解除劳务合同协议书
甲方：XXX集团有限公司
乙方：XXX公司
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《鑫业集团有限公司保密制度》以及国家、地方政府有关规定，双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，经协商同意解除双方的劳动合同，并达成如下协议：
一、甲乙双方于2013年月日解除劳动合同。
二、甲方已经支付乙方2011年月至2013年月之间所产生的劳务费用，共元,大写千佰拾万元整（其中正飞建工集团借支壹佰万元整）但是应在公司督促下付清在这期间所产生的各种机械、钢管、扣件租赁费用以及人工费用后，所余剩的款项在本工程完工保修期后三月内付清。
三、现根据《临沧市本级、2011年保障性住房建设项目》指挥部工期要求，你方已经不能按工期要求完成此项工程任务，甲方依据《建设工程责任承包合同》第十五条的《违约责任》第二条《工程转包或分包》、第三条《工程质量》、第四条《关于工程工期》、第五至十条条规定。
四、甲方已经于2013年月日以前拨付乙方工程款项4340万元，按合同价已经超拨进度款，现请乙方及时与甲方办理劳动合同解除及劳务关系转出手续，并及时结算清2013年月 日经前所有的
劳务经济纠纷；所有机械移交甲方在2013年月日后的机械租赁费用由甲方承担，不与乙方发生任何关系。
五、甲乙双方解除劳动合同后，乙方不得做任何有损甲方形象或利益的行为，否则甲方除有权停止向乙方支付本协议约定的全部款项外，还有权追究乙方相应的法律责任。
六、甲乙双方解除劳动合同后，甲方不得以任何方式对乙方进行诋毁、诽谤、恶意中伤、及任何有损乙方形象或利益的行为，否则乙方有权追究甲方相应的法律责任。
七、在乙方离开后，在任何情况下乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的商业秘密。
1、保密内容
（1）甲方的交易秘密，包括商品产、供、销渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期；
（2）甲方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略；
（3）甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；
（4）甲方的技术秘密，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果。
2、违约责任
（1）在保密协议期内，乙方违反本协议的，应按甲方管理制度
规定接受相应处罚。
（2）在保密协议期内，乙方违反本协议，给甲方造成损失的，应赔偿全部损失，返还保密费并处1200元的罚款。
（3）在保密协议期内，乙方违反本协议，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、争议
甲乙双方因履行本协议发生争议，协调未果的，可向甲方所在地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院提出上诉。
八、补充说明：
由于乙方从事本公司劳务总承包人，对本公司经营发展起着非常重要的作用，该工作未交接清楚势必会导致公司工程建设等工作出现断层，会给公司带来一定的经济损失和声誉损失，为了保障公司经营的连续性和正常发展，乙方必须其所有劳务费交接清楚，由双方共同交接完毕签订确认工作交接清单。
若在乙方劳务承包协议截止时，以后发生任何经济纠纷均与本公司无关，乙方并得承担所有甲方的一切经济损失赔偿。
八、甲乙双方没有其他争议。
九、本协议一式五份，甲方执三份、乙方执二份，自双方签字盖章之日生效。
甲方：XXX集团有限公司乙方：
代表人：代表人：年 月日年月日
