推荐第1篇:劳务分包协议书
劳务分包协议书
发包人(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,本着平等自愿、
诚实信用的原则,经友好协商,就装修工程由乙方分包施工事宜达成如下协议,以便双方共同遵守执行。
一、工程地点:
二、分包方式:由乙方包工包料(甲方提供沙石、水泥、垂直运输,主要机
械设备用具,乙方自带工作需要的小型工具,如:水泥钢钉、胶水、水泥浆机等,用具如搓板、水平尺、刮尺、阴阳角尺、吊锤、胶板、水平管、铁线、胶管等)。乙方不能再进行转包,否则甲方有权终止合同,工程款按实际工程量60%结算。
三、分包项目名称、工作内容及单价:
1、按工,其工作内容包括:
1、外墙面:水泥砂浆抹面(包括所有线条装饰,外墙
伸缩缝切缝及压条能滴水线);④屋面女儿墙压顶、补卷材防水凹槽,凸出墙面
及天面的构件、飘板、飘窗、装饰线条、滴水线、艺术品等的砂浆抹面;
2、
已定施工图纸及会审记录的其他抹灰项目(不含砂浆表面的镶贴面,如有,另
项计算);
3、入户门、窗边灰缝的细部处理,包括超宽厚的抹灰;
4、阳台栏
杆安装后补洞处理;
5、伸缩缝的细部处理;
6、屋面抹灰,阳台栏杆地脚线,
反边、夺顶等抹灰。
8、上下人货梯外墙等抹灰。
2、合同签订后因变更等原因造成抹灰工作增加的,可与项目部协商单价,
但不可以拒绝施工。
甲方按实际外墙抹灰面积计算给乙方每平方米第1页,共7页
推荐第2篇:劳务分包协议书
劳务分包协议书
甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,经双方友好协商,达成一致,订立本协议。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:。
工程规模:
。
二、劳务承包范围
1、承包内容:
2、工作范围:
承包方式及工价
1、按(何费用,总(工日数)经审计定案后的(工日数)为准。
2、施工用机、工具和机械设备均由承包人自负。甲方按经审计定案后承包总价的5%作为机械使用补贴费给承包人。机械设备的日常维修、保管及所有权均属承包人所有。
- 1 -
四、承包费支付方法
1、承包款按每月经业主、监理审定,总包支付的进度款折算成承包人当月应收劳务费总价的80%计取。
2、工人每月发放的工资,承包人造册由项目部从当月支付款中先予扣除,统一发放到每个工人。
3、当月的支付款扣除发给工人工资后,余额由项目部支付给承包人。
4、工程竣工决算审计定案后,付至承包款的95%,余下5%尾款作为工程质量保修金。保修期满扣除其他应扣款后,余款一次性无息返回给承包人。
五、材料供应管理
1、工程用材料按施工图含量,根据施工进度由承包人分期分批有计划从甲方仓库领用。施工用料按施工图甲方测定的含量±2%范围内包干使用。节余归己,浪费赔偿。必须做到精心施工,妥善保管。
2、甲方组织批量材料、设备进场时,按材料、设备使用的种类由相关工种或几个联合工种一起卸料搬运至仓库,装卸料所用加班工时已包含在承包基数中,不能另行计算加班工时。
3、从甲方现场仓库领用或退回材料、设备,甲乙双方必须认真履行签字手续,明确职责,留下可追溯的证据。
4、损耗性辅料、零配件等由仓库保管人员控制发放,施工人员不应该有异议。施工时应杜绝浪费,现场材料应有序摆放,严禁
乱掷乱放,每天收工时由承包人或其委托人督促施工人员清理现场,做好材料整理回收工作。
5、甲方有权不定期派人到工地现场检查,发现用料浪费行为,第一次劝阻,第二次批评,第三次警告,第四次罚款,罚金按材料价值的30~100%扣罚。对履劝不听、拒不接受甚至暴力抗拒者,除应承担一切责任外,甲方有权责令承包者将其辞退处理。如果承包者本人有此行为,甲方有权解除承包协议,对工程造成损失的应承担全部经济责任。
六、甲乙双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方负责制定各项管理制度和岗位责任,完善组织管理体
系,分工明确,责任落实,有序组织生产。
2、甲方负责组织进场施工人员的三级安全教育,统一发放劳
动防护用品(工作服、安全帽、焊工皮鞋采用收取押金,以旧换新办法),负责暂住证、胸卡的办理。
3、根据各承包体,每月完成的工作量甲方在收到业主进度款
后,按时发放劳务人员的工资。
4、甲方提供工人每年一次往返车费(仅限火车、汽车费,凭
当日有效票据经项目部专人审核后报销),无故离岗或被辞退人员,不能享受此待遇。承包者车旅费自己承担。
5、甲方每月组织一至二次项目部相关职能部门及各承包人参
加的质量、安全文明大检查,提出整改意见,并检查督促落实。
(二)乙方责任:
1、乙方应自觉遵守施工现场各项管理制度和规定,组织充裕
的施工劳力和机具设备,按总包设定的进度计划、有序组织施工。
2、乙方应负责承包范围内的安全文明生产,不准违规、违章、
野蛮施工,乙方应对施工全过程的安全文明承担完全责任,在签约同时签具甲乙双方安全生产协议书,明确双方职责。
3、乙方应保证施工机具设备的完好率,保证正常使用,不误
工期。因机具设备的短缺、损坏而影响施工进度的完成而引起的罚款,乙方应承担经济责任。
4、乙方应每月编制工程进度计划报项目部备案,此计划应符
合工程的总进度。每月的进度计划应包含计划用料数(包括辅助材料等),以及拟完成的轴线、节点位置和相应的质量、安全技术措施,修正上月的计划执行情况,并提出修正理由和采取的有效措施。
5、乙方对甲方提出的质量、安全文明及材料使用等整改意见
应无条件接受,认真执行。如有异议可用书面形式报项目经理裁决,在裁决前应先无条件执行,造成损失由失误方承担。
七、竣工资料和技术文件:
1、施工过程中的技术资料可由甲方统一填写报验,但乙方应
将施工现状和有关技术数据报给项目资料员并对提供的数据负责。
2、竣工图应在符合现场实际、真实基础上由乙方根据竣工要
求提供的份数在施工图上进行认真绘制,交项目部加盖竣工章。竣工图必须真实反映工程面貌,绘制简洁、清晰。
3、项目部下发的联系单、签证单、变更通知书等(复印件)
各承包单位必须自行妥善保管,作为今后竣工决算的依据。
4、各承包体自进场之日起,必须每天做好施工日记(记录事
由详尽、字迹清楚)竣工时随同其他竣工资料一同报项目部。
5、工程竣工后,各承包体应如实编制所完成的工程量上报给
项目部,并协助项目部编制总决算。
八、本协议一式二份,各执一份,签字之日起生效。
附件:《安全生产协议书》
甲方:乙方:(承包范围)
经理:(签章)承包人:(签章)
签约时间:二0一0年月日
推荐第3篇:劳务分包协议书
劳务分包协议书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,为确保工程进度和工程质量,明确双方责任和义务,甲乙双方经过友好协商,并结合本工程实际情况达成以下条款,双方共同遵守。
一、工程名称:山西万众热力-主厂房锅炉紧身封闭项目。
二、工程地点:羊盘村以东,杨盘街以北,万众锅炉房院内。
三、承包范围:LEV+3.38楼承板,LEV+6.88楼承板,LEV+10.88楼承板,LEV+20.88楼承板上的砼地面工程,厚度为120厚,压光、养生。
四、承包方式:大清包(人工费,垫块、小型机具)
五、工期:开工日期: ,竣工日期 ,如因甲方原因造成工期延误,工期顺延。
六、结算及付款;
计价方式:合同价款采用单项计价方式。
6.1、相关内容单价:每26元/㎡(含税价)。面积约:480m2 合款:12480元。完工后以实际工程量为准进行结算。
6.2、其余未涉及到单项工程单价,双方应另行协商。
七、付款方式:进度付款,每完成一施工段,付款一次,付款至完成工程量的80%,待所有工程完工后,一个星期内付至合同的100%。
八、安全事故由乙方负责。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
推荐第4篇:劳务分包合同
劳务分包合同
第一部 协议书
劳务作业发包人:(以下简称发包人)
劳务作业承包人:(以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、分包合同内容:
2.1本合同分包范围:
2.2本合同劳务作业内容:
3、工程地点:
4、合同价款总额元(人民币),
大写元。
5、分包工作期限
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
总日历天数为:天
6、劳务作业人数:人。
8、合同生效:
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间:年月日
合同订立地点:发包人:(合同专用章 )承包人:(合同专用章 )
委托代理人:
联系电话:联系电话:
1 / 4
委托代理人:
第二部分专用条款
9、承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不
善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失,但赔付总额不超过
合同总价的%。
9.1施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括
10、本合同价款核算规则及构成方式
10.2 本工程的合同价款采用下列第种方式计算:
(1)固定合同价款;
(2)综合工日单价。
10.3分包合同价款包含以下内容:。
10.4本工程的合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以外,不再调
整。
10.5采用第(1)种方式计价的,
合同价款中包含,其中人工费元。
10.6采用第(2)种方式计价的,综合工日单价为元/工日,共工日。
另:低值易耗材料费、工具用具费元;
10.7施工中发生的零工单价为元/工日,停工、窝工单价元/日。
10.8遇本合同终止、中止、解除时,双方约定:未形成建筑平米的劳务作业工程量的
计算方式为,计算规则为,单价为。
11、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:
11.1施工过程中,发包人、承包人应当在每月日前对上月完成劳务作业量及应支
付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料
之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方约定采取以下方式结算支付分
包合同价款:
11.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
11.1.2发包人每月日支付元分包合同价款。
12、违约责任:
12.1承包人违约责任:
12.1.1承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向发包人支付违约金
元,最高不超过合同总金额的%。
12.1.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。发包人可以要求承包人整改,承包人因自身原因无法
完成的,发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由承包人承担。
12.1.3承包人未达到约定的安全文明施工标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。
12.1.4承包人以非正当方式(包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手
段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;)向发包人提出要求的,承包人支付违约金元;如该违约金不足以弥补发包人的
损失,发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误发包人索赔违约金不受本
合同约定的上限的约束。
12.1.5 承包人内部人员发生打架斗殴等情况,应事先通知发包人,由发包人决定报
警或自行解决。
12.1.6承包人未在每月日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤
情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的,每发生一次,应向发包人支付违约金元。
12.1.7承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。
12.2一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍
应继续履行合同。
13、特别约定:
12.1承包人先有30.2.4行为的,双方约定自行为发生之日
起日内,双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
13、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各执一份;本合同副本份,发包人执份,承包人执份。
14、补充条款:
14.1承包人债权未经发包人同意不得转让。
14.2履约保证金:承包人按合同总价的%交纳履约保证金。分包工程经承包人验收合格后,退还履约保证金,不计息。
14.3发包人支付承包人工程款时,承包人应提供真实有效的发票,否则发包人有权拒绝支付分包人工程款,承包人提供虚假发票的,向承包人支付发票面值5%的违约金。
14.4由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),由此延误工期不予顺延。
推荐第5篇:劳务分包合同
钢筋工程劳务分包合同
发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)
甲方承建的 工程,乙方自原承担该工程的 钢筋工程施工任务 ,为了保证施工质量、施工安全和进度,经双方协商,特订以下条款,供双方共同遵守执行。
一、工程内容:
1、承包范围:
本工程所有进场钢筋的卸车、钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、垫块、马镫放置、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作与安装以及施工过程中放线协助配合工作;配合安全文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用及大型机械(电焊机、卷扬机、垂直运输机械)外的所有小型工具费用在内。
2、质量要求 优良工程。
二、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责各种原材料按时进场,满足工程进度的需要。
2、负责生产技术交底和安全技术交底,提供有关技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、文明生产、节约等措施,签订经济责任状。
3、负责统一规划现场的平面布置,确定临设、工地出入口、标志的设置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置。
4、按时下达月、旬短期进度计划,协调工种之间关系,合理组织分段施工作业,月终考核,兑现奖惩。
5、提供标高、定位的基准点、线,严格按内控质量标准及安全操作规程对分项工程进行检查、考核、评比、兑现奖惩。
6、搞好施工现场各种防护措施,确保施工安全。
7、按时核算和支付工资(每月10号前支付上月工资)。
8、提供食宿场所,搞好后勤工作。
(二)乙方职责:
1、对所承包的工程内容的质量、安全、进度、现场文明施工、料耗、务工人员的安排和管理负全部责任。
2、遵守公司和项目部的各项管理制度,服从甲方的统一安排、协调、指挥。
3、严格按施工图纸及验收规范、内控质量标准、安全操作规程和技术交底组织施工,不得随意变更施工图和规范要求。
4、严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工。
5、组织身体健康、责任心强、业务熟练、服从管理的人员在工地施工操作。进场人员年龄在18-50周岁之间,在进场前必须先报花名册,都应持证上岗(公司可协助办理证件,但费用自理),严禁使用童工,若发现有不符合条件的,乙方应无条件安排其退场。
6、配合和监督对施工中的各项原材料和成品进行保护。
7、每天施工完毕后,施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。
三、施工工期:
1、该分项工程的施工工期为:自 年 月 日至工程完工。
2、乙方严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工,按时完成进度计划任务不奖不惩,提前一天完成给奖金500元,延后一天罚款1000元,除甲方有较大变更或因不可抗力阻挡施工的情况下可顺延工期外,其余任何情况均不顺延工期。
四、施工质量要求:
1、该分项工程质量等级为优良(按公司内控质量标准验收)。
2、乙方对承包的分项施工内容按内控质量标准先做样板,达到要求后,才准进场正式施工操作,并保持整个分项工程都达到样板质量。在施工期间接受甲方的质量检查和监督。
3、该分项工程达到内控优良标准(样板质量),执行合同工资单价:达到内控合格标准,下降合同工资单价20%(装饰工程以户套为基段,主体工程以构件为基段);没有达到内控合格标准的,必须返工重做,乙方负责赔偿由此造成的一切损失(人工、材料费)。
五、施工现场要求:
1、乙方施工期每天必须做到活完场地清,保持现场文明、无违章违纪行为,各种材料堆放有序。乱堆放材料一次罚款100元。若发生二次清理费用,在该班组工资中扣减。
2、乙方在施工期间必须对各种原材料和所有的成品进行保护,损坏了原材料、设备和工具,则照价赔偿,对施工中的成品损坏,除按要求修补外,并处罚款100元。
3、严格按定额消耗使用各项材料,若材料超耗,由乙方负责赔偿。乙方在领料时发现有破损、不合格的材料,有权拒绝接收。
六、施工安全:
1、甲乙双方必须签订“安全生产责任书”,并严格执行公司、项目部制定的安全生产规章制度,杜绝死亡和严重事故,轻伤率不得超过5%。
2、乙方务工人员进场上班前必须进行安全知识培训,学习相关知识后方能上岗,班前甲、乙双方作好安全技术交底。凡未经安全教育而擅自进入施工现场的乙方人员,无论何种情况发生的工伤事故均与甲方无关,所有经济、法律责任由乙方承担。
3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应做好检查交验工作,并做好记录。
4、乙方应经常教育工人注意安全,严格遵守安全生产“十不准”和《安全施工细则》,严禁违章操作。若违章操作发生安全事故造成的经济责任:事故损失在2000(含)元以内,责任由乙方承担;事故损失在2000元以上,根据情况由甲乙双方按事故大小划分责任共同承担。
七、工程验收
1、乙方每月完成的实际工程量,由甲方工程负责人、质检员、乙方现场负责人共同验收实际完成工程量,由项目经理审核后结算,同时项目部有关人员对乙方安全、工期、材料耗用、文明施工、劳动态度等考核按有关管理办法执行。
2、计时工要有明确的日期、工作内容、人数及实际用工人数。
八、工资单价及付款方式:
4
1、该单项工程的工资单价是双方根据市场行情协商达成的综合价格(不分施工部位、项目名称、规格大小、施工难易等),包括劳务工资、个人安全及劳动保护费、场地内材料搬运、施工用具、分项工程成品的清洁等项费用,按 元/m2(建筑面积)计。
2、付款方式:为保证本合同的严肃性,确保工程质量,稳定施工队伍,按乙方实际完成工程量结算工资:
(1)每月付已完工程量的80%;
(2)主体工程全部结束两月后付至已完工程量的95%,留5%作为质量保证金;
(3)工程全部竣工一年后退还5%质量保证金;
(4)如遇中间无故退场,只付已完工程量的50%。
九、合同履约金
为保障本合同严肃履行,乙方向甲方交纳合同履约金 万元(已交纳意向合同保证金的,本合同签订后自动转为合同履约金),合同履行过程中的所有罚款自履约金中扣除。
十、违约责任:
1、甲方因材料组织到位不及时,出现停工待料,使乙方全部人员不能正常生产,由甲方支付乙方每人每天20元的误工费(只要可以安排半数人员能上班的都不计误工费)。因不可抗力等因素所发生的停工不计误工费。
2、在施工过程中,乙方没有完全履行职责,违反公司管理制度,按相应条款考核处罚。
3、对乙方不能达到内控质量标准或进度要求(指甲方下达的月、旬短期进度计划),首次先座谈整改,三天后还没有达到要求,则处罚款1000元,再过三天后,仍未达到要求,甲方有权终止乙方合同,并只按已完工程量的50%支付给乙方的工资,甲方另行安排施工人员。
4、乙方承包工程范围内工作内容不得转包,如发现甲方可单方中止合同,乙方已完工量不结算并扣除乙方已交的合同履约金,所有责任由乙方承担。
十一、争议的解决
本合同未尽事宜,按照《建设工程施工合同》通用条款执行。因履行本合同发生的争议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。
十二、内控质量标准和其它条款附后:
十三、本合同是双方在自愿、平等、互利的原则下签订的,双方签字后生效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
推荐第6篇:劳务分包合同
劳务分包合同
发包方:(简称甲方) 承包方:
(简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方将该建筑工程分包给乙方施工,乙方对本工程的招标文件、施现场、施工图纸、施工方案、工期经及相关工程的情况已经充分了解,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上,达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
I、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:大约万平方米
4、结构类型:框剪带商铺
5、承包形式:包工不包料
二、合同工期
1、工期:
2、非乙方原因造成的停工,工程相应顺延,乙方损失由甲方负责承担。由乙方自己造成的工程停工,乙方自行负责。
三、质量标准 工程质量标准:合格。
四、合同项目价款及结算方式
1、计价方式:按国家现有建筑面积计算元/平方米。一楼4.5米算一层楼面积。
2、工程量按国家标准建筑面积据实计算。
3、图纸如有变更,其变更部分按实调整签证,补充变更费用。
五、承包范围
钢筋工、包扎丝、包机械、电焊、主体结构内的钢筋下料制作安装及二构等等不包括车丝接头对焊接头。
六、承包方式
1、包工。
2、包工期、包质量、包安全文明施工,工完场清。
3、包冬季、雨季、夜间施工、加班赶工、并配合其他专为一施工等相应的人工降效费、施工措施费等费用。
4、乙方按标准化工地管理发生的用工和垃圾清理。
5、由于不可抗力及自然原因造成的工程中断施工的间歇时间,施工中临时停工、停电、停水和机械发生故障及所有材料供应有可能中断时间及相关单位配合引起的非正常间歇。时间,工期顺延。由于甲方原因造成的连续停工3天以上的,甲方补偿窝工费,按每人每天元补助给乙方。
6、甲方包干在施工期间个人安全设施,劳保用具及防暑降温、保暖抗旱等费用。
7、甲方提供大型机械设备、塔吊、垂直运输机、塔吊司机、止水钢板、(木工、钢筋工、制作场地)进出道路通畅。
七、工程款的支付
1、乙方从开工日期起至主体商铺封顶后甲方一次性付进度款的70%付给乙方,其后按每月工程量支付进度款70%。主体封顶后付85%;余款验收合格15天内付清。
八、甲方的权利及义务
1、负责统一规划现场所有临设、材料堆放、安全、消防、文明施工设施。
2、负责向乙方提供施工图纸、蓝图两套,并向乙方进行安全、质量、技术交流。
3、按规定及时提供属甲方供应的建筑材料。
4、负责编制工程项目施工组织总设计、制定项目管理目标。安排施工总进度计划、实施对工程质量、安全、文明施工等安全全部控制、监督和验收。
5、随时检查乙方施工设备的运行、现场管理情况,一方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修、对乙方人员违法、违纪或不服从管理的,有权处罚直至要求乙方予以清退。
6、负责施工用电的主要线缆,二级配箱主要进水管的材料和安装,主水管在每栋设两处以上,乙方在甲方指定水电接口处将水电接入每栋各楼层。乙方必须按甲方临时水电布置方囊规范敷设和操作(具体位置按现场调整)。
7、每月向乙方下达施工作业计划,并督促乙方按月完 成。
8、负责管理和监督乙方的工程进度,质量、安全文明 施工等。
9、负责审核乙方的每月进度表,按合同约定办理工程款拨款。
10、乙方现场人员的宿舍、食堂、办公室等生活设施由甲方提供给乙方使用,桌椅等办公用具由乙方负责,乙方负责环境卫生保洁,强调每天由专人打扫。现场施工用电及用水费用由甲方负责。
11、甲方按合同约定及时足额支付乙方工程价款,如有放假不能按时足额支付乙方工程价款,乙方有权停工,造成停工及损失由甲方负责承担乙方所有施工人员的工资(停工期间)。
九、乙方的权利义务
1、自觉遵守法律、法规及业主、监理、甲方制定的有关现场管理规章制度。接受业主、监理及甲方现场管理、检 查和监督。(乙方配备技术人员1名现场施工人员2名,安 全员2名并根据各工程配备专业的工长,根据甲方的施工组 织总设计的及施工总方案的内容编制各项作业计划并上报
甲方审核,对班组进行技术交底及安全交底,作好记录并上 报甲方)。
2、按合同约定完成承包范’围内的施工内容,承担所涉施工内容的质量、工期、安全、文明、保修等一切责任。
3、乙方必须对安全生产付全面责任,切实加强安全管理,严格遵守甲方现场管理制度。安全设施(如安全帽、安 全带)必须按照安全文明标化工地要求同一片配备。
4、交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净, 做好验收准备工作,为验收提供便利条件,积极配合交工验 收。在保修期内对承包范围内工程质量缺陷负责修理。
5、按甲方要求配备足额且适应本工程管理要求的管理人员。
6、乙方完全接受总承包合同中有关甲方向业主做出的工程工期、质量、安全等有关方面的承诺,业主对甲方相应的各项要求和标准均是乙方应该做到的和应尽的义务。
7、服从甲方的现场施工管理和指挥,合理组织劳动力,对甲方下达的施工任务计划,必须针对任务内容编排好周报、周作业计划并按时完成。每周作业计划需在周会前一天报甲方工程部审批。
8、所下钢筋配料单在施工前一周价甲方审核确定后方可下料,应提交一份配料单给甲方。
9、乙方的安全管理人员要按国家有关规定及甲方要求配备不少于2人(并报甲方备案),由甲方统一管理。
1 0、建立环境保护贡任制度,必须按环境保护工作纳入 施工计划,建筑垃圾必须送至甲方指定地点,采取有效措施 防止在建设或其他活动中产生的废气、废水、废渣及噪声对 环境的污染和危害。
11、按建设单位及甲方要求、配合好其他分包单位的施工。
十、安全、文明施工要求
1、安全目标:杜绝死亡和重大责任事故,轻伤频率不大于20%,杜绝重大机械和火灾事故。
2、所有脚手架、安全扩护棚、围栏等均必须严格按照《施工现场安全管理规定》及当地相关要求实施。
3、在施工中,乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,服从甲方安全管理,做好自行安全检查工作,消除事故隐患,随时接受甲方及有关安全检查人员的监督检查。
4、在施工中引发安全事故,其责任和由此所产生的费用五千以内由乙方负责,五千以上由甲方负责。乙方应自觉维护好现场的安全设施和设备,并及时更换已经失效的案牵涉市和设备,非乙方的原因造成安全质量事故,由责任方承担。
5、乙方在施工期间不得破坏生活和生活设施及安全设施,不得随地大小便,保持现场整洁、卫生、文明、若违反必须接受甲方的相关处罚。
6、乙方必须按当施工现场文明施工管理有关文件规定进行现场文明施工,认真做好施工现场的保洁工作。随时接受各有关单位和部门来工地进行参观和检查。 十
一、施工现场治安管理
1、乙方必须自觉遵守国家。地方政府的法律、法规、汉安条例,服从甲方的治安条例,做好自身的防盗,防火工作。
2、乙方有责任和义务制止治安事件的发生,禁止酗酒闹事、打架斗殴,违反者甲方将对其进行罚款处理,造成事故后果自负。
3、乙方必须无条件的执行甲方项目各项规章管理制度。
4、甲方必须保证乙方安全施工,协调好社会关系。十
二、履约保证金
1、如签订合同之后由甲方指定日期进场施工。乙方交保质金10万元,一个月后退还给乙方。如期不退按每月10%付息。乙方在施工中,如甲方无工程款,及地方扯皮等等,造成工程停工,无法施工,2个月后不能开工,乙方有权要求甲方结清余款乙方退场。 十
三、争议解决条款
1、本合同一式二份,甲乙双方执一份,未尽事宜,双方共同协商处理,补充协议具有同等法律效力。
2、如因履行本合同发生争议,甲乙双方应尽量协调解决,若协调不成,双方均应向武汉市人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):乙方(盖章):
电话:电话:
身份证:身份证:
年
月
日
推荐第7篇:劳务分包合同
劳 务 分 包 合 同
1 倒班宿舍外墙保温工程劳务分包合同
甲方: 乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,结合湖北省和公司有关规定和本工程的具体情况,经公司确定,甲方将该工程以劳务分包的形式分包给乙方,经双方协商同意签订本合同,以资共同遵守执行,具体条款如下: 第一条 工程概况
1、
2、工程名称:特种工业泵制造建设项目(倒班宿舍外墙保温工程) 工程地点:襄阳市深圳工业园
第二条 承包范围
倒班宿舍外墙保温工程:
1、3厚聚合物砂浆底面刮糙;
2、9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛;
3、6厚1:2.5水泥砂浆找平层;
4、食堂30厚挤塑聚苯板(导热系数为0.03W/mk,锚栓固定4-6个/m),
5、5后专用聚合物抗裂砂浆(压入两层复合耐碱玻纤网布)。第三条 承包单价
承包单价以固定单价:倒班宿舍 元/㎡;结算以实际展开面积扣除门窗面积计算。
第四条 承包内容
(一) 工程工作内容:该部分工程内容的劳务人工费、施工工具、小型机械所需低值易耗材料及材料的场内运输、施工人员的安全劳保用品及业主招标范围之内的外墙保温工程量的费用、按图纸施工,凡跟该项目有关的施工任务均包含在总报价之内,不单独计取任何费用,甲方不会对乙方承担任何杂工的。
第五条 承包方式
本工程采用实际工程量单价包干的承包方式,包干单价即包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、并包括所有有关的费用。整个施工过程应严格按照施工图纸和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行实施,做到工完场清。
乙方不得就上述(第
二、
三、四条工作范围、工作内容、承包方式)各项费用向甲方提出补偿要求。
2 第六条 双方责任
一、甲方工作
1、甲方驻工地的代表:
2、组织验收,对乙方的质量、速度、安全、文明施工进行监督、指导,解决乙方在施工中出现的技术问题,并对乙方进行技术交底;
3、不定期对乙方人员及其工作进行检查;
4、提供施工用水、用电、施工设计图壹份;
5、根据工程进度要求对现有工作面进行区域划分和安排;
二、乙方工作
1、乙方驻工地的代表:
乙方驻工地的代表必须常驻施工现场,及时解决在施工中出现的各种问题;如乙方代表不常驻工地,影响施工生产,甲方将视为工程转包,有权解除合同,并追究乙方违约责任;
2、乙方不得将该工程转包或分包给他人,否则,甲方有权无条件终止本合同并由乙方承担由此造成的全部经济损失;
3、按甲方通知的时间进场;
4、做好施工现场临时设施、建筑物的保护工作;
5、乙方不履行上述各项义务造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予全额赔偿;
6、乙方自行承担自有施工人员的保险、防温降暑及相关劳保费用;
7、乙方必须建立安全生产保证体系,对进场人员进行遵纪守法、安全生产、消防及内部管理制度等方面的教育工作,乙方人员必须遵守有关安全生产、消防保卫、现场卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导,教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料,若由于自身安全和管理措施不力而造成的事故,自行承担一切责任与经济损失;
8、遵守业主方项目部制定的所有规章制度与惯例,包括质量、安全、文明施工、材料控制、后勤保卫等管理规定。
9、外墙基层处理用的砂、水泥甲方提供。
3
10、配合业主方生活区的用电用水管理
11、乙方必须与自有务工人员签订劳动合同并报甲方备案,如因未签订合同而发生劳动纠纷,其责任均由乙方承担。
12、乙方驻工地的代表做好花名册交甲方现场管理人员。第七条 质量要求
1、如因乙方原因未达到业主方所要求的质量目标(以现场监理和质检员评定为准),乙方必须无条件返工,并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、为确保本工程质量目标的实现,乙方必须严格按照现行国家有关的技术规范要求组织施工。对甲方提出的质量问题及时整改,无正当理由乙方拒不整改的,甲方有权采取整改措施,调整工作面,直至更换劳务分承包方,责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的经济损失。
3、施工中经检查、检验工程不合格或未达到业主方质量要求,乙方按质量验收规范要求进行返工、返修并承担返工、返修的费用,不顺延工期。
4、乙方应努力控制质量通病,降低允许偏差,当出现大幅度超过允许偏差是必须无条件接受业主方的处罚。第七条 合同工期
具体开工日期和节点工期以项目进度计划为准。如因乙方原因达不到业主的分项节点工期要求,原则上按业主方的标准处以违约金,具体节点工期要求为: 倒班宿舍:2014年11月30日完工,并以2014年11月30日下午组织验收。 第八条 安全生产和安全保证
1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门定制的有关安全生产的法律、法规。
2、业主方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产,乙方必须服从业主方管理人员的指挥。
3、乙方应遵守业主方制定的各项安全规定,凡新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底,接受业主方进行的安全教育培训和安全交底。
4、严禁非施工人员进入施工现场,乙方必须做好自我安全防范措施。凡业主方指出的安全隐患,乙方必须及时整改。
4
5、乙方在施工中,应严格服从业主方的统一指挥,遵守业主方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案和各项安全生产规章制度,建立安全生产保证体系,如在工作范围内,由于乙方安全意识不到位、违章作业野蛮施工,不严格执行业主方在安全生产方面的有关规定而造成人员伤亡事故,打架斗殴,其责任及费用均有乙方承担。第十条 工程价款支付
乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到业主方要求并按本合同要求完成工程量,甲方按此比例付款:中途支付部分生活费,全部工程量完成后支付70%工程款,余款春节前支付完。 第十一条 违约责任
(一) 乙方如提出单价变更要求的,视为违约,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。
(二) 乙方因劳动数量不足和技术质量不高,无法达到业主方工期、质量、安全及文明施工要求的,甲方有权以任何形式将乙方的施工内容划分给其他施工队伍施工。结算按乙方自行实际完成总工程量的70%进行结算,乙方不得因此进行任何索赔。
(三) 乙方因非甲方原因提出停工或怠工的,视为违约,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失,结算按乙方自行实际完成总工作量的80%进行结算。
第十二条 合同生效与终止
本合同自签字盖章之日起生效,完成约定的全部内容并结清工程价款之日告终止。 第十三条 合同份数
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
甲方代表签字: 乙方代表签字: 签订日期: 签订日期:
5
推荐第8篇:劳务分包合同
合同编号:
劳务分包合同
劳务发包方:江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处 劳务分包方:****劳务队
工程名称:晋中市鑫悦房地产开发公司鑫悦花园高层住宅1#楼 施工地址:龙湖街南、辽阳路东侧
劳务分包合同
劳务发包方(甲方):江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处
劳务分包方(乙方):*****劳务队
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定,为明确甲、乙双方在劳务分包中的权利、义务和责任,经双方协商一致同意,签订本合同。
第一条:工程概况
1、
2、
3、地上十八层及出顶。
4、工、上下力资),附材(铁丝、铁钉、绑丝、pvc穿墙管、胶带纸、脱模剂、电焊条、铁锹、灰桶、施工用线等手头工具,三钢料具保管)施工中所需附材全部由乙方负责,甲方只负责主材及机械。现场文明施工1元/ m²,附材5元/ m²,主体结构102元/ m² 。
5、第二条:工期和进场要求:
1、开工日期;
2、竣(交)工日期:
3、有效工期:
4、分阶段工期要求:
5、分包队伍进场日期和人员要求.计划安排,确定人数,甲方认可。
6、其他约定:
第三条:分包队伍素质、条件
1、劳务分包队伍必须是经考察合格,并具备相应资质、有《人营业执照》的施工队
伍。劳务分包队伍不得挂靠在他人名下。
2、劳务分包后,不得违法将工程以任何形式转包,再分包给他人。
3、分包单位与劳务人员必须有以书面形式订立的有效劳动合同。
4、严禁使用未满18周岁的未成年人。
5、分包队伍应进行施工前安全生产教育,并经培训合格后在上岗。
6、分包队伍必须按照务工所在地劳动行政主管部门规定办理的务工手续。
7、从事技术工种和技术、管理人员,上岗前应经过培训,并取得相应的职业技能资
格证书。
8、从事电工、电气焊、起重、架子等特种作业人员必须经过专门培训,并取得特种
作业资格证书。
9、分包队伍应完善内部管理机制和管理规章制度,能实行有效的生产、生活管理。
第四条:对劳务发包方的基本要求
1、能为分包单位提供符合文明施工要求的住宿、办公和餐饮用房和条件。
2、能建立健全劳务安全、卫生制度,执行国家劳务安全、卫生规程和标准,并配合
分包方搞好劳动安全,卫生教育。
3、能提供必要的劳动安全、卫生设施和条件,并应符合国家有关规定。
4、对分包队伍的生产、生活应提供必要的帮助,并实施有效的监督与管理。第五条:工程质量标准和具体要求:根据国家规定标准执行,达到优良工程。
第六条:安全生产和文明施工
1、甲、乙双方应签订专项安全文明生产责任状,明确双方义务、责任及奖罚措施。
2、双方必须认真履行有关安全生产的各项法律、法规,发生安全事故时,双方均有义务采取施救措施,保护现场,配合事故的隐患调查和善后处理工作。
3、施工单位有义务从事危险作业人员办理意外伤害保险。
第七条:劳务分包价格
1、除外。
2、单价和计价单位有关条件是:结构、文明施工及附材),阳台面积算一半,飘窗及空调板不计面积。
3、其它约定:
第八条:劳务费结算方式和阶段性付款方法:出±0.000付款,每月按工程进度款的70%支付,每月20号申报工程量,次月15号前付款,主体封顶后付85%,主体验收后付95%,其余5%待主体验收工人退场后三个月付清。
第九条;甲方的义务与责任
1、甲方有义务为乙方提供必要的技术资料、施工机具及应甲方提供的材料和制成品,
并能满足合同工期、质量和安全生产的约定要求。
2、乙方施工生产、生活所需的水、电、动力条件。
3、甲方应协助乙方在施工期间与其他协作、配合方的沟通、联系。
4、甲方应按合同规定,足额、及时结算工程款,支付生活费,以保证乙方正常的生
产、生活。
5、由甲方原因造成乙方的停、窝、返工,应对乙方进行赔偿和补偿。
第十条:乙方的义务与责任
1、乙方应按合同约定及时组织人员进场,人数和工种能满足施工需要。
2、乙方应有内部管理制度,并配备必要的工程技术和管理人员,对内实施有效管理。
3、乙方进场后,应无条件服从甲方现场的各项规章和管理规定,服从甲方的生产指
挥调动和管理。
4、乙方在施工中发生和发现的问题应主动向甲方报告,对重大质量问题不得私自处
理和隐瞒不报。乙方负责本方人员的安全技术交底。施工中应严格执行质量标准和操作规程。注意材料节约和成品、半成品保护。因以上原因给甲方造成损失的应负赔偿责任。
5、乙方人员应正确使用、爱护施工机具和安全防护设施,严禁野蛮施工和违章作业,
由此造成损害的,乙方负赔偿责任。
6、乙方应加强内部管理,维护党政生产、生活秩序。由于内部管理不善,给甲方造
成不良影响和损失的,乙方应负赔偿责任,事态严重、影响恶劣或经多次整改无效的,甲方有权单方终止合同,将乙方应无条件退场。
第十一条:质量保证和验收;乙方所施工的任何部位,每道工序,必须经过甲方监理及项目部有关人员验收、认可,方能进行下一道工序,否则一切损失有乙方负责承担。
第十二条:材料供应、验收和使用:现场施工所用材料,必须由甲方监理验收、认可后方能使用。 第十三条:建筑机械设备的使用与维护:乙方所用机械必须及时保养、维护、修理、修理配件由甲方负责。
第十四条:违约责任和索赔权:第十五条:双方约定的奖罚措施:根据现场具体情况,双方协商确定。
第十六条:合同的生效与终止 本合同生效条件为:签字盖章后生效
本合同终止条件是以下第
1、2款。
1、合同全部履行完毕,双方无争议。
2、因自然灾害等不可抗拒因素。
3、国家调整政策使本合同无法以继续履行。
4、第十七条:合同争议双方在履约过程中发生争议时,按以下第1款处理:
1、由上级有关部门进行调解。
2、向施工所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。
3、向施工所在地人民法院起诉。
4、第十八条:对产品质量本合同的追溯期和连带责任按国家有关政策执行。
附件
一、
1、乙方必须向甲方交纳质量保证金拾万元,±0.000封顶,退还一半,其余年底退还。
乙方1#楼施工能达到甲方的质量及进度要求,2#楼让乙方继续施工,具体协议另议。
2、图纸以外的工程量,按2000年山西定额,乘1.3的系数计算,不能按工程量计算
的按每人每天45天计算。
3、现场电工、塔吊工由甲方负责,信号工由乙方负责。
甲方:乙方:
年月日
推荐第9篇:劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与发包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),现双方就泥工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3分包范围:
1.4 分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)
1.5提供分包劳务内容:
(1)土方工程:基槽(坑)内的清理找平;基础土方机械回填人工配合夯填至图纸设计高程。
(2)基础、主体工程:砌体工程、砼工程全部内容。
(3)楼、地面工程:地面土方平整、夯实、碎石垫层辅垫、砼垫层浇筑及水泥砂浆地面;楼面清理、水泥砂浆整体面层。
(4) 建筑装饰装修工程:外墙、内墙全抹灰工作内容。
(5) 建筑屋面工程:平屋面:水泥砂浆找平层、保温层、保护层浇筑、密封材料嵌缝。
2、分包工作期限
开始工作日期:年 月 日,结束工作日期:年 月 日 总日历工作天数为:天(含风、雨、雪天及节假日)
3、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工 1
程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达
到合格评定标准。
4、甲方义务
4.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,并
满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间
和质量要求;
4.2 按时提供图纸,及时交付应供材料,所提供的施工及安全设施
包括脚手架、竹排、安全网;
4.3按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
4.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关
系。
5、乙方义务
5.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相
应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
5.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月
施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提
交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力
安排计划,经甲方批准后严格实施;
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划,甲方有权进行处
罚,或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方
报酬中扣除。
5.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设
计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,
投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术
规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管
理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场
的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、
工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时
检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上
岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置
标牌,搞好生活区的管理,现场每天必须做到工完料净地清的标准,若
有违反,按情况每次罚款100-500元,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工
验收;
5.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分
的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切
经济损失及各种罚款;
5.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转
材料及其他设施;
5.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
5.10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责,自备以下用具自理,
包括:灰桶、板车、锹、木尺条、灰线、安全帽、斗车、电动振动棒、
平板器带分线、植拉墙筋(含植胶),搅拌机械的清洗维护等工作;注
意用电安全,并搞好工地环境卫生,应达到现场安全文明标准;负责竣
工清场工作。
5.11 现场生活所需小型临时设施和生产工棚,乙方自行搭设。
6、安全施工与安全防护
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准
进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必
要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的
责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
6.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的
安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。发生的安
全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。
6.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临
街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,经甲方认可
后实施,防护措施费用由乙方承担。
6.4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其
他保护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴安全帽一律不准进入施工
现场。
7、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部
门并报告甲方,同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、劳务报酬
10.1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计
()元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬,不可调整);
10.2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成,如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。
12、劳务报酬的支付
12.1 劳务报酬分段支付:
14、施工验收与配合
14.1 乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。
但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
14.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
15、违约责任
15.1 甲方不按约定支付劳务报酬时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
15.2 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金10000元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
15.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
16、争 议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向岳阳市仲裁委员会申请仲裁。
17、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本合同,乙方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包人造
成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。
18、合同附则
本合同双方签字(盖章)后生效,合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:
电话:
订立时间:年 月乙方:电话:日
推荐第10篇:劳务分包合同
劳务分包合同
1、承包方式,大轻包,建筑方简称甲方,施工方简称乙方。
2、下料车间和新建原材料库主体工程
3、具体做法高8米长60米宽18米以实际建筑面积为准。下料
车间原有墙不动,增加大梁、柱子、现浇顶子,原材库东面增加柱子,原材库西面增底梁、柱子、现浇大梁顶板局部做水泥地面。
4、甲方提供水电,住宿、所有材料,吊车,本工程全部用商品灰。
5、乙方自备施工用工具,机械,架子。
6、结算方式:每月按进度结算工程款的80%,余款完工全部结清。
7、工程造价按建筑面积计算、每平方米砌砖按每延米计算,砌墙高度为1。4。
8保证质量,确保安全,增减项双方协商签字为准。如有争议、协商解决。
9、本合同一式两份。
甲方代表:乙方代表:
年月日
第11篇:劳务分包合同
模板劳务分包合同
甲方:
乙方:(附加身份证复印件) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xxxxx水电站工程模板劳务分包事项协商达成一致,订立本劳务分包合同。
1、工程概况
1.1工程名称:xxxx水电站工程。
1.2工程质量:优良
2、承包方式
包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包胶纸、包超量的铁丝、元钉等辅助材料、包扳手、锤子、尺子等工具用具、包工程保修的方式承包本工程的模板工程施工任务。平面模板综合单价:元/m2 ,曲面模板综合单价:元/m2,承重脚手架综合单价:元/m 。
3、工作内容
3.1模板的制作、安装、拆除(包括脚手架支护、模板拉筋加固、拉筋头割除等)、补缝、刷隔离剂、看护模板、场内运输、整理集中堆放、模板厂地清理保持整洁、模板支立为配合其它班组人员施工、搭自用架子、浇筑砼时看护、每次清理立模后多余材料、并收集拟定地点堆放整齐等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。
3.2各种辅助、配合、保护等工作,包括安装、温控、金结、细部结构等的各种预留孔洞、槽模板的制安、拆除和预埋件含铜片止水、橡胶止水等的安放等所需的全部工作。
3.3周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全梯、安全网、安全防护整改、修复等工作。
4、工程质量
4.1质量目标:确保施工质量达到优良标准,若乙方原因达不到有关验收标准,采取的补救措施,所发生的费用均由乙方承担。
4.2乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的监督、检验,为检查验收提供方便条件。3
4.3模板的接缝和封口、补缝的处理应达到验收要求,实测或观感效果以达到甲方满意为准。
4.4乙方必须施工样板模板工程,并经甲方确认后方可大面积施工;否则,因此发生的损失费用均由乙方承担。
4.5工程的施工质量若达不到约定的质量标准,乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改,并使之达到质量的验收标准;若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力,甲方可另派他人进行整改,直到符合约定标准,并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用(乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除),且工期不得顺延。
4.6甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查,不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。
4.9在工程保修期内,乙方应在接到保修通知后立即派人处理,否则甲方可请他人处理,由此而发生的费用由男方在工程保修金或工程结算款中直接扣除。
5、施工工期
5.1乙方承诺:工程的施工工期完全满足甲方编排的周、月进度计划天数和甲方对总进度计划的要求(包括法定的节假日在内)。
5.2如遇春节、农忙、夏季、寒冬等期间,没有保证施工生产的正常进行,没有确保甲方要求的节点工期,带来的损失将在完工结算30%工程款中扣除。
5.3若甲方要求对工程工期顺延或提前,则乙方承包的施工范围内工程工期应相应顺延或提前,乙方必须无条件服从且不得向甲方索赔任何额外的费用。
6、安全生产工作
6.1乙方应严格按照操作规程组织施工生产,做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、安全梯、安全网、防护棚等),对承包范围内存在的安全隐患,应立即向甲方报告,经整改后方可继续施工。
6.3乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。
6.4乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。
6.5施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按50元/次对乙方人员进行罚款,罚款的金额在乙方的进度款中扣除。
6.6甲方统一为乙方办理人身意外伤害保险,乙方承担因其自身原因引发的安全事故70%的经济责任,只要是发生安全事故乙方有责任的处质保金没收的罚款。
7、材料、设备的供应和管理
7.1乙方在施工过程中应按甲方的要求实行限额领料制度。电焊条:1.98kg/100m,铁丝:4.0kg/100m2,铁钉:6.25kg/100m2,如因乙方原因超领,超领的材料按采购价计算的费用均由乙方承担,并在工程结算中直接扣除。
7.2工地范围内各种材料(模板、木方、拉筋、拉筋头、木垫块、钢管、电焊机等)的水平运输及6m以内垂直运输工作由乙方负责,超过6m的垂直运输,甲方提供垂直运输机械,其它乙方负责;工地范围外200m以内的材料、设备运输由乙方自己负责,200m以外的材料、设备运输由甲方提供运输工具,乙方组织运输承担自身的人工费,;施工工程中,必须将木方模板(起钉后)、钢管、扣件按施工现场场区布置要求分类分规格堆放,以符合文明施工的要求,因此而发生费用均已包含在工程的结算单价中。模板须保证复用5次以上,因水浸等非人为因素破坏的不计在复用范围内;扣件若发现收班后未进行清理或弃在非施工区域按5元/个进行处罚。
7.3因乙方施工的质量问题而造成的返工或人为的损坏等而引起材料的损失,其材料费用按市场价计算由乙方承担。
7.4工程施工所用的铅丝、胶带纸等辅料由乙方自理,其费用已包括在工程的结算单价中。
7.5进场甲方提供刨床1套、电钻2把、手电锯2把,施工期间机械的维护、保养、看管等相关一切事务归乙方,工程施工完毕乙方将机械完好交付甲方。焊条、铁丝、铁钉等消耗品限额领料,超领费用由乙方承担;扳手、锤子、钻头、刀片、尺子、扫帚、尺条子、腊线等均由乙方自理,其费用均已包含在工程的结算单价中。
7.6工程的模板体系是钢木拼装(胶合板),乙方负责做好模板的制作、定位、改制、拆除及扣件、钢管、模板等周转材料的刷油(或隔离剂)保养等工作,其相关的费用已包含在工程的结算单价中。
7.7在施工过程中,因脚手体系、模板体系的转换及模板的改制,因此而发生的费用已包含在工程的结算单价中。
7.8施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。
7.9甲方供应的材料有可能中断或临时的停电、停水、机械发生故障等,乙方应做好人员的安排工作,其相关的一切费用已包含在工程的结算单价中,甲方对乙方一律不予以补贴任何额外的费用。
8、工程结算造价的确定
8.1工程的结算价以工程的图纸模板面积(㎡)×结算综合价格计算。
28.2模板面积的确定:按施工图纸计算,模板与砼的接触面积确定工程的结算模板面积。
8.3工程的合同造价,按本合同规定的条款按实结算。
8.4承包结算价格中,包括(但不限于)工程施工(含工程的设计变更)所必须的人工费、工地范围内各种材料运输的人工费、工具用具费、小型机械费、元钉及铅丝等辅助材料费、配合费、安全文明施工措施费、劳动保护费、车旅费、夜间施工津贴、配合测量放线和高空降效费、各种孔洞、槽的制安拆等所有辅助所需的人工费、进退场费、确保优良工程所需的人工费、管理费、利润、税金(不含建筑营业税)、不可预见费、风险费、乙方人员进(地区)施工所需的办证费等,即工程完工验收前所需的一切费用(注:为模板支立搭的各种附架、桁架、斜撑等都包含在综合单价里面,结算只计承重脚手架费用)。
8.5甲、乙方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中将会遇到与其他单位和工种的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响,工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响,本工程合同单价在任何情况下均不得调整。
9、工程结算办法
9.1、每月甲方的进度产值报表审批下来后,甲方收到业主方进度款后支付给乙方当月模板产值(乙方模板单价乘当月结算模板量)的60%,另30%待XX电站工程验收合格后一次性付清,10%留作质保金,工程1年保质期完后付清。
9.2.甲乙双方结算产值以甲方模板工程量负责人开具的模板结算单数量为准。
11.3若甲方有需要,因此而发生的合同外记日工(需经甲方现场代表签认后方可结算),结算单价为80元/工日。
9.3经甲方和工程监理验收,经整改后评定为合格工程的,乙方同意按合格的价格下浮10%结算。
9.4未结算时,甲方保证乙方人员的生活费用,平均300元/月•人,结算时扣回支付的生活费。
10、其他事项
10.1由于乙方的劳动力或工程的施工质量、进度、安全、文明施工不能按规范及甲方要求施工等方面的要求,甲方可以随时终止合同的执行。同时甲方可直接与他人另签订劳务合同。
10.2甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款1000元,第二次罚款2000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
10.3由于业主和甲方的原因,造成本工程停、缓建,乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
10.4未尽事宜,双方友好协商确定。
10.5本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,甲、乙双方代表签字盖章后生效,工程款清,本合同自行失效。
甲方:乙方:
日期:年月期:年月日日日
第12篇:劳务分包合同
(BF―2009―0208)
合同编号:GFF2018015000-FL-004
北京市房屋建筑和市政基础设施工程
劳务分包合同
二○一八年七月
- 12
建筑面积:
4、合同价款总额 元(人民币),
大写 元。
5、分包工作期限
总工期152日历天, 2018 年 7 月 28 日开工(具体开工日期以甲方通知为准)至 2018年12月27日(以甲方施工进度要求为准)。
工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准;且具体执行满足甲方总体施工计划,满足甲方与业主工期要求,具体情况以甲方通知为准。
6、劳务作业人数: 30 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同;
(2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
- 34
第二部分 通用条款
9、发包人权利和义务:
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之
- 56
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
- 78
费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达:
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。
15、事故处理:
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。
16、施工变更:
16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;16.1.2增减合同中约定的工程量;
- 910
20.1承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。停止工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场,给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
- 1112
第三部分 专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员:
22.1发包人中标建造师(项目经理)为 ,职务: 项目经理 ,工程建造师(项目经理)证书号 。身份证号码: 。委托权限: 现场管理 。发包人也可委托
周代杰 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ,职务: 施工队长 ,岗位证书号: ,身份证号码: 。委托权限: 现场施工管理 ,人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员 ,上岗证号 ,职责为 现场劳务管理 ;承包人现场劳动力管理员 敬君萍 ,上岗证号 ,职责为现场劳务管理 。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ,身份证号码: ,职务: 经理,联系电话: ,在京住址: 北京市 ,
家庭住址: 。
23、图纸:
发包人应在劳务分包工作开工 7 天前,向承包人提供与分包工程有关的图纸 0 套。
24、材料:
24.1承包人应在接到图纸后 7 天内,向发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;
- 1314
(6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。 (7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;
(8)本合同9.10、10.15所列事项; (9)双方约定的其它情况。
28、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第 (1) 种方式计算: (1)固定合同价款; (2)工种工日单价; (3)综合工日单价; (4)建筑面积综合单价。
28.2分包合同价款包含以下内容:机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等(包括但不限于)。
28.3分包合同价格风险幅度范围为 / ,超过风险幅度范围的,应当及时调整。调整标准为 / ,调整依据为 / ,调整程序为 / 。
28.4本工程的合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外,不再调整。
28.5采用第(1)种方式计价的,
合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所
- 1516
22
22
2
2
22
2
9、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:
29.1施工过程中,发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方约定采取以下 电汇 方式结算支付分包合同价款:
29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
29.1.2发包人每月 25 日支付 30万 元分包合同价款。 29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的,造成后果由发包人负责。
30、违约责任: 30.1发包人违约责任:
30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的,除应向承包人支付违约金 5000 元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量,除向承包人支付违约金 5000 元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.3不能提供足够的工作面,造成窝工的,除支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金 5000 元。
30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的,除应支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金 3000 元。
30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时,应向
- 1718
30.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的,承包人的30.2.4行为不构成违约。
30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的,发包人自行为发生之日起 一个计量周期 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的,自连续状态终止之日起计算时限。
30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人:姓名 周代杰 身份证号: 513021197405232915 姓名 / 身份证号:
姓名 / 身份证号:
承包人:姓名 徐汝见 身份证号: 342123197301261813 姓名 / 身份证号: / 姓名 / 身份证号: /
31、特别约定:
31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款,如存在违约行为,造成承包人拖欠本工程务工人员工资的,除按照本合同的违约条款承担责任外,还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。
31.2承包人先有30.2.4行为的,双方约定自行为发生之日 起 5 日内,双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行
- 1920
34、补充条款:
35、附件: 附件一:保证书
附件二:
附件三:
/
21
保证书
中标建造师(项目经理)
本人 是 项目发包人中标建造师(项目经理)。 本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中,作为发包人的授权委托人,在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为,本人将依照本合同30.6的约定,对发生的债务承担连带责任。
中标建造师(项目经理):
时间:
- 2223
第13篇:劳务分包合同
劳务分包合同
甲方:
(以下简称甲方) 乙方:
(以下简称乙方)
甲方
通过竞标取得
工程的总承包权,为切实履行好建设方签订的《建设工程施工合同》,依据《建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就工程劳务分包有关事项协商达成一致意见,为明确双方的权利和义务,特签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、项目地点:
三、建筑面积:
m2(结算以实际测绘面积为准)。
四、承发包方式:项目的劳务分包(包括该项工程的土建设计施工图所示的人工、机械设备租赁费、周转材料、安全文明施工、临时设施费、管理费、守护费、钢筋上下车费、各工种配合费、竣工验收、
、工期、工程质量、施工安全,全额包干)。
五、分包单价:该分包工程实行建筑面积平方米包干形式,即:包干价 元/平方米。此分包单价项目详见本合同第四条及安全文明设施费、工程维护等所有工作项目;签订本合同时,乙方提供分包此单价项目组价清单。
乙方所做内容:
乙方不包括所做内容:
六、工程结算依据:竣工结算时,甲方依据建筑面积计算规则和合
1 同约定的建筑面积平方米单价,对乙方进行包干结算。工程竣工结算时,合同约定单价不作调整。如施工中因设计变更或业主要求增加或减少工程量,按照双方签章约定清单计价;如果清单报价与实际工程量有误差甲乙双方各自承担 %的风险,超出 %按照清单报价结算。甲方付款时,乙方必须出具民工工资发放表,乙方不承担工程税费。
七、工程安全、质量及工期要求:工程安全由乙方负责;工程质量必须达到合格以上标准,并对甲方负责;施工工期为 日历天,从 年 月 日起至 年 月 日止,工程竣工验收合格。
八、合同履约保证金:为了保证合同的有效执行,乙方在签订合同时向甲方缴纳工程保证金 元,并作为合同发生效力的前提条件;履约保证金在项目竣工验收合格后一次性无息返还给乙方。
九、付款方式:乙方施工主体工程达到验收条件支付工程承包总价的 %;外墙砖完支付工程承包总价 %;工程竣工初验合格后支付工程承包总价 %;竣工验收合格后支付工程承包总价的 %,剩余部分在双方办理完结算后扣除 %的工程质量保证金,余款在办完结算 个月后一次性支付给乙方。工程保修期满壹年,一个月内甲方一次性将乙方质保金无息支付给乙方;每次工程款支付必须出具工程款拨付申请表(由甲方提供申请表格)。
十、工程验收标准
该工程根据施工图、国家现行工程质量验收规范、操作规范、施工工期要求、设计变更通知、技术核定单和甲方技术交底及方案措施进行施工,并进行阶段验收和竣工验收。
十一、甲乙双方的责任和义务
(一)甲方责任:
1、负责联系设计、质检、监理等相关部门,对分包工程的分部分项工程进行质量验收;
2、负责工程质量监督,组织各种建筑材料。
3、负责建筑物的轴线定位,水准高程控制、相关坐标的测设工作,并甲、乙双方现场交验。
4、负责施工组织设计的编制,施工进度控制计划;分部工程技术控制措施,组织协调各项目组的相邻关系,为该工程创造良好的工作环境;
5、负责协调好周边群众关系,如因周边群众阻碍施工,造成工程停工等损失由甲方负责。
6、组织各方人员进行技术交底(任务、质量、安全、进度、质量保证措施);
7、搞好场内“三通一平”,即水通、电通、路通和场地平整;连续停水、停电超过3天以上工期顺延,但下雨包含在工期内。
8、正确指导施工,及时纠正乙方在施工中的错误,乙方自检、互检合格后通知甲方,尽量避免不必要的损失;
9、对乙方施工中的安全、质量、工期、安全文明施工、材料使用等进行监督;对乙方在施工中的违规行为进行处罚;
10、及时按合同支付乙方工程款;
(二)乙方责任
1、配备足够的专业施工、管理人员、现场负责人及各管理人员名单对该分包工程进行施工、放线,对合同中的分包工程质量、工期、进度和安全文明施工组织落实,并承担全部责任。
2、严格按照设计图纸与设计变更通知进行施工,遵守执行国家现行《施工质量验收标准和规范》,遵守和服从建设方和监理单位及甲方管理人员的监督和指挥,确保工程质量达到合格以上标准。
3、对各班组的安全生产教育严格,提高工人的安全生产意识,每个工人入场前都必须认真学习,遵守《安全生产操作规程》等相关制度,确保无违反安全操作规程,不发生安全事故。负责对违反操作规程和安全生产制度的责任人和职责部门进行处罚,并承担责任。
4、搞好文明施工,遵守现场的文明施工管理制度,搞好建设、监理及其他班组的关系,做到工完场清;
5、各班组长必须坚守在施工现场,严禁脱岗,确保工程质量、进度,保证足够的施工力量;
6、负责工地的安全施工、安全生产设施的搭建,外架搭设达到规范要求;严禁小孩和家属及非工作人员进入施工现场。
7、乙方必须按照国家现行施工规范进行施工,按甲方技术交底内容进行各种工序的施工操作,并派专业施工人员进行各楼层的施工放线和质量安全管理;
8、各分部分项工程必须自检合格,再报请建设单位及相关部门验收,验收合格后方可进行下道工序,否则造成损失由乙方承担;
9、乙方若在施工过程中管理混乱、进度缓慢,达到三次未按时完成甲方要求的时间节点,工程质量不合格,或不听从甲方统一管理,或出现重大质量事故,导致工程不能顺利进行,合同不能全部履行,甲方有权单方解除合同,并由乙方赔偿一切损失,乙方必须在规定时间移交出施工场地;待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后,方可与甲方协商处理善后清算作。
10、落实安全文明施工技术措施,编制临时用电方案和提前7天提供材料使用计划;
11、乙方进场前,必须为所有进场人员购买工伤保险,同时提供购买工伤保险的相关证据交甲方和建设方审验;严禁有伤、残、病、聋、哑和智障人员进场,因建筑行业手工操作多、劳动强度大,故进场人员年龄男工不得超过60岁,女工年龄不得超过50岁,且不得小于18岁;
12、组织工人进行安全学习,对各工班进行安全技术交底,建立健全工人“三级教育卡”。
13、未经甲方授权委托,乙方对外签署的任何合同和协议,均由乙方负责,甲方概不负一切责任。
4 十
二、工程质量、安全文明施工管理
施工过程中,乙方应配备施工所需机械、周转材料和垂直运输设备,确保工程按期顺利完成;
(一)质量管理
1、乙方在开工前应向甲方工程部提交专项施工方案备查,技术措施严格按照进度计划施工;
2、乙方必须严格按照工程施工规范及工程设计文件要求进行工程施工,并确保工程质量满足设计文件要求和施工规范规定,乙方若有违反规范要求进行施工,造成的任何质量问题均由乙方承担全部责任,并赔偿甲方材料损失,对工程质量有争议的,由甲方现场代表和现场监理处理或交工程质量监督站鉴定;
3、检查和返工。乙方在分项工程隐蔽前或进行下步工序施工时,必须经建设方代表、甲方现场工程师、甲方委托的现场监督按照规范和设计要求共同进行验收,合格后方可进行隐蔽或进入下步工序施工,未按规定检查验收的,甲方有权对乙方进行处罚,同时视为该分项工程不合格,并赔偿甲方损失;情节严重者甲方有权单方解除合同,乙方必须在规定时间移交出施工场地;待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后,方可与甲方协商处理善后清算工作。
4、严格按照甲方制定的质量管理办法执行。
(二)安全、文明施工管理
1、定期和不定期的对工人进行安全教育和培训,让每个人都要牢固的树立“我要安全”,而不是“要我安全”的安全意识,落实专人管理;
2、安全文明施工管理:本工程安全管理目标死亡事故为零。如发生伤亡事故,乙方承担 万元以下的责任。在每月安全自检中凡评为不合格的,发给《整改通知书》,通过整改必须达到相关标准。在建设主管部门、建设工程质量监督站、城建监察大队进行综合执法大检查、质量大检查、安全生产文明施工大检查、创卫检查和专项检查工作中,凡甲 5 方因乙方原因受到通报批评,有损公司形象和企业业绩的,甲方每一次对乙方处罚的违约金 元。
4、乙方必须按照《JGJ59-99》安全操作规范搭设外墙围护脚手架,铺设密目网和水平防护,确保施工安全,在施工中乙方应遵守建设工程安全生产相关规定,严格按照安全标准和国家规范组织施工,采取安全防护措施,提高安全生产意识,消除安全隐患,确保安全生产;进场前乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》,杜绝违章指挥和违章作业。
十三、违约、索赔及奖励办法
1、合同中约定有违约处罚的,依约定。
2、甲方违约的具体情况有:不按时提供应由甲方提供的各种建筑材料达 天以上,或超过约定时间 天以上仍未支付合同约定工程款的,均将按银行同期贷款基准利息的3倍计算;如超过约定时间 天仍无故不支付约定工程款,由甲方赔偿乙方因违约造成的经济损失,但不可抗拒的自然灾害除外。
3、乙方违约的具体情况有:因乙方组织劳动力不足、各种机械设备和周转材料不到位、连续两周以上完不成生产任务,或工程质量不能达到合格要求,或因乙方原因造成停工或返工、造成各种建筑材料损失,均属乙方违约,概由乙方向甲方赔偿全部损失,并承担违约责任;
4、乙方违约,由乙方向甲方赔偿各种直接和间接损失,甲方有权单方终止合同;终止合同时,乙方已完成工程量的合格部分,按约定组价清单进行结算,半成品按时 %计价,并限期退场,乙方被甲方责令出场或一方自行终止履行本协议的,必须待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后,方可与甲方协商处理善后清算工作。
5、工期奖惩办法:乙方按照合同工期提前10天,甲方奖励乙方人民币 元/平方米,提前20天甲方奖励乙方人民币 元/平方米;反之,乙方延后10天,甲方处罚乙方人民币 元/平方米,延后20天甲方处罚乙方人民币 元/平方米。
6、乙方必须按月及时足额发放民工工资,否则视为违约,每违约一次,由乙方向甲方支付违约金 元,造成群体事件影响甲方企业形象的,甲方有权单方终止合同,并由乙方赔偿一切损失。
7、该工程严禁再次转包,否则甲方有权单方终止合同。十
四、争议解决办法
合同执行过程中双方若有争议,双方协商解决,达成一致意见后签订补充协议;若不能达成一致意见,可提请工地所在辖区法院裁决。
十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,达成一致后签订补充协议。十
六、本合同附件:《安全文明施工管理办法》、《工期进度、质量、材料管理办法》、《投标人报价说明》、《价格组成清单》与本合同具有同等法律效力。
十七、本合同一式四份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,工程款结清后自行失效。
甲 方:(章)
乙方:(章)
法定代表人或
法定代表人或
委托代理人签字:
委托代理人签字:
年 月 日
年 月 日
第14篇:水电安装劳务分包合同协议书
建筑水电安装工程劳务协议
发包方(简称甲方):××××××××××建筑公司 承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:昆明某小区B8地块水电安装施工,劳务承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一.工程概况
建设单位名称: 工程名称: 结构类型: 混凝土框架结构
建设地点:昆明滇池××××××××××小区
标段(栋号):
建筑面积(水电安装): 各劳务标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积: 以土建竣工实际面积为准
二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期: 2011年 月 日
(二)总(日历)工期: 个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
(二)承包范围:
1.给排水安装:给水管安装到住户、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。
2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
3.弱电安装:用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装,楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水、试通电等。
6.设计图纸范围内所用的辅材内容;乙方工作范围:
1、
2、
5、6栋地上部分(含-2.70米层)。7.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价:合计 元/㎡,总价 万元。
1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。
3.辅材指:氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
5.对于设计变更,人工费增加1万元以内的甲方不再对乙方补价;超过1万元,超出部分按实补价。
五、工程要求:
(一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
2 3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外,还应赔偿相应的材料费。
7.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛,比技术比管理比进度比质量比安全文明施工,对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 8.保修期为二年。
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。
2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。
3 5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。
六、结算公式
基价结算方式:原则上根据乙方的施工进度,工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。
1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后,向乙方支付劳务费的70%。
2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的95%。
3、5%的维修质保金,两年后一次性支付。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包; 3.其他造成工程各种损失的过失行为; 4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。 5.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和
4 纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款1000~5000元。
4.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款1000~5000元。
5.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000~5000元的。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找劳务队伍。
(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式___份,甲方执____份、乙方执____份,双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议附件为标段划分。
(五)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方法人 乙方法人
或委托代理人(签字) 或委托代理人(签字) 年 月 日 年 月 日
第15篇:水电安装劳务分包合同协议书
水电安装劳务分包合同协议书
工程总承包公司名称:【简称甲方】
项目现场负责人:【简称甲方】联系电话:
项目技术负责人:【简称甲方】联系电话:
劳务分包负责人:【简称乙方】联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就工程工作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1.1工程名称:山东恒沣膜科技有限公司综合厂房及职工公寓(简称)
工程地点:周村秀强门业东侧;淄博天浩织染有限公司北侧
建筑面积:综合厂房8066m²;职工公寓:2979.53m²
1.2工程承包范围:
分包范围:工程范围与内容:(包括厂房、公寓宿舍建建筑面积、施工图内合约所属的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算,不包括资料、预结算)
(1)室内给水管网安装;
工作范围: 现有图纸室内给水预留、洞口封堵距室外墙皮1.5m处;洁具安装,交工 不包括:消防系统及其设备预留安装;图纸变更;订购供水机械设备安装;台架砌,
垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;自制设施制作。
(2)室内排水管网安装;
工作范围: 现有图纸室内排水预留、洞口封堵;距室外墙皮1.5m处及洁具安装交工不包括:雨水管网;订购供水机械设备安装;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张
贴、涂刷;自制设施制作。
(3)室内照明插座线路安装;
工作范围 : 现有图纸室内照明系统预留、安装。及消防强电管线预留穿绳
不包括:后期变更及增加;主电缆入内主箱压、烫、做、接;台架砌,垒砼筑、
饰面、防水、张贴、涂刷;消防强电管线穿线、焊、接。
(4)室内照明灯具、插座、开关、电箱安装;
工作范围: 现有图纸范围内低压部分数量
不包括: 配电室内高低压设备设施安装;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张贴、
涂刷;消防点位、警示安装;
(5)防雷接地安装
工作范围: 楼内外防雷、接地、等电位。
不包括: 距室外墙皮1.5m以外;配电室等电位、高压进户接地、低压接地
(6)采暖系统安装
工作范围:
1、综合厂房全部;职工公寓预留采暖主管至分水器
不包括:自制散热器等非成品制作;室内地暖;距室外墙皮1.5m以外管线
(7)弱电系统安装
工作范围:室内网络、电话、电视的弱电线管、线盒的预埋及管内穿绳工作,并保证管线畅通及配合弱电专业公司工作;
不包括:消防弱电;点位安装;主微机室安装;弱电桥架制作安装;安防系统。
承包方式:清包工(含小型机械工具及所用耗材如切割片、钻头、电锤头、电磨头、电镐头、石材切割片等易耗材料。不包括焊条、胶水、钉子、铁丝、汽油或液化气等非机械耗品)
1.3合同工期:
进场日期:2011-11-8
工程工期为: 2011至
1.4质量等级:合格
1.5合同工作范围内价款:
1.5.1 综合厂房单价:47元/m2(建筑面积)职工公寓单价:65元/m2(建筑面积)
1.5.2 综合厂房合同价款:¥万元;职工公寓¥万元
第二条:图纸
进场当天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)
第三条:甲方安装驻工地代表
3.1甲方安装驻工地代表姓名:
3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务,并与业主协调;及时提供业主及监理确认签发完毕变更单或图纸。
第四条:甲方工作
4.1协调提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至三级电箱;(楼层或其他,隔层或是每层);
4.2提供乙方人员食宿场地;水电免费
4.3负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知乙方;
4.4甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;
4.5保证春节前、夏收前、秋收前乙方工人工资能及时发放;
4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
第五条:乙方驻工地代表
5.1乙方驻工地代表姓名
5.2职责: 按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。
第六条:乙方工作
乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,
6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;
6.3按照甲方代表的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。
6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理。
6.5乙方必须严格遵守 相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担。
6.6乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单。
第七条:结算与付款
7.1 结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据
7.2按节点进度支付工程款:一层封顶支付9%,二层封顶支付8%,三层封顶支付7%;四层封顶支付7%;给排水管线安装完毕付15%,电气穿线烫锡完毕装完成支付15%,弱电穿绳安装完成支付10%;防雷安装调试完毕支付14%;临水通水,临电试电完毕支付6%。工程进行中甲方要赋予乙方正常成生活、耗材借支费用。
工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的6%;剩余3%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定年。
以上支付节点均按实际完成面积支付。
第八条:工期延误:
8.1对以下原因造成的工期延误,经业主、甲方确认的可以顺延工期:
8.1.1遇有大的设计变更工程量增加较大时;
8.1.2不可抗力;
8.1.3非乙方施工项目对工期造成影响时;
8.1.4甲方代表同意顺延的其它情况。
8.2严格按甲方工程部进度计划施工,如完不成时,如乙方严重违约,给甲方造成不良影响和经济损失其损失由乙方承担;
8.3如因业主及甲方原因,造成工期拖后十五天内,乙方不要求甲方承担因此造成的零工费用;如超过十五天甲方给乙方因此造成的全部实时零工费用。
第九条、质量预验收:
9.2乙方施工质量如不符合甲方要求,其返工的材料费用由乙方自身承担;
9.3业主、甲方供应材料造成的质量问题引起返工延期等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失,均由业主、甲方承担。并给与乙方相应费用
第十条:补充条款:
10.1在工程施工中,依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准,必注明相应价格或人工费用,如无签字,乙方有权拒绝执行,不承担任何责任。
10.2如因甲方所供材料不及时,工期顺延。
10.3施工中音像资料图片具有同等法律效力
10.4甲方负责乙方工人入场三级教育及提供相应安全措施工具
10.5工人零工按现时工价均值180元/每人工日计费
10.6
10.7
第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。
第十二条:争议解决及违约责任:
甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。
第十三条:合同的生效与终止:
13.1本合同双方签字、盖章之日生效;
13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。
第十四条:本合同未尽事宜,可另行补充合同及附件,补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。
第十五条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。
合同订立时间:2011年月日
合同定立地点:工程现场
本合同双立约定签字或盖章后生效。
项目现场负责人:身份证号码:
劳务分包负责人:身份证号码:
2011年月日
第16篇:挡土墙劳务分包协议书
挡土墙劳务分包协议书
甲方:
乙方:
为确保本工程项目工期和质量,双方本着自愿、互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关规定,在履行甲方与项目部签定的工程合同的前提下,签定本合同,甲乙双方共同遵守。
一:工程名称:青龙路(旗鼓大道至横二路)人行道附属工程挡土墙 二:工程地点:湖北省咸宁市温泉高新产业技术园区 三:工程范围及内容
K4+090.072-K4+563.431处浆砌片石上挡墙工程,约3000m3,以实际发生工程量为结算依据。 四:承包方式
浆砌片石单价为235元/m3(含税金,另外包括片石、水泥、沙等主要材料,包括泄水孔、沉降缝等辅助材料,包括勾缝、压顶等辅助工序)。墙背回填根据设计量计算,基坑开挖土方根据实际发生量计算。 五:施工工期及进度
1、工期:以满足甲方的总体施工要求为准。
2、乙方按照协议要求积极组织本项施工所需的人员、设备的进场,确保施工需要。
3、乙方按照甲方的技术交底,积极组织本项工程的施工,并保证工期。
4、在施工过程中,乙方应接受甲方对工程工期的调整,并同时对现场施工组织、人员、设备的投入作出相应调整,否则,都将被视为违约,并按本合同文件有关违约条款执行。
5、在施工过程中若乙方在期限内无力完成任务或达不到月均衡生产能力(即总工程量与总工期之比)或存在质量问题及内部管理问题,甲方有权减少协议工程量直至终止协议,勒令乙方限期退场。对由此造成的一切损失(包括另寻劳务人员进场费、赶工费用)均由乙方全部承担。 六:工程质量及技术要求
1、乙方必须严格设计图纸及甲方要求,精心组织施工,并服从甲方委派的现场
1 工程师的监督、指导。
2、乙方不按技术规范和质量要求进行施工,工程质量达不到质量标准,甲方现场工程师有权责令其停工、返工,由此造成的一切损失由乙方自负。对于不合格的工程,甲方现场工程师不予签证验收,工程款不予结算支付;对于质量不合格且不按要求进行返工处理的工程,甲方在乙方其它工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。
3、隐蔽工程在未经甲方质检之前均不得随意覆盖和隐蔽,经检查合格后方可进行下一工序,否则应由乙方返工,费用由乙方负担。
七、安全文明施工
1、乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2、乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。 八:甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方为乙方提供相关图纸,进行技术交底。
2、甲方根据乙方的要求及时组织机械进行开挖,及时组织材料进场,确保乙方顺利展开施工。
3、甲方可根据工程进度要求,必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。
4、质量未达到技术规范及合同要求的在建工程和已完工程,甲方有权令乙方停工或令其返工或不予计量,由此造成的一切损失由乙方自负。造成逾期交付的,乙方承担违约责任及由此造成的一切损失。
5、甲方有权随时对乙方工程进度、工程质量、施工现场管理进行检查。
6、协助乙方进行相关内外关系的协调处理。
7、对乙方已完工并经验收合格的工程进行结算和支付工程款。
8、甲方有权对民工工资、地方债务纠纷、安全隐患、环境破坏等可能影响整个工程实施的事件强制处理,由此造成的对甲、乙双方的损失均由乙方承担责任。
(二)乙方的权利和义务
1、根据施工工程的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员、机械设备,
2 以确保工程顺利实施。
2、未经甲方同意,乙方不得中途撤出施工机械及施工人员。
3、乙方签订合同的履行人必须自始至终坚守工地,亲自指挥生产施工。若必须离开工地,须向甲方申请并取得认可。
4、乙方不得私自将工程分包、转包,如发现一经核实,甲方有权终止合同,由此引起的一切损失由乙方自负。
5、施工中若发生变更设计,乙方应积极配合,不得拒绝,此类变更不影响乙方对合同应承担的责任和义务。
6、乙方在施工过程中应严格按甲方的施工计划施工,并根据工程进度情况,随时调整施工力量,确保按计划完工。
7、隐蔽工程在隐蔽前,乙方应及时通知甲方进行检查,并移交给甲方。
8、乙方应积极配合甲方协调好各项工作。
9、乙方的所有债务均由乙方负责全部清偿。九:单价、结算与支付
(一)合同价格的约定
1、其费用包括乙方为完成每立方米浆砌片石所需发生的所有材料费、劳务费、设备费(设备租赁及设备进场、退场费)、管理费、吃住费用、维护费、利润及合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务的费用。
2、合同协议单价为235元/m3,包括税金。
3、工程量以设计图纸数量为参考,以现场实际施工数量为计量依据。工程数量的增减均不能作为乙方降低验收标准和调整承包单价的依据,也不能作为乙方拒绝施工的理由。
(二)进度款的支付
根据中建七局项目部的进度支付比例进行支付。 十:材料供应
为完成本合同工程所需的所有材料均由乙方自行采购,并包含在单价内。 十一:违约责任
1、乙方未能按甲方要求及时进场或乙方投入的人员、设备不具备履行合同的能力,甲方有权单方面解除本合同。
2、工程出现一般质量问题,甲方责令其停工返修;出现重大质量事故,甲方有权收回全部剩余工程,并限期乙方在3天内退场,由甲方另行安排施工队伍,由
3 此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
3、由于乙方原因无法继续履行合同(中途退场)或乙方单方面终止合同时,甲方有权对乙方已完工程已结算未支付的,不予支付;已完工程未结算的不予支付。.
4、由于乙方达不到甲方质量和进度要求,且在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,另选配合施工队伍,乙方应立即退场,并无权要求支付任何附加费用。十二:其他
1、在合同履行过程中如发生争议,双方应当协商解决,如达不成协议,可以将该争议请仲裁部门仲裁。若发生法律纠纷,双方约定诉讼按《中华人民共和国合同法》相关规定处理。
2、乙方与任何第三方签定的经济及其他合同条约等,甲方均不承担任何连带责任。
3、本合同自双方签字盖章后生效,甲乙双方履行合同全部义务,工程竣工验收合格后,质量缺陷责任期满,结清工程款项后自动失效。
4、本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
第17篇:单项劳务分包协议书
单项劳务分包协议书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国协议法、建筑法》及其有关规定,遵守平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲、乙双方就本工程分项施工事宜协商一致,特签订本协议。
今由
承接
所承建的
项目劳务分包工程,根据施工的需要,今委托
为代表的施工队进行
单项劳务分项施工。
一、工程概况
1、
2、工程名称:
工程地点:
二、承包性质:包清工
三、承包内容:
安装工程。
四、工程量计算及价格:
根据相关技术规范及甲方的工艺要求进行施行,工程量按图纸计算施工面积,窗套线条按展开实际面积计算,每㎡
元。
五、工期
按甲方要求计划工期完成,有效工期
天,每延误一天罚款
元(因天气等不可抗力原因造成停工的,工期相应顺延)。
六、施工要求
做到活完料净场地清,切实保证工程质量、施工进度,文明施工安全达标。
七、付款方式
八、质量标准:
质量验收达到合格,并按国家现行的质量标准和公司的技术交底为依据,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工处理,其工料费损失,由乙方承担。施工一切因质量不合格造成的罚款均由乙方承担。
九、
十、乙方应严格按照甲方的质量要求和材料配合施工,乙方施工中用料不得浪费及不合理限额部分,一旦材料有浪费现象,甲方有权罚款或按原价赔偿。十
一、施工机具:
大型工具由甲方负责,手工操作工具由乙方自备,对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管和维修,如有丢失由乙方负责赔偿。 十
一、安全生产
乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,不得违章作业,对现场安全进行管理,防止违章操作而发生的人身伤亡事故。施工中因违反规章制度发生的病、伤亡事故,一旦发生其损失由乙方负责。 十
二、现场管理
1、乙方人员要严格遵守各项甲方各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方及其班组必须管理好自己的工人,对所在工地范围之外的行为后果负全部责任,并严禁偷拿现场材料等,一旦发生后果自负。
3、乙方必须认真组织好本班配套劳动力,同心协力、并肩携手,必保甲方规定的工期顺利竣工,如中途因质量安全进度和人力不足等原因自行退场或被勒令退场,则按其已完成的工程量的
%结算,造成情节严重的不予结算,造成的后果由乙方负全责。 十
三、工程进度
工程进度按协议约定的工期和甲方指定的工期计划进行施工,如因乙方原因导致工程无法继续进行或无法按期完工,甲方有权另行组织队伍进场,所发生的费用按
倍从乙方工程款中扣除,如因工期顺延造成的罚款由乙方承担。 十
四、文明施工
因乙方自身管理不善,造成的现场不文明施工罚款均有乙方负责。 十
五、违约责任
1、任何乙方违反本协议给对方造成损失的,应承担违约责任,并向对方支付违约金
元。
2、甲乙双方因履行本协议发生争执时,应协商解决,协商不成的可向劳动争议委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十
六、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
第18篇: 劳务分包安全协议书
安 全 协 议 书
甲方:************************* 分公司 乙方:********* 为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工协议书,制定本安全协议,双方共同遵守。
工程名称:
内容及范围:具体工程内容以工程量清单及施工图纸为准
为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《建设工程施工合同》第6条安全施工的补充条款,在双方签订《建设工程施工合同协议书》的同时签订本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和认证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育:严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,明确事故责任,按照“三不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条 甲方的具体责任
一、甲方向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安
全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、对乙方编制承包工程内容的安全施工方案的安全技术措施实施监督。
三、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章作业,发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按管理办法进行处理,严重者中止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
四、合同终止:工程款结算时,甲方安全技术部门应出具安全评价书,无安全评价书者不能结算。
五、其它:
第三条 乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下,对本单位施工中安全操作直接负责,按其职责分工,具体履行以下责任:
一、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方安全管理制度参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。
二、照甲方的统一管理规定,制定相关单位安全目标责任,管理规章制度,并向甲方备案。
三、编制本单位承包范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提出和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方进场前的安全教育。有人员调整时,要迅即报告甲方并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十八岁的童工及五十周岁以上及其它患有高血压、心脏病的工人。
五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。
六、负责班前的安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不安排不适于高处作业的人员从事高危作业。
七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、中小型设备按甲方规定进行管
理和维护,大型特殊设备须经有资质的单位检验合格后方可使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的职工生活设施并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食,饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才能施工储存;使用易燃易爆器材时,应当采取特殊的消防安全措施。
十、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
十一、其它;
第四条:此协议作为施工协议合同附件,一式伍份,甲方四份、乙方一份。本协议签字或盖章后生效,双方权利义务终止后,本协议自行失效。
协议订立时间: 年 月 日
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
负责人 : 负责人:
第19篇:(劳务分包)劳务工协议书
劳务工协议书
甲方:苏州鸿明劳务有限公司
乙方;
甲方因(以下简称用工单位)业务工作需要,招用乙方为劳务工,双方本着自愿、平等和协商一致的原则,订立劳务协议如下:
一、招用期限以甲方与乙方签订的协议规定的进场时间至乙方在项目承担的工作内容完工日期为协议期限,即自年月日起至本项目 工作任务结束之日为本劳务协议终止日。
二、乙方服从用工单位的工作安排,遵守用工单位的各项规章制度,遵守本部门的岗位职责,在岗位上努力完成各项工作任务。
三、乙方在招用期间,工资按月计算,月平均工资不低于苏州市政府规定的最低工资标准。
四、协议的解除、终止。
1、解除:
乙方有下列情况之一,甲方有权解除协议。
(1)因工作能力或业务技术水平不能胜任或达不到岗位规范要求的,无客观原因在本岗位工作业绩较差的。
(2)不服从用工单位工作安排的。
(3)身体健康状况不宜在该岗位工作的。
(4)违反劳动纪律和用工单位规章制度的。
(5)由于工作失误,造成用工单位经济或声誉损失的。
(6)团结协作精神不够、发生争吵、谩骂、斗殴者,经教育改正无效者。
(7)乙方因本人原因需提前解除协议的,必须提前天以书面形式通知甲方和用人单位。
2、终止:
(1)乙方在用工单位违纪解除协议:
(2)乙方在用工单位工作期间,如不再继续使用,甲方将视作与乙方协议期满,即行终止协议。
(3)用工单位工程项目施工结束不再用工,甲方与乙方劳动协议即行终止。
五、协议解除、终止,乙方必须到用工单位办妥离岗手续,归还一切物品用具。
六、本协议自签订之日生效。
甲方:苏州鸿明劳务有限公司乙方:
(签章):(签字):
年月日年月日
第20篇:北京市劳务分包协议书
北京市劳务分包协议书
内容:本公司(嘉和日盛装饰工程有限公司)借以凌飞的身份挂靠
北京建磊国际装饰工程股份有限公司并与发包方签订总承包施工合同,合同项目为首东国际A7外玻璃幕墙改造工程。合同款为530000元。
我方(总承包)与凌飞签订劳务分包合同,合同项目为首东
国际A7外玻璃幕墙改造工程,合同款为280000元
最终合同款结算有总承包方法定代表人唐成材本人与北京建
磊国际装饰工程股份有限公司结算。分包方代表人凌飞本人无权和北京建磊国际装饰工程股份有限公司结算。
注:分包方若违背上述协议内容,则应对总承包方负相应的法律责任
总承包方签字:分包方签字:
总承包方盖章:分包方盖章:
日期:____年___月___日