瓦工班组承包协议
甲方：有限公司项目部
乙方：，身份证：系瓦工班组负责人
为保证工程质量和施工进度，明确双方责任，甲乙双方本着平等互利的原则，依据相关法律法规，结合工程具体情况，特制订本协议，以资共享遵守。
一：工程概况：
1：工程名称：2：工程地点：3：合同工期：4：质量等级：
二、工期要求：乙方应组织好施工人员，具体分部分项工程施工时间要与各工种紧密配合，严格执行甲方制订的施工进度计划。如延误施工进度计划，每延误一天，乙方按元/天承担违约金。延误工期给甲方造成损失的，乙方另行赔偿。班组长每天要到岗。不服从管理罚款元/次。罚款不需要班组长签字认可。
三：承包方式和承包价款
乙方包工不包料瓦工工程施工，经甲乙双方协商，施工价格为：
2；
2。
四：承包范围
1：该工程图纸范围内所有瓦工工程量。保持施工场所及道路每天整齐干净。
2：该工程包括施工现场所有硬化和卫生；生活区及现场所有瓦工杂活及围护。施工搅拌机（含搅拌机）等以下所有施工机具、内脚手架、二级配电箱以下电源线箱等均由乙方承担负责。
3：该工程包括基础土方及排水工程、砼浇筑、内外墙体、屋面工程、楼地面、室外散水及室内外所有卫生。
4：乙方包班组人员工资，包施工质量、安全。所有人员生活自理，并负责验收通过。 5：该工程不含楼地面水泥砂浆面层。必须保持每次砼浇筑成型的质量和观感。每次浇筑完工并清理干净砼。
五：价款支付与结算
不支付预付款，价款支付为每栋完成正负零以下工程付元。主体完工付元；工程竣工验收合格后付至总价款% ，余款在扣除5%保修金后在天全部付清。现场工人工资由甲方跟踪管理发放。保修金在保修期满后10日内一次性付清。
六：工程验收
施工过程和竣工验收必须执行国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》。如建设单位、监理单位或质监部门要求返工的，乙方必须无条件负责返工。由此造成工程延误的，除按约定支付违约金外，给甲方造成损失的还应予以按实赔偿。甲方造成的损失包括但不限于：
1、返工造成的材料损失；
2、返工导致工期延误，造成甲方对建设单位承担的违约责任及赔偿损失；
3、返工造成的其他损失；
七、双方责任
7.1 甲方职责
7.1.1对工程的质量、安全进行监督。
7.1.2 提供施工现场所需的生产用水、用电，水、电费用由乙方承担。
7.1.3 负责与建设单位的沟通与联系，协调处理外部的关系。
7.1.4 负责提供施工所需的材料，制定限额领料规定，对乙方的浪费给予相应的处罚
7.2乙方职责
7.2.1、乙方必须按规定配齐工人员，聘用班组人员由乙方自行购，进场前必须办理完善各项用工手续，工人必须证件齐全，如身份证、务工证、暂住证，一切办证费用由乙方支付。
7.2.2 乙方必须每天在施工现场，保持全天制，跟班操作，否则按相关条款处罚。
7.2.3 乙方在施工过程中应严格按照《建筑工程结构施工规范》要求进行施工，确保材料使用正确，总损耗量不得大于规范要求，否则超出部分损失全部由乙方承担；做好材料节约工作，杜绝随意浪费，一经发现对乙方给予材料原价5—10倍的处罚，对屡教不改情节严重的，甲方有权终止合同责令乙方退场，对乙方按已完工程量50%结算。
7.2.4施工中乙方所需材料必须提前10天报计划给甲方，否则因此造成的停工、窝工由乙方自行消化，并承担甲方的机械、周转材料的租赁损失费。
7.2.5如施工错误所造成的材料等损失均由乙方负责赔偿，按实际返工时材料采购价格计算。
7.2.6乙方必须自筹资金，保证班组人员工资发放不拖欠，在结算承包价款时，乙方应提交所有班组人员工资发放的花名册及登记表，否则，甲方将不予结算承包价款；如因拖欠人员工资等问题导致工人上访、投诉、仲裁、诉讼等纠纷的，乙方必须无条件承担全部损失；甲方垫付乙方班组人员工资的，乙方应从甲方垫付之日起，按垫付额的日万分之六支付利息给甲方。
7.2.7由于班组人员工资拖欠问题引发纠纷，导致班组工人到甲方公司、项目部上访的，甲方按上访人数每人次给予乙方200元处罚，到县级及县级以下部门上访的，给予每人次500元处罚，到市级或以上部门上访的，给予每人次1000元处罚。乙方还应承担有关部门
对甲方给予罚款等造成的一切损失。
八、工程质量管理
8.1 乙方应严格按照国家建筑工程施工及验收规范进行施工，做到精益求精，确保工程质量达到本承包约定的质量等级。
8.2要求乙方确保甲方、建设单位、监理单位、质检站对每次验收能一次通过，否则，出现一次验收不能通过的给予乙方处罚1000元，出现二次验收不能通过的给予乙方处罚5000元，出现三次验收不通过的，甲方可按本协议约定将乙方清除出场，已完工程量按50%结算。
8.3 乙方对施工的工程质量负全部责任，每道工序必须经检查验收合格后才能进行下一道工序施工，如出现质量问题造成返工的，所造成的工料费用、工期延误及其他损失均由乙方承担。
8.4监理、建设单位、总包或质监部门每次对工程进行验收时，乙方必须到场，负责与验收方沟通，如因施工质量问题造成甲方产生的额外费用均由乙方承担，直接从乙方承包款中扣除，无需乙方签字，甲方口头通知乙方即可。
8.5乙方施工的工程质量保修，按甲方与建设单位建设工程施工合同的约定执行。对属于乙方保修责任或保修范围的，乙方在接到甲方通知后两日负责安排人员进行保修，并确保维修合格，否则，甲方有权另行安排人员保修，所产生的费用由发包单位或总包单位或监理单位确认后可直接作为乙方承担费用的依据（无需乙方签字认可），全部由乙方承担。
九 施工现场管理
9.1 乙方必须坚持安全第
一、预防为主的原则，严格执行甲方的安全管理制度。
9.2 乙方班组人员必须严格按照施工安全规范，遵守《安全生产操作规程》，并做到文明施工。
9.3 乙方工人在施工过程中，如遇有安全隐患时应及时向甲方提出，由甲方安排妥当后方可施工，否则一切后果及损失费用由乙方自负。
9.4 乙方人员应按规定戴好安全帽和检查好安全措施后上岗，坚决杜绝乙方工人违规操作及野蛮施工，如因乙方工人违章操作、自身安全保护意识不强或不顾他人安全所发生的安全伤亡事故，所产生的一切责任和经济损失均由乙方自行负责承担。
9.5乙方必须对所有参加施工人员安全文明施工的教育，争创文明工地，施工中物料堆放保持整齐有序，施工现场要做到随做随清，做到工完场清，竣工结束做到归类堆放，如有损坏、丢失乙方要负责赔偿。
9.6杜绝工作期间饮酒、中午和晚上加班期间班组工人饮酒，乙方人员在现场打架斗殴、
喝酒闹事的，每发现一次，给予乙方处罚500元。
9.7对于班组人员发生的人身伤亡事故及其他纠纷，乙方必须及时处理并做好赔偿等善后事宜，并承担所发生的一切费用和损失。
9.8确因工程需要，乙方必须按甲方要求组织人员采取赶工措施，如加班、增加班组人员等，所发生的费用由乙方自行解决和承担。
十、其他
10.1本工程在施工过程中出现下列情况之一时，甲方有权立即解除本协议，乙方人员必须立即退出施工现场：
10.1.1班组工人数量不能满足施工要求且素质差（指工人数量明显不够，技术水平明显不符合要求，不能按施工进度计划及质量要求履行本协议）
10.1.2发生重大质量、安全事故或严重违反本协议的有关约定。
10.1.3乙方不听指挥，不接受甲方、建设单位、监理单位的质量、安全监督，并明显留有质量、安全隐患不整改的。
10.1.4乙方因受到法律追究或其他原因，无法履行其职责的。
10.1.5乙方主动提出解除本协议
10.2因上述10.1条原因解除本协议的，甲方在书面通知乙方后三日内，乙方必须主动完成全部退场工作，逾期视为乙方同意甲方采取任何手段强制乙方退场。乙方退场应做好已完成的工程交接工作，做好资料、材料等移交、清点工作，承担该项目的处罚责任，并承担由此而造成的工期延误、质量等损失等一切法律责任。
10.3 解除协议时，对乙方所完成的工作量按50%结算，其余作为甲方接管施工费用和企业信誉损失费用。
10.4 甲方本协议约定支付给乙方工程款之前，应先扣除乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等按约定乙方应承担的费用。
10.5 乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等按约定乙方应承担的费用超过乙方工程款的，乙方应就承担的款项向甲方承担付款责任。
10.6 本协议约定的对乙方的处罚直接从乙方承包工程款中扣除，无需乙方签字认可，甲方仅口头通知乙方即可。
10.7双方未尽事宜，可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方与建设单位或总包单位所签订的建设工程施工合同及补充协议的相关条款约定，乙方已经全部知悉并充分了解。
10.8本协议是双方真实意思表示，没有任何重大误解、显失公平、欺诈或胁迫的情况
存在。
10.9本协议履行过程中发生纠纷双方友好协商解决，协商不成的，可向甲方住所地人民法院起诉。
10.10 因本工程所引起的乙方班组人员与甲方之间发生的诉讼、仲裁（劳动仲裁或经济合同仲裁）或纠纷的，乙方应负责处理，承担由此引起一切后果，并按照下列情况处理：
10.10.1甲方委托代理人参加诉讼、仲裁或纠纷处理，上述代理过程中发生的一切费用（包括但不限于诉讼过程中所产生的评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行、律师代理费、差旅费等全部费用）均由乙方承担；
10.10.2所有诉讼、仲裁、纠纷处理等结果所产生的法律责任全部由乙方承受，如裁决或纠纷处理结果甲方承担责任的，均由乙方予以履行，乙方不履行的，甲方履行后，有权向乙方全额追偿，并可要求乙方按照甲方履行数额的10%赔偿损失给甲方，同时，甲方起诉乙方进行上述追偿和损失赔偿的，其诉讼过程中所产生的评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行、律师代理费、差旅费等全部费用，均由乙方承担。
10.10.3甲方财产被查封、冻结、扣押的，乙方应当及时提供相关财产，作为解除查封、冻结或扣押措施的担保，否则，自被查封、冻结或扣押之日起至解除上述查封、冻结或扣押之日止，乙方每日按照被查封、冻结或扣押财产数额的日万分之五赔偿甲方损失。
10.10.4甲方财产被人民法院强制执行的，乙方应当全额赔偿，否则，自被执行之日起，乙方按被执行财产数额的日万分之六赔偿甲方损失。
作为乙方保证人，对乙方履行本合同承担连带责任，保证期限为主债务到期后满二年；同时，有关合同通知的内容对于乙方担保人也当然同样适用。
十一、通知
11.1本协议的任何一方发出的通知，应以中文的书面文字为准，通知日期以通知发出日为准，收件地址以本协议所列地址为准。
11.2本协议一方向对方发出的通知，下列情形视为已经送达：
1、该通知已经交付对方；
2、该通知以邮递方式发出后7天的；
3、以传真、电话或其他类似方式通知后，对方以适当的形式确认的。
11.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起5日内，以书面形式通知对方；否则，由此引起无法通知或通讯的，自邮递之日起7日内，视为对方收到。
十二本协议自甲乙双方签字或盖章后生效；本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话： 联系地址:联系地址: 邮政编号:邮政编号: 联系人：联系人：
乙方保证人：
联系电话：
联系地址:
邮政编号:
联系人：
年月日
