广告牌制作合同
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)曲阜市文龙广告有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合本广告牌具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
1、乙方负责广告牌加工安装。
2、合同生效后，由乙方向甲方提供施工方案。
三、工程款式、尺寸及造价：
1、尺寸：
2、价格：合计人民币
元，大写：
3、付款方式：
四、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责广告牌前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人100元计，工期相应顺延。
2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
3、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天100元。
4、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
5、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告牌拍卖，同时此合同终止。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保) 广告牌结构安全性。广告牌质保期为1年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于钢结构问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责。
2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
3、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。
4、工程质量验收：工程完工后七日内甲方组织验收，如乙方工程已竣工，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知7日内未验收工程，故视为验收通过。
5、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
甲方代表人签字：
乙方代表人签字： (盖章)
(盖章)
年
月
日
