合同协议书
甲方（全称）：江西省宏发路桥建筑工程有限责任公司g106汝桂公路汝城段 乙方（全称）： 韶关宏大爆破有限公司（代表人：朱旭平）
1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项
协商一致，订立本合同。
2、工程名称：g106汝桂公路汝城段a2标段
3、工程地点：k11+980～k21+400
4、工程内容：爆破石方开路基（数量由甲方按设计图纸为依据，以实际验收方
量为准）
5、开工日期：2011.04.20 竣工日期：2012.05.30
6、承包方式：
（1）、甲方按包工、包机械、包火工材料油料等全包给乙方，单价每立方米 11元（自然方）。全线所有整爆破段或零爆段（包括认定的和未认定的）价格一
至，不予以调整。
（2）、工程计量由甲方按设计图纸为依据，以实际验收方量给乙方，超爆
不给予计量。
（3）、雷管、炸药等物品由甲方代购，甲方保管，乙方每天根据施工需要领
取。
7、甲方责任：
（1）、甲方应及时向乙方提供边桩、路基高程等施工资料，并派挖机及时为乙方及时清理爆破后的工作面，保证乙方正常有效施工。
（2）、甲方负责解决红线内的征地、青苗纠纷，保障路面畅通，不得影响乙方正常施工。
（3）、甲方协助乙方在现场搬运移动设备，在过程中发生意外损失，双方各负其责。
8、乙方责任：
（1）、乙方必须按甲方的工期要求按期完成，不得误工。否则甲方有权给予一定处罚。
（2）、如果发生由乙方操作不当造成土石方塌方，其后果由乙方负责。
（3）、爆破飞石所造成的损害由乙方承担，甲方概不负责。
（4）、乙方必须确保施工人员安全，施工时必须戴安全帽、身穿反光服，施工路段必须安放时显的爆破施工安全标志。
（5）、乙方当天领取的雷管炸药等物品未用完的，应交回甲方保管，不得买卖、转借遗失等，如有以上现象发生情况，一切后果由乙方负责。
（6）、乙方及在施工过程中必须服从甲方、监理、业主的指示及安排。
9、工程质量标准：
（1）、乙方爆破的片石满足本合同段构造物施工需求（涵洞、挡土墙、坡面防护及排水工程），单个片石重量小于150kg的片石应控制在片石总量的70%以上。
（2）、乙方应严格按设计图纸及规范施工，爆破成型的路基边坡（按普通边坡）、宽度、横坡、纵坡等应符合设计要求。若因乙方未按设计图纸及规范施工，引起的工程返工的一切费用，由乙方负责。
10、付款方式：甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式每月支付按项目部计量的工程量的70%（甲方在此支付款中相应扣除当月为乙方代购雷管、炸药等的款项）；余下的工程总量的30%工程款在工程交工验收后一个月内支付给乙方。
11、安全施工 11.1乙方应遵守作业严格按《建设工程安全生产管理条例》及gb 6722－2003《爆破安全规程》等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，削除事故隐患。乙方在施工过程中如发生事故或造成第三人事故，每次事故在20万以内的费用由乙方负责，超过20万的费用甲方只负责2000元。
11.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
12、安全防护 12.1乙方在机械设备、燃料、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经安全工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
12.2乙方必须按照项目部制定的安全防护措施采取有效的防护措施，防护所用材料（标志、防护网及现场操作人员的劳动防护用品）由乙方自理。 12.3在本合同段交通未封闭前，乙方须按项目部要求进行现场交通维护，交通维护人员由乙方提供，并提供有效的安全标志，费用由乙方承担。
13、保险 13.1工程开工前，乙方为建设工程和施工场内的所有人员及财产办理保险，并支付保险费用。 13.2运至施工场地内用于工程的材料和设备，由乙方办理保险，并支付保险费用。 13.3乙方可以将有关保险事项委托甲方办理，费用由乙方承担。 13.4乙方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
14、违约：在整个合同段构造物施工期间双方不得提出任何理由和要求停止施工，否则处以伍万元的违约金。
15、本合同一式三份，具有同等效力，由甲方贰份，乙方壹份，双方未尽事宜协商解决。
甲方： 乙方：
签名（盖章）： 签名（盖章）：
日期： 日期：篇2：爆破石方合同协议
爆破石方合同协议
甲方：内蒙古省际通道工程项目********施工合同段项目经理部 乙方：
为加快********施工合同段工程项目的顺利进行，现甲、乙双方协定进行石方爆破，为甲方提出松散碎石土，经甲、乙双方协商达成一致，合同条款共同遵守，内容如下：
1、甲方为乙方提供公安机关指定的爆破所需雷管、炸药，金额从乙方总价中扣除。
2、甲方为乙方提供有效的工作断面，在石方爆破后及时拉走碎石料，尽快为乙方提供工作面。
3、甲方派出安全人员，监督乙方在爆破中所进行的每道工序并有权提出整改措施，乙方应无条件服从，共同维护施工安全防范措施。如乙方违反安全操作规程而引发人身伤亡事故，甲方不承担由此而发生的经济损失和法律责任。
4、乙方承诺在合同期间，应遵守安全操作规程，不违章作业，乙方在施工过程中，应服从甲方的指挥和进度计划，为甲方提供合格的碎石土。
5、乙方在施工过程中，注意保护环境，加强人员安全培训，如发生人身安全事故，由乙方自行解决，甲方不负担任何形式的法律责任及经济赔偿。
6、甲、乙双方约定，以山体体积为最终结算数量，此山体 体积为 m3，
甲方乙方 元/m3 ，
合计 ￥ 元；
大写 元。
7、乙方经由甲方领用的与工程相关材料及器具均作为乙方成本部分，从工程款总量中扣除，
8、付款方式：甲方根据乙方工程数量的60%付款, 每 月计量后支付,剩余部分待工程结束后一次付清。
9、其他未尽事宜，双方协商解决。 10．本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自签定之日起生效。 11.附件：
甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日篇3：爆破合同范本
工程爆破合同书
甲方： (以下简称甲方) 乙方： 信阳泓基爆破有限公司 (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同范本法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同范本并共同遵照执行。
一、工程概况 1.工程名称：
2.工程地点： 河南省信阳市平桥区 3.工程范围及内容：
1）施工段落或桩号：由甲方指定具体施工地点 2）施工内容： 路基土石方爆破及边坡等其他爆破
详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）
路基土石方爆破及边坡、水沟等其他爆破：负责办理与公安部门、民爆部门有关的爆破方案报批和爆破器材购买手续，炸材的采购，爆破器材的采购、使用、现场管理、回收及退库，石方爆破设计，钻眼，装药，堵塞，连线，警戒，起爆，爆后检查，清除瞎炮，石方的解小等与爆破有关的一切工作。
本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。 4.工程量：
工程数量及计算方法：以甲乙双方现场实测的石方分界线与设计线计算的实际爆破的石方量为准，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，并经甲方工程部门、经营部门核算及符合本合同规定计价条件的工程数量为准。计算方法采用平均断面法计算。 5.工期： 2006年6月15日至2006年12月30日。如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。
二、工程造价及付款方法 1.工程造价：
路基石方爆破单价 元/ m3 (人民币： 元整)，本单价为完成上述爆破工程内容所需的所有人工费、机械费、水电费、排污费、环保费、维护和养护费、进出场费、临建费（包含食宿费）、管理费、安全文明设施费、文明施工、利润、税金及其它支出的综合费用，以及合同明示的一般风险责任（业主拆迁、恶劣天 气原因、设计变更、不可预见因素造成的窝工）和义务费用，不包括炸药和雷管的材料费和运输费。合同期间其他部位爆破按照路基土石方爆破单价的约定执行。
实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。
工程合同范本一经签定，不受任何价格调整影响，按合同范本标准进行结算。 2.付款方式：
本合同范本签字生效后，乙方进场后，甲方付乙方 万元工程款，用于前期运 作；甲方垫支本工程所需炸材、油料、生活费；每贰万方结算一次，乙方完工后甲方一次性付清余款。（甲方保证及时结算，因甲方资金不到位造成工期延误，乙方不承担责任。
三、工程量核算与确认： 1.爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签 字后确认； 2.施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加），则该新增工程量以工程签单的形式经双方现场负责人签字确认，单价不变； 3.实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
四、质量、安全及验收：
1.乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高； 2.乙方爆破块石大小满足机械清运要求。 3.乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。
4.本工程质量等级：
5.现场代表：甲方、乙方、监理方 。
五、双方责任
甲方责任：
1）负责周边关系的协调，协助乙方在爆破过程中的安全警戒任务； 2）甲方机械配合乙方施工，确保工程顺利有序的完成 3）在爆破作业时必须听从乙方管理人员的指挥； 4）协助相关手续的报批；
5）负责提供施工过程中的技术参数； 6）负责爆破震动所引起的纠纷
乙方责任：
1).积极配合甲方工作，确保甲方施工进度； 2).负责爆破方案的制定，配合有关部门的安全检查； 3).加强爆破物品的管理，负责炸药的购买、领用、退存、安全等工作； 4).乙方委派爆破施工技术人员进行爆破作业及管理； 5).因爆破引起的伤亡事故，由乙方全权负责。
六、附件：
1．本协议经双方签章后生效。 2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院裁决。 甲方（盖章）： 乙方（盖章） ：
法定代表人： 法定代表人：
授权代表（签字）： 授权代表（签字）： 年 月 日 年 月 日篇4：土石方爆破合同 土石方爆破合同
重庆建工集团第七建筑有限公司以下简称甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，鉴于贵州金康源投资有限公司与湄潭县绿色食品工业园签订的施工合同，双方就源潭县绿色食品工业园
二、三号道路爆破工程，管网沟槽爆工程，碎石场的爆破工程分包给乙方施工，具体事项经双方协商达一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：湄县绿色食品工业园二三号道路工程
2、工程地点：湄潭县绿色食品工业园
3、工程范围：涉及
二、三号道路，边坡，管网沟槽和碎石场，填筑料场取料爆破工作，爆破后粗石放改炮均在工作范围内。
4、工程量：涉及
二、三号道路的边坡，管网沟槽工程量按施工图计算，不增加任何系数，碎石场，填筑料取料场按运出数量计算。
二、工程内容及工期
1、工程内容:涉及
二、三号道路，边坡，管网沟槽和碎石场取料爆破工作，爆破后粗石放改炮，清理松石选炮位，
钻布孔，眼装药，堵塞，联接起爆网络，安全防护覆盖，警戒，起爆，排除爆破除情，岩石爆破、碎渣清运由甲方自行运输。
2、工期：暂定2012年6月1日至2013年6月1日。
三、机械设备及其它
1、乙方自备其承包工程范围内所需的工具及机具，工具及机具数量必须满足工程进度要求，设备所发生的费用由乙方自理。
2、乙方负责自备发电机、配电箱、电线、电缆、机械设备等。用电必须符合现行规程、规范、安全及文明施工的要求。
3、工程施工中所需的低耗物品由乙方自理。
四、工程造价及付款方法
1、工程造价
（1）道路、边坡、碎石场取料，填料场取料，每方米爆破造价为7.50元。
（2）管网沟槽每立方米爆破造价为18.00元。
（3）本工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，必须按本合同标准进行结算。
（4）本造价包含爆破的人工费、机械费、爆破炸药、雷管及其它材料费，安全保护费和因安全产生的一切费用、文明施工费、创卫、临时设施费、夜间施工加班费、高温补助费、施工管理费、配合测量与其它施工单位配合费等所有费用。
2、付款方式：
（1）工程款支付方式：现金或转账支票（乙方必须出具相应的劳动务发票）
（2）工程款支付金额的时间
（1）开工之日起，每月按80%款项支付工程进度款，工程结束后全额支付。
3、工程款支付时，扣出施工中发出的返工损失材料费，违章操作罚款。
五、工程量核算与确认：
爆破施工前，甲乙双方按照设计施工图要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，一律不增加任何工程量。
六、质量、安全及验收
（一）工程质量
1、乙方必面熟悉图，按施工图进行爆破，沟槽爆破时必须满足设计要求深度，但深度和宽度不得超挖，若超挖，其超出设计部分由乙方自行负责。
2、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作；
3、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作，甲方在施工质量等方面给予相应的指导，随时进行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿全部经济损失。
4、乙方爆破块石大小应满足机械清运要求和施工图填筑要求，石块直径最大不大于300mm。
（二）安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格照相关国家颁发的爆破安全操作规程王族了工，严禁一切事的入发生，杜绝重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。
3、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。
4、乙方若在施工中发现乙方未按国家相关安全文明规范要求进行生产作业的，首先进行教育、整改、直至合格、对于经教育、整改无效者甲方有权对乙方进行经济处罚（视情节轻重罚款，金额为200元/次）。必须做到安全生产。
5、所有特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供作业人员上岗证复印件。
6、安全要求建立健全安全保证体系，是做好安全工作的重要前提，各级管理人员要严格抓好落实。
7、进入施工现场人员必须佩带符合安全要求的安全帽。正确使用劳动保护、防护用品。乙方购臵的安全帽等防所用品必须具有安检证明。出厂合格证明书，购买的安全防护用品不能满足国家相关规定时，甲方有权重采购，将费用加工费中扣除。
8、乙方必脚面 严格服从安全员的指导管理，如有违章
作业，质安员有权对其进行处罚，甲方管理人员对质理和安全方面的罚款，从乙方工程款中扣减，当月结账时扣除。
9、如发生安全事故，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，按以下办法处理：
（1）爆破期间，所有安全事故的发生及周边安全和因放炮引起的赔偿和各种费用增多由乙方自行负责，并承担相应的法律责任。
10、所有的安全警戒线、标识、标牌由甲方提供，乙方按标准设臵，严禁无警戒信号施爆。
11、严格控制装药量，起爆时警戒必须满足规范要求距离（200）米，同时对当地村和村的生畜加以保护。
（三）爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，所有爆破从业人员必须持证上岗，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、发电机具等），乙方在开工作业前，必须对从业人员进行全面的施技术教育入技术交底，以及安全技术交底，做到每个人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作；乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从甲方现场施工员的指导，测量、放线、技术资料由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！
2、爆破炸药材料的管理：乙方必须全面配合甲方和当地公安机关的有关炸药材料管理的各项工作，并全面遵守国篇5：爆破合同样本
项目工程) 露天土石方爆破工程
施 工 合 同 书
合同编号：_______________ 发包人：
承包人：
二o一一年 月 日
露天土石方爆破工程
施工合同书
发包人(全称)：以下简称“甲方”) 承包人(全称)：以下简称“乙方”) 签订时间：2011年____月____日
签订地点：四川省广元市
经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况 1.1工程名称：
1.2工程地点： ； 1.3工程内容： ； 1.4爆破工艺： 松动爆破 。
2、承包范围
2.1指定范围内的露天土石方爆破施工； 2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面； 2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理； 2.4爆破总量为： ；
3、合同工期 3.1合同工期总日历天数为： 个月； 3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准； 3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒 1.2立方以上乙方负责改小，块粒1.2立方以下乙方不负责。 4.2发包人以图纸或以双方实测工程量为结算依据。
5、合同价款及支付方式 5.1合同价款： a、页岩 /立方米（不含税）； b、沙岩 /立方米（不含税）； c、页岩沟槽和基础 /立方米（不含税）； d、沙岩沟槽和基础 /立方米（不含税）； e、以上单价都不包括任何税费，不提供任何票据。 5.2在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 5.3乙方进场后，甲方支付给乙方炸材预付款 元整。乙方开始施工，甲方在施工过程中保证乙方的炸材用款。若甲方不支付炸材款所造成的损失乙方不负责，并赔偿乙方的民工工资。甲方每月给乙方按乙方完成工程量的90%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
5.4验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、责仸与义务 6.1发包人责任义务 6.1.1发包人向承包人提供以下资料：爆破申请、项目立项文件、中标通知书、施工图纸、施工单位资质等资料各四份（复印件加盖鲜章）。 6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。 6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。 6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。 6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。 6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。 6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。 6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。 6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和
机械款。
6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。 6.2承包人责任义务 6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。 6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。 6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。 6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。 6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。 6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。 6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。 6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
