湖南电力职工温泉疗养院10KV配电间高压设备大修及检修
试验承包合同
发包单位（以下简称甲方）： 湖南电力职工温泉疗养院
承包单位（以下简称乙方）： 湖南省新湘送变电建设有限公司
经双方协商，确定乙方为甲方湖南电力职工温泉疗养院10KV配电间高压设备大修及检修试验承包单位。为明确双方在高压设备调试过程中的权利和义务，圆满完成本工程的施工任务。甲、乙双方经过磋商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方订立下列合同条款，供双方共同遵守执行。
一、工程主要内容
湖南电力职工温泉疗养院10KV配电间高压设备大修及检修试验工程，具体项目见附件一。
二、工程承包价款
本工程价格按附件二中的价格打六折，含税总价款为人民币陆万捌仟贰佰玖拾贰元整（￥68292 元），如在检修、试验中发现需要更换的设备或配件，由甲乙双方再另行协商增加需要更换的设备或配件的费用（乙方只收取材料费用，不另收取上门服务费、检测费、安装调试费等）。
三、工程承包范围
湖南省电力公司灰汤疗养院10KV配电间高压设备大修及检修试验项目清单表中的二十九项。
四、施工依据
按照甲方要求及国家电力部门的施工规范要求进行施工。 五、工程验收
乙方在甲方的设备现场进行大修、检修、试验，乙方出具由长沙电业局天心配网所检修试验的高压试验报告。 六、工程工期
工 期：合同签订后一个月内完工，因不可抗拒条件（自然条件），乙方应向甲方申请工期顺延。
如甲方未及时提供工作面原因等造成乙方停工，则工期顺延。 在施工过程中，如乙方工作质量不合格，工期达不到本工程要求的，经甲方下达整改命令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除合同。 七、施工准备
乙方必须在合同签订后7天内备料，及早进入施工现场，甲方在合同签订后对施工准备工作进行检查，乙方必须按照规范进行施工。
八、双方责任
（一）甲方责任
1.监督工程质量及施工进度。
2.施工时，甲方安排人员配合施工定位的有关事项。 3.负责设备大修、检修试验时设备停送电操作。
（二） 乙方责任
1、负责与供电部门的协调工作及供电接火，送电等手续的办理。
2、遵守国家、地方政府的法律法规和甲方的施工调度指挥。遵守甲方工程规章制度，服从甲方组织领导。
3、严格按照有关施工规范要求进行施工，确保工程质量
4、由于乙方施工造成的质量事故或返工，费用由乙方承担。
5、由于乙方不按合同约定，中途故意停工以及乙方所办手续不能到
位或无承包此工程的资质不能正常施工所造成的一切损失均由乙方承担并负责赔偿甲方损失。
6、乙方切实做好安全防护公正，严守安全操作规程，确保人身安全。由于乙方施工所造成的一切人身及设备安全事故（包括给甲方或第三人造成的财产损失、人身损害等）均由乙方负责并承担赔偿责任，切实注意交通安全，施工人员在路上的交通事故同样由乙方自负，甲方概不负责。
7、文明施工，保持施工现场整洁，及时清理施工现场，做好卫生工作。
8、乙方必须服从甲方现场人员管理，接受甲方检查和监督。
九、工程款的支付
工程完工验收合格并出具由长沙电业局天心配网所检修试验的高压试验报告三份后七天内一次性付清。 十、违约
1、乙方施工质量达不到国家及相关行业质量标准，乙方应向甲方支付合同价款20%违约金，因此造成全部损失由乙方承担责任。如果乙方支付违约金额不足以弥补甲方的损失时，乙方还应对未能弥补部分的损失予以赔偿。
2、乙方延误的工期，按每拖延一天支付总承包价1%给甲方，但工期延误费不超过总承包价的20%。 十一、争议
施工中出现的争议或纠纷，双方应通过协商解决，协商不成可提请市建设行政主管部门调解，调解不成的，双方约定向本项目所在地人民法院提起诉讼。 十二、合同生效及其它
1、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后，即开始生效。
甲方：乙方：
法定代表人：委托代理人：年日法定代表人： 委托代理人： 年月日
开户银行：
帐号：
营业执照号码：430381000005709税务登记证号码：430381190012538组织机构代码证号码：19001253-8
月
