只能限于国内

D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（

）。 A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工 程款的确认应该由（ ）。 A．发包人承担责任 B．发包人代表承担责任

C．承包人与发包人代表承担法律责任

D．施工企业决定责任承担人

9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（

）。

A．各自承担自己的损失

B．分别承担对方的损失

C．供应方承担购买方1万元损失 D．供应方承担购买方2万元损失 10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ）元。 A．4300 B．4250 C．4200 D．4150 11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（ ）。 A．同时履行抗辩权 B．后履行抗辩权 C．先诉抗辩权 D．不安抗辩权

12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（

）。 A．债权人应当通知债务人 B．债权人应当经债务人同意才可转让

C．主权利转让后从权利并不随之转让

D．无论何种情形合同债权都可以转让 13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（ ）万元。 A．2 B．5 C．7 D．12 14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）。 A．和解 B．调解 C．行政复议 D．仲裁 15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（

）。

A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B．仲裁事项可以通过默示的方式体现

C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（

）。 A．审请仲裁机构重新仲裁

B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C．申请人民法院撤销仲裁裁决 D．申请政府主管部门撤销该裁决 17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（

）。

A．接受该优惠条件

B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C．拒绝接受该优惠条件 D．将该投标人的投标按废标处理 18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（

）。

A．以投标人的平均报价作为评标价

B．以中标人的评标价作为中标价

C．以报价最低的投标价为中标价

D．以中标人的报价为中标价 19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（

）天内订立书面合同。

A．10 B．20 C．30 D．40 20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（

）。

A．监理能力

B．监理收费

C．检测设备 D．企业信誉

21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（ ）。 A．监理委托函 B．工程变更申请书 C．监理合同专用条件

D．实施过程中与委托人签署的补充文件

22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（

）。 A．通知委托人，建议下达停工指令 B．征得委托人同意后，下达停工指令 C．立即下达停工指令并尽快通知委托人

D．立即召开现场会议，讨论对策

23．建设工程委托监理合同的终止日为（

）之日。

A．监理合同内注明的监理工作完成 B．监理的工程竣工验收通过 C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D．监理的工程保修期届满 24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（

）。

A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B．监理的工程施工中未发生安全事故

C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔 25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（

）。

A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求 26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（ ）。 A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费 D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（

）。

A．合同协议书、通用条款、专用条款

B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、工程量清单 28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ ）。 A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（

）。

A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据 30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要

求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（

）。

A．9月10日 B．9月17日 C．9月25日 D．9月30日 31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ ）共同清点。 A．发包人与工程师 B．工程师与承包人 C．发包人与承包人 D．工程师与供货人 32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（

）。 A．发包人负责试验，费用由发包人承担 B．发包人负责试验，费用由承包人承担

C．承包人负责试验，费用由发包人承担 D．承包人负责试验，费用由承包人承担

33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（

）。 A．给承包人顺延工期并追加合同价款

B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D．工期延误和费用损失均由承包人承担 34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（

）。

A．工期和经济损失由承包人承担

B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C．顺延合同工期，不补偿经济损失

D．补偿经济损失并顺延合同工期 35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（ ）。 A．停止施工等待工程师的指示 B．向工程师再次发出请求复工的要求

C．自行复工

D．向发包人发出请求复工的要求 36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（ ）之日。 A．工程师发出设计变更通知 B．承包人完成变更工程

C．承包人提交变更追加合同价款报告 D．最近一期工程进度款支付 37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（

）。

A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 38．某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（ ）。 A．提前工期1个月给予承包人奖励 B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D．因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

39．承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（ ）共同验货。 A．供货商 B．铁路运输部门 C．监理工程师 D．供货商和铁路运输部门 40．某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（ ）。 A．按订购数量加多付数量计算货款 B．按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C．按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D．按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

41．根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（ ）之日止。 A．竣工移交 B．工程师签发工程接收证书

C．工程师颁发履约证书

D．结清单生效 42．某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（

）。

A．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C．日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减

D．最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43．根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（ ）。 A．行业协会指定

B．仲裁委员会指定 C．业主与承包商协商选定 D．工程师和承包商协商选定

44．根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（

）。

A．发布招标公告之日 B．承包商提交投标文件之日

C．投标截止日前第28天

D．签订施工合同后第28天

45．根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（

）的规定。

A．施工合同中关于进度控制条款 B．施工合同中关于变更条款 C．工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D．工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

46．根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（ ）。 A．合同实施期的暂列金额 B．承包商部分工程的预付款

C．业主的履约保证金

D．作为承包商严格履行合同义务的措施

47．根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（

）。

A．指示承包商修复缺陷后再进行检验

B．经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C．建议业主解除施工合同

D．颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

48．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（

）。 A．立即执行

B．变更执行

C．请承包商代表确认后再执行 D．请业主代表确认后再执行

49．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。 A．承包人应向业主提交索赔意向通知 B．承包人应向工程师提交索赔意向通知

C．承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失 50．某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ ）。 A．顺延合同工期，给予费用补偿 B．顺延合同工期，不给予费用补偿

C．不顺延合同工期，给予费用补偿 D．缩短合同工期，给予费用补偿

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 51．施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（ ）。 A．保证合同无效 B．材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C．材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D．材料供应商可以要求建设单位付款 E．材料供应商应当要求施工企业承担担保责任 52．施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（

）。

A．该担保方式是抵押

B．该担保方式是质押

C．施工企业应当将汇票交付债权人

D．双方应当办理登记

E．汇票应由施工企业保管 53．某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（

）。

A．银行应当自动延长投标保函的有效期

B．施工企业必须延长投标保函的有效期

C．招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D．施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E．招标人退还投标人投标保函继续评标 54．下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（

）。

A．工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B．承包人撤出施工现场

C．工程所有人实际占用全部工程

D．工程保修期满

E．工程合理使用期满 55．下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（

）。

A．发布招标公告是要约邀请

B．发布招标公告是要约

C．投标是要约

D．发出中标通知书是承诺

E．发出中标通知书是新要约 56．根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（ ）的合同。 A．因重大误解而订立 B．一方以欺诈、胁迫的手段订立

C．以合法形式掩盖非法目的

D．订立合同时显失公平E．损害社会公共利益 57．根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（ ）。 A．返还财产 B．赔偿损失

C．没收财产 D．上缴法院所有 E．追缴收归国库 58．建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（

）。

A．可以行使代位权

B．可以行使撤销权

C．可以建设单位名义行使权利 D．可以自己的名义行使权利

E．只能对建设单位行使权利 59．根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（

）。

A．损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B．损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益 C．损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限 D．损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失 E．损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用 60．在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（ ）。 A．单项合同估算价为1000万元的施工项目

B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C．单项合同估算价为30万元的设计项目

D．单项合同估算价为20万元的勘察项目

E．单项合同估算价为20万元的监理项目 61．施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（ ）。 A．未按招标文件的要求予以密封的 B．明显不符合技术标准要求的

C．竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

D．投标报价的大小写金额不一致的

E．投标报价明显低于市场价格的 62．某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第

一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（

）。

A．招标人应确定甲为中标人 B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人 C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人 63．在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（ ）。 A．完成监理任务后获得酬金 B．变更委托监理工作范围

C．监督委托人执行法规政策

D．委托人严重违约时解除监理合同

E．协调委托人与设计单位的关系 64．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（ ）。

A．两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B．因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C．委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认

D．应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E．施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

65．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（

）。

A．因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B．承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C．承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D．监理工程师未按规定程序进行质量检验 E．监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

66．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（

）。

A．设计合同经签字盖章后立即生效

B．设计合同在支付定金后生效

C．设计合同的定金为合同总价的20% D．设计人收到定金为设计开工的标志 E．委托人不按约定支付定金应承担违约责任

67．工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（

）。

A．检查工程项目报建审批手续是否齐全

B．检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C．检查承包人是否有转包工程的行为

D．抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E．监督工程验收程序是否符合验收规范的要求 68．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（

）。 A．从施工现场外部接通施工用电线路 B．施工现场的安全保卫 C．已完工程的保护 D．办理爆破作业行政许可手续 E．施工现场邻近建筑物的保护 69．工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（

）。 A．地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B．发包人订购的设备未能按时到货

C．施工作业方法存在重大安全隐患

D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 70．施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（

）。

A．提前竣工的时间 B．发包人为赶工应提供的便利条件 C．承包人采取的赶工措施 D．提前竣工需追加的合同价款 E．承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ ）。 A．地震 B．洪水 C．社会* D．发包人责任造成的火灾 E．承包人责任造成的爆炸 72．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（ ）。 A．基础设施工程 B．防水工程

C．设备安装工程

D．电气管线工程

E．给水管道工程 73．材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（ ）。 A．不按合同约定的时问支付货款 B．拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C．不按合同约定接受运抵的货物

D．拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E．变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用

74．根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有（

）。

A．污染物的影响 B．不利于施工的气候条件 C．实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D．施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E．与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰 75．根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（

）。

A．运输车辆可以不受限制地进出工地

B．施工机械在工程竣工前不得运出工地 C．承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D．目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E．后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

76．根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（

）。

A．经工程师计量的合格工程的工程款额

B．完成变更工程的款额

C．作为保留金本期减扣的款额

D．承包商需支付给分包商的款额

E．本期经工程师批准的索赔款额

77．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（ ）。 A．批准分包工程部位

B．审查分包商资质 C．协商分包工程的施工 D．检查分包工程使用的材料

E．参与计量分包人完成的永久工程

78．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是（

）。

A．因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

D．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

E．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告 79．在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（

）。

A．事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B．造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C．造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D．按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E．按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告 80．根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。 A．延误发放图样 B．不可预见的外界条件 C．其他承包商的干扰

D．公共当局引起的延误

E．异常不利的气候条件

第11篇：监理工程师合同管理考试真题及答案

2016年监理工程师合同管理考试真题及答案（完整）

1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B

2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D

3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。

A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D

8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C

11、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案：C

12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A、5 B、10 C、15 D、20 参考答案：A

13、关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人 B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长 C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格 D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金 参考答案：D

14、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同 B、评标结束至确定中标人 C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间 参考答案：D

15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A、提供资料的有效性和完整性 B、企业资质条件 C、拟派项目经理资格 D、企业类似工程业绩 参考答案：A

16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。A、资格 B、程序 C、响应性 D、形式 参考答案：D

17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法 B.经评审的最低投标价法 C.最合理报价评审法 D.综合评估法 参考答案：D

18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价 D.将该投标文件直接作废标处理 参考答案：B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。 A.3200和3200 B.3360和3200 C.3350和3500 D.3370和3400 参考答案：C 20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。 A.概念设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 参考答案：B

21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求 B、有利于加快施工进度 C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求 参考答案：D

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值 B、到货时间满足施工进度计划 C、采购资金落实到位情况 D、保证库存周期最短 参考答案：B

23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质 C、本专业所属行业更高等级设计资质 D、工程设计专项资质 参考答案：D

24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人 B、勘察人 C、监理人 D、项目施工单位 参考答案：A

25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金 B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费 D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费 参考答案：A

26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。A、项目经理任命书 B、合同协议书 C、工程设备表 D、建筑材料表 参考答案：B

27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 参考答案：A

28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书 B、图纸→中标通知书→专用合同条款 C、中标通知书→图纸→专用合同条款 D、中标通知书→专用合同条款→图纸 参考答案：D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A、投标截止日前第14天 B、投标截止日前第28天 C、招标公告发布之日前第14天 D、招标公告发布之日前第28天 参考答案：B 30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。 A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用 B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用 C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用 D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用 参考答案：A

31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网 B、组织监理单位编制施工组织设计 C、组织设计单位进行设计交底 D、组织监察单位进行现场勘查 参考答案：C

32、根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书 B、监理人发出的开工通知 C、合同双方签订的合同协议书 D、监理人批准的施工进度计划 参考答案：B

33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2% B.签约合同价的2% C.工程结算加的3% D.签约合同价的3% 参考答案：D

34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点 C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场 参考答案：A

35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者 B、两个价格指数中的均值 C、两个价格指数中的较低者 D、两个价格指数按约定**的均值 参考答案：C

36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A、成本加酬金 B、成本加利润 C、成本加规费

D、直接成本加间接成本 参考答案：B

37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收h合格。

A、14 B、28 C、42 D、56 参考答案：D

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A、减少设计变更 B、易获得最优设计方案 C、加强发包人对承包人的监督 D、减少承包人的风险 参考答案：A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A、工程量清单 B、发包人要求 C、单位分析表 D、发包人建议 参考答案：B 40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。 A、价格清单 B、分析软件 C、设计文件 D、计算书 参考答案：C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A、签发工程验收证书 B、出具最终结清证书 C、提交竣工验收报告 D、颁发缺陷责任期终止证书 参考答案：D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A、工程进度款z支付分解表 B、投资计划使用分配表 C、工程进度款使用计划表 D、建设资金平衡表 参考答案：A

43、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段j进行的是()。

A、联动试车

B、保证工程满足合同要求的试验 C、功能性试验

D、产能及环保指标测试 参考答案：C

44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A、标的物交付

B、当事人之间意思表示一致 C、货款交付

D、材料设备所有权转移 参考答案：B

45、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。A、抽检比例和取样方法 B、抽检数量和检测方法 C、检测方法和抽检比例 D、取样方法和抽检数量 参考答案：A

46、材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是()。A、类比衡量法 B、理论换算法 C、尾差分析法 D、经验鉴别法 参考答案：D

47、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。A、附加服务 B、额外服务 C、伴随服务 D、增至服务 参考答案：C

48、FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A、专业监理工程师 B、建设单位代表 C、监理员

D、施工项目技术负责人 参考答案：A

49、根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。A、承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同 B、承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费 C、在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容 D、承包商对指定分包商的违约承担连带责任 参考答案：B 50、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。 A、目标合同 B、标价合同 C、管理合同 D、成本补偿合同 参考答案：B

51、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。A、发包人名称 B、承包人名称 C、发承包项目名称 D、提供施工场地的约定 E、工程价款结算的约定 参考答案：DE

52、关于无权代理的说法，正确的有()。

A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人” C、对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权” D、无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为 E、无权代理行为由行为人承担民事责任 参考答案：ACD

53、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。A、主债权及利息 B、违约金 C、行政罚款 D、损害赔偿金 E、实现债权的费用 参考答案：ABDE

54、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 B、承包人在施工过程中毁约 C、发生不可抗力导致合同无法履行 D、承包人破产、倒闭使合同不能履行

E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间 参考答案：BCDE

55、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。A、两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力 B、通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查 C、资格后审在评标后定标前进行 D、资格后审和资格预审的时间不同 E、资格后审的内容比资格预审少 参考答案：ABD

56、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。A、第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标 B、第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C、未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰 D、第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价 E、第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审 参考答案：ACD

57、下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。A、投标人针对招标文件提出的质疑 B、投标预备会的会议纪要 C、对投标人质疑的书面解答 D、招标人发布的资格预审公告 E、招标人对投标文件的修改 参考答案：BCE

58、关于投标预备会的说法，正确的有()。A、投标预备会是法定的招标程序 B、投标预备会上应进行招标工程交底 C、投标预备会由工程监理单位组织召开 D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑 E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题 参考答案：BD

59、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A、承担本标段设计任务的设计施工总承包单位 B、本标段的监理人

C、与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位 D、与招标人同属一个行政主管部门的单位 E、招标人不具备独立法人资格的附属机构 参考答案：BCD 60、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。 A、投标人d的投标报价与招标标底一致 B、不同投标人的投标文件由同一单位编制 C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜 D、不同投标人的投标函格式相同 E、不同投标人的投标文件异常一致 参考答案：BCE 61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标 B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段 C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价 E、投标人可以低于成本的价格报价 参考答案：ABD 6

2、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A、排名第一的中标候选人放弃中标 B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高 D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金 E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求 参考答案：ABD 6

3、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A、负责所供货的设备监造

B、提供货物组装和维修所需的专用工具 C、提供详细的操作和维护手册

D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责 E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训 参考答案：BCE 6

4、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。A、工程放线测量 B、大地测量 C、结算工程量测量 D、水文地质勘察 E、工程地质勘察 参考答案：BDE 6

5、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权 B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求 C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批 D、负责向发包人和施工单位进行设计交底 E、解决施工过程出现的设计问题 参考答案：ABDE 6

6、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A、施工工程或标段 B、工程结算方式 C、质量标准 D、合同组成文件 E、变更处理程序 参考答案：ACD 6

7、根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在d订立合同时明确的内容有()。

A、发包人提交施工图审查的时间 B、承包人的设计范围

C、承包人提交设计文件的期限 D、承包人提交设计文件的数量 E、监理人签发图纸修改的期限 参考答案：BCDE 6

8、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A、保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失 B、损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿 C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担 D、已完成工程损失由承包人承担

E、施工设备和进场材料损失由保险公司承担 参考答案：BC 6

9、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。A、签约合同价不包括承包人利润 B、签约合同价即为中标价

C、签约合同价包含暂列金额、暂估价

D、签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款 E、签约合同价应在合同协议书中写明 参考答案：BC 70、根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。 A、单价子目已完工程量按月计算

B、总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动 C、总价子目已完工程量按月计算

D、总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量 E、总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量 参考答案：ABD 7

1、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A、发现文物、石化等的处理

B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工 D、隐蔽工程重新检验质量合格 E、不可抗力事件发生后的清理工作 参考答案：BCD 7

2、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A、保险责任不同 B、安全生产管理职责不同 C、劳务人员管理方式不同 D、施工组织不同 E、施工质量责任期限不同 参考答案：ADE 7

3、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同 C、承包人可根据需要自行修改联合体协议 D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容 E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案：BD 7

4、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A、施工场地临时道路通行权的取得 B、材料和工程设备的提供方 C、计日工和暂估价的补偿方式 D、施工图设计文件的提供方 E、竣工后试验的责任方 参考答案：ACE 7

5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A、职业责任险 B、现场人员工伤保险 C、第三者责任险 D、设计和工程保险 E、现场人员意外伤害保险 参考答案：BE 7

6、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准 参考答案：ABD 7

7、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。A、磅差分析法 B、查点法 C、经验鉴别法 D、衡量法 E、理论换算法 参考答案：BDE 7

8、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A、合同号 B、目的港 C、出发港 D、收货人编号 E、提单号 参考答案：ABD 7

9、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书 参考答案：BC 80、关于风险CM模式的说法，正确的有()。 A、CM合同属于管理承包合同 B、CM合同采用成本加酬金的计价方式 C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理 参考答案：ABC

第12篇：监理工程师考试《案例分析》真题及答案

2017年监理工程师考试《案例分析》真题及答案

第一题

某施工，实施过程中发生如下事件：

1、事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目建立机构：①确定项目建立机构目标;②确定建立工作内容;③制定监理工作流程和信息流程;④进行项目建立机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。

2、事件2：总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下：

造价控制组：①研究制定预防索赔错失;②审查确认分包单位资格;③审查施工组织设计与施工方案。

质量控制组：④检查成品保护措施;⑤审查分包单位资格;⑥审批工程延期

事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作：

(1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务

(2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式

(3)建立健全实施动态控制的监理工作制度

(4)审查施工组织设计

(5)对工程变更进行技术经济分析

(6)编制资金使用计划

(7)采用工程网络计划技术实施动态控制

(8)明确各级监理人员职责分工

(9)优化建设工程目标控制工作流程

(10)加强各单位(部门)之间的沟通协作

事件4：采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师编制了相应的监理实施细则，总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容

问题：

1、指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的有点。

2、逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组合质量控制组的工作安排是否妥当。

3、逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。

4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，总监理工程师还应审查监理实施细则中的那些内容。

【参考答案】

1.(1)组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是①②③④，先④进行项目监理机构组织结构设计，然后再③制定工作流程和信息流程。

(2)矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向

子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。确点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

矩阵制组织形式的特点：①优点：加强各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养;

②缺点：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

2.不妥当。其中，②审查确认分包单位资格和③审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作，⑥审批工程延期属于进度控制组工作。

总监理工程师对造价控制组的安排不妥当。理由：②审查确认分包单位资格和③审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作，

总监理工程师对质量控制组的安排不妥当。理由：⑥审批工程延期属于进度控制组工作。

3.组织措施：(1)、(3)、(8)、(9)、(10)

技术措施：(4)、(7)

经济措施：(5)、(6)

合同措施：(2)

4.(1)在采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师才编制监理实施细则不妥。

根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。

(2)总监理工程师还应审查监理实施细则的如下几个方面：1)编制依据、内容的审核，2)项目

监理人员的审核，3)监理工作流程、监理工作要点的审核，4)监理工作制度的审核。

第二题

某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提出如下要求：①总监理功臣是代表负责增加和调配监理人员;②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款③项目监理机构增加平行检验项目。

事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发《工程暂停令》，经检测及设计验算，需进行加固补强，施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行出之后，签发《工程复工令》。

事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出《监理通知单》

，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再矜持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。

问题：

1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。

2、针对事件2，写出项目监理机构在签发《工程复工令》之前需要进行的工作程序。

3、针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。

4、针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。

【参考答案】

1.(1)不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员;

正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。

(2)不妥之处：施工单位将本月工程款支付申请直接报连建设单位;

正确做法：施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查，监理人在14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，自监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

2.在加固补强完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复申请，项目监理机构应审查施工单位报连的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。

3.2人死亡属于一般事故，9人重伤属于般事故，1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终登记为较大事故。

4.(1)建设单位有责任，发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。该工程定额工期确定的合理工期为1年，建设单位要求施工单位提前3个月竣工，超过20%，不合理。

(2)监理单位有责任，专业监理工程师不再坚持整改要求不正确，施工单位拒不整馥或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。

(3)施工单位有责任，承包人应修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施，而不是违反施工技术规范标准组织施工。

第三题

事件1：实施过程中发生如下事件：

事件1：施工单位完成下列施工准备工作后即向项目监理机构申请开工：①现场质量、安全生产管理体系已监理;②管理及施工人员已到位③施工机具已具备日使用条件④主要工程材料已落实⑤水、电、通信等已满足开工要求。项目监理机构从未上述开工条件不够完备

事件2：项目监理机构审查了施工单位报送的实验室资料，内容包括：实验室资质等级，实验人员资格证书。

事件3：项目监理机构审查施工单位报送的施工组织设计后认为：①安全技术措施符合工程建设强制性标准②资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划满足工程施工需要③施工总平面布置科学合理，同时要求施工单位补充完善相关内容。

事件4：施工过程中，建设单位采购的一批材料运抵现场，施工单位组织清点和检验并向项目监理机构报送材料合格证后即开始用于工程。项目监理机构随即发出《监理通知单》，要求施工单位停止该批材料的试用，并补报质量证明文件。

事件5：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。

问题：

1、针对事件1，施工单位申请开通还应具备哪些条件?

2、针对事件2，项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容?

3、针对事件3，项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括哪些内容?

4、针对事件，施工单位还应补报哪些质量证书文件?

5、分别指出事件5中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

【参考答案】

1.施工单位申请开工还应具备的条件：(1)设计交底和图纸会审已完成，(2)施工组织设计已经由总监理工程师签认;(3)进场道路已满足开工要求。

2.项目监理机构对试验室的审查还应包括：(1)试验室的试验范围;(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;(3)试验室管理制度。

3.项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括：(1)编审程序应符合相关规定;(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

4.施工单位还应补报的质量证明文件包括：(1)质量检验报告，(2)性能检测报告，(3)施工单位的质量抽检报告等。

5.(1)分包单位的不妥之处：分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构。

正确做法：分包单位的专项施工方案应由分包单位技术负责人签字后，交给总包单位，经总包单位技术负责人审查、签字后，提交项目监理机构审核。

(2)专业监理工程师的不妥之处：专业监理工程师审核后批准了分包单位经项目经理签字的专项施工方案。

正确做法：在总监理工程师的组织下，专业监理工程师应审查总包单位报送的专项施工方案，并将审查意见提交给总监理工程师。

第四题

依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择监理单位承担施工监理任务，工程施工过程中发生如下事件：

事件1：编制监理招标文件时，建设单位提出投标人应具备规定的工程监理资质条件外，还必须满足下列条件：

(1)具有工程招标代理资质

(2)不得组成联合体投标

(3)已在工程所在地行政辖区内进行工商注册登记

(4)属于混合股份制企业

事件2：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，同时，与中标候选人协商，要求重新报价。中标候选人拒绝了建设单位的要求。

事件3：中标监理单位与建设单位按照《建设工程监理合同(示范文本)》签订了监理合同，合同履行过程中，合同双方就以下四项工作是否可作为附加工作进行了协商;①工程建设过程中外部关系协调②施工起重机械安全性检测③施工合同争议处理④竣工结算审查

事件4：管道工程隐蔽后，项目监理机构对施工质量提出质疑，要求进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已通过项目监理机构检验为由拒绝复验。项目监理机构坚持要求施工单位进行剥离复验，经复验该隐蔽工程质量合格。

问题：

1、逐条指出事件1中建设单位针对投标人提出的条件是否妥当，说明理由。

2、指出事件2中建设单位做法不妥之处，说明理由。

3、分别指出事件3中四项工作是否可作为附加工作?说明理由。

4、针对事件4，施工单位、项目监理机构的做法是否妥当?说明理由，该隐蔽工程剥离所发生的费用由谁承担?

【参考答案】

1 .(1)具有工程招标代理资质的要求不妥当。理自：招标人不得以投标人是否具有工程招标代理资质的要求排斥潜在投标人。

(2)不得组成联合体投标的要求妥当。在《招标投标法实施条例》第三十七条规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。

(3)投标人在工程所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不妥当。理自：招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。

(4)投标人属于混合股份制企业的要求不妥当。理由：招标人不得对潜在投标人实行歧视政策。

2.不妥之处：5日后公示，

理由：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告Z日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

不妥之处：与中标候选人协商，要求重新报价。

理由：招标人和中标人应当依照法律法规的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内窨的其他协议。

3.①②可以作为附加工作，①本是建设单位的工作属于监理工作范围外的工作可以作为附加工作，②是使用单位的工作，监理单位做为监督单位参与验收，但不承担施工起重机械安全性检测。③④不可以作为附加工作，③④是监理的正常工作范围。

4.施工单位拒绝复验不妥当，监理机构做法妥当。

监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。

经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

第五题

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：

事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处理障碍物导致工作A暂停施工0.5个月，施工单位机械闲置损失12万元，施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。

事件2：由于建设单位订购的工程设备未按照合同约定时间进场，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。

事件3：事件2发生后，建设单位要求工程仍按原计划工期完工，为此，施工单位决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见表5-1

问题：

1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路及工作E、M的总时差和自由时差。

2、针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。

3、针对事件2，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由

4、针对事件

3、为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩》说明理由，需要增加赶工费多少万元?

【参考答案】

1.关键线路B→D→K→I→K→L→N→Q、B→D→G→J→L→N→Q。

E的总时差为1个月，自自时差为1个月。

M的总时差为4个月，自自时差为2个月。

2.施工中发现文物和地下障碍物时，建设单位承担自此发生的费用，顺延延误的工期。但是自于A工作有1个月的总时差，所以A停工0.5个月不影响总工期，所以工程延期为0月，可以索赔施工单位机械闲置损失12万元。

3.自于工程设备是自建设单位采购，建设单位承担由此发生的费用损失，顺延延误的工期。J工作是关键工作，所以应批准工程延期2个月，费用补偿6万元。

4 .(1)L、N、Q为关键工作，自于N工作的赶工费率最低，故第1次调整应缩短关键工作N的持续时间1.5个月，增加赶工费1.5×10=10万元，压缩总工期1个月。

(2)调整后L、N、Q仍然为关键工作，在可压缩的关键工作中，自于L工作的赶工费率最低，故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0.5个月，增加赶工费05×20=10万元，压缩总工期0.5个月。

(3)经过以上两次优调整，已达到缩短总工期2个月的目的，增加赶工费为：15+10=25万元。

第六题

某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款支付比例为签约合同价(扣除暂列金额)的20%。自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率2%(以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数)，利润率7%(以人工费、材料费、施工机具使用费和管理费之和为基数)，措施费按分部分项工程费的5%计，规费综合费率8%

(以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数)，综合税率3%(以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数)。

施工单位在前8个月的计划完成产值见表6-1。

工程实施过程中发生如下事件：

事件：基础工程施工中，自于相邻外单位工程施工的影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。

事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单位要求施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日(人工综合单价75元/工日)，消耗材料150㎡(材料综合单价100元/㎡)。

事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。

事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应的分部分项工程费为28万元。

事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有：

①在建永久工程损失20万元;

②进场待安装的设备损失3.2万元;

③施工机具闲置损失8万元;

④工程清理花费5万元。

【问题】

1.本工程预付款是多少万元。按计划完成产值考虑，预付款应在开工后第几个月起扣?

2.针对事件1，指出建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件2至事件4，若施工单位各月均按计划完成施工产值，项目监理机构在第4-7个月应签认的进度款各是多少万元? 4.针对事件5，逐条指出各项损失的承担方(不考虑工程保险)，建设单位应承担的损失是多少万(计算结果保留2位小数)

【参考答案】

1.工程预付款(25000-3800)×20%=4240(万元);

1～6月份计划完成产值=350+400+650+800+900+1000=4100(万元)>4000(万元)，所以预付款应从开工后第7个月起扣。

2.不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。

正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。

3.第4月应签认的进度款=800×90%=720(万元)，

第5月应签认的进度款=[9000000+(80×75+150×100)×(1+8%)×(1+3%)]×90%=8121024.36(元)=812.10(万元);

第6月应签认的进度款[1000+18.5×(1+12%)×(1+7%)×(1+8%)×(1+3%)]×90%=922.20

第7月应签认的进度款1200×90%-4240/5=232(万元)。

4.①在建永久工程损失20万元——应由建设单位承担;

②进场待安装的设备损失3 2万元 应由建设单位承担;

③施工机具闲置损失8万元 应自施工单位承担;

④工程清理耗费5万元——应自建设单位承担;

建设单位应承担的损失=20+3.2+5=28.20(万元)。

第13篇：监理工程师合同管理真题答案

2010监理工程师合同管理真题答案

1、【解析】根据行为的定义：行为指人的有意识的活动，选项A、B、C均不因合同当事人双方的意志而“转移”，所以都不属行为

【参考答案】D

2、【解析】代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种，代理权来源于被代理人的委托行为的，为委托代理，工程建设活动中的代理一般为委托代理，本题就是这样的情况。【参考答案】A

3、解析】B、D两项的保证期限涵盖了建设工程的施工阶段， C选项一般亦涵盖建设工程施工阶段的大半部分，而A选项只涵盖招标投标阶段，故 A选项的保证期限相对较短。 【参考答案】A

4、【解析】在已既成事实的情况下，合同应认定为已经成立，本题双方合同已经履行，属已既成事实的情况，故A项正确。【参考答案】A

5、【解析】选项ACD都是要约邀请。【参考答案】B

6、【解析】合同法规定,在对方出现以下四种情况时，可行使不安抗辩权：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽离资金以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。 【参考答案】D

7、【解析】无效合同、效力待定合同与可变更或可撤销合同三者的区别是历年常考内容，如果合同的订立会对国家、社会或他人的利益形成不利影响，则可判定为无效合同，本题选项A、B、D都属可变更或可撤销合同，因为，一般而言此三项只直接涉及双方当事人的利益。而C项中“非法目的”会对他人或社会的利益形成不利影响，因此应属无效合同。 【参考答案】C

8、【解析】首先应区分是属于合同转让，还是合同履行中的债权转让或债务转移，这是解此类题的关键。按该方法即不难判定。工程分包后，分包单位不能取代总包单位成为总包合同的法律关系主体，因此必不属于合同转让，工程分包实质上是由第三人（分包人）向债权人（发包人）履行一部分债务（工程施工的行为），故应选D项，属于合同履行中的债务转移。 【参考答案】D

9、【解析】工程建设中的权、责关系必须以合同关系为基础，任何一方只能向和自己有合同关系的对方提出承担违约责任的要求，因此，作为施工承包合同的当事人之一，发包人应根据施工合同对承包人承担违约责任，再根据其与设计单位签订的工程设计合同向设计单位追究违约责任。由于设计单位与承包人之间并无合同关系，所以设计单位不向承包人承担责任，发包人也不能待设计单位承担设计合同的违约责任之后才承担自己对于施工合同的违约责任，因此选项A、B、D均不对。

【拓展】分包单位与建设单位同样没有合同关系，为什么分包单位应对分包工程的质量问题与总包单位对建设单位承担连带责任呢？--分包合同与设计合同的性质不同，工程分包实质上是由第三人（分包人）向债权人（发包人）履行一部分债务（工程施工的行为），分包合同的签订属于承包合同履行中的债务转移，如上述第8题就是很好的例子。而设计合同与承包合同之间没有这种关系。 【参考答案】C

10、【解析】违约金方式：应赔偿25万元，定金方式：赔偿额为10万元（定金应双倍“返还”，其中定金赔偿额和返还额各为10万元），两者不能同时适用，故本题选择赔偿额度较高的方式--违约金方式 【参考答案】B

11、【解析】抵押物和质押物都可以是第三人的财产，选项A、B不正确；抵押与质押的一个重要区别是：抵押不转移占有，而质押必须转移占有，因此选项C错误，选项D正确。 【参考答案】D

12、【解析】（1）无论自行招标还是委托招标，均需经招标备案后方可进行，故C项错误。（2）在招标人具备“编、组”能力的情况下，可以自行招标，故选项D应委托代理机构招标的说法不妥

（3）利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，政府部门的作用是监督和规范市场行为，因此，只需报有关政府监督部门备案，无需经政府部门审批。故A项不妥。 【参考答案】B

13、【推理技巧】解本题的分析方法有多种，根据招标程序分析就可以准确剔除掉错误答案。公开招标程序中，资格预审应在发标（发售招标文件）之前完成，只有资格预审合格的投标人才有资格参加投标。根据七部委制定的《评标委员会和评标办法暂行规定》，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。因此，评标委员会不宜过早组建，该办法还规定：评标委员会成员名单一般应于开标前确定。换句话说，在资格预审完成时，评标委员会往往尚未正式组建，因此，投标人的资格预审不属于评标委员会评审内容。 另外，利用顾名思义法也可推测出正确答案，评标委员会的作用显然是根据投标人的投标文件进行评标，A、C、D三项均为对投标文件进行评审，B项显然还处于资格预审阶段，此时连投标人的投标资格都未最终确定，又怎么能评标呢？因此，正确答案为B项。

【参考答案】B

14、【解析】区分是否属于无效投标文件，是属于重大偏差还是细微偏差，这都是历年考试的重点内容。例如：属无效投标文件的五种情况分别是：“签章不全、无法辨、未密封、无保函、联合体-无协议”。 属于重大偏差情况的归纳助记口诀详见《轻松过关》第51页。 选项A、D属无效投标文件，选项B属重大偏差。 【参考答案】C

15、【解析】招标人可没收投标人投标保证金的几种情况如下： 自投标截止日期开始，投标人即不能补充、修改或撤回投标文件，如果在此之后至招标文件规定的投标有效期终止之前的期间内撤回投标文件，或中标后放弃中标，或拒绝与招标人签订合同，或中标后拒绝提交履约保证金，则招标人均可没收投标保证金。选项D即属于上述情况之一，因此是正确选项。 选项A、C的情况不属于投标人违约，招标人应该退还保证金。 选项B不正确，因为投标文件的性质是要约，投标人不递交投标件，其实质是不发出要约，连要约都未发出，投标人当然不需要承担任何责任。 【参考答案】D

16、【解析】一般情况下应以投标报价为合同价签订合同。【参考答案】A

17、【解析】

招标投标法规定：投标人不得以低于成本的报价竞标。即便是以评标价法评标，招投标法也规定：应评选投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（即满足要求的评标价最低）的投标人为中标人，但是投标价格低于成本的除外。因此C项显然不正确，符合题意。 【参考答案】C

18、【解析】委托监理合同范本第十五条规定，委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。【参考答案】C

19、【解析】监理合同的有效期（即监理人的责任期），不以合同约定的日历天数为准，而是根据监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的全部监理工作的义务来判定，具体为： ? 监理合同有效期起始时间：以签订监理合同、工程准备工作开始时计。

? 确定监理合同有效期截止时间的条件为（以下三项缺一不可）：

1）监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续； 2）承包人和委托人已签订工程保修责任书； 3）监理收到监理报酬尾款。 【参考答案】B 20、【解析】监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。保证试验数据的正（准）确性是试验室的质量责任，监理人不对试验室的行为承担责任。但若属监理人发出错误指令或监理人自己的工作失误--如选项D的情况，则监理人应承担责任。 【参考答案】B

21、【解析】利用“合同关系原则”可知，委托监理合同中约定的奖励应由该合同的对方当事人支付，本题中对方当事人即为委托人。【参考答案】A

22、【解析】外部协调工作是委托人的义务。【参考答案】A

23、【参考答案】B

24、【参考答案】D

25、解析】设计合同中的设计期限应从设计人收到发包人支付的定金之日起开始计算，详见《轻松过关》第152页，建设工程各类合同有效期的对比归纳表（表10-1）。【参考答案】D

26、解析】发包人解除设计合同，工作完成量不足一半时应按一半支付，超过一半则应全额支付。本题中完成40%，未及一半，故违约金额为100万元×50%=50万元 【参考答案】C

27、【解析】实行工程监理的施工项目，应由发包人在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。同样，本题用《轻松过关》总结的“合同关系原则解题最为简单，与承包人有合同关系的对方当然应是发包人，故答案非C项莫属。 【参考答案】C

28、解析】首先应搞清楚追加合同价款与索赔的区别。

? 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。(工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付) ? 索赔：指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

由上述定义可看出，本题中，因工程师指示新增附加工作而产生的应给承包人增加的支付款

必不属于索赔款，应属于追加合同价款。故B项正确。 【参考答案】B

29、【参考答案】B 30、【解析】第九条“三个应通过”原则解此类题很简单，施工阶段在实行工程监理的情况下，承包人与发包人之间的工作联系均应通过监理单位进行。 【参考答案】C

31、【解析】由于工程师未批准开工延期，故开工日期（即施工期的开始时间）仍应为2009年2月1日，竣工验收以承包人提交的竣工验收报告的日期为准。

【参考答案】A

32、【解析】由承包人采购的工程设备，承包人应在设备到货时与工程师共同核验。

【参考答案】D

33、【解析】解此类题既简单又方便，监理工程师对于承包方的进度计划不编制、不修改，只审核（可提出修改意见）。【参考答案】B

34、【解析】工程师无故不参加验收，承包人可自行组织验收，但验收结果仍有两种可能，可能合格，也可能不合格。故选项B错误；验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可以隐蔽，选项C不正确；选项D的“返工”二字不妥，验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新报验，不是所有验收不合格的情况都必须返工。

【参考答案】A

35、【解析】解此类题特别有效，监理工程师对于承包方修改后的进度计划的认可，不免除（也不减轻）承包方对自身原因造成的损失或延误所应承担的责任。

【参考答案】C

36、【解析】税费变化和工程造价管理部门公布价格调整虽然都可以作为调整合同价款的理由，但却都不能作为顺延工期的理由，故A、B两项不符题意；施工作业原因是承包商自身原因，不应作为合同价款调整和顺延工期的理由，故选项C亦不符题意。一周内非承包人原因停水、或停电、或停气造成停工累计超过8小时，可作为调整合同价款和顺延工期的理由，故D项符合题意。

【参考答案】D

37、【参考答案】B

38、推理技巧】“由最有条件的一方尽义务的原则”，本题中承包方对因施工而可能对环境造成的影响最清楚，故应由承包人办理施工环保许可手续。

通俗地说，承包人是干活挣钱，因此，工程建设项目的一切正常费用归根结底均应由发包人承担，仅当某项费用已包含在工程承包合同价款中，或费用是由承包人的原因或责任造成的，或属应由承包人承担的风险，才可以说，该项费用由承包人承担。办理施工环保许可手续的费用并未包含在工程承包合同价款中（合同价款中属于措施项目费的环境保护费指的是承包人为保护施工现场环境而采取相应措施的费用，不是办理施工环保许可手续的费用），因此该费用应由发包人承担。

【参考答案】A

39、【推理技巧】选项A错在工程师无权指示设计单位修改设计，应通过建设单位进行；由常识即可分析出B、C两项的不妥之处，以B项为例，如果改由承包人重新采购，那么发包人与原供货方之间的采购合同如何处理？通常情况下原供货方不会同意退货，更不会同意中止合同，通常是由供货方负责修理或换货，并应根据供货合同的约定赔偿造成的损失。即使供货方同意中止合同，发包方也不一定会同意变更施工合同的权利、义务， 将应由发包方采购的设备改由承包方采购。同理，C项所述的处理方式也存在这些问题。 正确说法应为：由于设备制造原因，试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 D项：根据责任划分原则，由于施工安装原因，试车达不到要求，当然应由承包人承担返工的费用。因此D项正确。

【参考答案】D 40、【解析】

1.试车工作由何方组织与设备由何方采购无关；

2.联动无负荷试车和投料试车（属竣工后的带负荷试车）均应由发包人组织，因为发包人最有条件完成此类组织工作（由最有条件的一方承担职责的原则），况且竣工后的试车已不属于承包人的工作范围。

【参考答案】C

41、【解题技巧】利用助记口诀 “除去认可与交工，索赔验收28从”可解本题。关于工程建设中的各种时限的助记口诀及使用说明详见《轻松过关--案例分析分册》第255页。

【参考答案】A

42、【解析】发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，应从第29天起计算利息，承包人可催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【参考答案】C

43、【解析】“责任划分原则”即很好理解，本题中采购方擅自变更到货地点，又未及时通知对方，应承担全责。

【参考答案】B

44、【解析】ACD三个选项的责任都在于承包商，且承包商不愿、或不能进行补救，故业主可以凭履约保函索赔。在B项所述情况下，应让承包商进行整改、返修，并由承包商承担返修费用。

【参考答案】B

45、【参考答案】A

46、【解析】无论是指定分包商还是一般分包商都应与承包商签订分包合同。指定分包商与

【参考答案】C

47、【解析】在FIDIC施工合同条件下，解决争议的办法依次是：双方协商→提交工程师决

定→提交争端裁决委员会决定→仲裁。

【参考答案】D

48、【解析】承包商的机械设备进、出施工现场均需经工程师批准，这是为了保证工程能正常进行并按期完工。

【参考答案】B

49、【参考答案】C 50、【解析】对于A项，通过变更删减部分承包工作内容的情况下，相应缩短合同工期不妥，因为删减部分承包工作内容属业主原因，业主方不能单方面决定缩短合同工期，应与承包商

协商达成一致才能缩短合同工期。故A项不妥，符合题意。 给予费用补偿是合理的，因为，在删减承包工作内容情况下，如果按原合同单价和实际完成的工程量计算工程款而不给予费用补偿，显然对承包商不公平，因为工作量减少会导致承包商单位工程量的间接费用增加，这与盈亏平衡分析方法中产销量减少会导致单位产品的固定成本增加是同一道理，因此应给予费用补偿。（见教材《建设工程投资控制》第158页表7-1中序号24所列内容以及《轻松过关--投资控制分册》第99页所归纳的记忆口诀）

【参考答案】A

51、【解析】合同法律关系的主体可以是自然人、法人或其他依法成立，不具备法人资格，但能以自己名义参与民事活动的组织（如：法人的分支机构、联营体、合伙企业、个人独资企业等）。

法人可分为企业法人和非企业法人两类，非企业法人包括行政法人（如政府机关）、事业法人（如事业单位）和社团法人（如：社会团体）。

【参考答案】ABDE

52、【解析】保险期限：自开工或设备运至工地起，至验收合格或实际占用为止（以先发生者为准），最长不超过保险单中的保险期。根据建筑工程一切险的定义不难推测出本题答案，建筑工程一切险是承保各类名用、工业和公用事业建筑工程项目在建造过程中．．．．．．因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。如果工程提前竣工或提前使用，就已不是在建造过程中，因此保险期限应截止至工程验收合格或实际占用为止，故B、D项错误，而C、E项正确。另外， A项也是合情合理的，保险期限不应因为工程延误竣工而延长（除非投保人交纳一定费用延长保险期限），否则对保险公司不公平。

【参考答案】ACE

53、【解析】利用《轻松过关》解题原则之第一条“公平、公正原则”（第144页）可以轻松解题。格式条款是单方面拟定的合同条款，这种条款一般对订立者有利。根据公平原则，应平衡这种对订立方有利而对另一方不利的情况，事实上，各国立法都对格式条款订立方进行了一定限制。A、B、E项均符合上述原则，因此正确。

所谓格式条款，是单方面拟定，未与对方协商即采用的条款，对方只能在接受格式条款或拒绝签订合同两者之间选择，不能改动格式条款（当然，任何合同条款只要经双方协商一致就能改动，但能改动的条款就不能称为格式条款）。 关于C项的正确与否，从不同的角度理解会得出不同的结论，故为慎重起见，C项最好不选。

【参考答案】ABE

54、【解析】根据缔约过失责任的定义，“合同尚未成立”系判断是否为缔约过失责任的前提条件之一，故E项正确。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。（合同生效与合同成立的区别详见《轻松过关》第23页）

A、B、D三项显然应该是承担缔约过失责任的构成要件。

【参考答案】ABDE

55、解析】合同法规定：当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

想想我们自己在生活和工作中的常识，只要合法、合规，且符合当事人双方的真实意愿，当事人双方就可在协商一致的条件下订立合同，也可以变更合同（变更内容须明确），无需其他条件，因此可以将C、D二项剔除。

【参考答案】ABE

56、【解析】A、B、E三种情况下所达成的协议具有法律效力，但不具备法律强制力（法律强制力的体现如：申请法院强制执行）。

【参考答案】CD

57、【解析】选项B、E均属可以直接委托发包的情况（可不进行招标）。

【参考答案】ACD

58、【解析】C、D二项不属招标备案文件必须包括的内容。

59、【解析】很容易记住属无效投标文件的五种情况。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍应属有效投标文件，故D项不符题意。

【参考答案】ABCE 60、【解析】利用《轻松过关》第63页表3-2的归纳可轻松解答本题。

【参考答案】ACDE 6

1、【解析】委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，属于合同组成部分的有：

（1）双方签署的“合同”协议；

（2）监理委托函或中标函；

（3）建设工程委托监理合同标准条件；

（4）建设工程委托监理合同专用条件；

（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

【参考答案】ABC 6

2、【解析】监理工作实施细则不需要经委托人批准，经总监理工程师审批即可实施。

【参考答案】ABDE 6

3、【解析】选项C、D所述权利应为建设单位的权利。

【参考答案】ABE 6

4、【解析】这里仅介绍该书总结的区别附加工作和额外工作的一个小技巧： 1.附加工作的特征词汇是“增加”、“延长”。A、B、C三项符合这些特征，因此为附加工作。 2.额外工作的特征词汇是“恢复”、“准备”或“善后”。 D、E两项符合这些特征，因此为额外工作。

【参考答案】ABC 6

5、【解析】凭逻辑推理即可剔除错误选项。办理施工许可证并非开展勘察工作的条件，申领施工许可证的条件之一是应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，在工程勘察阶段，尚未开始进行设计，怎么有条件办理施工许可证呢？因此A项可剔除。其他四项都是开展勘察工作的必要条件。

【参考答案】BCDE 6

6、【推理技巧】施工图设计完成后，发包人应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。因此C项不妥。

【参考答案】ABE 6

7、【解析】实际的施工期和合同工期总工作天数可以由承包人在合同工期的范围内根据实际情况合理安排（施工进度计划应事先报经监理批准），如某天下大雨不适宜工作，承包人可暂停这一天的工作，又如，承包人可以计划将施工期缩短而提前完工。可见，合同中只需约定开工日期、竣工日期以及合同工期内的总日历天数即可。

【参考答案】ABD 6

8、【解析】利用《轻松过关》一书所创编的助记口诀可万无一失地解决此类问题，口诀为：有关解释顺序的协议通知了投标专用通道，对标准图纸应单报预算

【参考答案】BCD 6

9、【解析】属工程师准备工作范围内的工作有：做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师可能还需要．．．．．做好设计单位的协调工作，按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。

A、C两项是发包人的工作。

【参考答案】BD 70、【解析】第18页精辟地归纳道：“非乙因责非乙险，甲方补偿工期延”，意为：如果造成了费用增加和总工期延误，只要不属乙方的原因、乙方的责任以及乙方应承担的风险，除此以外均可要求甲方（发包人）追加合同价款并顺延工期。

选项B、C、E符合上述条件，故应入选本题答案。选项A、D属承包人自身原因，故不符题意。

【参考答案】BCE 7

1、【解析】

不可抗力情况下，人员和财产损失由双方各自承担，承包方不应要求发包人支付

承包方自身的损失，因此C项错误。

【参考答案】ABDE

72、【解析】关于不可抗力情况下的合同责任，不难分辨，E项属承包人自身的损失，应由承包人自己承担，而D项中包含了因停工而造成的承包方的经济损失（包括承包方人员、施工机械窝工损失等），这部分损失也应由承包人自己承担。

除承包人、发包人以外的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。对于施工合同而言，选项C中的工程师是发包人的委托代理人，也可视为除发包人和承包人以外的第三方人员。故相对于承包人而言，工程师的人员伤亡损失应由发包人承担。

选项B中待安装的工程设备属于“运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备”一类，故其损失应由发包人承担。

【参考答案】ABC 7

3、【参考答案】AB 7

4、【参考答案】BCD 7

5、【解析】教材将《FIDIC施工合同条件》下业主应承担的风险分为三类，分别为合同条件规定的业主风险、不可预见的物质条件以及汇率、法令、政策等变化对工程成本的影响。

不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件．．．、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物．．．、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料．．．．不一致的地表以下的地质和水文条件．．．，但不包括气候条件．．。 选项ACE符合题意（不利于施工的外界自然条件是指施工中遭遇到的外界自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，是一个有经验的承包商无法预测的不利的外界自然条件），对于不利于施工的气候条件而言，在很多情况下是承包商可以预见的（如季节性阵雨等），故选项D不符题意；根据教材第152页所述，选项B应归类为“合同条件规定的业主风险”。本题“不可预见物质条件”几个字是题眼，应紧抓住这几个字，有助于推理解题。

【参考答案】ACE 7

6、【解析】比如，根据助记口诀“保险未偿工不误，提前占用怎能补？”可知，除“业主保险未偿，提前占用工程”两种情况外，教材表9-3所列其他情况均可获工期补偿，注意，此处的“业主提前占用工程”是指提前占用整个工程且不再有后续施工的情况。如C项所述的“业主提前占用部分．．工程导致后续施工的延误．．．．．．．．．”，显然应给予延长合同工期 。

【参考答案】BCDE 7

7、【解析】当修正缺陷后的重复竣工检验也未通过时，工程师可选择以下任何一种处理办法：

（1）指示再进行一次重复的竣工检验。

（2）经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程。

（3）若缺陷致使业主无法享用该工程或区段所应带来的全部利益，可拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，业主有权获得承包商的赔偿。

【参考答案】AB 7

8、【解析】首先应分清工程变更和合同变更这两个概念。

工程变更--指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。

工程变更不同于合同变更，前者对于合同条件内约定的业主和承包商权利义务没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同的约定由工程师发布变更指令即可；而后者则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 A项的性质是合同变更，不属于工程变更范畴，需要订立合同的双方协商一致才能进行合同变更，因此A项不符题意。

【参考答案】BCDE 7

9、【解析】A、E两项与工程师是否签发付款证书以及是否扣减承包商报表中部分金额无必然的因果关系，比如，A项所述的实际进度滞后应已体现在承包商提交的月支付报表中（应已体现在该表中经工程师审核的实际完成工程量上），故不应再行扣减。因此A、E两项不符题意。 指定分包商与一般分包商的区别主要有五方面，。在本题D项所述情况下，工程师可从承包商的本月应得款中扣除上月应支付而未付给指定分包商的款额，业主有权按工程师出具的付款证明将该笔金额直接支付给指定分包商。因此D项符合题意。

【参考答案】BCD 80、【解析】

1.利用所总结的“索赔证据归纳”，可将11种索赔证据“尽收囊中”。

2.招标文件不能作为承包商的索赔证据，也不是合同文件的组成部分，因为招标文件属要约邀请（投标文件是要约，中标通知书是承诺），因此，在招标文件和投标文件两者中，只有投标文件是合同文件的组成部分。

3.根据总结的“口说无凭，书面生效”原则，可将选项B剔除。

4.C项能作为承包商索赔的有效证据。因为，在招投标阶段，投标人在现场踏勘时并不能探清楚地表以下的地质情况，发包人（招标人）提供给承包人（投标人）的地质资料是其重要投标依据，在施工过程中，如果承包人发现现场的地质实况较发包人所提供地质资料所述情况更为不利，就可将现场实际的地质情况和发包人所提供的地质资料作对照提供给工程师作为索赔证据（单有现场的地质实况或单有投标时发包人所提供的地质资料都不能说明承包人的投标依据和现场地质实况有差异，必须两者都要有，两者相对照才能有效说明问题），因此C项理所当然地应入选本题答案。教材中并未将索赔证据一一列举完全，因此笼统地列了第（12）项（其他有关资料）作为补充。

第14篇：环境监理考试真题整理

一．选择题

1、污水物理处理方法：过滤、重力分离、离心分离。p21

2、化工行业挥发有机物（VOC）的处理方式： p129 A湿法吸收 B 冷凝 C膜分离 D 生物法

3、化工行业 水污染风险防控及应急措施包括： p135 A罐区围堤 B 装置区围堰 C事故污水收集、排放管网 D 事故污水应急贮池

4、环境监理单位在 环保专业 及 环境管理 等业务领域的技术优势 p3

5、环境监理文件资料包括： p90 A环境监理合同 B 环境监测报告 C

6、危险废物的（）和填埋应满足《危险废物贮存污染控制标准》 p132 A焚烧 B 运输 C储存 D回收

7、500kv电气方面的设计要设的安全距离是多少? A:5m B:10m C:20m D:30m

8、穿越自然保护区的监理要点

9、环保专项验收需要提供的资料

10、生态恢复的次序（避让、减缓、补偿、重建）

11、环境监理必须关注环评报告中的哪些内容： A工程分析 B 环保措施 C环境风险 D 环境监测

12、某防渗工程正在施工，问应采取什么监理方式： A巡视 B旁站 C驻场 D 环境监测

13、化工石化项目废水收集的原则 清污分流、雨污分流、污污分流 水污染防治措施一般从收集、预处理、综合利用、集中处理、及回收等方面考虑，在进行污染因子较复杂的生产废水收集时，一般遵循的原则是—— A雨污分流、清污分流 B清污分流、污污分流 C污污分流、分质处理 D清污分流、分质处理

14、考了声屏障

15、放流站

16、煤矿井

17、金矿堆场 氰废水回用 堆浸一般都是回用的，很少外排，回用到堆浸喷淋中。堆浸基本都做到零排放。

18、一个是建设单位变更了工程内容，做了变更设计，备案，问验收依据是什么。

19、另一个是变更了工程内容，问验收依据是什么。环评、变更环评、环评批复、变更环评批复都作为依据 20、在环境监理方案的基础上，环境监理实施细则应明确建设项目环境监理工作范围、工作程序、工作内容、工作方法和要求等内容。

21、依据《石油化工企业防渗设计通则》化工石化类建设项目地下水污染防治主要遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动与被动防渗相结合，以及地上污染地上防治、地下污染地下防治的设计原则

22、环境监理进场后需搜集的基础资料包括项目（环评及批复） （可研） （初步设计）（施工设计）（施工组织方案）及其他工程相关资料。 P53

23、高铁项目施工期环境监理采取（文件核对）与巡视检查评估相结合的方式，监督检查施工单位的环保保证体系，施工中环保、水保措施落实情况。

24、港池疏浚以下需要驳船的是： A抓斗船 B绞吸船 C耙吸船 D绞吸船

25、炼金废渣堆在山谷，占用地面（类型为荒草地），选址还应确认哪些内容？（考选址）

26、某项目配套的污水处理工程规模发生变化，已做报批，环保验收的依据： A变更的环评 B设计文件 C施工组织计划 D建设单位项目管理总结报告

27、化工行业试运行期间污水处理设施监理要点（P186）A、进出水质 B、污水排放量 C、药品使用量 D、污水设施的防渗措施

28、对于涉及环境敏感区域，可能对环境造成较大影响的施工工序，应采取全过程现场跟班监督，这种监理方式被称为 A旁站 B巡视 C抽查 D跟踪检查

29、铁路建设项目临时工程包括——、弃土场、隧道弃渣场、制板场、拌合站、铺轨基地、铁路岔路、栈桥，汽车运输便道等 A取土场 B车站 C制梁场 D房屋

30、港口施工期的船舶垃圾应严格执行

A船舶污染物排放标准 B固体废物分类储存 C定期回收 D运至岸上附近垃圾处理场处理

31、某金矿的堆浸场位于某山区南北向沟谷中（属季节性沟谷，用地类型为荒草地），沟谷满足堆浸场哦您构成地址条件要求。判定堆浸场的选址是否可行尚需的条件是？

A、沟谷不属于河道范畴

B、沟谷与所在地城乡建设总体规划的相符性 C、场址占地是否为基本草原

D、堆浸场是否有环境风险防范措施

32、水利水电工程施工期常见的陆生生态保护措施主要包括？ A预防措施 B生态影响控制措施 C自然恢复措施 D 补偿措施

33减少生态影响的工程措施一般可以从——等方面考虑 A设计优化 B施工方案合理化

C加强工程的环境保护管理 D 加大工程投资

34、为防范公路危险化学品运输带来的环境风险，——可能需要设置桥面径流水收集系统

A 跨越饮用水源二级保护区的桥梁

B跨越饮用水水源准保护区和二类以上水体的桥梁 C扩越三类水体的桥梁 D跨越农田的旱桥

35、项目试运行阶段环境监理应重点核实各类固体废物的实际产生量及去向，针对其中的危险废物，应检查其——的执行情况 A工业危险废物管理台账制度 B危险废物转移联单制度 C 工业危险废物管理计划 D 工业危险废物排放申报登记

36、向建设单位反映环境监理工作的报告一般包括环境监理定期报告、——环境监理阶段报告、环境监理总结报告等

A环境监理费用审核报告 B环境监理季报日志 C环境监理专题报告 D环境监理验收报告

37、港口施工扬尘主要包括——

A施工车辆行驶扬尘B堆场扬尘Ｃ施工场地扬尘Ｄ拌合扬尘

38、煤炭建设项目环境监理的依据包括—— A煤炭行业相关产业政策

B建设项目各承包人的工程承包合同 C建设项目环境影响评价文件及审批文件 D与建设项目相关的技术规范和环境标准

39、——是环境监理单位施工期环境管理的职责之一。A、强制要求落实运营期污染防治措施

B制定必要的奖惩制度，对破话生态环境，污染环境的工程行为采取通报批评、剔除整改要求或罚款等

C经建设单位工程指挥部评审同意后，实施施工组织设计

D根据建设单位工程指挥部制定的环境保护管理办法等环保要求，制定环境监理工作实施细则

40、环境监理在对生产设备和生产设施进行核实时，应重点防止—— A批建不符 B使用淘汰落后的生产设备 C设备厂家 D变更未经审批项目的实施

41、环境监理工作程序主要包括：

42、危废焚烧：a 工艺 b 规模 Ｃ焚烧炉材质

43、烟尘处理

44、化工企业排水系统原则（ ）

A清污分流 B污污分流 C清清分流 D雨污分流

45、环境监理应该熟悉环境影响报告书哪些章节（）：ABCD A环境保护措施 B工程分析 C环境风险评价D产业政策

46、工程弃渣堆放选址合理的是（）: A排除河道最高水位以下

47、港池疏浚以下机械作业需要驳船运输的是（） A抓斗船 B绞吸船 C耙吸船 D„„绞吸船

48、生态影响防护与恢复措施的顺序： 正确选择：避让、减缓、补偿和重建。

49、危险废物的 储存 和填埋应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》。（ ）（p132） A、焚烧 B、储存 C、回收 D、运输 50、穿越自然保护区的监理要点（）

51、某项目配套的污水处理工程规模发生变化，已做报批，环保验收的依据问工程项目设计发生变更，环保验收的依据（）

A、环评 B、变更的设计文件 C、施工单位的施工组织计划 D、业主对项目的管理报告

52、港口工程由哪些内容组成（）

A、码头 B、航道 C、堆场 D、人工鱼礁

53、——是环境监理管理问题 （ ） A、强制落实治理措施 B、奖惩措施

54、炼金废渣堆在山谷，占用地面（类型为荒草地），符合选址还应确认哪些内容？（考选址）

A、山谷是否属河道；B、符合当地城乡用地规划 C、是否属于基本草原D、

55、公路项目监理依据（ ） A、环评及批复 B、设计文件 C、交通行业的政策 D、环境行动计划等

56、自然保护区施工监理要点（ ）

57、生态恢复的次序，（避让、减缓、补偿、重建）

58、石化行业污水站恶臭的因子（BCD）： A、甲烷 B、氨气 C、硫化氢 D、甲硫醇

59、工程弃渣堆放选址合理的是（排除河道最高水位以下）；60、一般工业固体废物和危险废物的储存和填埋应分别满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、《危险废物贮存污染控制标准》》、《危险废物填埋污染控制标准》。让从四个选项中选择，有个选项是储存 6

1、煤矸石堆场边界（）米以内的居民需要进行搬迁 A100，B500，C300,D„„，应该选择500 6

2、港口行业生态影响方面的考题。（个人认为只选A：航道疏浚，B水下炸礁两个选项，见P381）

63、经过自然保护区监理要点的考题。（个人认为那个施工方式采用工程中的施工方式不选，其他都选，具体见P314）

64、空气净化装置环境监理的要点，不属于的是？。A:净化能力，B污染物处理方式，C:净化器的材质，D，想不起来了（个人认为C不选，其他都选）

二 填空题

 监理工作方式：驻场、巡查、旁站  环境监理定义（定位）  煤炭利用的三大资源

 环境影响大和风险高的行业：化工、医药、火电、农药等。  石化污水处理站产生的恶臭废气有哪些：硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚等，采取密闭的收集方式，处理方式：吸附法、物理法、化学法和焚烧法；

 公路临时用地生态恢复场地准备措施：清理障碍物、整理现场、设置水源、土壤改良；

 公路项目地表水水质监测的常规因子有PH、SS、氨氮、（COD）、（BOD）、（石油类）。

 施工营地平整时，先剥离（表层土），施工完成后，将表土返还（复耕）或（绿化）。

 海港建设对水环境影响第一段，

 环境监理核查包括对设计文件的核查、对施工方案的核查、对实际建设内容的核查。

注释：环境监理包括建设项目设计文件环保核查,施工期环境监理和试生产期间环境监理。

 高速公路环保工程包括 P358 （1）生态环境治理（2）交通噪声控制工程（3）水污染和环境风险控制工程（4）环境空气污染控制工程（5）固体废物污染控制工程

 环境监理是建设项目环评与“三同时”验收监管的重要辅助手段  工业项目水处理系统

 环境监理工作方法P65 （1）核查（2）监督（3）报告（4）咨询（5）宣传培训（6）验收

 水利水电项目环境监理的技术资料；P90  海港粉尘防治措施； P384定点喷洒、流动喷洒、水加、抑尘剂、煤车注水、湿法通风、道路洒水、密闭构造、集尘装置、复盖压实、风障装置、防风网、防风林、风网结合、喷洒水  铁路噪声防治措施； P312  管沟开挖的分层方式（分层开挖、分层堆存、分层回填） P279

三 简答题

1、环境监理的主要功能？ p3 1)建设项目环境监理单位受建设单位委托，承担全名核实设计文件与环评及其批复文件的相符性任务

2)依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况 3)组织建设期环保宣传和培训，知道施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行，以驻场、旁站或巡查方式实现监理 4)发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，监理环保沟通、协调、会商机制

5)协助建设单位配合环保部门“三同时”监督检查、建设项目环保试生产审查和竣工环保验收工作

2、环境监理的建设项目类型 P4 1)涉及饮用水源、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区的建设项目； 2)环境风险高或污染较重的建设项目，包括石化、化工、火力发电、农药、医药、危险废物（含医疗废物）集中处置、生活垃圾集中处置、水泥、造纸、电镀、印染、钢铁、有色及其他涉及重金属污染物排放的建设项目；

3)施工期环境影响较大的建设项目，包括水利水电、煤矿、矿山开发、石油天然气开采及集输管网、铁路、公路、城市轨道交通、码头、港口等建设项目； 4)环境保护行政主管部门认为需开展环境监理的其他建设项目。各省级环境保护行政主管部门可根据本辖区建设项目行业和区域环境特点，进一步明确需要开展环境监理的建设项目类型。

3、环境监理的依据及范围？p7-9 环境监理的依据：法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章、环境保护标准、环评报告及批复、工程标准规范、工程设计文件、监理合同及施工合同以及有关补充协议等

环境监理的范围：工作所在区域，建设项目的主体工程、辅助工程、环境保护达标情况及环保设施的落实情况工程影响区域，工程建设过程中对周边环境敏感地区的影响，将影响区域内需要特别关注的保护对象列为环境敏感目标，及时关注，掌握建设项目影响区域内的环境保护情况

4、环境监理和工程监理的区别？p9-10 （1）工作目的不同

工程监理的目的是规范建设单位、施工单位等参建各方的建设行为；环境监理的目的是规范参建各方的环保行为 （2）工作对象不同

工程监理的对象主要是主体工程本身及与工程质量、进度、投资等的相关要素；环境监理的对象主要是工程中的环境保护设施、生态恢复措施、环境风险防范措施以及受工程影响的外部环境。 （3）工作内容不同 工程监理的工作内容可概括为“三控制、二管理、一协调”，即质量、进度、投资控制，合同管理和信息管理，对建设单位和承包商之间、业主与设计单位之间及工程建设各部门之间的协调组织工作；环境监理的工作内容是监督工程施工过程中的环境污染、生态保护是否满足环境保护相关要求。

5、环境监理的一般工作程序？ p52 准备及设计阶段环境监理：编制环境监理方案，签订环境监理合同，组建环境监理机构，设计阶段环境监理施工阶段环境监理：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理试运行阶段环境监理

6、环境监理重点关注的内容？ P57 1)建设项目设计和施工过程中，项目的性质、规模、选址、平面布置、工艺及环保措施是否发生重大变动；

2)主要环保设施与主体工程建设的同步性；

3)环境风险防范与事故应急设施与措施的落实，如事故池； 4)与环保相关的重要隐蔽工程，如防腐防渗工程；

5)项目建成后难以或不可补救的环保措施和设施，如过鱼通道；

6)项目建设和运行过程中可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求，如施工作业对野生动植物的保护措施；

7)项目建设和运行过程中与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求，如防护距离内居民搬迁； 8)“以新带老”、落后产能淘汰等环保措施和要求。

7、设计阶段环境监理的重点？ P58 （1）主体工程设计文件复核

（2）配套环保工程或设施设计文件复核 （3）涉及环境敏感区设计内容复核

8、环境监理现场工作内容？ P68

9、巡视和旁站记录的主要内容 P75

10、环境监理的工作制度？ P75-81 工作记录制度、报告制度、函件来往制度、环境监理例会制度、奖惩制度、环保措施竣工自查、初验制度、事故应急体系及环境污染事件处理制度、人员培训和宣传教育制度、档案管理制度、质量保证制度

11、环境监理大纲的内容有哪些？环境监理方案内容？ P98

12、石化化工项目环境监理的重点内容及审核要点？P136

13、工业类建设项目环境监理施工阶段的工作内容有哪些？P136

14、石化化工行业施工期监理要点？ P137-138

15、化工石化类项目环境风险防控及事故应急体系环境监理要点？P140、P142

16、有人工增殖放流站的水利水电站的施工期监理要点？ P212-217

17、露天煤矿外排土场的环保措施？p248-249

18、露天煤矿排矸石场环境监理要点？p249-257

19、煤矿环境监理的范围？p251

1、生产线建设施工现场：从原料准备区到主要生产区的主体、辅助、公用、环保工程的施工营地、材料场、加工场、组装场、工业程度、环保设施以及附属工程外300m范围内

2、取、弃土场、排矸场、露天矿外排土场边界外500m范围内

3、道路、管线等线路边界两侧各100m范围内

4、工程施工单位及建设单位的办公区、生活营地、附属设施、进场道路等

5、搬迁居民的集中安置地周围300m范围内

6、其他环境监理保护目标，包括生产线及矿山附件的村民、学校、河流及搬迁村民居住区的环境质量情况，还应重点关注工程区周围是否有自然保护区、饮用水源等环境敏感区域。

20、煤炭施工期环境监理要点？ P252-P256

21、煤炭采掘类设施环境监理中生态保护与修复的重点关注内容？ P254 答：（教材p254，水、气、声、固废、生态、敏感区措施与设施监理要点，根据具体题干与要求作答）比如问及水污染监理要点。 可以答：

1）设沉淀池对施工生产废水收集，进行沉淀处理后回用于施工环节中；

2）施工人员集中居住地设防渗厕所，并定期清理外运用于农肥，食堂污水和洗漱水收集处理后回用于施工及降尘；

3）采取科学合理的施工技术减小井筒施工地下涌水渗出量，对少量的地下涌水引入地面生产系统沉淀池处理后回用于施工；

4）露天矿剥离时的疏干排水沉淀处理后回用于施工（看清题干是露天矿还是井工矿）

22、管道工程对土壤影响和采取的措施？p278-279 影响：对地表土壤结构破坏，对耕地和土壤肥力产生影响。

措施：开挖沟埋方式敷设注意减小施工扰动面积，严格控制施工活动范围，控制施工作业带宽度，严禁随意扩大施工用地范围，管沟开挖应分层开挖、分层堆放，管沟回填应分层回填并逐层夯实，有利于植被的恢复，施工完毕后恢复地貌，并压实回填土，及时清理施工废弃物，做到现场整洁。

23、根据管道开挖对土壤的影响，说明管道施工的环境监理要点？p283-288

24、管道穿越河流的监理要点？ P286

25、铁路临时施工便道的监理要点？ p319

1、项目有穿过自然保护区的应该尽量绕开各种生态敏感点，无法绕开的要做好临时施工道路的合理安排减少植被破坏，无现成道路可走的要严格控制施工边界；对施工道路边界上可能出现的土质裸露边坡，应有临时防护措施，在条件允许的情况下采用生态防护措施，可在修建同事进行复绿，做好防止土壤的工程措施减少水土流失。

临时施工便道应及时修补保持平整，随时保持运行状态良好，减少扬尘污染。 运输车辆产生的扬尘影响植物的正常繁殖和发育过程，需要对路面进行硬化处理以及定期清扫，洒水印制扬尘的发生。在敏感点内对施工车辆要求限速行驶，在主要环节敏感点附近，行驶时速宜控制在15公里以内。施工废气、粉尘排放应当符合国家规定的环境空气质量标准（GB3095-96）噪声应当符合国家规定的施工厂界排放标准，居民区附近禁止施工便道的作业，必要时应当报当地环保部门批准，并公告居民才能夜间作业。施工结束后，必须回复临时占用土地原有的土地利用功能

26、施工便道、施工营地的监理要点？ P319 答：施工便道

（1）尽可能利用既有的乡村道路、机耕道，新建便道在满足工程需要的前提下尽量控制道路宽度，减少扰动范围

（2）新建施工便道边坡进行植草防护，增设排水沟 （3）改建既有机耕道应做边坡植草防护；结合地方路网，对于施工完成后规划继续利用的施工便道应按永久工程进行设计施工，尤其重视边坡防护，并设置排水沟

（4）施工后对需要恢复为原用地属性的施工便道采取撒播草籽和复耕，复耕覆土厚度为不少于0.3m 施工营地

（5）检查施工营地、场地审核批准文件；施工营地选址时，尽量利用工程永久占用地、闲置场地或荒地。施工场地下游出水口应设置临时沉沙池，雨季定时清理沉沙，施工场地完工后进行填埋

（6）施工营地平整时，先剥离30cm 厚的表土层集中堆放，草袋挡护，暂存在场地边沿，夯实堆积边坡，表面播撒草籽防护，设置排水沟；施工场施工完成后，将表土返还复耕或绿化

（7）检查生产、生活设施是否符合环保要求

（8）检查施工营地、场地环境管理制度及环境保护宣传教育

（9）施工结束后清除建筑垃圾，对土地进行整治，恢复原有借用土地的功能

27、铁路经过环境敏感区的施工期监理要点？P314 （1）施工前、第一次巡线中再次根据工程拐点坐标确定工程与环境敏感区的位置关系，确保与批复的位置不发生重大变化

（2）严禁在敏感区内设置取、弃土场、施工营地、生活设施等临时设施

（3）在敏感区内施工应严格控制施工范围，设置醒目的标识牌、边界线，严格限制施工人员、机械作业在范围以及车辆走行路线

（4）敏感区内施工应按环评及批复要求的施工程序、施工方式施工 （5）临时设施布局紧凑，材料堆放整齐、场地整洁

（6）各类废弃物统一收集处理；施工临时弃渣堆放应做好水土保持措施

（7）施工结束后及时开展环境回复工作；检查施工前后临时施工场地的影响资料

28、桥梁工程监理的要点？p316 ①施工营地严禁设在饮用水源保护区内

②在河流的外堤脚内不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械

③涉水工程尽量选择枯水期；必要时采用双壁钢围堰等不涉水施工工艺施工 ④桥墩施工中产生的泥浆、岩浆和废渣要用船运到岸边临时工场，临时工场设置沉淀池和干化堆积场

⑤桥梁施工结束后，及时进行场地清理。清除围堰等水中杂物，对原有河道、沟渠进行清淤，保证水流畅通；桥下渣土进行桩基回填、多余渣土外运处置。

29、简述公路交通项目的临时用地施工期环境监理重点？ P347-349 （1）取、弃土场场环境 ①取、弃土场的选址，总体上应以“工程合理、安全可控、因地制宜、保护环境”为原则

②对可恢复的临时用地，对现场初始的地形地貌、地表植被等应保存文字和影响记录资料，并建立档案

③在路侧选用田地取土时，取土厚度应在当地地下水位线以上至少0.3m，防止地下水出露

④对剥离的表层土，应予以保存，用于土地恢复 ⑤弃渣不得随意堆放，必须运至指定的弃渣场 ⑥弃渣应在指定范围内严格按照要求堆置

⑦固体废弃物堆置应贯彻“先挡后弃”原则，设置拦渣坝

⑧重点关注临时防护设施的选择以及实施时间，并进行监督和管理 ⑨取、弃土场的边坡应尽可能恢复植被

⑩施工结束后，应对取、弃土长进行休整、清理和生态恢复

（2）临时施工道路（施工便道）环境监理要点①临时施工道路应规划好路线走向，尽量利用现有道路；新建道路必须避开各种生态敏感点，严格控制边界 ②对于施工道路边界上可能出现的土质裸露边坡，应有临时防护设施 ③应随时保持施工便道运行状态良好，减少扬尘污染

④应通过路面硬化处理以及定期清扫、洒水抑制扬尘的发生，路面应始终保持湿润。施工废气排放、施工噪声应符合环评中规定的排放标准 ⑤施工结束后，必须恢复临时用地的原土地利用功能 ⑥设立临时野生动物通道，做好声屏障，检查河岸等特殊区恢复时采取的保护措施

（3）临时材料堆放场、拌和场和预制场（施工营地）环境监理要点 ①临时材料堆放场常在拌和场和预制场附近或之内。按环保选址要求，应在远离居民区的下风向；

②对于砂石料冲洗废水，应要求建设方设置沉淀池，废水必须进行沉淀后排放，部分废水澄清后可用于洒水降尘 ③检查碎石加工粉尘控制情况，重点关注除尘装置的运行情况、物料的密封贮存以及扬尘的防治

30、给出某高速公路建设案例施工期监理的主要内容是什么？p347-356

31、公路临时施工便道的监理要点？ p348 项目有穿过自然保护区的应该尽量绕开各种生态敏感点，无法绕开的要做好临时施工道路的合理安排减少植被破坏，无现成道路可走的要严格控制施工边界； 对施工道路边界上可能出现的土质裸露边坡，应有临时防护措施，在条件允许的情况下采用生态防护措施，可在修建同事进行复绿，做好防止土壤的工程措施减少水土流失。

临时施工便道应及时修补保持平整，随时保持运行状态良好，减少扬尘污染。运输车辆产生的扬尘影响植物的正常繁殖和发育过程，需要对路面进行硬化处理以及定期清扫，洒水印制扬尘的发生。在敏感点内对施工车辆要求限速行驶，在主要环节敏感点附近，行驶时速宜控制在15公里以内。施工废气、粉尘排放应当符合国家规定的环境空气质量标准（GB3095-96）噪声应当符合国家规定的施工厂界排放标准，居民区附近禁止施工便道的作业，必要时应当报当地环保部门批准，并公告居民才能夜间作业。施工结束后，必须回复临时占用土地原有的土地利用功能

32、港口疏浚、吹填应采取的环境保护措施？p349

33、交通项目环境监理主要依据？ P

7、P374

34、公路项目在自然保护区实验区的环境监理要点？P374

35、高速公路过风景名胜区非核心区，监理要点？P374

36、航道疏浚过程施工期环境监理要点？p391

37、根据矿产资源开发项目特点，写出施工期监理工作重点。1) 施工现场现状调查 2) 生态环境保护与修复 3) 水污染控制

4) 大气污染控制、5) 噪声污染控制

6) 固体废物环境污染控制

7) 重要环境保护目标的保护措施

38、公路项目取土场选址原则和防护原则？

39、径流集中处理系统集成包括哪些？P365 40、取弃土场环境监理要点 p347

41、设计阶段环境监理要点 P65

42、施工过程中出现了重大污染，环境监理单位应该采取什么样的工作程序？ 四 论述题

案例1：某港 30 万吨级矿石码头工程环境监理

关注点一：本项目所在海域位于斑海豹的洄游范围内，环境监理单位对基槽、港池疏浚施工应重点关注那些问题？

1、严格控制疏浚施工期，避开斑海豹洄游期；加强对施工人员的宣传教育，杜绝伤害、猎杀斑海豹的行为。

2、采用绞吸式挖泥船作业，准确定位，最大限度控制作业对底泥的搅动，疏浚瓦尼全部抛至指定抛泥区。

3、合理控制疏浚作业时间：避开涨潮和落潮发生期进行疏浚作业。

关注点二： 本项目为铁矿石码头，环保设施监理应重点关注那些设施建设？

1、本项目运营期主要污染为粉尘、因此应重点关注防尘设施建设，对照环保主管部门及环评报告书要求，逐条检查防尘设施建设情况。防风网建设，既有矿石运输栈桥应加强密封，新建运输栈桥采用全封闭措施，冬季矿石堆场应造雪防尘，新建洒水和车辆冲洗、吸尘等措施。

2、同时关注矿石雨污水收集处理设施建设情况，重点检查本项目增建的储水池落实情况。

关注点三：本项目产生的船舶含油污水、生活污水与港区机修含油污水、生活污水依托既有的污水处理厂处理，监理单位是否需要将既有污水处理厂纳入监理范围？

1、监理单位应将既有污水处理厂纳入监理范围，通过收集监测数据或现场监测方式掌握该污水处理厂运行情况、稳定达标情况。

2、如该污水处理厂不能稳定达标，应提出整改措施。

关注点四：本项目物料运输量较大，环境监理单位针对物料运输应注意那些问题？

1、按规定路线规定时间行驶，经过居民区应控制车速。

2、加强环境管理，避免在风速打、湿度小的时段进行运输作业。

3、对易起尘物料堆场应搭盖临时仓库或加盖篷布，运输车辆严禁超速。

4、配置洒水卡车，每天对运输道路进行洒水，以减轻运输道路的扬尘污染。案例2：中石油西南油气田公司南干线西段(纳溪-成都)天然气复线工程环境监理

关注点一：工程以隧道方式穿过长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区实验区的长江干流泸州断面，穿越处江面宽度 880 米，隧道长度 1583 米，隧道顶高距河床 70米。从环保角度考虑该隧道施工应重点关注哪些问题？

1、工程穿越长江隧道施工过程中应该合理安排施工周期，避开工程区大多数鱼类（尤其是国家 I级保护动物白鲟和达氏鲟）的产卵期（2‐4 月） 。

2、施工炸药选用环保型乳化炸药；采用光面爆破或预裂爆破等控制爆破技术，遵循“短进尺、多炮眼、小药量”的原则，减小爆破强度，减轻对鱼类的影响。

3、隧道施工废水需经沉降池沉降处理，施工人员的生活污水需经一体化污水处理装置处理达到一级排放标准后排放。

4、设置在河道以外II级阶地的隧道弃渣必须设置挡渣墙， 渣脚位置高于当地50年一遇的洪水位。

5、规范施工队伍的宣传、教育和管理，严禁施工人员捕杀珍稀野生鱼类。严禁向河道内排放污水和固体废物。 关注点二：工程工可方案以大开挖形式穿越长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区实验区的永宁河断面，具体位于泸州市纳溪区（左岸）新乐镇长安村一组，江面宽度 45 米。大开挖施工方式是否合适？如不合适采取那些穿越方式？ 大开挖形式穿越长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区实验区对所在区域的珍稀、特有鱼类的生存环境产生较大影响，该施工方式不合适。 宜采用定向钻、隧道等不涉水施工工艺。

关注点三：成都市花果山风景名胜区是四川省省级风景名胜区，穿越长度为 22 公里，选线绕避了主要旅游点，仅有 3个旅游点距离较近，施工中应注意那些环保措施？

1、合理选择施工方式，缩小施工带宽度，严格控制施工作业带范围。作业带宽度控制在 16 米以内。

2、采取分层开挖、分层回填措施。

3、工程将会在成都市花果山风景名胜区内将出现一个 10m 宽的浅根系草本灌木被景观切割带。草种和灌木应选择风景名胜区内物种，尽量保持与周围景观协调。

4、加强施工期环境管理，强化施工人员环保意识，规范施工；作好施工组织安排工作；严格遵守操作规程；合理利用弃土。 关注点四：管道采用定向钻方式穿越自贡市旭水河断面，此处为自贡市引用水源一级保护区，环境监理应关注哪些问题？

1、定向钻入土端、出土端均应远离饮用水一级水源保护区陆域保护范围，施工过程产生的各类生产、生活污水、弃渣严禁排入饮水一级水源保护区（包括陆域范围） 。

2、施工应避开汛期，减少水土流失和对水生生态的影响。

3、严格控制设备漏油污染土壤影响潜水；严禁向河道内排放污水和固体废物。 案例3：浙江省杭州市某化工厂甲草胺项目整体搬迁项目环境监理

1、项目环境监理要点？

① 生产工艺 ② 生产规模 ③ 废水预处理及末端治理 ④ 废气预处理及末端治理 ⑤ 事故应急措施 生产工艺、规模：监督检查项目产品种类、规模以及生产工艺等的实际建设情况，针对可能发生的调整及时为企业提供咨询服务，规范其环保相关手续

废水预处理及末端治理：项目各产品废水成分复杂，浓度较高，不同产品工艺废水情况差别较大，有较高的无机盐浓度。这些特点都将增加后续污水处理难度，因此必须关注各股废水预处理及末端治理措施。

废气预处理及末端治理：核查项目建设过程中计划或已经采取的物料回收措施，废水、废气等污染源的预处理及处理措施是否按照相关环保文件要求落实。监督项目在建设过程中严格落实废水、废气治理措施环保“三同时”制度，从清洁生产、废物再利用、污染物减排等角度为企业提供咨询服务 事故应急措施：本项目产品及各类原辅料等多具有易燃易爆等特性，一旦出现事故情况，将对周边环境产生较大影响，因此环境监理应指导企业建立事故应急系统，编制突发环境污染事故应急预案，落实事故演习制度。

2、环境监理工作重点？

① 设计阶段环境监理 ② 施工阶段环境监理 ③ 试生产阶段环境监理 ④ 批件符合性环境监理

3、批件符合性分析？

① 项目选址 ② 主体工程规模 ③ 产品方案 ④ 生产设备及工艺 ⑤ 工程总平面布置 ⑥ 配套污染防治措施 ⑦ 其他

案例4：某煤矿建设项目环评批复和可研生产能力为 180 万吨/年，工程开工建设前位于首采区的居民全部得到妥善搬迁安置。改建项目的环境监理发现，项目环评文件批复后，初步设计中对首采区开采范围进行了局部调整：

1、首采区面积比环评时增加了 2.99平方公里，并已办理环境影响评价相关手续；

2、位于工业区的 20t/h 锅炉房位置进行了调整，锅炉烟气净化设施由多管旋风除尘器改为湿式冲击式水浴，并增加双碱法脱硫。

3、首采区调整后，甲村位于增加的采区面积内，拟进行搬迁，其余环保目标和环评时一致。

请围绕题干回答以下问题：

1、简答首采范围调整后，环境监理工作应增加的主要文件依据及需增加开展的工作内容。

这类情况，对建设项目的性质、规模、地点、工艺或污染防治措施发生重大变动的，要以书面形式督促建设单位重新报批建设项目环境影响评价（本题中已经 办理）。审批同意后，按照环评及批复，将变更的内容在设计中落实，以书面形式督促建设单位依据设计单位提供的有关设计依据、计算数据等书面材料，按相关程 序向环境保护主管部门提交变更申请。设计审查通过后，按照环评及批复文件、设计及批复文件，落实“三同时”等下一步工作。

2、阐述首采范围调整后，环境监理面积范围的变化情况。

变化的范围主要是因为甲村搬迁，增加了搬迁集中安置地周围 300m 以内范围（迁入范围，迁出范围已经在首采区）。

3、简答环境监理报告中有关锅炉烟气净化设施的主要环境监理内容，并列出所需要的图件内容。

锅炉烟气净化设施的设计规模、处理工艺、处理效率等与环境影响评价及其批复文件要求的符合性，其工程进度计划是否满足“三同时”要求。地理位置图、水系图、工业场地平面布置图、生产工艺流程图等。

补充的内容：锅炉房烟囱高度、在线监控系统的设计和建设情况。锅炉净化设施变动情况及变化后废气处理效率、达标排放情况等。

案例5：新疆至上海的西气东输管道工程，沿途经过七省八自然保护区。P117-118

1、结合长距离管道施工特点，请简述施工期环境影响、施工期监理重点？ 由于管线施工距离长，跨越地域广。 对土壤的影响：破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层。混合土壤层次，改变土壤地质。影响土壤紧实度。

对动物的影响：可能滋扰、缩减野生动物的栖息地。可能造成植被损失，减少野生动物食物来源。可能使野生动物暂时离开施工影响地带或迁往别处。 对生态的影响：可能造成河道淤积和水土流失。

2、详述作业带清理、管沟开挖、管道试压、地貌恢复的环境监理要点？

作业带清理：依照承包商环境保护计划，对作业带清理前准备工作进行检查，包括作业带进入的道路设置，环保设备的配套、检修及加油场地的准备情况等。对承包商的施工活动进行抽查，确保采用了必要的环境保护措施。检查临时水土保持设施，满足临时水土保持要求。

管沟开挖：检查承包商活动在施工作业带之内；土壤干燥的地方，检查是否采取了必要的防尘措施；检查是否设置了必要的临时便道；是否对生产和生活垃圾进行了收集和处理；临时设备检修和加油场是否满足环境保护要求。

管道试压：检查试压准备工作完成情况；检查试压完成用水的检测报告；检查试压用水的排放低点选择、导流渠开挖情况。

地貌恢复：检查扬尘处理情况；检查设备运转情况，确保性能良好；检查河岸等特殊区恢复时采取的保护措施。

管道回填：检查设备运转状况；检查扬尘处理情况；检查回填过程中取土顺序；检查回填过程中土壤夯实情况；检查回填完成后地表情况；检查回填完成后植被恢复情况

案例6：某水利水电项目，与高出100m 的森林毗邻，公园中有较多野生动物，施工人员1000 人，建有施工期污废水处理设施，生活垃圾收集运送至某指定地点（已了解去处）。

1、施工期污废水处理设施的监理需要关注的问题？P212 废污水处理设施的型式、位置、处理工艺、处理能力等是否满足环评文件和设计文件的要求。废污水处理设施是否与营地“同时设计、同时施工、同时投产使用”。废污水处理设施的运行管理制度是否完善，如人员配备和职责分工、运行管理制度、运行记录、出水水质日常检测等。废污水的产生量和处理量、处理后污水的去向。调节池、沉淀池、消化池等设备污泥和隔池中浮油的清理、处置情况，包括处置工艺、清理频次、处理量以及污泥和浮油处理后的去向等。废污水处理设备的运行维护情况。

2、施工期应重点关注的要点？P212-P213 环境空气保护项目、声环境保护项目、生活垃圾处置项目、陆生生态保护项目、水生生态环境项目、生态恢复项目、环境监测项目、环境管理体系建设。

3、其他应关注的内容？P213-P214

案例7：矿山改扩建项目，有自然保护区，黄河支流，地表水和生态敏感目标。矿区外通道无硬化，车辆运输中产生扬尘。

1、写出生态环境敏感目标

2、监理单位针对无硬化的道路提出存在的问题及要求？P261 无硬化的道路，运输车辆行走会带动扬尘污染大，监理人员发出《环境监理通知单》，建议建设单位尽快组织工作将未硬化的道路进行硬化，并在硬化结束前加大对道路洒水扬尘的力度降低粉尘污染。

3、项目改扩建存在哪些环境制约因素？ 项目本身、项目工艺、技术是否先进可行、污染物是否达标排放、环保措施减排是否可行、是否有环境容量、外排污染区域环境影响以及环境变化趋势，二是外环境对本项目的影响、项目选址是否可行、项目周边环境企业是否对本项目有影响。

案例8：铁路特大桥和隧道的，经过闽江，涉及饮用水源二级保护区，隧道穿过省级自然保护区，隧道口设在自然保护区实验区，有桥梁工程和隧道工程。问：

1、穿越水环境敏感区监理要点？P314

2、桥梁工程监理要点？P316

3、隧道工程监理要点？P317

4、隧道出渣处理方式，弃渣场的选址复核的原则？P347

案例9：港口码头，问：

1、港口工程主要施工行为有哪些？环境监理应关注哪些施工行为？P390 爆破施工；围堰及吹填施工；码头水上施工；陆域堆场施工；港区航道疏浚施工

2、码头施工过程中环境监理要点？

开工前要认真审查施工方案中有关环境保护的措施是否符合环境达标要求，如临时设施修建、临时预制场地平面布置是否符合环保要求。检查基槽开挖过程中挖出的淤泥、地表土、岩土等，混凝土浇筑过程中残余混凝土、泥浆等是否倾倒到制定地点处理。定期检查作业人员生活污水及生活垃圾处理处置情况，检查施工船舶产生的污水及垃圾的处理情况，做好检查记录。检查材料存放、场内运输是否有抑尘、防渗漏等措施。监测施工作业区机械噪声、空气粉尘和水质污染情况。监理工程师根据工程特点，确定各阶段环保监理的巡视、旁站计划，定期对施工单位环保措施的执行效果进行检查。对施工过程中不符合环保要求的行为和环保不达标的部位，监理工程师可以发出监理指令，责令改正。

3、围堰及吹填施工过程中环境监理要点？P391-392 工程开工前，监理工程师应审批施工方案中的环保措施。要求施工单位采取周密的环境保护措施。监理工程师根据工程环境影响特点，确定本阶段环保监理的巡视、旁站计划，监督检查施工单位是否按环保要求进行施工。应监督检查围堰施工是否符合设计要求和环保要求。监理工程师应巡视围堰漏泥情况，防污帘的完整情况。对发生泄漏的，应当责令施工单位改正，并旁站监督整改过程。监理工程师应观察泄水水质情况，要求施工单位采取调节泄水流量及吹泥流量、围堰内整流等措施，保证泄水水质满足环保要求。对施工过程中不符合环保要求的行为，监理工程师可以发出监理指令，责令改正；情况严重时可发出暂时停工令并拒绝支付相关部分工程量。监理工程师应注意水环境质量的悬浮物指标，必要时可进行现场监测。

4、航道疏浚过程中环境监理要点？ 工程开工前，监理工程师应审批施工方案中的环保措施。要求施工单位采取周密的环境保护措施。监理工程师根据工程环境影响特点，确定本阶段环保监理的巡视、旁站计划，监督检查施工单位是否按环保要求进行施工。应监督检查疏浚作业的施工工艺，减少超挖放量，控制装舱溢流，缩短旁通时间。在水生生态敏感区域施工，应监督检查疏浚作业季节及作业周期选择，减少作业对水生生物 洄游、产卵的影响。应监督检查疏浚物质的运输过程，防止疏浚物撒漏污染水体环境。应监督检查疏浚物的处置，保证按指定的地点抛泥。对施工过程中不符合环保要求的行为，监理工程师可以发出监理指令，责令改正；情况严重时可发出暂时停工令并拒绝支付相关部分工程量。监理工程师应注意水环境质量的悬浮物指标，必要时可进行现场监测。

案例10：珠江口航道，挖泥船采用耙吸式、绞吸式，沿线有白海豚国家级自然保护区，还有很多保护区，航道处有幼鱼幼虾保护区。问：

1、影响白海豚生存环境的施工环节？ 航道疏浚、吹填施工

2、环境监理应重点关注的区域？

珠江、白海豚国家级自然保护区、案例中的其他保护区、幼鱼幼虾保护区 3、航道疏浚应采取的环保措施？

在满足施工要求的情况下，尽量选择对环境影响小的设备。采用减少超挖放量、控制装舱溢流、缩短旁通时间、选择疏浚季节等措施减少悬浮物数量。在疏浚物的转移中要严防外溢、恶劣气象条件下禁止作业。对疏浚物的处置方式要尽量减少抛泥作业、严格控制吹泥区溢流口的悬浮物排放、抛泥作业应满足海洋倾废管理条例要求、抛泥准确到位。在使用耙吸式船舶施工时，应适当控制侧扬和溢流的施工方式。做好施工设备日常检查维修工作，杜绝吹泥管沿线以及自航耙吸船在航行中途发生大量泥浆泄漏事故。合理安排施工船舶数量、位置和施工进度，在白海豚、幼鱼幼虾保护区应避免疏浚作业。抛泥区设置明显标志。挖泥船到位倾倒，挖泥船必须严格按照划定的倾倒区界区内进行倾倒作业，禁止未达到指定区域便开始抛泥，禁止在保护区内倾倒泥浆。确保舱门密闭，严禁泥浆泄漏。在实施倾倒作业期间须展开展水环境监测，及时掌握倾倒对珠江的影响状况，以便及时调整倾倒作业方案，防止对水环境产生影响。

案例11：铁路，过自然保护区（通过岩溶隧道穿过），进出口在保护区外，过大型河流。

1、过自然保护区施工期环境监理要点？ P314

①施工前，第一次巡线中再次根据工程拐点坐标确定工程与自然保护区的位置关系，确保与批复的位置不发生重大变化

②严禁在保护区内设置取、弃土场、施工营地等临时设施

③严格控制施工范围，施工要按照环评及批复要求，确保“三同时”的实施 ④对施工人员进行宣传教育，自觉保护区内野生动植物，设置动物通道，重要的植物可先移植

⑤施工结束后要开展环境恢复工作，确保生态得到恢复

2、过5km隧道施工期环境监理要点？ P317 ① 隧道出渣及利用与各用渣工程在时间上相协调，若隧道弃渣临时堆砌时，应设临时防护措施。严禁河道弃渣，雨季弃渣应随弃随防护，不得施工结束时才防护。 ② 隧道弃渣应选择地势低洼、无地表径流、植被稀疏、适当远离线路地方堆砌；弃渣完成后，做好坡脚挡护，达到设计挡护要求。渣顶采取平整、覆盖并设排水沟，避免过量堆砌而滑塌；采取复垦绿化。 ③ 隧道洞口尽量不刷边仰坡，减少对原地貌和植被的扰动 ④ 道进（出）口应设置沉淀池，高浊度废水进行沉淀处理后排放 ⑤ 隧道钻孔及爆破扬尘应按设计要求喷水降尘或经除尘设备处理后排放。废油应使用吸油材料吸附，并与浸油材料一同收集密封清运。

3、河流中桥墩钻桩产生的泥浆处理环境监理要点？ 桥梁桩基施工钻孔桩泥浆须经沉淀处理并加以挡护，经澄清的水流入河道，避免施工对河水的污染。

案例12：某山区高速公路，通过水库上游饮用水二级保护区的陆域范围约5km，另有特大桥1170m跨越三类水体的河流。试分析并阐述环境监理应重点关注的水环境保护措施和使用性。P

312、P

315、P316 特大桥部分水环境保护措施：

① 施工期：施工营地设置应远离水体边缘；含有害物质的施工物料不得堆放在河流、沟渠等水体附近；桥梁施工应采取措施防止石油类污染物排入水体；桩基钻孔施工产生的泥浆，经沉淀分离后，沉渣外运弃至当地环保部门指定地点，废水重复利用或用于场地、道路的降尘和绿化；施工生活污水要设置污水沉淀池，沉淀处理后用于施工降尘或绿化。② 营运期：站场污水主要防止措施包括通过市政管道进入地方污水处理厂、站场配套污水处理设施处理。 水二级保护区重点关注：

① 施工前，第一次巡线中再次根据工程拐点坐标确定工程与饮用水水源保护区的位置关系，确保与批复的位置不发生重大变化。② 禁止在水源保护区范围内设生活营地、制梁场等临时设施。③ 进行桥梁施工时，应尽量选择非调水期、枯水期；桥墩施工采用双壁钢围堰等不涉水工艺。④ 桥墩施工中产生的泥浆、岩浆和废渣要用船运到岸边临时工场，临时工场设置沉淀池和干化堆积场，干化后统一运至附近的弃土（渣）场。⑤ 设水环境监测断面，随时掌握河流水质的变化情况。⑥ 施工机械用油避免遗洒和事故性溢油。⑦ 现场配备移动式厕所，禁止生活污水随意排放；建筑及生活垃圾集中管理，定期清运。⑧ 施工完毕后及时清理围堰、栈桥。⑨ 环境监理单位在对饮用水水源保护区施工的环境监理过程中，应随时与主管部门沟通，以确保环境监理的有效性。建议单独编制专题监理报告。

案例13：铁路项目，穿越国家级自然保护区，有 2km 跨越河流。

1、铁路穿越保护区监理要点？ P314

2、桥梁施工水质关注因子？ P331 pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、石油类

3、桥梁采用钻孔桩施工，针对泥浆采取的监理要点？ P330 (1) 桩基开挖泥浆水需经沉淀后排放，泥渣需经干化后运至弃土场。(2) 桥梁施工挖出的泥渣严禁弃入河道，泥浆水严禁弃入河中，应设沉淀池，沉淀后自然干化，施工结束后用土填平泥浆坑及沉淀池，恢复地表植被。桥梁桩基施工钻孔桩泥浆需经沉淀池处理，并加以挡护，经澄清的水流入河道，避免了施工队河水的污染。(3) 跨河桥梁两端墩台开挖时，避免顺坡溜土。(4) 桥墩施工结束后要及时清除围堰及将基础开挖的弃土回填，平整，以利于恢复植被。

案例14：水利水电目专题环境保护工程与监管的验收监测内容和方法 案例15：给出某化工项目的案例题目：该项目的环境监理的重点有哪些？ 案例16：输气管线设计文件环境监理的要点，好像还有什么审核后反馈的资料的什么玩意的

案例17：交通项目（西南某公路）的环境监理，主要内容依据蔡博士讲课五大类环保工程的监理要点包括噪声控制工程；水污染和环境风险控制工程；生态治理、恢复与优化工程； 挡渣工程；环境空气污染控制工程。 【五大类应该是指水、气、声、渣、生态恢复与优化工程】

案例18：公路项目环境监理要点： 由环境监理单位根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模等因素配备相应的环境监理工程技术人员进行环境监理。 对环境投资、进度、质量目标进行动态控制。

1、环境达标监理： （1）、环境空气保护实施对策： ①工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围做到及时回填。 ②水泥和混凝土运输车辆采用密封罐车，采用敞篷车运输时，用篷布遮盖严实，防止物料抛散流失造成污染。③施工道路保持平整，配备施工道路养护、维修和清洁人员，每天用洒水车喷洒路基及施工便道 ，保持道路清洁和路况良好。 ④在仓库和临时材料场中的粉状材料规范堆放并采取防风措施。 ⑤加强对受粉尘、扬尘、燃油等影响的施工人员的劳动保护措施。 ⑥施工期对固定的燃油机械设备，距离敏感点较近时，应安装防尘设备。 ⑦路面沥青拌和站废气全部安装除尘器。料场及时洒水防扬尘。

（2）水环境防治措施：①沙石料冲洗废水通过沉淀池沉淀后排放，部分澄清水用于建筑工地洒水抑尘，多余排放。 ②机械车辆冲洗废水：尽少能让施工机械和车辆到附近清洁点和修理点清洗或修理，减少废水的产生。 ③施工人员生活污水，设立固定厕所，并设简易化粪池，处理后排放。 ④桥梁桩基泥浆水抽至沉淀池，不得进入河流。⑤仓库和临时材料堆四周设疏水沟，防止随雨水流失，造成污染。 ⑥拌和站废水经沉淀池沉淀后全部重复利用 （3）噪声防治措施 ①施工机械和运输车辆布置在远离敏感点一侧和避让敏感点，并加强施工机械和运输车辆的维护保养。 ②各施工单位应在夜间22：:00至次日6:00 停止施工活动。

（4）固废防治措施 ①清场物处理：施工场地清出农作物、杂草及时清运、树木采取赔偿或移栽，表层土集中堆存，用作绿化用土。 ②施工弃土除回填外，统一规划处置，对弃土统一置于洁地（弃土场），然后对洁地平整并绿化。③施工废料：对钢筋、钢板等下角料回收外售其余不可回收的弃渣采取深挖填埋等处理措施。 ④施工营地生活垃圾应及时清运。

（5）生态环境影响防治措施： ①取弃土场：尽可能避免高填低控，减少土石方数量，取土场应选择在路堤200m 植被稀少的地带设置，取土后应平整，并恢复植被；取土场应在公路沿线较开阔、坡度较平缓的地段选址；工程弃土场应避开林地、草场、耕地等； ②施工营地的建设应尽量集中，尽量靠近公路或村庄，减少临时占地；施工营地拆除后应恢复原貌， ③施工便道要合理设计便道宽度，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道。施工便道应设置明显标志，并设专人进行疏导和监理；施工结束后进行绿化等生态恢复；

2、环保工程监理 P358 ① 生态保护：沿线河流生态系统保护，取、弃土场绿化，路基边坡绿化，临时用地恢复绿化工程。② 水污染防治：服务区等的生活污水处理设施。③ 交通噪声控制工程：隔声屏、隔声窗等。④ 环境空气：烟尘排放净化设施，煤、矿石防尘工程等。⑤ 固废：固体垃圾、废物收集工程等。⑥ 对工程质量、进度、费用等进行动态控制。

案例19：高速路在山岭重丘区，过水库陆域二级保护区、桥梁过三类水体，问水环境保护监理工作的重点 【可参加铁路穿越自然保护区、风景名胜区、水环境敏感区的答案进行扩展， P314】 。

案例20：某高速公路的，有详细的穿过保护区、桥梁、河流、敏感点等。问监理要点。【P347—357】

1、项目有穿过自然保护区的应该尽量绕开各种生态敏感点，无法绕开的要做好临时施工道路的合理安排减少植被破坏，无现成道路可走的要严格控制施工边界；

2、对施工道路边界上可能出现土质裸露边坡，应有临时防护措施，在条件允许的情况下采用生态防护措施，可在修建同时进行复绿，做好防止土壤的工程措施减少水土流失。

3、临时施工便道应及时修补保持平整，随时保持运行状态良好，减少扬尘污染。

4、运输车辆产生的扬尘影响植物的正常繁殖和发育过程，需要对路面进行硬化处理以及定期清扫，洒水抑制扬尘的发生。在敏感点内对施工车辆要求限速行驶，在主要环节敏感点附近，行驶时速宜控制在15公里以内。施工废气、粉尘排放应当符合国家规定的环境空气质量标准（GB3095-96）。

5、噪声应当符合国家规定的施工厂界排放标准，居民区附近禁止施工便道的作业，必要时应当报当地环保部门批准，并公告居民才能夜间作业。

6、施工结束后，必须恢复临时占用土地原有的土地利用功能。案例21：弃渣场，给出例子，需要改进的环保措施【347】 “布局合理、安全可控、因地制宜、保护环境”，这十六个字必答，其他的自己看书写

案例22：水利水电项目案例，给出具体施工内容，依据主体工程、环境保护专项设施等三方面分析环境监理的对象和监理方式。 【P

10、P234】 环境监理的对象主要是工程中的环境保护设施、生态恢复措施、环境风险防范措施以及受工程影响的外部环境。监理对象需要根据案例材料里的具体情况选择性回答。

案例23：公路声屏障，给出公路的桩号，提出设计中已经优化了选线，缩短了公路，给出声屏障桩号，声屏障的材质等，问环境监理工作的一般程序及要求。 P52 按公式展开：1）复核设计合理性；2）质量和进度控制；3）环境监理的验收监测：4）环境监理总结报告

案例24：某堤坝式发电站工程建设项目，主体工程主要有混凝土坝、泄洪建筑物、引水发电建筑物等。工程施工配套设置了沙石加工系统、混凝土搅拌站、渣场、料场、施工营地及配套生活污水处理厂，有古木待移栽，环境监测，施工便道等。分类说明（新教材 P211 三类项目）应采用的监理方法。（10分） 【P211三类项目监理方式、P224，需要核实】

案例25：煤炭项目，生态环境保护恢复的内容。

案例26：

1、某高速公路声屏障，离某小学 44米，环境监理要点？ 答： （教材 p359）

按公式展开：1）复核设计合理性；2）质量和进度控制；3）环境监理的验收监测：4）环境监理总结报告

案例27：煤矿的输煤系统配置除尘器和喷淋，储煤仓配置除尘器，煤泥和矸石采用储存棚降尘；问： p252~257 1）煤泥和矸石采用储存棚降尘措施是否合理，作为环境监理人员提出建议？ 2）为了利用煤泥中的水，该企业设置浓缩池、集水池、循环池，问这个措施是否可行，监理人员应该提出什么措施？ 3）煤矸石资源综合利用环境监理要点？ 案例28：煤炭堆场选址要求 案例29：煤矿技术改造，原开采含硫 0.5的上层好像是侏罗纪的，现在开含 2.5 的下层，原有的矿井，工业场地不用，重建，还有修路，新的采用手工筛选处理。 案例30：某铁路，桥梁穿越二级水源保护区，隧道穿越自然保护区、斜井在自然保护区的实验区。 1）桥梁穿越二级水源保护区的环境监理重点关注内容？ 2）斜井出渣的处理方式及弃渣场选址所遵循的复核原则？

案例31：输变电，建 A\B 两个变电站，线路沿线经过 C自然保护区和 D 风景名胜区，并经过多个居民点，论述在项目实施各阶段环境监理关注的要点和主要内容。

案例32：煤炭技改项目

1、主要环境敏感目标

2、主要限制因素

3、燃煤二氧化硫排放技术政策中关于1.5%硫份设置洗选厂

4、矿井用水用于生态用水监理要点 案例33：煤炭行业洗煤厂案例 。（ 20、21 ）污染控制措施的可行性以及需要整改的地方？煤矸石资源综合利用监理要点？ 案例34：水利水电大坝三类监理类型和监理内容 案例35： 设计文件环保审查的主要内容

1、建设内容、设计规模、主体工艺和重点设备与环评的一体性。

2、项目选址、总体平面布置、主要排污口位置与环评的一致性。

3、污染防治的设备设置、规模、工艺技术等与环评的一致性。

4、环评和批复要求的环保措施是否全部落实在工程设计之中。

5、公用工程与环评的一致性。

6、施工承包合同环境保护条款。

7、环境保护投资预算。

案例36浙江某地的十几家电镀企业要搬到一个电镀工业区内，问监理要点电镀设计及施工阶段监理要点

电镀行业主要产生大量含重金属的电镀污水、酸碱废气和电镀污泥，对环境影响较大，属于重污染行业。

(1)生产工艺：注意含氰电镀工艺须被淘汰。若水体已无氨氮环境容量，应控制产生

(2)氨氮废水的工艺。根据清洁生产的要求，高六价铬钝化等严重污染工艺也应逐步淘汰。（应按产业政策、清洁生产要求明确项目生产工艺淘汰目标，鼓励采用洁生产工艺）。

(3)生产装备：应向建设单位强调半自动或全自动电镀生产线等先进生产装备的优势，指导建设单位淘汰落后生产设备，选择先进生产装备，可以更好控制污染，节能节水。

(4)清洁生产：应向建设单位提出开展清洁生产及节能节水措施的建议，并督促落实。

(5)废水收集治理：减少回收槽间运转工件时的带出液措施，做好车间内防腐防渗措施，做好车间废水收集池种类及建设，做好车间及厂区污水输送管选型等。另外，各股废水特性应进行分质收集处理。

(6)废气收集处理：表面处理中使用大量酸碱，易产生酸、碱雾，工作槽的吸风方式、酸雾抑制剂的使用、铬酸雾回收利用措施等是环境监理的重点关注对象。 (7)固体废弃物：电镀废水经常规化学沉淀法会产生大量电镀污泥，还会产生槽渣、电镀废液、退镀液等，属于危险废物，各类危险废物应该妥善处置，申请危险废物转移计划并执行危险废物转移联单制度是进行环境监理时固废防治方面的关注重点。

案例37水电工程项目，包括大坝、泄洪建筑物、水利发电设施、污水处理厂、古树移栽、鱼类增殖放流养殖场、水土保持工程„„（剩下的想不起来了），阐述环境监理要点【P212-215】 。 案例38管道施工期环境监理工作要点 1) 施工准备阶段环境监理要点 2) 环境监理交底工作要点

3) 审查施工组织设计、专项（环境管理）施工方案要点 4) 开工前环境监理进行现场检查要点 5) 施工阶段环境监理工作

6) 定期召开环境监理周、月例会 7) 环境事故的处理程序

案例39井工开采，塌陷区有居民和化工厂，给出环评要求：矿涌1000方/天，处理用于洗煤工程，剩余的用作景观用水。 问：根据题干，简述煤炭监理要点？

案例40最后一问是问他给出的施工进度表有什么问题，提出优化方案

案例41是一个煤矿技改工程案例问根据题干列出环境保护目标（2）技改工程的环境制约因素（3）技改项目与《二氧化硫污染排放技术规范政策》相符性，提出整改方案（4）矿涌水用作生态水，应关注的内容。

案例42自然保护区，湿地，候鸟越冬场内进行灌水站升级改造、河道加固工程等，有4个工程分别列表给出（给出工程名称、施工内容、工期安排等），工程在滩地、湖区附近，在滩地有湿地，有侯鸟在某时期（给出具体时间）来过冬，给出湖区枯水期、丰水期。

问：

1、„„

2、湿地、侯鸟保护监理要点？

3、有哪些工程工期安排不合适？给出优化方？

案例43 某水电站500KW机组扩容改建运输道路100m有个村庄 原弃渣场建在坝址下游200m滩涂

（1）项目试运行期间的环境影响？（P202~209）

（2）问原弃渣场是否合理？新弃渣场的建设如何“以新带老”？ （3）途径的村子受到哪些影响？应采取哪些措施？

第15篇：监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析

2012年监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析

本试卷均为案例分析题(共6题，每题20分)。要求分析合理、结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。

试题一(20分)

某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。 事件1：监理规划中明确的部分工作如下： (1)论证工程项目总投资目标； (2)制订施工阶段资金使用计划；

(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划； (4)审查确认施工分包单位；

(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明； (6)协助建设单位确定招标控制价； (7)计量已完工程； (8)验收隐蔽工程； (9)审核工程索赔费用；

(10)审核施工单位提交的工程结算书； (11)参与工程竣工验收； (12)办理工程竣工备案。

事件2：建设单位提出要求：总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。

事件3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。

事件4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出监理工程师通知单。 【问题】

1．针对事件1中所列的工作，分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作，哪些属于施工阶段质量控制工作；对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。 2．指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。

3．事件3中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容? 4．事件4中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求? 参考答案及解析

1 / 12 1． 属于施工阶段投资控制工作的有：(2)、(7)、(9)、(10)。

属于施工阶段质量控制工作的有：(4)、(5)、(8)。 第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。 第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。 第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。 第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。 2．事件2中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。 正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。 (2)不妥之处：总监理工程师主持召开所有专业性监理会议。

正确做法：可根据需要，分别由总监理工程师或专业监理工程师召开专业性监理会议。 (3)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。

正确做法：监理实施细则由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准。 (4)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。

正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。

3．根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的以下内容。

(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。 (2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。 (4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。 (5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。 4．“监理工程师通知单”应对施工单位提出下列要求： (1)指令施工单位停止使用该起重机械；

(2)必须由具有相应资质的单位承担安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手续并签字；

(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。

2． 试题二(20分)

3． 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。

事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位 2 / 12 执行。

事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。

事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。

事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328--2001)的要求整理、归档资料，其中包括： (1)工程开工审批表； (2)图纸会审会议纪要； (3)分包单位资格材料；

(4)工程质量事故报告及处理意见； (5)工程费用索赔报告。 【问题】

1．分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。

2．事件2中，总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确?分别说明理由。在发出整改通知后，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施? 3．事件3中，总监理工程师的做法是否正确?说明理由。

4．事件4中所列资料，哪些应向建设单位移交，哪些不移交?哪些由监理单位保存，哪些 不保存? 参考答案及解析

1． 事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下。

(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系。

(2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。

(3)设计变更的正确处理程序：①总监理工程师报建设单位；②建设单位联系设计单位；③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。 2．(1)向甲施工单位发出整改通知正确。

理由：甲施工单位属于总承包单位，建设单位与甲施工单位之间存在合同关系，总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。 (2)向乙施工单位发出整改通知不正确。

3 / 12 理由：因乙施工单位是分包单位，乙施工单位和建设单位没有合同关系。

(3)应采取的措施：总监理工程师应下达“工程暂停令”，要求承包单位停工整改；整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署“工程复工报审表”。 3．总监理工程师的做法正确。

理由：根据有关规定，承包人应在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

4．向建设单位移交的资料包括：(1)、(3)、(4)、(5)。不需要向建设单位移交的资料是：(2)。

由监理单位保存的资料包括：(1)、(2)、(4)、(5)。不需要监理单位保存的资料是：(3)。

2． 试题三(20分)

3． 某工程，监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工由甲施工单位承担，B、C标段施工由乙施工单位承担。 工程实施过程中发生以下事件。

事件1：A标段基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停令，经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。 事件2：建设单位负责供应的一批钢材运抵A标段现场后，项目监理机构查验了该批钢材的质量证明文件，并按规定进行了抽检。

事件3：B、C两个标段

5、

6、7三个月混凝土试块抗压强度统计数据的直方图如图3-1所示。

事件4：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，临时由甲施工单位的安全生产管理人员兼管

8、C标段现场安全。

事件5：C标段工程设计中采用隔震抗震新技术，为此，项目监理机构组织了设计技术交底会。针对该项新技术，乙施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。 【问题】

4 / 12 1．针对事件1，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。 2．事件2中，项目监理机构应查验钢材的哪些质量证明文件? 3．针对事件3，指出

5、

6、7三个月的直方图分别属于哪种类型，并分别说明其形成原因。

4．事件4中，专业监理工程师应如何处理所发现的情况? 5．事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。 参考答案及解析

1．项目监理机构处理基础工程质量事故的程序如下。

(1)工程质量事故发生后，总监理工程师签发“工程暂停令”，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序的施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。

(2)监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。

(3)当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。

(4)技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

(5)对施工单位完工自检后的报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归档。 (6)签发“工程复工令”，恢复正常施工。

2．项目监理机构应查验钢材的质量证明文件有：钢材的出厂合格证、厂家质量检验报告或施工单位现场复验报告等。 3．(1)5月份的直方图属于孤岛型。

形成原因：由于原材料发生变化，或者他人顶班作业造成的。 (2)6月份的直方图属于双峰型。

形成原因：由于用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在 5 / 12 一起整理产生的。

(3)7月份的直方图属于绝壁型。

形成原因：由于数据收集不正常，可能有意识地去掉了下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。

4．事件4中，专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，应报告总监理工程师，同时签发监理工程师通知单，要求乙施工单位安排专职安全生产管理人员上岗。

5．项目监理机构组织设计技术交底会不妥，应由建设单位组织召开设计交底会，设计单位、施工单位、监理单位参加。

项目监理机构对乙施工单位拟采用新工艺的处理程序：专业监理工程师应要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

试题四(20分)

某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。

事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。

事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。

事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下： (1)在建工程损失26万元；

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元； (3)施工机具损坏损失l2万元；

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元； (5)工程清理、修复费用3．5万元。

事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。 【问题】

6 / 12 1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2．指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

3．逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位，分别说明理由。项目监理机构应批准的补偿金额为多少万元? 4．指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。 参考答案及解析

1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。 正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。 (2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。 正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。

(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。 正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。 2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。

正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。

(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。

正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。

(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

7 / 12 (5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。

项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。 4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。 (1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。 正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。

(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。

正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。 (3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。 正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。

(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。 正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。 (2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。 正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。

(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。 正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。 2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。

正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。

(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。

正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损 8 / 12 失，由建设单位承担。

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。

(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

(5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。

项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。 4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。 (1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。 正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。

(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。

正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。 (3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。 正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。

(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 参考答案及解析

1．(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。

理由：《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

(2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。 理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交“分包单位资质报审表”。 (3)甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外(境外) 9 / 12 企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2．B分部工程第1个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＝200(万元)。 B分部工程第2个月应获得的工程价款＝500/(75/15)＋8＝108(万元)。

B分部工程第3个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＋(560一500)＋3＝263(万元)。 B分部工程的最终合同价款为：200＋108＋263＝571(万元)。

3．(1)乙施工单位做法的不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。 正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期的申请。

(2)B分部工程的实际工期是90天。

4．(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了10天。 理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了15天，但其自由时差为5天，就使F分部工程进度推迟了10天。

(2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响：使总工期延长10天。

理由：由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10天，而工作F属于关键工作，就使总工期相应延长了10天。

5．项目监理机构对事件4的处理程序如下。 (1)下达“工程暂停令”。 (2)对丙施工单位资质进行审查。

(3)如果丙施工单位资质合格，签发“工程复工令”。

(4)如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工单位撤换分包单位。

试题六(20分)

某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：

(1)合同工期为130 d；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5 000 X,/d。 (2)按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003]206号)规定，以直接费为计算基础的工料单价法进行计价，间接费率为15％，利润率为5％，综合计税系数为3．41％。 (3)部分工料机单价如下：人工费60元/工日，窝工补偿30元/工日；挖掘机租赁费900元/d；自有塔吊设备使用费l 200元/台班，闲置补偿费800元/台班。 工程实施过程中发生以下事件。

事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6—1所示(时间单位：d；箭线下方数 10 / 12 字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速进展。

项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。

事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因4吏：r-作C持续时间延长5 d的概率是l5％，使工作D持续时间延长l2 d的概率是20％，使工作G持续时间延长lo d的概率是5％。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。

事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5 d，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18 000元、相应的措施费7 000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。

事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。 【问题】

1．事件1中，应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少? 2．事件2中，直接导致总工期延误5 d的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件，施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少? 3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。 4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。 参考答案及解析

1．对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图6—2所示。

11 / 12

调整后的总工期是130天。

2．(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有：工作C的持续时间延长。

理由：工作C为关键工作，其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天；工作D的总时差为20天，其持续时间延长12天，不会影响总工期；工作G的总时差为20天，其持续时间延长10天，不会影响总工期。

(2)以费用形式表示的施工单位的风险量＝(5×5000＋5×900＋5×800/(60－20)×30)×15%＝4875(元)。

3．(1)项目监理机构应批准的变更价款为49947．03元。

应补偿的变更价款＝(150×60＋5×1200＋18000＋7000)×(1＋15%)×(1＋5%)×(1＋3．41%)＝49947．03(元)。

(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。

理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，则应给予补偿。 4．项目监理机构应批准的窝工补偿费为3900元。

理由：工作G的窝工补偿费＝30×5×120/(110—90)＝900(元)。 工作H的窝工补偿费＝30×5×800/(130－90)＝3000(元)。 项目监理机构应批准的窝工补偿费＝900＋3000＝3900(元)。

12 / 12

第16篇：监理工程师考试《理论与法规》真题及答案

2018年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案

一、单选项

1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的()。

A、服务性

B、科学性

C、独立性

D、公平性

【参考答案】C

2、根据《建设工程监理范围XXX标准规定》，必须实行监理的工程是()。

A、总投资额2500万元的XXX工程

B、总投资额2500万元的生态环境保护工程

C、总投资额2500万元的水资源保护工程

D、总投资额2500万元的新能源工程

【参考答案】A

3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行()。

A、核准制或登记备案制

B、公示制或登记备案制

C、听证制或公示制

D、听证制或核准制

【参考答案】A

4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷或贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批()。

A、项目建议书

B、可行性研究报告

C、初步设计和概算

D、资金申请报告

【参考答案】D

5、办理工程质量监督手续时需提供的文件是()。

A、施工图设计文件

B、施工组织设计文件

C、监理单位质量管理体系文件

D、建筑工程用地审批文件

【参考答案】B

6、实行建设项目法人责任制的项目中，项目董事会的职权是()。

A、编制和确定招标方案

B、编著项目年度投资计划

C、提出项目竣工验收验收报告

D、提出项目后评价报告

【参考答案】C

7、关于工程监理制和合同管理制两者关系的说法，正确的是()。

A、合同管理制是实行工程监理的重要保证

B、合同管理制是实行工程监理的必要条件

C、合同管理制是实行工程监理的充分条件

D、合同管理制是实行工程监理的充分必要条件

【参考答案】A

8、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内向施工许可证发放机关报告。

A、1X

B、2周

C、1个月

D、3个月

【参考答案】C

9、根据《合同法》，关于委托合同的说法，错误的是()。

A、受托人应当亲自处理委托事务

B、受托人处理委托事务取得的财产应转交给委托人

C、对无偿的委托合同，因受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿

D、受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应偿还该费用及利息

【参考答案】C

10、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、7

B、15

C、20

D、30

【参考答案】B

11、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A、监理单位代表建设单位对施工质量实施X理

B、监理单位发现施工XXXX应要求设计单位修改

C、监理单位将施工单位现场取样的XX送检测机关

D、监理单位组织设计、施工单位进行竣工验收

【参考答案】A

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是()。

A、不得压缩合同规定的工期

B、应当为施工现场人员办理意外伤害保险

C、将安全生产保证XX报有关部门备案

D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

【参考答案】D

13、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成5人死亡，1亿元直接经济损失，该生产安全事故属()。

A、特别重大事故

B、重大事故

C、严重事故

D、较大事故

【参考答案】A

14、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人收到刑事处罚或XX处分的，XXX执行完XXX受处分之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、1

B、2

C、3

D、5

【参考答案】D

15、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目要交资格预审申请文件的时候，自资格预审文件停止复审之日起不得少于()日。

A、3

B、5

C、7

D、10

【参考答案】B

16、根据《招标投标法实施条例》，可采用XXX标的情形是()。

A、采购人依法能够自行建设

B、XXX中标人采购、XX影响施工

C、需采用不可替代的XX

D、只有少量潜在投标人可供选择

【参考答案】D

17、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是()。

A、委托书

B、监理实施细则

C、总监理工程师任命书

D、监理规划

【参考答案】A

18、根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A、3%

B、5%

C、10%

D、20%

【参考答案】C

19、工程监理企业从事建设工程监理活动时，应具备“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是()。

A、建立健全与建设单位的合作制度

B、按照工程监理合同约定严格履行义务

C、不得出借、转让工程监理企业XX证书

D、具有良好的专业技术能力

【参考答案】A

20、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，应当在XX有效期届满()日前。按照规定的程序申请XXXX。

A、25

B、30

C、60

D、90

【参考答案】B

21、注册监理工程师从事职业活动应履行的义务是()。

A、依据本人能力从事经营管理活动

B、获取相应的劳动报酬

C、对本人执业活动进行解释和辩护

D、保证执业活动成果的质量

【参考答案】D

22、建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。

A、能减少评估过程中的相互干扰

B、能增强评标的公正性

C、能集中体现各方的意见

D、能增加评标的透明度

【参考答案】D

23、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，附加合同是X监理合同()。

A、通用条件中约定的监理工作

B、专用条件中约定的监理工作

C、相关服务中约定的监理工作

D、约定的正常工作以外的监理工作

【参考答案】D

24、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，相关服务的酬金应在()中约定。

A、协议书

B、专用条件

C、附录A

D、附录B

【参考答案】C

25、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于监理人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A、60

B、90

C、180

D、365

【参考答案】C

26、建设工程采用平行承发区模式的优点是()。

A、有利于缩短建设工期

B、有利于业主方的合同管理

C、有利于工程总价的确定

D、有利于减少工程招标任务量

【参考答案】A

27、总监理工程师负责制的“核心”内容是指()。

A、总监理工程师是建设工程监理的权力主体

B、总监理工程师是建设工程监理的义务主体

C、总监理工程师是建设工程监理的责任主体

D、总监理工程师是建设工程监理的利益主体

【参考答案】C

28、关于监理人员任职与XX的说法，正确的是()。

A、监理单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位

C、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位

D、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位

【参考答案】B

29、关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的XX，正确的是()。

A、管理层次是指中XX两个层次之间人X的管理关系

B、管理跨度的确定X考虑管理活动的复杂性和相似性

C、管理跨度是指组织的最高XXXXXXXXXXXXXX总和

D、管理层次、XXXXX、计划、组织、指挥、控制五个层次

【参考答案】D

30、关于直线职能制组织形式的说法，正确的是()。

A、直线职能制组织形式XXXXXXXXX组织形式的特点

B、直线职能制XXXXXXXXXXXXX具有相同的管理职责与权力

C、直线职能制组织形式的直线XX部门人X不接受XXXXXXX指令

D、直线职能制组织形式的信息传递XXX，有利于互通信息\\

【参考答案】C

31、根据《建设工程监理规范》，XXXXXX可以委托X总监理工程师代表的XX是()。

A、组织审查和处理工程变更

B、组织审查XXX二方案

C、组织工程竣工预验收

D、组织编写工程质量评估报告

【参考答案】A

32、关于监理规划编写要求的说法，正确的是()。

A、监理规划的内部审核XX是监理单位的商务合同管理部门

B、监理规划应由专业监理工程师参与编写并XXX法定代表人XX

C、监理规划应根据工程监理合同所确定的监理范围与内容进行编写

D、管理规划中的监理方法XXX与施工方案相同

【参考答案】C

33、下列工作制度中，仅属于相关服务工作制度的是()。

A、设计交X制度

B、设计方案评审制度

C、设计变更处理制度

D、施工XX会审制度

【参考答案】B

34、下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是()。

A、定期进行工程计量

B、审查工程X算

C、进行建设方案比选

D、进行投资方案论证

【参考答案】A

35、根据《建设工程监理规范》，不属于监理实XXX编写依据的是()

A、已批准的监理规X

B、施工组织设计，专项施工方案

C、工程外X环境调查资料

D、与专业工程相关的资料文件和技术资料

【参考答案】C

36、关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是()

A、工程项目质量、造价进度目标了XX定性分析为主，定量分析为辅

B、建设工程三大目标中，应确保工程质量XX符合工程建设X时性标准

C、分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以何等权重对待

D、建设工程三大目标的实X是指实现工程项目“质量优”“投资省”的目标

【参考答案】B

37、下列工程进度控制任务中，属于项目监理机构在施工阶段控制进度的任务是()

A、编制工程建设总进度计划

B、依据进度控制刚要确定合同工期

C、进行工程项目建设目标论证

D、审查施工单位X交钱进度计划

【参考答案】D

38、项目监理机构处理工程索赔事宜是建设工程目标控制重要的()XX

A、技术

B、合同

C、经济

D、组织

【参考答案】B

39、总监理工程师组织专业监理工作审查施工单位X送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是()

A、设计交底和图纸会审是否已完成

B、施工许可证是否已办理

C、施工单位XX管理体系是否已建立

D、施工组织设计是否已经XX监理工程师审查负责人

【参考答案】B

40、关于第一次工地会议的说法，正确的是()

A、第一次工地会议应由总XX工程组织召开

B、第一次工地会议应在总监理工程师下达并工令X召开

C、第一次工地会议的会议纪要由建设单位负责整理

D、第一次工地会议总监理工程师应介绍监理规划等相关内容

【参考答案】D

41、根据《合同法》，工程勘察合同属于()

A、承揽合同

B、XX咨询合同

C、委托合同

D、建设工程合同

【参考答案】D

42、根据《建设工程监理XX》,XX是指项目监理机构施工现场()进行的监督活动。

A、危险性较大的分部工程施工质量

B、危险性较大的分X工程确保安全

C、关键部XX关键工序施工质量

D、关XXX关键XX施工安全

【参考答案】C

43、项目监理机构X发出XXXXXXXX是()

A、施工单位违反工程建设强制性标准的

B、施工单位未经批准XXX或拒绝项目监理机构管理的

C、施工单位在施工过程中出现不符合工程建设标准或合同约定的

D、施工单位的施工存在重大质量、安全隐患的

【参考答案】C

44、关于监理例会的说法，正确的是()

A、监理例会可以由建设单位组织召开

B、监理例会的讨论内容是工程质量安全问题

C、监理例会的会议纪要由建设单位签发

D、监理例会的议决事项应有落实单位和XX要求

【参考答案】D

45、关于建设工程监理文件资料管理的说法，正确的是()

A、监理文件资料有X测性要求时，收文登记应注意任意X查所填内容不可追X

B、监理文件资料的XX登记人员应确定X文件资料是否X传阅及XXXX

C、监理文件资料完成传阅程序后X按监理单位对项目检查的需要进行分类存放

D、监理文件资料应按施工总承包单位，分包XX和材料XX单位进行分类

【参考答案】A

46、根据《建设工程文件归档整理规范》由建设单位XX单位长期保存的整理文件资料是()

A、监理规划

B、工程暂停令

C、工程施工决算审核意见书

D、XX单位XX材料

【参考答案】B

47、关于风险识别方法的说话，正确的是()

A、流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生XX的损失值或损失发生的概率

B、风险初始XX是项目风险管理的XX总X,可以作为XX风险识别的最佳结论

C、经验数据法根据XX各类工程与风险有感的统计XX来识别拟建工程风险

D、专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经XXXX风险进行XX和确认

【参考答案】C

48.下列风险等级图中，风险量大致相等的是()

A、①②⑤

B、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

C、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

D、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

【参考答案】C

49、根据《建设工程X习规范》，下列表试中，不需要总监X工程师加盖执业印章但需要建设单位盖章的是()

A、施工XX设计报审表

B、专项施工方案报审表

C、工程开工报审表

D、工程复工报审表

【参考答案】D

50.根据《建设工程监理规范》工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助()

A、设计单位组织专案复审

B、相关部门组织专案论证

C、建设单位组织专家评审

D、使用单位XX备案材料

【参考答案】C

二.多项选择题(共30期，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)

51、根据《国务院关于投资体制改革的决定》。采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需委从投资决策角度审批的事项有()。

A、项目建议书

B、可行性研究报告

C、初步设计

D、工程预算

E.开工报告

【参考答案】ABC

52、项日建议书是拟建项目单位向政府投供主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，所包桥的内客有()。

A、项目提出的必要性和法据

B、项目社会X定风险评估

C、项目建设地点的初步设想

D、项目的进度安排

E、项目融资风险分析

【参考答案】ACD

53、实行建设项目法人责任制的项目中，项目经理的职权有()。

A、上X项目初步设计

B、XX和确定招标方案

C、XX项目年度投资计划

D、提出项目开工报告

E、提出项目后评价报X

【参考答案】BCE

54、根据《建筑法》建设单位申请XXX工许可X时应具备的条件有()。

A、已办理X建筑工程用XXXXXX

B、已取得XX许可证

C、建设资金已落实

D、以确定建筑施工企业

E、已确定工程X理企业

【参考答案】ACD

55、根据《合同法》，关于XX的说法，正确的有()。

A、拒绝XX的通知XX要的人，该要约X效

B、XXX约的通知在受要的人发出承诺通知X到达受要的人，要约课撤销

C、受要的人对要约的内容只要做出变更，该要约X失效

D、承诺期限XX，受要的人未做出承诺，该要约继续有效

E、要约人依法XX要约，该要约失效

【参考答案】AE

56、根据《合同法》，合同权利义务的终止，不影响执行合同中约定的条款有()。

A、预付款支付义务

B、结算和清理条款

C、通知义务

D、缺陷责任条款

E、保密条款

【参考答案】BCE

57、根据《建设工程质量管理条约》建设单位的质量责任和义务有()。

A、不使用未经审查批准的施工图设计文件

B、责令改正工程质量问题

C、不得任意压缩合理工程

D、签署工程质量保密书

E、向有关部门移交建设项目档案

【参考答案】ACE

58、根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有()。

A、有完整的技术档案和施工管理资料

B、有施工，监理等单位分别签署的质量合格文件

C、有质量监督机构签署的质量合格文件

D、有施工单位签署的工程保障书

【参考答案】AE

59、根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行贷款的说法，正确的有( )。

A、必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处20万元以上50万元以下罚款

B、未按规定工程质量监督手续的，对施工单位处20万元以上50万元以下罚款

C、超越本单位X质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理抽酬金1倍以上2倍以下罚款

D、工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位出监理酬金1倍以上2倍以下罚款

E、未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处10万元以上30万元以下罚款

【参考答案】CE

60、根据《根据建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有()。

A、拆除工程施工前，想有关部门报送拆除施工组织方案

B、列入工程x算的安全作业环境所需费用不得挪作他用

C、对承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录

D、为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

E、向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

【参考答案】BCDE

61、根据《根据建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证，审查的分部分项工程有()。

A、深基坑工程

B、脚手架工程

C、地下暗挖工程

D、起重启装工程

E.拆除爆破工程

【参考答案】AC

62、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上报事故情况，事故报告内容包括()。

A、事故发生单位概况

B、事故发生的现场情况

C、已采取的措施

D、事故发生的原因

E、事故发生的性质

【参考答案】ABC

63、注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的执业道德守信有()。

A、履行工程监理合同规定的义务

B、根据本人的能力从事相应的执业活动

C、不以个人名义承揽监理业务

D、接受继续教育

E、坚持独立自主地开展工作

【参考答案】ACE

64、注册监理工程师从事执业活动时应有的权利有()。

A、使用注册监理工程师称谓

B、执行技术标准、规范和规程

C、保管和使用本人的注册证书和执业印象

D、对侵犯本人权利的行为遇行申诉

E、保守在执业中知道的商业秘密

【参考答案】ACD

65、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理人需完成的基本工作有()。

A、主持图纸会审和设计交谈会议

B、检查施工承包人的实验室

C、查验施工承包人的施工刹量放线成果

D、审核施工承包人提交的工程款支付申请

E、编写工程质量评估报告

【参考答案】BCDE

66、建设工程采用工程总承包模式的优点有()。

A、合同关系简单

B、有利于速度控制

C、有利于工程造价控制

D、有利于工程质量控制

E、合同管理难度小

【参考答案】ABC

67、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，对于招标的监理工程，建设工程监理合同的组成文件有()。

A、中标通知书

B、投标文件

C、招标文件

D、专项条件

E、招标公告

【参考答案】ABD

68、矩阵制监理组织形式的优点有()。

A、部门之间协调工作量小

B、有利于监理人员业务能力的推荐

C、有利于解决复杂问题

D、具有较好的适应性

E、具有较好的机动性

【参考答案】BCDE

69、根据《建设工程监理规范》，属于监理职责的有()。

A、检查工作施工结果

B、参与验收分部工程

C、进行见证取样

D、进行工程计量

E、参与整理XX文件资料

【参考答案】AC

70、根据《建设工程监理规范》，属于XX规划主要内容的有()。

A、安全生产管理制度

B、监理工作制度

C、监理工作XX

D、工程造价控制

E、工程进度计划

【参考答案】BCD

71、下列工作流程中，监理工作XX的有()。

A、分包单位招标选择流程

B、原是三控制度落实流程

C、隐藏工程验收流程

D、XX问题处理中X流程

E、开工审核工作流程

【参考答案】CDE

72、下列目标控制的措施中，属于经济措施的有()。

A、建立生态控制过程中的XX机制

B、审核工程量及工程结算报告

C、对工程变更方案进行技术经济分析

D、选择合理的承发包模式和合同计价方法

E、进行投资偏差分析和未完工程投资预测

【参考答案】BCE

73、建设工程信息管理系统可以为项目监理机构提供的支持是()。

A、标准化、结构化的数据

B、预测、XX所需的信息及分析模型

C、工程目标动态控制的分析报告

D、工程变更的优化设计方案

E、解决工程监理问题的备选方案

【参考答案】ABCE

74、项目监理机构对监理单位内部检测设备需求进行协调平衡时应该注意的内容有()。

A、规格的明确性

B、数量的准备性

C、质量的规定性

D、期限的及时性

E、使用的规范性

【参考答案】ABCD

75、项目监理机构编制的见证取样实施细则应包括的内容有()。

A、见证取样方法

B、见证取样范围

C、见证人员职责

D、见证工作程序

E、见证试验方法

【参考答案】ABCD

76、根据《建设工程监理规范》，监理工作XX应包括的内容有()。

A、项目监理目标

B、项目监理工作内容

C、项目监理机构

D、监理工作成效

E、监理工作程序

【参考答案】CD

77、项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。

A、工程参建单位

B、工程质量验收情况

C、竣工验收情况

D、监理工作经验与教训

E、工程质量事故处理情况

【参考答案】ABE

78、根据《建设工程监理规范》，监理日志应包括的内容有()。

A、旁站情况

B、工地会议记录

C、监视情况

D、存在问题及处理

E、平等检验情况

【参考答案】ACE

79、下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有()。

A、确定单一风险因素发生的概率

B、分析单一风险因素的影响范围大小

C、分析各风险因素之间相关性的大小

D、分析各个风险因素最适宜的管理措施

E、分析各个风险因素的结果

【参考答案】ABE

80、工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有()。

A、了解政府对设计文件的审核程序、报审条件等信息

B、向相关部门咨询、获得相关部门的咨询意见

C、事前检查设计文件及附件的完整性、合理性

D、联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见

E、协助设计单位落实政府有关部门的审批意见

【参考答案】ABCD

第17篇：全国监理工程师考试三控制真题及答案

2010年三控制真题及答案

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是（ ）。 A.评价方法的特殊性

B.终检的局限性

C.与环境的协调性

D.隐蔽性 【解析】应注意在教材《建设工程质量控制》中，建设工程质量特性和工程质量的特点是两个不同的概念。

【参考答案】C 2.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是（ ）。 A.工程设计 B.项目决策 C.工程施工 D.工程竣工验收 【解析】工程设计质量是决定工程质量的关键环节，工程施工是形成实体质量的决定性环节--注意教材在用词上的不同。如果勘察、设计的质量不过关，施工的质量再好也不能使设计上不合格的工程变为合格工程。

【参考答案】A

3.下列质量事故中，属于建设单位责任的是（ ）。 A.商品混凝土未经检验造成的质量事故 B.总包和分包职责不明造成的质量事故 C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D.地下管线资料不准造成的质量事故

【解析】地下管线的资料是建设单位应当提供给施工单位的资料之一，建设单位应对其准确性负责。选项ABC显然都是施工单位的责任。

【参考答案】D

4.监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其（ ）相符合。 A.组织机构 B.管理体制 C.资质等级 D.业务能力 【参考答案】C

5.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位（ ）审批、签字。 A.法定代表人 B.技术负责人 C.专业负责人 D.主管部门负责人 【解析】勘察工作方案由勘察项目负责人编写，由勘察单位技术负责人审批签字并加盖公章。总结一条考题中的规律：技术方面的文件，如果需要由单位层面（不是项目层面）的人审批、签字，则一定是由单位的技术负责人审批、签字。 【参考答案】B 6.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（ ）和设计工作的要求。 A.项目招标 B.施工组织 C.勘察任务书 D.勘察进度计划

【推理技巧】勘察进度计划只反映进度方面的内容，勘察任务书是对工程勘察工作的内容和深度都提出要求的文件，故仅C项符合题意。 【参考答案】C 7.施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按（ ）划分系统过程。

A.物质形态的转化阶段

B.质量形成的时间

C.施工对象的层次

D.质量控制的程序 【推理技巧】四个选项中，A项与“工程实体质量形成的规律”最为相关。

【参考答案】A

8.工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得（ ）的认可。

A.建设主管部门

B.招标管理部门

C.工商管理部门

D.资质管理部门 【参考答案】B

9.施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由（ ）确定。

A.项目监理机构 B.承包单位 C.质量监督机构 D.建设单位 【解析】承包单位在工程施工前应列出质量控制点明细表，提交监理工程师审查批准后，在此基础上实施质量预控。 因此，确切的说法是：施工质量控制点由承包单位提出，由项目监理机构审查批准。选项A和选项B都有一定道理，从不同的角度理解，本题的答案会有所不同。但考虑承包单位是工程施工的实施者，是自控主体，应充分发挥承包单位自控的能动作用，故建议优选B项。 【参考答案】B 10.由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供（ ）。 A.产品说明书

B.权威性认证资料

C.技术说明书

D.材料样品 【解析】推理技巧：（1）既然重要，就需要实物样品供试验或鉴定。（2）ABC三项性质相同，都是书面材料，D项是实物，对于单选题，在3个选项性质相同而另外一项与众不同的情况下，多应猜选与众不同的一项。

【参考答案】D

11.对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经（ ）批准。 A.建设单位 B.监理单位 C.质量监督机构 D.施工图审查机构 【参考答案】A 12.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是（ ）。 A.分析法

B.量测法 C.试验法 D.目测法 【解析】目测法包括“看、摸、敲、照”等。喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀等需要用“看”的检验方法，而油漆的光滑度则可以通过“摸”的方法检验。 【参考答案】D 13.涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送（ ）审批，否则变更不能实施。

A.当地建设行政主管部门 B.质量监督机构 C.施工图原审查单位 D.建设单位主管部门

【解析】归纳：①工程变更涉及到结构主体及安全的，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施；

②涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工； ③不论谁提出都必须征得建设单位同意并且办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。

④工程质量保修期内，涉及结构安全的质量问题，应原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。 【参考答案】C 14.监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ ）的时间内到现场检查验收。 A.建设单位确认 B.总监理工程师批准 C.质检部门规定 D.合同条件约定

【参考答案】D 15.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（ ），经其审查同意后方可实施。 A.监理工程师 B.设备总工程师 C.总工程师 D.设备安装工程师 【参考答案】A 16.针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的（ ）计划。

A.抽样检验 B.平行检验 C.旁站监理 D.复测复检 【解析】关于本题内容，教材《建设工程质量控制》的原文是：工程质量检验工作具有流动性、分散性及复杂性的特点，为使监理人员能有效地实施实施质量检验工作和对承包单位进行有效的质量监控，项目监理机构应当制定质量检验计划。实际上，本题的正确答案是“检验”二字，ABCD四项都显片面，相比之下，D项较好一些，因为,监理单位对施工质量的检测均应在施工单位自检之后进行，故从某种意义上来说，均可称为“复测复检”。

【参考答案】D 17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB／T 50300-2001），安装工程的检验批一般按（ ）划分。

A.专业性质

B.设备类别 C.专业系统

D.设计系统或组别

【解析】选项

A是分部工程划分的依据，选项C是子分部工程划分的依据，选项B是分项工程的划分依据。 【参考答案】D 18.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（ ）检测。 A.抽样 B.全数 C.无损 D.见证取样 【参考答案】A 19.建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行（ ）验收。 A.协商 B.有条件 C.专门 D.重新 【参考答案】D 20.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过（ ）。 A.8％ B.9％ C.10％ D.12％ 【参考答案】C 21.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在（ ）小时内写出质量事故报告。 A.12 B.24 C.36 D.48 【解析】有关时限的内容是每年考试的重点之一 【参考答案】B 22.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（ ）。

A.简单随机抽样

B.分层抽样 C.等距抽样 D.多阶段抽样 【参考答案】B 23.在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线80％～90％部分的，属于（ ）影响因素。 A.一般 B.主要 C.次要 D.其它 【参考答案】C 24.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（ ）错误。 A.第一类

B.第二类 C.抽样方法 D.检验方法 【解析】根据“一错杀、二漏筛”的口诀解决此类题非常容易。 【参考答案】A 25.下列质量管理应用的统计方法中，具有动态分析功能的是（ ）。 A.排列图法 B.因果分析图法 C.直方图法 D.控制图法 【解析】控制图的横轴是时间，因此能随着时间的变化分析样品的质量情况。而排列图和直方图则不同，它们都是同一时刻抽样检测所绘制出的图，因此不具备动态分析的功能。

【参考答案】D 26.按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为（ ）。 A.质量管理 B.质量需求 C.质量管理体系 D.质量组织机构 【解析】注意题干中的中心词“活动”，四个选项中能称为活动的只有A项。

【参考答案】A 27.我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是（ ）。 A.GB／T 19001

B.GB／T 19004 C.GB／T 19000 D.GB／T 19011 【解析】质量管理体系认证的依据是质量管理体系的要求标准，即GB／T 19001,而不能依据质量管理体系的业绩改进指南标准即GB／T 19004来进行，更不能依据具体的产品质量标准。GB／T 19000是表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准。 【参考答案】A 28.为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为（ ）。 A.质量改进 B.持续改进 C.质量策划 D.组织行为 【解析】题中提到了生产和交付产品的过程有效性和效率，因此题干所表述内容不局限于产品的质量改进，还包括其效率的改进，因此应选B而非Ａ。 【参考答案】B 29.初步设计阶段投资控制的目标应不超过（ ）。 A.投资估算 B.设计总概算 C.修正总概算

D.施工图预算

【解析】《轻松过关》投资控制分册第1页图1-2或第33页表3-3将此问题归纳得完整而又清晰，初步设计阶段编制的是设计概算，在此之前只有项目决策阶段编制的投资估算。 【参考答案】A 30.施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是（ ）。

A.对工程造价目标进行风险分析

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程进行计量 D.进行工程变更价款审查 【解析】选项B为监理机构建设前期阶段的任务，而非施工阶段的任务。 【参考答案】B 31.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500 万元，国外运费率为8.2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是（ ）万元。 A.500 B.562 C.585 D.656 【解析】有关设备购置费的计算既是难点，又是重要的考点，《轻松过关》投资控制分册创编了助记小故事和一首能帮助记忆的打油诗，将此问题巧妙地解决，相关内容详见该书考点5。根据打油诗中的“前四位，离岸派；后五位，到岸帮”可知，海关监管手续费、外贸手续费、进口关税、增值税、消费税均应以到岸价为计算基数（其中增值税、消费税两种较为特殊，详见该书）。又利用打油诗中的离家（加）险运到了岸 （离开家冒险运输终于到了岸）--意为：离岸价加上国外运输保险费和国外运费等于到岸价,可得出,本题进口关税的计算基数=到岸价=500+500×8.2％+500×4％=562万元

【参考答案】B 32.国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于（ ）。 A.业主方的备用金 B.承包商的风险准备金 C.建筑安装工程的暂定单价 D.工程师风险控制基金 【解析】暂列金额和暂估价的概念一定要掌握。

暂列金额，是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。暂列金额属于业主方的备用金。 暂估价，是招标人在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。 【参考答案】A 33.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）附录表中的“项目名称”是指（ ）的项目名称。 A.建设工程 B.单项工程 C.分部工程 D.分项工程 【参考答案】D 34.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），分部分项工程量应按施工图（ ）计算。 A.图示尺寸并考虑施工误差 B.图示尺寸并结合施工方案 C.标示的工程实体净值 D.标示的尺寸加不可避免的损耗量 【解析】凡按工程量清单计价方式，分部分项工程量一律应按施工图标示的工程实体净值计算。这也是工程量清单计量规则与定额计量规则的主要区别。清单计量规则如此规定是为了保证投标、评标和工程计量、付款都有统一的口径。否则，如果要考虑误差、损耗量或结合施工方案，不同的人计算，其结果就就会不一样。 【参考答案】C 35.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在（ ）中。

A.分部分项工程费

B.其它项目费

C.措施项目费

D.规费

【参考答案】A 36.某项目的直接工程费为98000 万元，措施费为2950 万元，规费为9600 万元，企业管理费为13750 万元。已知利润率为5.4％，综合税率为3.41％，则该项目应缴纳的税金为（ ）万元。 A.4016.45 B.4122.48 C.4361.49 D.4467.52 【解析】

间接费=企业管理费+规费=13750+9600

（98000 + 2950 + 13750 + 9600）*（1+ 5.4％）* 3.41％ = 4467.52万元 【参考答案】D 37.某新建项目，建设期为2 年，共从银行贷款960 万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为（ ）万元。 A.44.06 B.58.46 C.88.13 D.116.93 【解析】有关建设期利息的计算详见《轻松过关》投资控制分册第25页，应特别注意，每一年的计算基数宜分为两部分，一部分是以前各年度的本息和累计值，这部分应计算全年的

利息；另一部分是当年发生的贷款，视为年中发生，只算半年利息，故应乘以1/2。本题共贷款960万元，则每年贷款480万元。 第一年的利息：480*（1/2）*6% =14.4万元 第二年的利息：（480+14.4）*6%+480*（1/2）*6%=44.06万元 两年合计：14.4+44.06 = 58.46万元 【参考答案】B 38.某建设项目，建安工程费为40000 万元，设备工器具费为5000 万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000 万元，建设期预备费为9500 万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600 万元，则该项目的动态投资额为（ ）万元。 A.6000 B.6600 C.11500 D.59900 【解析】建设投资分为静态投资和动态投资两部分，详见《轻松过关》第5页图2-1， 动态投资=涨价预备费+建设期利息+固定资产投资方向调节税 其中，涨价预备费=建设期预备费-基本预备费=9500-4900=4600万元 动态投资=4600+1400+0=6000万元 【参考答案】A 39.按建设工程特点的不同，定额可分为（ ）等。

A.行业定额和企业定额

B.人工消耗定额和材料消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额 D.预算定额和概算定额 【解析】

建设工程定额的分类 分类方法 分类结果（定额） 按反映的物质消耗的内容分 人工消耗、材料消耗、机械消耗 按建设程序分 预算、概算、估算（三者关系详见第一章考点1） 按建设工程特点分 建筑工程、安装工程、铁路等工程 按定额的适用范围分 国家定额、行业定额、地区定额、企业定额 按构成工程的成本和费用分 构成直接工程成本的定额、构成工程间接费的定额、构成工程建设其它费用的定额 根据上表，A项为按定额的适用范围分，B项为按反映的物质消耗的内容分，D项为按建设程序分。 【参考答案】 40.下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是（ ）。 A.清单应包括项目编码、项目名称 B.清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 【解析】本题考查的是分部分项工程量清单的编制内容。分部分项工程量清单应当包括：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量；分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，投标人如果认为清单内容有不妥或者遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人统一修改更正，并将修正后的工程量清单发往所有投标人。因此，本题的正确答案是D。

CD项基本上是互斥选项，互斥选项必有一个对，一个错。

【参考答案】D 41.采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的（ ）作为估算其他 专业投资的基数。 A.主要车间的建筑安装工程投资 B.设备投资

C.建筑工程投资 D.主要设备的安装费用 【解析】比例估算法一般以拟建项目或装备的设备费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装工程费和其他费用等占设备价值的百分比，求出相应的建筑安装工程及其他有关费用，其总和即为拟建项目或装备的投资额。因此，本题的正确答案是B。

【参考答案】B 42.下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是（ ）。 A.当年内计息次数m 大于1 时，实际利率大于名义利率

B.当年内计息次数m 等于1 时，实际利率等于名义利率

C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小 D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值 【解析】计息周期越短，则年内计息次数m越大，实际利率与名义利率的差距就越大(在其他条件不变时)，因此C项错误。 本题考查的是名义利率和实际利率的相互关系。1）、当计息周期为一年时，名义利率和实际利率相等，计息次数m大于1（或计息周期短于一年）时，实际利率大于名义利率；2）、名义利率不能是完全反映资金时间价值，实际利率才真实地反映了资金的时间价值；3）、其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。因此，本题的正确答案是C。 【参考答案】C 43.下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是（ ）。 A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小 B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益 C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标 D.投资回收期宜从项目建设开始年算起 【解析】本题考查的是静态投资回收期的相关内容。静态投资期投资回收期宜从项目建设开始年算起，若从项目投产年开始计算，应予以特别注明；投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小；投资回收期是舍弃了回收期以后的收入与支出数据，不能全

面反映项目在寿命期内的真实效益，故使用该指标时应与其他指标相配合使用。因此，本题的正确答案是C。 【参考答案】 44.某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得1 i =15％、2 i =18％、3 i =20％时所对应的净现值分别为150 万元、30 万元和-10 万元，则该项目的财务内部收益率为（ ）。

A.17.50％ B.19.50％ C.19.69％ D.20.16％ 【解析】本题考查用试差法计算财务内部收益率。《轻松过关》总结出不用记忆公式的巧妙解题方法，详见该书第58页图4-20或例题15。1 i =15％及其对应的净现值150万元是题目故意给出的干扰数据。

【参考答案】B

45.下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（ ）。 A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行 B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行 C.若财务净现值大于等于零，方案可行 D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行 【解析】顾名思义，项目的投资回收期是指项目收回投资所需要的时间，投资回收期是越短越好，B项的说法正好颠倒了，因此不正确。 【参考答案】 46.某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是（ ）。 A.方案甲 B.方案乙

C.方案丙 D.方案丁 【解析】生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP（%) , 是指盈亏平衡点产销量占企业正常产销量的比重。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，达到盈亏平衡点所要求的产销量就越少，项目投产后的盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。因此，本题的正确答案是C。 推理技巧：利用较低的生产能力就可实现盈亏平衡，说明项目容易保本，因此，达到盈亏平衡点时的生产能力利用率越低，说明项目的风险越小。 【参考答案】C 47.下列因素中，不影响基准收益率大小的是（ ）。

A.加权平均资本成本率

B.投资的机会成本率 C.贷款准备金率 D.通货膨胀率 【解析】基准收益率的影响因素包括：加权平均资本成本率、投资的机会成本率、风险贴补率和通货膨胀率。因此，本题的正确答案是C。 【参考答案】C 48.某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（ ）。 A.扩大单价法

B.修正概算指标

C.概算指标法

D.预算单价法 【解析】单位工程概算指标法分为两种，第一种是当设计对象的结构特征符合概算指标的结构特征时，可直接用概算指标编制概算；第二种是当设计对象的结构特征与概算指标的结构特征有局部差别时，采用修正概算指标进行编制。因此，本题的正确答案是B。

【推理技巧】既然是“局部有差别”，就需要修正，题干中的“局部有差别”和选项中的“修正”已经给了我们提示。 【参考答案】

49.当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是（ ）。 A.估算工程量单价合同 B.固定总价合同 C.纯单价合同 D.成本加酬金合同 【推理技巧】本题用顾名思义法即可推测出答案，A项“估算工程量单价”和B项“纯单价”已经暗示工程量是要按实计算的，成本加酬金合同是按实际成本加上酬金计算工程价款，显然对承包商也无风险，四项中只有B项是由承包方承担工程量变动风险的合同。 【参考答案】 50.下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）规定的是（ ）。 A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用 C.总承包服务费由发承包双方协商确定 D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算 【解析】本题考查的是《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的招标控制价相关知识。招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用（不是项目的全部风险费用），故A选项错误；措施项目费以项为单位计价的，价格应包括除规费和税金以外的全部费用，故B选项错误；总承包服务费应根据招标文件中列出的内容和提出的要求由投标人自主确定报价，故C选项错误。因此，本题的正确答案是D。 【参考答案】D 51.承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是（ ）。

A.不平衡报价法 B.多方案报价法 C.突然降价法 D.先亏后盈法 【解析】当合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，承包人往往可能会承受较大的风险，但如果为了减少风险而增加不可预见费、提高价格，又会因报价过高而增加投标失败的可能性，为解决这一问题，承包人可以按招标文件的合同条件的要求报一个价，同时再报另一个较低报价，并注明，仅当条件可作某些改变时，才以较低的一个报价为准。这种方法称为多方案报价法。 应特别注意，如果承包人报两个报价而不注明在何种情况下以哪一个报价为准，则不但能算多方案报价，还应被判定为无效投标，正如《轻松过关--案例分析分册》归纳的顺口溜中的一句:多价无准说拜拜。

【参考答案】

52.某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。 A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿 【解析】法规变更属于应由业主承担的风险，因此业主应给予承包商补偿。 【参考答案】A 53.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（ ）。

A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28 天内进行核实，给予确认或提出修改意见 B.承包人收到竣工结算价款后7 天内将竣工工程交付发包人 C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款 D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56 天后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法

院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿

【解析】有关内容详见《轻松过关》投资控制分册第104页图7-12。选项B应为14天。 【参考答案】B 54.2010 年3 月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500 万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其它成本要素的价格均未发生变化。2010 年3 月应调整的合同价的差额为（ ）万元。 A.84 B.126 C.1584 D.1626 【解析】要特别注意题目中“调值公式中的固定系数为0.3……水泥的费用占合同调值部分的40％”，因此，合同调值部分占的比例是70%，水泥的费用占总费用的比例是70%×40%，根据调值公式进行计算如下：

P=1500×（0.3+ 0.7×0.4×120%/100% + 0.7×0.6）=1584万元 1584 -1500 =84万元 【参考答案】A 55.某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的（ ）价值中。 A.固定资产 B.无形资产 C.流动资产 D.其他资产 【解析】建设期贷款利息应列入新增固定资产，详见《轻松过关》投资控制分册第112页图8-4新增固定资产价值的构成图。 【参考答案】A 56.编制工程竣工决算的单位及其部门是（ ）。

A.承包商单位的预算部门

B.业主单位的预算部门

C.承包商单位的财务部门 D.业主单位的财务部门 【解析】有关竣工结算和竣工决算的区别详见《轻松过关》投资控制分册第110页，表8-1。

【参考答案】D

57.下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（ ）。 A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位 D.不可靠技术的应用 【解析】有关影响进度的八类因素，《轻松过关》给出了记忆技巧，详见进度控制分册第2页，选项B是社会环境因素，选项C是资金因素，选项D是施工技术因素。 【参考答案】A 58.采取CM 承发包模式，属于控制建设工程进度的（ ）。 A.合同措施 B.技术措施 C.经济措施 D.组织措施 【解析】有关进度控制的措施几乎每年必考，相关知识点详见《轻松过关》进度控制分册第3页，利用该书创编的助记口诀“CM索赔风险归合同”容易作答，本题正确答案为Ａ。 【参考答案】Ａ

59.与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（ ）。

A.单位时间内的资源需求量

B.各项工作之间的逻辑关系

C.各项工作的持续时间 D.各项工作之间的搭接时间 【解析】有关横道图和网络图的对比，《轻松过关》进度控制分册作了详细归纳，详见第10页表1-7。 【参考答案】B 60.建设工程流水施工方式的特点是（ ）。

A.施工现场的组织管理比较复杂

B.各专业队窝工现象少 C.单位时间内投入的资源量比较均衡 D.单位时间内投入的资源量较少 【解析】有关平行施工、依次施工、流水施工的三种组织方式，《轻松过关》进度控制分册为考生作了精辟的对比分析与归纳，详见该书第

12、13页。选项A是平行施工方式的特点，选项D是依次施工方式的特点。

流水施工的特点之一是能实现各专业队的连续施工，故正常情况下不应出现窝工，B项的表述不对。 【参考答案】C 61.用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（ ）。 A.施工过程 B.施工段 C.流水步距 D.流水节拍 【解析】工艺参数、空间参数、时间参数三类参数的对比详见《轻松过关》进度控制分册第

16页表2-4。 【参考答案】A 62.某分部工程有4 个施工过程，分为3 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4 天、6 天、4 天和2 天，则拟采用的专业工作队应为（ ）个。 A.4 B.5 C.8 D.12 【解析】对于加快的成倍节拍流水施工的计算方法详见《轻松过关》进度控制分册第

22、23页。本题计算如下：

①

4、

6、

4、2的最大公约数为2，故流水节拍K=2；

②专业工作队数n’=∑tj/K=（4+6+4+2）/2=8个。

【参考答案】C

63.某分部工程有3 个施工过程，分为4 个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3 天、5 天、4 天、3 天，3 天、4 天、4 天、2 天和4 天、3 天、3 天、4 天，则流水施工工期为（ ）天。

A.20 B.21 C.22 D.23 【解析】由于本题同一施工过程的各个施工段的流水节拍不尽相等，所以为非节奏流水施工 【参考答案】D

64.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（ ）。 A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和 D.最早开始时间与其时间间隔之和 【解析】根据：LF=LS+D能推出LS=LF-D 【参考答案】B 65.在工程网络计划中，某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的（ ）。 A.时间间隔 B.搭接时距 C.自由时差 D.总时差 【参考答案】D 66.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（ ）相等。 A.总时差与自由时差 B.最早开始时间与最迟开始时间 C.最早完成时间与最迟完成时间 D.时间间隔与自由时差 本题也可用排除法解。自由时差系针对一项工作而言，不论有几项紧后工作，本工作的自由时差的值都是唯一的；但是，时间间隔是针对相邻两项工作而言的，任何一项工作与其任何一项紧后工作之间都可能存在时间间隔，所以时间间隔与自由时差之间不具有可比性，故选项D不正确。根据两个最常用公式：LF=LS+D;EF=ES+D,如果选项B正确，则选项C必然也正确，本题为单选题，不可能有两个正确答案，故选项BC则都不正确。 注：因为该工作的完成节点是关键节点，所以，即便该工作属于完成节点只紧接虚箭线的特例，这些紧接其后的虚箭线中必然至少有一条在关键线路上（关键节点必然在关键线路上），因此可以肯定，这些虚箭线的隐形波形线的水平投影长度的最小值为零，该工作的自由时差仍然与紧接其后的虚箭线无关。

【参考答案】 67.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。 A.1 B.2 C.3 D.4 【解析】本题利用万能标号法计算最为快捷、准确。本题的计算如下图所示，关键线路为：C-D-H-J和C-E-I-J。 【参考答案】B 68.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C 的总时差为（ ）周。

A.1 B.2 C.3 D.4 【解析】工作

C的计算线路有两条，分别为①-③-④和①-③-⑦-⑧。

线路①-③-④的波形线水平投影长度累加值为1； 线路①-③-⑦-⑧的波形线水平投影长度累加值为2+2=4。

两值中的最小值为1天，因此工作C的总时差为1天。

【参考答案】A 69.在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。

A.双代号时标网络计划中无波形线

B.双代号网络计划中开始节点为关键节点

C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 D.单代号搭接网络计划中时距最小 【解析】选项A错误，例如68题中的C工作就不是关键工作；选项B错误，如67题中的A工作。不能用时距或时距总和的大小判断关键工作或关键线路，因此D项错误。 【参考答案】C 70.网络计划工期优化的前提是（ ）。

A.计算工期不满足计划工期

B.不改变各项工作之间的逻辑关系 C.计划工期不满足计算工期 D.将关键工作压缩成非关键工作 【解析】不改变各项工作之间的逻辑关系是三种优化（工期优化、费用优化、资源优化）的共同的前提。 【参考答案】B 71.下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（ ）。 A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排 D.工期固定条件下的资源均衡安排 【参考答案】D 72.下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是（ ）。 A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.加工处理实际进度数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议 【参考答案】A 73.在利用s 曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的右侧，则该实际进展点与计划s 曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（ ）。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量 【参考答案】D 74.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（ ）产生影响。 A.工程总工期 B.后续工作的最迟开始时间 C.后续工作的最早开始时间 D.后续工作的关键线路 【解析】根据总时差和自由时差定义即可解答本题。以上述第68题工作C为例，工作C自由时差为0，总时差为1，若进度偏差为1，则对后续工作的关键线路及总工期都不构成影响，选项AD不正确。工作C进度拖后1周，则工作G的最早开始时间延后1周，但其最迟开始时间没变，依然为第4周，因此选项C正确，选项B错误。 【参考答案】C 75.监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（ ）。 A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制 【参考答案】B 76.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（ ）。 A.编制单位工程施工进度计划 B.协助承包单位确定工程延期时间 C.调整施工总进度计划 D.定期向业主提供工程进度报告 【解析】选项A是承包单位的工作；选项B应为：监理工程师的工作是进行审核而不是协助，监理工程师协助的是工程延期的实施过程；选项C，施工总进度计划应由承包人调整，监理方审核。 【参考答案】D 77.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（ ）。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关 C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程 D.各单位工程尽可能同时开工和完工 【参考答案】C 78.通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（ ）。 A.增加工作面 B.改善劳动条件

C.增加每天的施工时间 D.采用更先进的施工机械 【解析】选项AC是组织措施，选项B是其他配套措施。相关内容详见《轻松过关》进度控制分册第184页表6-1。

【参考答案】D

79.当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（ ）。 A.尽快做出延长工期的临时决定 B.及时向政府有关部门报告 C.要求承包单位提出工程延期意向申请 D.重新审核施工合同条件 【解析】监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间一般不超过最终批准的延期时间。 【参考答案】A 80.下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（ ）。 A.审查物资供应情况分析报告

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续 D.确定物资供应分包合同清单 【解析】B、D错在不应该是“确定”。而应该是协助业主决策，如D项应该是提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。C项应为协助办理。 【参考答案】A

二、多项选择题（共40 题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 81.坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法

中，正确的有（

）。

A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度

B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定

C.工程质量不符合标准的，必须返工处理 D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认

E.工程质量标准必须在合同文件中规定 【解析】质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量标准是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并和质量标准对照，符合质量标准要求的才是合格，不符合质量标准要求的就是不合格，必须返工处理。A项应为：工程质量标准是衡量工程质量好坏的尺度（因为工程质量和施工质量并不完全相同）。因此，BCE项正确 【参考答案】BCE 82.工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（ ）。

A.楼地面

B.地基基础、主体结构 C.涉及安全的关键部位 D.用于工程的主要材料 E.用于工程的构配件 【解析】楼地面是指楼面或地面的装修层，显然，除A项外，其余四项都关乎结构安全。

【参考答案】BCDE 83.建设工程项目初步设计的深度应能满足（ ）的要求。 A.土地征用 B.工程招标和造价控制 C.主要材料订货 D.项目建设总投资控制

E.施工准备与生产筹备 【解析】一般情况下，应用施工图设计招标，才有利于造价控制，因此，B项应排除。 【参考答案】ACDE

84.为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对（ ）实行见证取样。 A.工程材料 B.设备的预埋件 C.承重结构的混凝土试块

D.承重墙体的砂浆试块

E.结构工程的受力钢筋 【解析】A项太笼统，并非所有的工程材料都要实行见证取样。为慎重起见，A项最好不选。 【参考答案】CDE 85.监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（ ）。 A.审核技术文件、报告和报表

B.向业主报告质量信息

C.旁站监督和平行检测 D.下达指令性文件 E.控制工程款的支付 【解析】其中，现场监督检查的方式主要有旁站监督、巡视和平行检验。 【参考答案】ACDE

86.建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有（ ）。 A.检验数量少，比较经济 B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目

C.不需要复杂设备 D.检验结果准确性高 E.检验所需时间较少

【解析】抽样检验与全数检验的区别只是检验数量上的区别，对设备复杂程度上的要求是一样的，故选项C不正确。 单就被抽检的样品来说，其检验结果准确度与全数检验相比，应该是一样的，但从整体上来说，用所抽检样品的检验结果来代表整体的质量，其准确度当然不如全数检验高。因此D项不正确。 如果对需要进行破坏性试验的检验项目进行全数检验，那岂不是检验完成后就全都被破坏了? B项显然是抽样检验的优点。 【参考答案】ABE 87.按质量检验程度的不同，检验可分为抽样检验、全数检验和免检。下列各种材料中，可予以免检的有（ ）。

A.有足够的证据证明质量有保证的一般材料

B.经建设单位批准同意使用的材料 C.普遍使用的常规装饰材料 D.实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全的材料 E.由权威部门认定推荐的新材料

【参考答案】AD

88.工程项目的设备质量应分别通过（ ）进行检验。 A.开箱检查 B.专业检查 C.例行检查 D.单机无负荷试车或联动试车 E.完好率检查

【参考答案】ABD

89.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB／T 50300-2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（ ）。 A.检验批的划分 B.资料检查 C.主控项目和一般项目检验 D.抽样方案设计并实施 E.质量验收记录 【解析】关于各层次验收的内容是常考的重要考点。

【参考答案】BC

90.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括（ ）。

A.质量控制资料完整

B.所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整 C.主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定

D.施工操作依据、检查记录完整

E.观感质量验收符合要求

【参考答案】ABCE

91.处理工程质量事故的依据有（ ）。

A.质量事故的实况资料

B.有关合同及合同文件 C.有关的经济文件和报表 D.有关的技术文件和档案 E.相关的建设法规

【参考答案】ABDE

92.下列工程质量问题中，可不做处理的有（ ）。

A.不影响结构安全和正常使用的质量问题

B.经过后续工序可以弥补的质量问题 C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题

D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格 E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能 【解析】质量事故的处理方案主要分为修补处理、返工处理和不做处理三种情况，详见《轻松过关》质量控制分册第80页图6-10。在质量控制和进度控制（工期）两方面有矛盾时，首先应保证质量，C项显然不正确。

【参考答案】ABDE 93.在工程质量控制中，直方图可用于（ ）。 A.分析产生质量问题的原因

B.分析判断质量状况

C.估算生产过程总体的不合格品率 D.分析生产过程是否稳定 E.评价过程能力 【解析】：通过直方图的观察与分析，1）可了解产品质量波动情况，掌握质量特性分布规律，以便对质量状况进行分析和判断。2）通过对质量数据特征值计算，估算施工生产过程总体的不合格率,评价过程能力等。

选项A是因果分析图的作用，选项D是控制图的作用。 【参考答案】BCE 94.组织的质量管理体系文件包括（ ）。 A.质量手册

B.质量管理体系程序文件 C.质量策划 D.质量计划 E.质量记录 【解析】质量管理体现的文件包括质量手册、质量管理体系程序文件、含质量计划、质量记录等。有关内容详见《轻松过关》质量控制分册第100页图8-4。“质量策划”这样的表述并不意味着它就是一种文件，因此C项不符题意。

【参考答案】ABDE 95.进口设备装运港交货价包括（ ）。 A.离岸价 B.到岸价

C.船边交货价

D.运费在内价

E.完税后交货价

【解析】 进口设备的交货方式可分为内路交货类、目的地交货类和装运港交货类。 其中，装运港交货类价格主要包括三种价，分别为装运港船上交货价（FOB），习惯称为离岸价；运费在内价（CFR）；运费、保险费在内价（CIF），习惯称为到岸价。 【参考答案】ABD

96.下列费用中，属于建安工程造价措施费的有（ ）。 A.二次搬运费 B.夜间施工费 C.总承包服务费

D.已完工程保护费 E.施工排水费 【解析】 根据助记口诀“二环夜临大水，架板已安稳”可轻松解决本题。

【参考答案】ABDE 97.下列费用中，属于建安工程造价规费的有（ ）。 A.安全文明施工费 B.工程排污费 C.养老保险费 D.大型机械进出场费 E.住房公积金 【解析】 根据该书的助记口诀“保定无公害”可轻松选出答案。 【参考答案】BCE 98.下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定的有（ ）。 A.是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定 B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整 C.必须按清单规定的方式进行价款支付

D.必须按清单规定的方式计算索赔金额

E.必须按清单规定的方式进行竣工结算

【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（国有资金占50%以上，或实质上拥有控股权）的工程建设项目，必须采用工程量清单计价,故A选项错误。

【参考答案】BCDE

99.下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有（ ）。 A.暂列金额 B.材料购置费 C.专业工程暂估价 D.财产保险费 E.计日工 【解析】根据口诀“估计现陈（承）列”可轻松选出答案。 【参考答案】ACE 100.下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有（ ）。 A.净现值指数 B.总投资收益率 C.利息备付率 D.项目投资财务净现值 E.项目资本金净利润率 【解析】辨别技巧是：计算中需进行现金流折现（含有幂运算）的指标都是动态指标，选项AD的计算都需进行现金流折现，因此是动态评价指标。选项BCE各指标的计算都只需做加、减、乘、除运算，不需做幂运算，故为静态评价指标。

【参考答案】BCE

101.下列评价指标中，反映项目偿债能力的有（ ）。

A.资产负债率

B.累计盈余资金 C.偿债备付率

D.投资回收期

E.项目资本金净利润率

【解析】偿债能力分析指标有三个，分别为资产负债率、利息备付率、偿债备付率。可利用该书创编的口诀助记：“有债当然要偿债，债生利息也要还”。 【参考答案】AC 102.下列关于限额设计的说法中，正确的有（ ）。

A.尽可能将设计变更控制在设计阶段

B.限额设计目标设置的关键环节是提高投资估算的合理性与准确性 C.限额设计仅限于初步设计和施工图设计两个阶段 D.按批准的投资估算控制初步设计 E.各专业在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计 【解析】限额设计就是按照批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计。各专业在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证总投资限额不被突破；限额设计目标设置中的关键环节就是提高投资估算的合理性和准确性；限额设计贯穿于项目可行性研究、初步勘查、初步设计、详细勘察、技术设计、施工图设计各个阶段，故C选项错误；为做好限额设计控制工作，应建立健全的设计管理制度，尽可能将设计变更控制在设计阶段。因此，本题的正确答案是ABDE。

【参考答案】ABDE

103.下列关于价值工程的说法中，正确的有（ ）。 A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术 B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能

D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点

E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的

【解析】价值工程的目的是最大限度地提高产品的“价值”（即性价比），而不单是“功能”，选项C错误。价值工程需要多个部门协助进行，选项E错误。

【参考答案】ABD

104.施工图预算审查的具体内容包括（ ）。 A.各项取费标准是否符合现行规定

B.是否考虑了施工方案对工程量的影响

C.工程计量单位是否符合要求

D.施工组织设计是否合理

E.利润和税金的计取是否符合规定

【解析】施工图预算审查主要包括三个方面，即“量的问题”、“价的问题”和“费的问题”。

【参考答案】ABCE 105.下列关于招标控制价的说法中，符合《建漫工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定的有（ ）。 A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价 B.可用招标控制价代替标底进行招标 C.招标控制价不得超过批准的概算 D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价的总价 E.招标控制价允许有一定幅度的下调 【解析】招标控制价不同于标底，标底需保密，招标控制价需公开，所以招标控制价不能代替标底进行招标，选项B错误。招标控制价超过批准的概算时，招标人应报原概算部门审核，选项C错误。招标人不得对招标控制价进行上浮或下调，选项E错误。 【参考答案】AD 106.FIDIC 施工合同条件下，进行下列工程变更的估价时，所涉及的工作宜采用新的费率或价格的有（ ）。 A.实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10％的工作

B.工程量的变化与规定费率的乘积超过了中标合同金额的0.01％的工作

C.工程量的变化直接造成单位成本的变动超过0.1％的工作 D.不是合同中规定的固定费率项目的工作 E.根据变更指令增减的工作

【解析】FIDIC

应注意，D、E项不能单独适用，还有第三个条件：该项工作与合同中的任何工作没有类似性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。必须此三个条件均具备才可采用新的费率或价格。故为慎重起见，DE项最好不要选。 【参考答案】AB 107.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有（ ）。 A.工程量清单中出现漏项

B.工程量计算出现偏差

C.为保证工程质量采用了新技术

D.工程变更引起工程量增减

E.为加快工程进度采用了新工艺

【解析】根据“08清单规范”，工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差、以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。因此，本题的正确答案是ABD。 【参考答案】ABD

108.对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括（ ）。

A.进度款是否按规定程序支付

B.竣工工程内容是否符合合同条件 C.隐蔽验收记录是否手续完整

D.预付款支付额度是否符合合同约定

E.设计变更审查、签证手续是否齐全 【解析】选项AD都不是竣工结算的内容，应分别是进度款支付、预付款支付的审查内容。

【参考答案】BCE 109.下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有（ ）。 A.编制监理进度计划 B.编制工程项目总进度计划 C.进行工期目标和进度控制决策

D.编制详细的出图计划

E.进行环境及施工现场条件的调查和分析 【解析】选项AD都是设计阶段的进度控制任务。

【参考答案】BCE

110.在建设单位的计划系统中，工程项目年度计划主要包括（ ）。 A.年度建设资金平衡表 B.工程项目进度平衡表 C.年度设备平衡表 D.年度竣工投产交付使用计划表 E.设计作业进度计划表 【参考答案】ACD 111.下列关于流水施工参数的说法中，正确的有（ ）。 A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数 B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间

C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间

D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性 E.流水步距的大小取决于流水节拍 【解析】表示工作队在一个施工段上的施工时间是流水节拍而非流水强度，选项B错误；流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式，选项E不正确。

【参考答案】ACD 112.下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（ ）。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.各个施工段上的流水节拍相等 C.有的施工段之间可能有空闲时间 D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E.相邻施工过程的流水步距不尽相等 【解析】专业工作队数大于施工过程数的情况仅出现在加快的成倍节拍流水施工中，在非节奏流水施工中，专业队数等于施工过程数，选项A错误。流水节拍相等是固定节拍流水施工的特点，非节奏流水施工的流水节拍不尽相等，选项B错误。

【参考答案】CDE

113.某分部工程双代号网络图计划如下图所示，图中的错误有（ ）。

A.多个起点节点

B.存在循环回路 C.多个终点节点 D.节点编号有误 E.工作代号重复

【解析】根据《轻松过关》进度控制分册第42页所示的“五步法”可轻松解决本题。节点②④⑦构成了循环回路，节点⑤和节点⑥的编号错误，箭头节点的编号不应小于箭尾节点的编号，节点⑤和节点⑥的编号应对调。如果将存在循环回路的问题更正，从节点⑦不应有箭线指向节点②，那么，节点②就成为起点节点，因此可以说，存在多个起点节点也是图中的一个错误。

【参考答案】ABD

114.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ ）。

A.工作1-2 和工作1-3 均为关键工作 B.工作1-4 的自由时差为2 C.工作2-6 和工作3-6 均为关键工作 D.工作4-5 的总时差和自由时差相等 E.工作5-7 的总时差为1 【解析】网络计划的计算题用万能标号法解答既准确又便捷 【参考答案】ABE 115.在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的路线。

A.单代号网络计划中由关键工作组成

B.双代号网络计划中由关键节点组成 C.双代号时标网络计划中无波形线 D.单代号搭接网络计划中时距之和最大 E.单代号网络计划中时间间隔均为零 【参考答案】CE 116.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（ ）。

A.工作A B.工作B C.工作C D.工作D E.工作E 【参考答案】ABE

117.某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出（ ）。

A.在第1 月内，本工作按计划进行 B.到第2 月末，本工作拖欠5％的任务量 C.在第4 月内，本工作没有进行 D.到第5 月末，本工作拖欠5％的任务量

E.本工作已按计划完成

【解析】1月末，计划累计完成百分比为20%，实际累计完成百分比为15%，故选项A错误；第2月末实际累计完成百分比为45%，计划累计完成百分比为40%，超前5%的任务量，选项B错误；第3月末和第4月末的实际累计完成百分比都是60%，故第4月内，工作没有进行，选项C正确；第5月末，实际累计完成百分比为80%，计划累计完成百分比为85%，拖欠5%的任务量，选项D正确。至工作结束，即6月末工作计划和实际累计完成百分比都是100%，故本工作已按计划完成，选项E正确。

【参考答案】CDE

118.某工程双代号时标网络计划执行到第6 周末和第11 周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（ ）。

A.第6 周末检查时，工作A 拖后1 周，不影响总工期 B.第6 周末检查时，工作E 提前1 周，不影响总工期 C.第6 周末检查时，工作C 提前1 周，预计总工期缩短1 周 D.第11 周末检查时，工作G 拖后1 周，不影响总工期 E.第11 周末检查时，工作H 提前1 周，预计总工期缩短1 周

【解析】第6周未检测时，工作A拖后2周，工作E提前2周，所以选项AB不正确，工作C虽然提前1周，但是由于工作C不是关键工作，其提前并不导致工期的缩短，选项C也不正确。第11周检查时，工作G拖后1周，但因为其有1周总时差，故不影响总工期；工作H为关键工作其提前1周，可导致总工期缩短1周，但工作G拖后1周，导致预计的总工期还是15周，A、B、C三项已确定是错的，如果全盘考虑E项也不正确，但如果只考虑H工作，则E项的说法正确，由于多选题至少有两个正确选项，因此选DE.【参考答案】DE 119.在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有（ ）。 A.土建与设备综合施工的合理安排

B.工程量清单与施工过程的匹配

C.资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡

D.外部协作条件的配合情况

E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件 【解析】有关内容详见第172页，考点①。

【参考答案】ACDE 120.监理工程师审核施工进度计划的内容有（ ）。 A.是否按工程量清单对分部分项工程进行分解 B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求 C.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现

D.业主负责提供的施工条件安排得是否合理

E.是否明确进度控制人员的职责分工 【解析】监理工程师对施工进度计划的的审核内容详见《轻松过关》进度控制分册第175页考点③。 【参考答案】BCD

第18篇：监理工程师《案例分析》考试真题及答案(完整版)

2014年监理工程师《案例分析》考试真题及答案（完整版）

第一题：

某工程，实施过程中发生如下事件：

[事件1]：监理合同签订后，监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选，理由是：该人选仅具有工程师职称和5年工程实践经验，虽经监理业务培训，但不具有注册监理工程师资格。

[事件2]：专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为：现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，进场道路及水、电、通信满足开工要求，但其他开工条件尚不具备。

[事件3]：施工过程中，总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则，并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。

[事件4]：专业监理工程师巡视施工现场时，发现正在施工的部位存在安全事故隐患，立即签发《监理通知单》，要求施工单位整改，施工单位拒不整改，总监理工程师拟签发《工程暂停令》，要求施工单位停止施工，建设单位以工期紧为由不同意停工，总监理工程师没有签发《工程暂停令》，也没有及时向有关主管部门报告。最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。

问题：

1.指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。

2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。

3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。

4.分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任，并说明理由。

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对监理规划的编制和审批、总监理工程师任职条件的掌握程度。事件1中，监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下：

(1)不妥之处：要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划;正确做法：在收到设计文件后即可编制监理规划。

(2)不妥之处：同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;正确做法：应由监理单位技术负责人审批监理规划。

(3)不妥之处：不同意总监理工程师代表人选;正确做法：总监理工程师代表的任职条件符合要求，应同意。

2.主要考核考生对项目监理机构批准工程开工应具备条件的掌握程度。

事件2中，工程开工还应具备的条件：设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已由总监理工程师签认;施工机械具备使用条件;主要工程材料已落实。

3.主要考核考生对总监理工程师职责及总监理工程师代表职责的掌握程度。

事件3中，总监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下：

(1)不妥之处：安排专业监理工程师审批监理实施细则;正确做法：应由总监理工程师审批。

(2)不妥之处：委托总监理工程师代表调配监理人员;正确做法：应由总监理工程师调配。

(3)不妥之处：委托总监理工程师代表检查监理人员工作;正确做法：应由总监理工程师检查。

(4)不妥之处：委托总监理工程师代表参与工程质量事故调查;正确做法：应由总监理工程师参与。

4.主要考核考生对生产安全事故隐患处置规定的掌握程度。

事件4中，建设单位、施工单位和总监理工程师对生产安全事故的责任承担如下：

(1)建设单位有责任，因建设单位不同意总监理工程师签发《工程暂停令》。

(2)施工单位有责任，因施工单位收到《监理通知单》后拒不整改。

(3)总监理工程师有责任，因没有签发《工程暂停令》，也没有向有关主管部门报告。 第二题：

某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件：

[事件1]：在监理招标时，建设单位提出：

(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;

(2)应组织外地投标人考察施工现场;

(3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;

(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。

[事件2]：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。

[事件3]：建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。

[事件4]：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。

问题：

1.逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。

2.事件2中，根据表2—1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。

3.计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。

4.指出事件4中有哪些不妥，分别写出正确做法。

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对招标投标有关规定的掌握程度。

事件1中：

(1)不妥;理由：不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。

(2)不妥;理由：没有组织所有投标人考察施工现场。

(3)不妥;理由：投标有效期应自投标截止之日起算。

(4)妥当。

2.主要考核考生对监理单位投标决策方法的掌握程度。

事件2中：

(1)相对于A标段的加权得分;

25、

17、20、

9、

10、8;综合评价得分：89

(2)相对于B标段的加权得分;20、20、

16、

15、

7、6;综合评价得分：84

(3)应优先投标A标段。

3.主要考核考生对附加工作及其酬金计算方法的掌握程度。

事件3中，附加工作酬金=(1+1)×20=40(万元)

4.主要考核考生对专项施工方案的报送、审核程序的掌握程度。

事件4中的不妥之处及正确做法如下：

(1)不妥之处：深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后即报送项目监理机构;正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。

(2)不妥之处：专项施工方案未经专家论证审查;正确做法：专项施工方案必须经专家论证审查。

(3)不妥之处：分包单位向项目监理机构报送专项施工方案;正确做法：应由施工单位报送项目监理机构。 第三题：

某工程，实施过程中发生如下事件：

[事件1]：施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括：

(1)实验室的资质等级及试验范围;

(2)试验项目及试验方法;

(3)试验室技术负责人资格证书。

专业监理工程师审查后认为报送的资料不全，要求施工单位补充。

[事件2]：建设单位采购的一批材料进场后，施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程，项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用，建设单位拒绝支付。

[事件3]：施工过程中某工程部位发生一起质量事故，需加固补强。施工单位编写了质量事故调查报告和相关处理方案，征得建设单位同意后即开始加固补强。

[事件4]：工程竣工验收阶段，施工单位完成自检工作后，填写了工程竣工验收报审表，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了工程竣工验收报审表，并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到工程质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。

问题：

1.针对事件1，专业监理工程师要求补充的内容有哪些?

2.分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料?

3.分别指出事件3中施工单位和建设单位做法的不妥之处。写出项目监理机构处理该事件的正确做法。

4.事件4中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。建设单位的做法是否正确?说明理由。

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对试验室审查资料的掌握程度。

事件1中，专业监理工程师要求补充的内容有：

(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。

(2)试验室管理制度。

(3)试验人员资格证书。

2.主要考核考生对进场材料的检验程序及检验费用承担的掌握程度。

事件2中：

(1)施工单位不妥之处：未报验建设单位采购的进场材料即开始使用;

理由：建设单位供应的材料使用前，由施工单位负责检验。

(2)建设单位不妥之处：拒绝支付材料检验费用;

理由：检验费用由建设单位承担。

(3)项目监理机构的处置：应要求将这批材料撤出施工现场。

3.主要考核考生对项目监理机构处理施工质量事故程序的掌握程度。

事件3中：

(1)施工单位不妥之处：未向项目监理机构报送质量事故调查报告;

(2)建设单位不妥之处：未经相关单位认可就同意加固补强处理方案。

(3)项目监理机构正确做法：审查施工单位报送的质量事故调查报告和经设计等单位同意的处理方案，跟踪检查处理过程，复查处理结果。

4.主要考核考生对工程竣工验收程序的掌握程度。

事件4中：

(1)总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。

正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。

(2)建设单位的做法不正确。

理由：建设单位收到工程质量评估报告后，应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。 第四题：

某工程，实施过程中发生如下事件：

[事件1]：工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划，按相关程序审核后报项目监理机构审查。专业监理工程师审查的内容有：

(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏，是否满足分批动用的需要。

(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。

[事件2]：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;合同与信息管理;监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有关内容。

[事件3]：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。

[事件4]：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。

[事件5]：施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司，并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。电梯安装时，分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志，施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置，造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。

问题：

1.事件1中，专业监理工程师对施工进度计划还应审查哪些内容?

2.事件2中，监理规划还应补充哪些内容?

3.事件3中，写出监理规划的修改及报批程序。

4.写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。

5.事件5中，写出施工单位的不妥之处。指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任?

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对施工进度计划审查内容的掌握程度。

事件1中，专业监理工程师还应审查的内容：

(1)施工进度计划是否符合施工合同中工期的约定;

(2)施工顺序的安排是否符合施工工艺要求;

(3)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划是否满足施工进度计划的需要。

2.主要考核考生对监理规划内容的掌握程度。

事件2中，监理规划还应补充的内容：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理

人员岗位职责;监理工作制度;安全生产管理的监理工作;组织协调。

3.主要考核考生对监理规划修改及报批程序的掌握程度。

事件3中，监理规划的修改及报批程序如下：

(1)由总监理工程师组织专业监理工程师修改;

(2)经工程监理单位技术负责人审批后报建设单位。

4.主要考核考生对采用新工艺的审查程序的掌握程度。

专业监理工程师对事件4的后续处理程序如下：

(1)审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性;

(2)必要时，应要求施工单位组织专题论证;

(3)审查合格后报总监理工程师签认。

5.主要考核考生对施工现场安全责任承担的掌握程度。

事件5中：

(1)施工单位不妥之处：分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。

(2)责任：分包单位应承担主要责任;施工单位应承担连带责任。 第五题：

某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，包括A～I共9项工作，合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天。

经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。工程施工过程中发生如下事件：

[事件1]：工作B、C和H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，施工单位仅

安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。

[事件2]：甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。

设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。

[事件3]：受到事件2的影响，乙施工单位窝工损失2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。

[事件4]：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。

问题：

1.事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?

2.写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。

3.事件2中，项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

4.事件3中，项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

5.事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对工程网络计划中工作时间参数(特别是机动时间)的掌握程度。

事件1中：

(1)施工顺序：C→B→H;

(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。

2.主要考核考生对项目监理机构处理设计变更的程序的掌握程度。

事件2中，，项目监理机构处理设计变更的程序：

(1)对变更费用和工期影响作出评估;

(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;

(3)会签《工程变更单》;

(4)监督甲施工单位返工处理。

3.主要考核考生对基于工程网络计划的费用补偿和工程延期分析方法和处理原则的掌握程度。

事件3中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;理由：返工处理费用是由非甲施工单位原因造成的。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或：应批准工程延期10天);理由：工作F的工作时间增加是由非甲施工单位原因造成的，但工作F有10天的总时差(只影响工期10天)，故应批准工程延期10天。

4.主要考核考生对多个施工单位情景下费用补偿和工程延期处理原则的掌握程度。

事件3中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿2万元;理由：窝工损失是由甲施工单位(非乙施工单位)原因造成的。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或：应批准工程延期10天);理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晚开始10天，故应批准工程延期10天。

5.主要考核考生对工程质量复验程序及结果处理原则的掌握程度。

事件4中：

(1)甲施工单位的做法不妥;理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。

(2)项目监理机构的做法妥当;理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。 第六题：

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了合同，工程价款8000万元;工期12个月;预付款为签约合同价的15%。专用条款约定，预付款自工程开工后的第2个月起在每月应支付的工程进度款中扣回200万元，扣完为止;当实际工程量的增加值超过工程量清单项目招标工程量的15%时，超过15%以上部分的结算综合单价的调整系数为0.9;当实际工程量的减少值超过工程量清单项目招标工程量的15%时，实际工程量结算综合单价的调整系数为1.1;工程质量保证金每月按进度款的3%扣留。

施工过程中发生如下事件：

[事件1]：设计单位修改图纸使局部工程量发生变化，造价增加28万元。施工单位按批准后的修改图纸完成工程施工后的第30天，经项目监理机构向建设单位提交增加合同价款28万元的申请报告。

[事件2]：为降低工程造价，总监理工程师按建设单位要求向施工单位发出变更通知，加大外墙涂料装饰范围，使外墙涂料装饰的工程量由招标时的4200m2增加到

5400m2;相应的干挂石材幕墙由招标时的2800m2减少到1600m2。外墙涂料装饰项目投标综合单价为200元/m2，干挂石材幕墙项目投标综合单价为620元/m2。

[事件3]：经招标，施工单位以412万元的总价采购了原工程量清单中暂估价为350万元的设备，花费1万元的招标采购费用。招标结果经建设单位批准后，施工单位于第7个月完成了设备安装施工，要求建设单位当月支付的工程进度款中增加63万元：施工单位前7个月计划完成的工程量价款见表2014-6-1

问题：

1.事件1中，项目监理机构是否应同意增加28万元合同价款?说明理由。

2.事件2中，外墙涂料装饰、干挂石材幕墙项目合同价款调整额分别是多少?调整外墙装后可降低工程造价多少万元?

3.事件3中，项目监理机构是否应同意施工单位增加63万元工程进度款的支付要求?说明理由。

4.该工程预付款总额是多少?分几个月扣回?根据表6—1计算项目监理机构在第2个月和第7个月可签发的应付工程款。

问题解析及答题要点：

1.主要考核考生对施工单位工程变更价款调整申请审批原则的掌握程度。

事件1中，项目监理机构不同意施工单位增加28万元合同价款的申请。

理由：施工单位未在合同规定的有效期内提出合同价款调增要求。

2.主要考核考生对合同价款调整额计算方法的掌握程度。

事件2中，外墙涂料装饰、干挂石材幕墙工程合同价款调整额如下：

(1)外墙涂料装饰工程：

工程量增加：

5400—4200=1200(m2)，1200/4200=28.6%>15%

工程款增加额：

4200×15%×200+[5400-4200×(1+15%)]×200×0.9=228600(元)

(2)干挂石材幕墙工程：

工程量减少：

2800-1600=1200(m2)，1200/2800=42.9%>15%

工程款减少额：

2800×620-1600×620×1.1=644800(元)

(3)降低工程造价：

644800-228600=416200(元)

3.主要考核考生对暂估价的理解以及对工程进度款支付的掌握程度。

事件3中，项目监理机构不应同意施工单位增加63万元工程进度款的支付要求。理由：招标采购费用已包含在签约合同价中，不应再支付招标采购费用1万元，只支付62万元的设备采购增加额。

4.主要考核考生对工程预付款及其扣回、应付工程款计算方法的掌握程度。

(1)工程预付款总额：8000×15%=1200(万元)

(2)分月扣回时间：1200/200=6(月)

(3)项目监理机构第2个月可签发的应付工程款：

360×(1-3%)-200=149.2(万元)

(4)项目监理机构第7个月可签发的应付工程款：

962×(1-3%)-200=733.14(万元)

第19篇：环境影响评价工程师考试真题法律法规

2006年环境影响评价工程师考试真题--法律法规 题型（共150小题，200分） 第一题（单项选择）

100小题，每小题1分，共计100分 第二题（不定项选择）

50小题，每小题2分，共计100分

一、单项选择

1、重要生态功能区？

2、铁合金行业准入条件？

3、燃煤SO2排放污染防治技术政策，不得新建：MW以下？

4、危险废物技术政策，岭南有嘉木

5、《中华人民共和国环境保护法》，什么东西必须征得哪个部门同意？

6、《关于发展热电联产的规定》，2×25MW不符？热电比为？

7、《关于电解铝的技术政策》，哪年前淘汰自焙槽？

8、二级污水处理厂，30万吨/天，采用何种工艺？

9、《中华人民共和国环境保护法》，污染事件，须向哪个部门报告？哪个部门负责环境质量？

10、《关于饮食服务业环境管理的技术政策》，2t/h的锅炉？

11、《钢铁产业发展政策》，钢铁联合企业，不符合的是？

12、《中华人民共和国土地管理法》，复垦由哪个部门验收？三类土地是？

13、《野生动物保护法》，不包括哪种野生动物？

14、《风景名胜区法》，更新、抚育性采伐，须经哪个部门批准？岭南 有嘉木

15、《中华人民共和国文物保护法》，全国重点文物如何处理：拆除？

16、《中华人民共和国森林法》，须哪个部门审核同意？成熟林砍伐后，必须在多少年内完成更新造林工作？

17、《防洪法》，防洪分区类型：洪泛区、防洪保护区？

18、《自然保护区保护条例》，核心区是？

19、《水土保持法》，采矿需要采取何种措施？ 20、《中华人民共和国土地管理法》，“占多少，垦多少”的土地类型是？

21、《中华人民共和国森林法》，森林的类别为？

22、基本草原包括？

23、《节能法》，实行什么制度？

24、《清洁生产促进法》，什么措施？

25、《大气污染防治法》，环境质量公报，由什么部门公布？SO2控制区？岭南 有嘉木

26、《水污染防治法细则》，水源保护区分为多少级？由哪个部门划定？

27、排污，报什么部门批准？污染单位发生事故后，向什么部门报告？

28、《水污染防治法》，未明文禁止的行为有：低放射性污水？

29、《资质管理办法》，特殊项目是？ 30、《中华人民共和国环境影响评价法》，何种行为由国家环境保护总局批准：一级以上、三级以上？

31、《资质管理办法》，甲级机构的条件？岭南有嘉木

32、《验收办法》，不符合验收条件的是：监测点比环评多3个，6个月试运行未发生重大污染事故？

33、市级工业专项规划，环境评价应提交什么部门？

34、专项规划环境影响评价，要在多少日内对进行审查？

35、人口密集区，新建医院，150个肿瘤病床，放射性废物如何处理：医院预处理，然后交给危险废物处置中心处理？

36、主持论证会、听证会的单位是：建设单位、环评单位？

37、环境评价报告文件，由什么单位报什么部门批准？

38、有审批权的单位多少日内，审批完毕？

39、噪声敏感建筑物为？

40、文物保护范围内，未经批准不得进行何种行为？

41、禁止向海域排放：酸碱液？

42、多少年，闭？

43、噪声控制标准，针对：生活环境、生态环境？

44、《国务院关于加强环境保护的决定》，对何种区域实行何种开发方式？（四类功能区）

二、不定项选择

1、以预防为主的环境管理制度有：环境影响评价、三同时？

2、深海处置的要求？

3、环境保护事件纠纷，由什么部门依法处理：环境保护、法院？

4、对未完成治理任务的单位，什么部门有权作出停产、关闭决定？

5、产业布局调整要根据什么条件？岭南有嘉木

6、农业环境保护，包括什么措施：保护植被？

7、《全国生态环境保护纲要》，严禁采矿的区域有：？

8、环境保护法律不一致的地方，应遵循什么原则：后法大于前法、单行法大于综合法？

9、焦化行业准入条件有？

10、关于放射性固体废物，禁止的行为有？

11、沙化封禁区内，禁止？

12、《水土保持法》，植被恢复的土地有？岭南有嘉木

13、《国务院关于加强环境保护的决定》，国家重点环境保护工程有？

14、《国务院关于加强环境保护的决定》，重点流域有：松花江？

2005年环评工程师——法律法规考试试题(回忆版) 将我能回忆起来的放到这，题目及答案都不一定准确

1、中华人民共和国环境保护法的立法目的是为了改善（生活环境和生态环境）

2、下列属于环境保护法中所指的天然的自然因素是（自然保护区）

3、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时（投产使用）。

4、防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得（所在地的环境保护行政主管部门）同意。

5、环境影响评价工程师对其主持完成的环境影响评价相关工作的（技术文件）承担相应责任。

6、专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查；未附送环境影响报告书的，审批机关（不予审批）。

7、城市规划部门在确定建设布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，合理划定（建筑物）与交通干线的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求。

8、风景名胜区的土地，（任何单位和个人都不得侵占）。

9、国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经（国务院）批准。

10、已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位（可以简化）。

11、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（五年），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核

12、对化工、印染、酿造、化学制浆、农药、电镀以及其他严重污染环境的建设项目，其环境影响评价文件应由（市（地）级以上环境保护行政主管部门）审批

13、环境影响评价工程师职业资格实行定期登记制度。登记有效期为（3年），有效期满前，应按有关规定办理再次登记。

14、船舶的（残油、废油）必须回收，禁止排入水体。

15、在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关（防沙治沙）的内容。

16、非经（国务院授权的有关主管部门）同意，不得在下列地区开采矿产资源：

17、任何单位和个人不得占用（道路、广场，绿地）、高压供电走廊和压占地下管线进行建设。

18、基本农田，是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据（土地利用总体规划）确定的不得占用的耕地。

19、我国危险废物管理的阶段性目标是到（2010年），重点区域和重点城市的危险废物基本实现环境无害化处理处置。

20、燃气一蒸汽联合循环热电联产系统应符合下列指标：各容量等级燃气-蒸汽联合循环热电联产的热电比年平均应（大于30%）。

21、钢铁投资建设项目的最低条件暂定为：高炉容积达到（１０００立方米）及以上。

22、氧化铝：根据产业政策和环保标准，结合环境治理，限定在２００４年底前淘汰尚存的（自焙槽）生产能力。

23、工商投资领域制止重复建设目录涉及的固定资产投资项目，环境保护部门（不得办理有关手续）

24、资源综合利用目录所列产品的企业必须符合国家的（产业政策），产品必须达到相关的标准。

25、在（居民楼）内，不得兴办产生噪声污染的娱乐场点、机动车修配厂及其它超标准排放噪声的加工厂。

从这次考试上看，有几个题目也是在几个科目的试题里都出现了的，谁知道明年会不会还有呢。我把自已考试中比较叫不准的题目贴上来，以供明年参考吧。

法律法规：

5、下列各种区域中，环境保护法明文规定应采取措施加以保护，严禁破坏的有（） A 大中城市建成区 B 半干旱半湿润地区 C 重要水源涵养区 D平原微丘区

6、下列各种事物中，环境保护法明文规定各级政府应采取措施加以保护，严禁破坏的有（）

具有重大科学文化价值的自然遗迹、人文遗迹；农田和草场

12、依据环评法，能源专项规划上报审批前需进行环评，向审批机关提出（）

环境影响报告书；环境影响篇章或说明

24、实行核准制的建设项目，建设单位应当在提交（）前完成环评文件的报批程序

A 初步设计 B 可行性研究报告 C 项目申请报告 D 开工报告

30、验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计能力（）的情况下进行

A 50％以上 B 75％以上 C 85％以上 D 95％以上

35、防沙治沙法规定，在林木更新困难地区对已有的防风固沙林带、林网（）

A 可进行移植 B 不得批准采伐 C 应采取伐一补一措施 D 可申请改变功能然后采伐

51、固体废物过境转移，符合规定的是（ ）

A 经省级政府批准 B 经国家环保总局批准 C 有国际间协定的 D 禁止过境转移

53、根据海洋环境保护法，（ ）可以建设

A 在海湾、半封闭海的非冲击型海岸地区圈海造地

B 在红树木、珊瑚礁生长地区兴建海岸工程

C 在岸边建有防污设施的大型港口码头

D 海洋特别保护区、重要渔业水域兴建工程

60、根据草原法，可以建立草原自然保护区的是（）

A 重要放牧场 B 用于蓄牧业生产的人工草地 C 具有代表性草原类型草原 D 退耕还草地和改良草地

67、根据自然保护区条例，在自然保护区内（）

A 可以放牧、砍柴 B 可以采药 C 可以狩猎、捕捞 D 禁止开矿采石

70、医疗废物管理条例中，医疗废物贮存、处置装置的设置地点应（）

A 远离水源保护区 B 远离工矿区 C 靠近交通干线 D 靠近医疗卫生机构

71、危险化学品生产装置与储存设施与（ ）之间不受防护距离规定的限制

A 基本农田 B 种子基地 C 渔业水域 D 运输工具加油站

72、十五期间，建设279个（ ）项目，削减SO2量3037万吨/年

A 大型洗煤 B 天然气发电 C 重点SO2治理 D 燃气蒸气联合循环热电联产机组

73、生态功能保护区分为（ ）

国家级和省地（市）级

77、到2010年重点城市污水处理率不低于（）

A 50％ B 60％ C 70％ D 80％

79、到（ ），基本实现重点区域、城市危险废物环境无害化处置目标

A 2002年 B 2005年 C 2010年 D 2015年

81、高炉容积达到（ ），为市场准入最低条件

A 800 B 1000 C 1500 D 1800

82、列入工商投资禁止重复建设第一批中的是（）

A 新造高炉炼铁项目 B 高炉综合节能项目 C 电炉高效炼钢 D 新型炼焦项目

89、土地沙化过程包括因气候变化和人类活动所致（）

A 过度垦殖、土壤退化、肥力下降

B 天然沙漠扩张，沙质土壤植被破坏，沙土裸露

C 森林减少、植被稀疏、土地裸露

D 水土流失、土地贫瘠化 1

13、基本农田保护区包括（ ）

县级以上人民政府批准确定的粮棉油生产基地

1

16、自然保护区实验区可以（ ）

A 从事科学实验 B 开垦、烧荒 C 从事旅游活动 D 从事教学实习E 建设水电站

27、河流断面宽深比（ ）可视为矩形河流。

A ＝1

5B ≥20

C ＝10

D ＜10

30、年均流量155，平均宽150，平均水深5.5，最大弯曲系数1.8，断面形状沿程变化不大，可按（ ）简化。

A 矩形平直河流 B 矩形弯曲河流 C平直河流 D非矩形河流

37、生态环境1级评价，现状评价中特别要求的图件为（ ）

土地利用现状

资源分布图

39、水的理化性质恶化，是指水体质量类型由（ ）

A Ⅰ变为Ⅱ；B Ⅰ～Ⅲ变为Ⅳ～Ⅴ；C Ⅱ变为Ⅲ；D Ⅳ变为Ⅴ。

45、生态评价等级，如选择的生态影响因子多于1个，依据其工作等级（ ）确定。

A 低

B 中

C 较高

D 高

73、土壤质量分类，Ⅰ类适用于（ ）

A 果园

B 林地

C 集中式生活饮用水源地

D 蔬菜地

76、大气污染物综合排放标准中，排放氰化氢的排气筒不得低于（ ）

A 15m

B 50 m

C 30 m

D 25 m 8

4、结构施工阶段，昼间噪声（）

A 6

5B 70 C 75 D 80

98、地面水环评工作等级划分中（ ）不计入污水排放量

A 间接冷却水 B 循环水 C 含污染物极少的清净下水 D 热量大的冷却水

10

1、水数学模式中，当预测不考虑溶解氧时，托马斯模式为一维，适用条件（）

沉降作用明显

10

9、环境基础标准包括（ ）

A 标准中需要统一的技术术语 B 编制质量标准和排放标准的基础数据

C 标准中需要统一的符号图形 D 标准中需要统一的信息编码

110、环境空气质量标准修改单中（ ）

A 取消氮氧化物指标 B 修改NO2一级标准 C修改NO2二级标准 D 修改NO2三级标准

1

15、土壤质量分类中，Ⅰ类适用于（ ）

A 自然保护区 B 集中式茶园 C 基本农田保护区 D 集中式牧场

1

16、《大气污染物综合排放标准》适用于（）

A 火电厂排放的大气污染物 B 化工厂生产装置排放的大气污染物（恶臭物质除外）

C 电镀厂生产装置排放的大气污染物（恶臭物质除外） D 钢铁厂高炉排放的NOx

案例第一，二题答案

一：1.d,2.a,3.c,4.a,5.d e,6.d e,7.c,8.c,9.bcde,10.bc 二：1.a,2.b,3.a,4.a,5.bc,6.b,7.ad,8.a,9.d,10.ae

二、三级评价污染气象的调查

参见技术方法教材第41页正数第12行

对环境保护工作中，需要统一的技术术语、符号、代号(代码)、图形、指南、导则及信息编码等，制定国家环境基础标准。列入工商投资禁止重复建设目录的题目还有环保局审批问题的，记不清了。p131

草原法中行车路线问题也有，不知道答案。土壤一级标准适用土地类型。

联合频率、落地浓度公式中风速、15微米适用公式、二氧化硫日标准值0.

15、一级与二级生态环境评价，其中二级生态环境评价问题考了三次。类比法工程分析是半定量的.

案例分析考题： 请参考教材

广西南宁糖业公司技改工程第50页

广州市废弃物处置中心：案例分析671页，危险废物的厂址选择

759页的三门峡高速公路案例

国贸中心三期工程，第573页的100米高的烟囱

江苏巨龙水泥生产线改造可以参考第505页，还有中心国际集成电路制造（不好说） 第250页化工厂计算。

247：中和沉淀后可以作为假定净水排放。 704陕京二线输气管道工程

第20篇：安全工程师考试法规真题

2017年安全工程师考试《安全生产法及相关法律知识》真题及答案 暂缺13-

18、41-

43、49-85

一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列关于我国安全生产法律法规效力层级的说法，正确的是( )。 A.《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》在安全生产法律体系中，属于同一法律效力层级

B.安全生产法规可分为国务院行政法规、部门规章和地方性行政法规 C.经济特区安全生产法规的法律地位高于地方性安全生产法规

D.《矿山安全法》是矿山安全生产领域的综合性法，也是整个安全生产领域的单行法

【参考答案】D

【考点】本题考察安全生产法律体系的基本框架。参见教材P17～19

2.《安全生产法》确立的安全生产工作机制是( )。

A.生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察

B.生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务

C.生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督

D.生产经营单位负责、职工参与、行业自律，中介机构提供服务

【参考答案】C

【考点】本题考察安全生产管理的方针和工作机制

3.依据《安全生产法》的规定，下列安全生产工作职责，属于生产经营单位主要负责人的是( )。

A.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

B.组织或者参与本单位应急救援演练

C.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立、健全本单位安全生产责任制

【参考答案】D 【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第十八条

4.下列公司员工总数均不超过100人。依据《安全生产法》的规定，应当设置安全生产机构或配备专职安全生产管理人员的是( )。

A.某废旧金属回收公司

B.某汽车配件制造公司

C.某生鲜产品运输公司

D.某精密机械加工公司

【参考答案】C

【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第二十一条

5.依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法正确的是( )。

A.生产经营单位应当将本单位重大危险源及安全措施、应急措施向社会通报

B.生产经营单位应当对重大危险源进行登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案

C.设区的市级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施

D.省级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施

【参考答案】B

【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第三十七条

6.依据《安全生产法》的规定，某公司安全生产管理人员在检查本公司的安全生产状况和事故隐患工作时,下列做去正确的是（ ）。

A.对检查中发现的安全问题,立即处理,同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，检查处理及报告情况如实记录在案

B.对检查中发现的安全问题,立即报告本公司有关负责人,同时向主管的有安全监管职责的部门报告,报告情况如实记录在案

C.对检查中发现的重大事故隐患,立即向本公司有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,可以向主管的负有安全监管耶责的部告

D.对检查中发现的重大事故隐患,立即处理,并向本公司主要负责人掀告,同时立即向主管的负有安全监管职责的部门报告

【参考答案】C

【考点】本题考查的是生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第四十三条。

7.某大型仓储企业有闲置厂房多处,力盘活固定资产对外出租闲置厂房。依据《多全生产法》的规定,下列做法正确的是( )。

A.将某闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆碳物品,并与该企业签订专门的安圣生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

B.将某置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题及时督促整改

C.将某床置厂房出租給某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某保险公司作营用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责末做明确規定

【参考答案】B

【考点】本题考查的是生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理。参见教材P50、《安全生产法》第四十六条

8.某公司发生生产安全事故，根据《安全生产法》的规定,关于该公司事故报告和应急救援的说法,正确的是是( )。

A.发生一般及以上生京安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,并按有关规定告有关部门

B.发生较大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,一般事战由读公司安全员立即组织抢救

C.发生重大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢教些事故和大事故由该公司安全管理人员立即组织抢救

D.发生特另重大生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,其他事故由该够公司安全管理机构员责人立即组织抢物

【参考答案】A

【考点】本題考查的是生产安全事故的应急救援与调查处理。参见《安全生产法》第八十条

9.2017年安全生产月期间,某市安全监督部门对本市企业进行安全生产随机抽查。依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员在执法检查中的做法,正确的是( )。

A.在对某化工企业检查时,为保证检查效果,先要求企业停产配合检查,后发现某机电设备为国家明令淘汰禁止使用产品,依法作出予以查封的处理决定

B.在对某煤矿企业检查时,发现该煤某采矿工作面上隅角瓦斯超限,属于重大生产安全事故隐患,责令立即从该工作面撤出作业人员,并对该矿依法作出行政处罚决定

C.在对某加油站检查时,发现该加油站安全距离不符合规定,依法作出责令该加油站停止营业的行政处罚,加油站拒不执行决定,遂直接通知供电部门停止供电

D.在对某危险化学品仓储企业检查时,发现未随身携带安全生产执业证件,恰好与该企业某副总认识,说明情况后对该企业进行了安全检查

【参考答案】B

【考点】本题考查安全生产监督管理。

10.某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《安全生产法》的规定,下列关于安全检杳人员的做法,正确的是（ ）。

A.对检查中发现的问题作出书面记录,并要求被检查单位安全管理人员签字

B.发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定,要求购买某合格品牌安全帽

C.为便于进入危险区域检查,保证检查安全,责令该企业停止施工接受检查

D.对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密,严格为其保密

【参考答案】D 【考点】本题考查的是安全生产监督管理。

11.依据《安全生产法》的规定,下列于事故报告和应急预案工作的说法,正确的是（ ）。

A.危险物品的生产、经营、储存单位都应建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材设备和物资

B.负有安全监管职责的部门接到事故报告后,应在3小时内核实上报事故情况

C.安全监督部门接到生产安全事故报告后,应在2小时内赶赴事故现场 D.有关地方政府负责人接到生产安全事故报告后,应按要求立即赶到事故现场,组织事故抢救

【参考答案】D 【考点】本题综合考察生产安全事故的应急救援与调查处理。参见《安全生产法》第七十九条、八十一条、八十二条

12.依据《安全生产法》的规定,下列生产经营规模较大的公司中,应当建立应急救援组织的是（ ）。

A.食品加工公司 B.建筑施工公司 C.钟表制造公司 D.服装加工公司 【参考答案】B 【考点】本题考察的是生产安全事故的应急救援组织的设置。参见《安全生产法》第七十九条

19.依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的应急处置与救援的说法，正确的是( )。

A.突发事件发生后，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的安全监管部门应当针对其性质、特点和危害程度，立即组织有关部门，调动应急救援队伍和社会力量，采取应急处置措施

B.突发事件发生后，应当视具体情况采取应急措施，不得为稳定市场而采取经济性处置措施

C.人民政府应当尊重公众的知情权，按照规定统

一、准确、及时发布有关突发

D.事件事态发展和应急处置工作的信息

D.受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，采取必要措施，同时向所在地市级人民政府报告

【参考答案】C 【考点】本题考查应急处置与救援。参见教材P91 20.某企业安全生产设施不符合国家规定，导致一起15人死亡的重大事故。依据《刑法》有关规定，该企业直接负责的主管人员涉嫌构成的罪名是( )。

A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪

C.以危险方法危害公共安全罪 D.玩忽职守罪 【参考答案】A 【考点】本题考查生产经营单位及其有关人员犯罪及其刑事责任。参见教材P99 21.某煤矿发生煤层着火，为保护采据设备不受损害，总工程师刘某强令作业人员冒险进入巷道进行抢救，结果造成5人死亡。依据《刑法》有关规定，刘某的违法情节属特别恶劣，刘某应当被判处的刑罚是( )。

A.3年以下有期徒刑 B.5年以下有期徒刑

C.3年以上5年以下有期徒刑 D.5年以上有期徒刑 【参考答案】D 【考点】本题考查生产经营单位及其有关人员犯罪及其刑事责任。参见教材P98 22.依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序，当调查终结，行政机关负责人应当审查调查结果，酌情作出决定，下列决定正确的是( )。

A.违法行为轻微的，不得给予行政处罚

B.确有应受行政处罚的违法行为的，从重作出行政处罚决定 C.违法行为已构成犯罪的，应当予以行政处罚后移送司法机关 D.违法事实不能成立的，不得给予行政处罚 【参考答案】D 【考点】本题考查行政处罚的决定。参见教材P121 23.某行政机关给予某用人单位2元罚款。依据《行政处罚法》的規定,下列关于行政处罚执行的说法，正确的是（ ）。

A.该单位对行政处罚决定不服申请行政复议的,行政处罚应当停止执行 B.执法人员应当当场收缴罚款,并出具罚款收据

C.该单位应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内,到指定的银行缴纳罚李 D.该单位到期未纳罚款,行政机关可每日按罚教数额的加处罚款 【参考答案】C 【考点】本题考查的是行政处罚的执行。参见教材P114 24.依据《行政许可法》的規定,下列关于行许可听证程序的说法,正确的是（ ）。

A.行政机关可以于听证的日前将举行听证的时间和地点通知申请人、利害关系人,必要时予以公告

B.听证应当公开举行

C.行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员为听证主持人，申请人，利害关系人人为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。

D.听证费用由申请人承担 【参考答案】B 【考点】本題考查的是行政许可的实施。参见教材P123 25.张某为某汽车制造厂机加工岗位工人,与该单位签订为期3年的芳动合同。工作一年后,该单位将其从机加工岗位调到喷漆岗位工作。依据《职业病防治法》的規定,下列关于张某在劳动过程中职业病防护与管理的做法,正确的是( )。

A.张某因该单位未事先告知喷漆岗位职业危害而不服从调动,用人单位因此解除与其签订的劳动合同 B.张某因该单位喷漆岗位未配备职业病防护装置而不服从调动,用人单位因此解除与其签订的劳动合同

C.张某因该单位为事先告知喷漆岗位职业病危害,拒绝从事新岗位工作 D.张某到新岗位后,该单位保持原劳动合同,未协商变更相关条款 【参考答案】C 【考点】本题考查的是劳动过程中职业病的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障的规定。参见教材P1

31、《职屮病防治法》第三十三条。

26.职业病病人依法享受国家規定的职业病待遇。依据《职业病防治法》的規定,下列关于职业病病人保障的说法中,正确的是( )。

A.用人单位未依法参加工伤保险的,其职业病病人的医疗费用由用人单位承担

B.职业病病人享有职业病待遇后,无权再提出陪偿要求

C.因本人意原到新单位工作后,职业病病人不再享有职业病相应待遇 D.用人单位在条件允许下,应对不宜继映续从事原工作的职业病病人调换岗位

【参考答案】A 【考点】本题考查的是芳动过程中职业病的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障的規定。 参见教材P1

33、《职业病防治法》第五十六条、五十八条、五十九条、六十条。

27.某女职工处于哺乳未满1周岁的婴儿期间，根据《劳动法》的规定，用人单位对该女职工工作的安排，正确的是( )。

A.可以安排夜班劳动 B.可以适当延长其工作时间

C.安排国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 D.安排国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 【参考答案】C 【考点】本题考查的是劳动安全卫生的规定。参见建材P126 28.某企业生产经营发生严重困难需要裁员，依据《劳动法》列情形中，用人单位不得解除或终止与劳动者订立的劳动合同的是( )。

A.劳动者患病后，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的

B.从事接触职业病危害作业的劳动者，离岗前未进行职业健康体检的 C.劳动者经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 D.劳动者在本单位患职业病，康复后未丧失劳动能力的 【参考答案】B 【考点】本题考查的是劳动合同制度中劳动者与用人单位的具体权利义务。参见教材P140 29.某铁矿石生产企业近日通过试生产，需向本省安全生产许可证颁发机关申请取得非煤矿山安全生产许可证，依据《安全生产许可证条例》的规定，下列说法正确的是( )。

A.该企业需配备专职或兼职安全生产管理人员

B.该企业主要负责人和安全生产管理人员须取得安全资格证书 C.该企业须具有职业危害防治措施

D.该企业须为从业人员投保人身意外伤害保险 【参考答案】C 【考点】本题考查的是取得安全生产许可证的条件和程序。参考教材P1

47、《安全生产许可证条例》第六条。

30.依据《煤矿安全监察条例)，下列关于煤建设程安全设施安全监察的说法，正确的是( )。

A.煤矿建设工程安全设施设计必须经煤矿安全监察机构和国土资源管理部门联合审查同意方能施工 B.审查机构审查煤矿煤矿建设工程安全设施设计，应当自收到申请资料之日起60日内审查完毕

C.煤矿建设工程安全设施设计审查完毕，审查机构要签署同意或者不同意的意见，并书面回复

D.煤矿建设工程竣工后，应当经煤炭行业管理部门对其安全设施进行验收后方能投入生产

【参考答案】C 【考点】本题考查的是煤矿安全监察的主要内容。参见教材P16

1、《煤矿安全监察条例》第二十一条、二十二条。

31.依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，被责令停产整顿的煤矿，整改结束后要求恢复生产的，应当由县级以上地方人民政府负责煤矿安全监管的部门自收到恢复生产中请之日起，在规定期限内组织验收完毕，验收的期限是( )。

A.60日内 B.80日内 C.90日内 D.120日内 【参考答案】A 【考点】本题考查停产整顿的规定。参见教材P170 32.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法正确的是( )。

A.建设单位必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 B.建设单位可视工程需要压缩合同约定的工期

C.建设单位应当在拆除工程施工30日前，将有关资料报建设行政主管部门备案

D.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

【参考答案】D 【考点】本题考查建设单位的安全责任。参见教材P175 33.依据《建筑工程安全生产管理条例》的规定，下列关于施工单位安全责任的说法正确的是( )。

A.施工单位应当配备专职或兼职安全生产管理人员

B.施工单位未设置安全生产管理机构，未配备安全生产管理人员的，应委托第三方负责现场安全管理

C.施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产负连带责任 D.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工项目进行分包 【参考答案】C 【考点】本题考查施工单位的安全责任。参见教材P183 34.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于负有安全监管职责的部门进行监督检查的做法，正确的是( )。

A.发现危险化学品事故隐患，责令立即停产整顿 B.发现器材不符合规定要求，责令立即停止使用 C.发现违法运输危险化学品的运输工具，立即子以没收 D.发现影响危险化学品安全的违法行为，当场予以罚 【参考答案】B 【考点】本体考查危险化学品安全管理的基本规定。参见教材P188 35.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列有关危险化学品生产、储存安全规定的说法，正确的是( )。

A.建设单位负责对改建的储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查 B.安全监管部门应当对生产危险化学品的建设项目进行安全条件论证 C.储存剧毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构

D.生产危险化学品的单位转产时，应当妥善处置其危险化学品生产装置，处置方案应当报所在地省级安全监管等部 【参考答案】C 【考点】本题考查危险化学品生产、存储安全管理的规定。参见教材P191 36.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关子化工企业中请危险化学品安全使用许可证的说法，正确的是( )。

A.审查部门应当是所在地县级人民政府安全监管部门

B.审查部门应当自收到证明材料之日起45日内作出批准或不予批准的决定 C.审查部门不予批准的，可以口头或书面通知申请人，并说明理由 D.审查部门应当将颁发危险化学品安全使用许可证的情况向工商管理部门通报

【参考答案】B 【考点】本题考查危险化学品安全管理条例。参见《危险化学品安全管理条例》第三十一条

37.依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，下列关于烟花爆竹生产安全的说法，正确的是( )。

A.生产烟花爆竹的企业应当到公安机关办理登记手续，方可从事生产 B.生产烟花爆竹的企业进行技术改造，应当依法办理安全生产许可证 C.生产烟花爆竹使用的原料超过规定的用量，必须报有关部门批准 D.生产花爆竹的企业应当在烟花爆竹上印制易燃易爆危险品警示标志 【参考答案】B 【考点】本题考查烟花爆竹生产安全的规定。参见教材P207 38.某厂是一家民用爆炸物品生产企业，依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，下列关于该厂民用爆炸物品销售和购买的说法，正确的是( )。

A.该厂申请办理《民用爆炸物品销售许可证》，销售本厂生产的炸药 B.该厂在销售炸药成交之日起3日内，将相关信息向所在地省级人民政府民用爆炸物品主管部门和县级公安机关备案

C.该厂应将购买炸药单位的许可证，银行账户，转账凭证，经办人身份证明复印件保存1年备查

D.该厂计划出口炸药产品，经所在地省级人民政府民用爆炸物品主管部门审批

【参考答案】B 【考点】本题考查民用爆炸物品销售、购买的安全管理规定。参见教材P214 39.某机械制造企业的机加车间有一台在用的桥式起重机，该起重机安全检验合格有效期至2017年6月1日，依据《特种设备安全监察条例》的规定，下列关于该起重机的维护和检验的说法，正确的是( )。

A.应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录 B.应当至少每半年进行一次自行检查，并作出记录

C.应当最迟在2017年5月1日前向特种设备检验检测机构提出定期检验要求

D.应当最迟在2017年4月1日前向也重设备检测检测机构提出定期检验要求

【参考答案】C 【考点】本题考查特种设备使用的安全规定。参见教材P225 40.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于建设工程相关单位安全责任的说法,正确的是（ ）。

A.建设工程的合理工期应由施工单位和监理单位双方协商一致确定建设单位在编制工程概算时。应当确定建设工程的安全作业环境和安全施工所需费用

C.工程设计单位应向施工单位提供施工现场内供水、排水、供电、通信等地下管线资料

D.建设单位应当在开工报告批准之曰30曰内,将安全施工保证措施报送有关主管部门备案

【答案】B 【考点】本题考查的是建设单位的安全责任。参见教材P175-176 44.某单位发生车辆伤害事故，导致某员工受访，经过鉴定，该员工为二级伤残，根据《工伤保险条例》的规定,下列关于对该员工一次性伤残补助的金额是（ ）。

A.25个月的本人工资 B.23个月的本人工资 C.21个月的本人工资 D.18个月的本人工资 【参考答案】A 45.依据《注册安全工程师管理规定》,注册安全工程师的初始注册有效期（ ）年。

A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【参考答案】C 46.依据《生产经营单位安全培训规定》,下列关于非煤矿山企业主要负责人和生产管理人员的安全培训的说法,正确的是（ ）。 A.主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时 B.主要负责人每年再培训时间不得少于8学时

C.安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时 D.安全生产管理人员每年再培训时间不得少于12学时 【参考答案】C 47.某市安全生产监督管理部门在检查中发现,某公司5名专门从事高处作业人员未取得特种作业人员操作证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》应当给予该公司的处罚为（ ）。

A.给予警告,可以处1万元以上的罚款 B.给予警告,可以处1万元以下的罚款 C.责令限期改正,可以处5万元以上的罚款 D.责令限期改正,可以处5万元以下的罚款 【参考答案】D 48.依据《建设工程消防监督管理规定》下列建设工程应当向公安机关消防机构申请消防审核的是（ ）。

A.建筑总面积为一千五百平方米的公共图书馆的阅览室 B.国家标准规定的二类高层住宅建筑 C.城市轨道交通、隧道工程

D.建筑总面积为一万平方米的体育场馆 【参考答案】C

《监理工程师考试真题.doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。

推荐度：

点击下载文档