推荐第1篇：消防工程施工技术
消防工程施工技术
2H312050消防工程施工技术
重点是：消防工程的验收程序及消防工程的施工技术要点。 2H312051掌握消防工程的验收程序
一、消防工程验收所需资料及验收程序
送交申报表前，建设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防机构审核批准的设计图纸及有关资料，对照《建筑工程消防验收需具备的基本条件》，进行全面自查、自验，并在《建筑工程消防验收申报表》中填写自验意见。 (一)所需资料
1．原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》； 2．提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸，竣工图纸； 3．提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明，包括产品合格证、认证书、检测报告等；
4．提供装修材料燃烧性能等级证明；
5．提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程)； 6．提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程)；
7．经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录；
8．本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。 (二)验收程序
公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在十日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后七日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。
二、消防工程验收的组织
消防系统的主要功能：是自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或灼热气体，从而发出声光报警并控制自动灭火系统，同时联动其他设备的输出接点，控制事故照明及疏散标记，事故广播及通信、消防给水和防排烟设施，以实现监测、报警和灭火的自动化。
(一)消防工程验收的组织形式——重点
消防工程验收由建设单位组织，监理单位主持，公安消防监督机构指挥，施工单位(土建、装饰、管道、电气、通风空调、消防专业调试队等)具体操作，设计单位等参与。
同时也应组织防火监督检查、消防产品质量监督、灭火战训和建筑工程消防监督审核等部门的专业技术人员参加。
三、消防验收的顺序
验收顺序：
验收受理 —→现场检查—→现场验收—→结论评定—→工程移交 1．验收受理
由建设单位向公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，并提供有关书面资料。资料要真实有效，符合申报要求。
2．现场检查
公安消防机构受理验收申请后，按计划安排时间到报验工程现场进行检查，由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加。现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，内容包括房屋建筑的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。
3．现场验收
公安消防机构安排用符合规定的工具、设备和仪表，依据技术标准对已安装的消防工程实行现场测试，并将测试的结果形成记录，并经参加现场验收的建设单位人员签字确认。
4．结论评定
现场检查、现场验收结束后，依据消防验收有关评定规则，比对检查验收过程中形成的记录进行综合评定，得出验收结论，并形成消防验收意见书。
5．工程移交
公安消防机构组织主持的消防验收完成后，由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。
工程移交包括：工程资料移交和工程实体移交两个方面。 工程资料移交：包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件； 工程实体移交：表明工程的保管要从施工单位转为使用单位或生产单位,因而要按工程承包合同约定办理工程实体的移交手续。
四、施工过程中的消防验收
消防工程施工过程与其他安装工程有相同的程序，例如与土建工程配合，埋设道路下、地坪下的消防供水管网，敷设墙体内的消防报警线路导管等。
在建筑物主体完成精装修之前消防工程的设备和干线管网就位并调试，配合建筑物精装修完成各类元件、部件的安装，最终是系统调试和检测。
为了方便消防验收顺利进行，有利于对消防工程施工实施全过程监督检查，某些消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式，即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
1．隐蔽工程消防验收
消防工程施工中在与土建工程配合时，部分工程实体将被隐蔽起来，在整个工程建成后，其很难被检查和验收的，于是这部分消防工程要在被隐蔽前进行消防验收，称隐蔽工程消防验收。
2．粗装修消防验收
适用于房屋建筑主体工程已完成，消防工程的主要设施已安装调试完毕，仅留下待室内精装修时配合安装的探测、报警、显示和喷头等部件时的消防验收。装修消防验收属于消防设施的功能性验收。
验收合格后，建筑物尚不具备投入使用的条件。 3．精装修消防验收
适用于房屋建筑全面竣工，消防工程已按设计图纸全部安装完成并准备投入使用前的消 防验收。
验收合格，房屋建筑具备投入使用条件。
2H312052了解消防工程的施工技术要点
一、消防工程开工前的审批 消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》，设有自动消防设施的工程，还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。
二、消防系统的施工技术要点 (一)灭火系统的安装技术要点
1．消火栓灭火系统
(1)消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时，采用螺纹连接；大于100mm采用法兰或卡箍式连接。
(2)消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装，管道通过钢筋混凝土水箱壁，应安装刚性或柔性防水套管；
2．自动喷水灭火系统
(1)供水设施安装时，环境温度不应低于5C；当环境温度低于5C时，应采取防冻措施。
(2)自动喷水灭火系统管网采用钢管时，其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。
(3))喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附件任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手。
(5)当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (6)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
报警阀组安装的位置应符合设计要求：当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
3。灭火系统
(1)泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求，当设计无规定时，泡沫液储罐四周应留有宽度不小于0.7m的通道，泡沫液储罐顶部至楼板或梁底的距离不得小于
0
01.0m。消防泵房主要通道的宽度，应大于泡沫液储罐外形的最小尺寸。
(2)压力式泡沫比例混合器安装在压力水的水平管道上，泡沫液的进口管道应与压力水的水平管道垂直，其长度不宜小于1.0m；压力表与压力式泡沫比例混合器的进口处的距离不宜大于0.3m。
(4)平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管道上； 压力表应分别安装在水和泡沫液进口的水平管道上，并与平衡压力式泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.3m。
(5)管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上，吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的距离不得大于1.0m。
(6)液上喷射的横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上；
液上喷射的立式泡沫产生器应垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上；距高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于0.3m处和发泡网前小于或等于1.0m处不应有遮挡物。
(7)泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行；应安装在被保护物的上部，并应垂直向下，其坐标及标高的允许偏差应满足相关规定。
5.气体灭火系统
(1)系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。
(2)组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。
(3)灭火剂输送管道的无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。 (4)安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。
(二)火灾自动报警系统施工技术要点
1．火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。
探测器宜水平安装。
2．手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。按钮的外接导线，应留有10cm以上的余量。
3．火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地(楼)面高度≥1.5m。落地安装时，底边高出地坪0.1一0.2m。
4．系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管，工作接地线与保护接地线必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。
5．火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后，填写调试报告。
推荐第2篇：消防工程施工合同
消防工程施工合同
发包方：西藏安鸿实业有限公司
（以下简称甲方）
承包人：
有限公司
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方将工程承包给乙方，结合该工程的具体要求，特订立本合同，供双方遵照执行。 一， 工程概况
工程名称：日喀则安鸿“藏文化主题街” 工程地址：日喀则珠峰路和上海路交叉处 总建筑面积：42813m2， 二， 工程承包范围、方式及内容
1、承包范围：日喀则“藏文化主题街”项目施工图内的消防系统安装；包括自动报警、自动喷淋、送、排风、室内外消火栓系统等所有消防安装及专用配电系统安装（不包括防火门）。
2、承包方式：包工包料。
3、承包内容：
⑴.藏文化主题街项目的消防、专用配电安装工程，具体范围如下：
1） 火灾自动报警及联动系统安装与调试；
2） 火灾事故广播和消防电话，应急照明系统、疏散指示标志等
安装与调试；
3） 消防通风及防排烟系统安装与调试（包括所有消防相关通风及排烟设施设备安装）；
4） 消防给水系统安装与调试（含自动喷淋灭火系统，室内、外消火栓系统及管网、阀门井土建、管沟开挖与回填等） 5） 柴油发电机房与配电房的气体灭火系统安装与调试； 6） 消防控制室主机安装、接地安装与调试；
7） 消防电梯迫降系统安装与调试（电梯主机房提供迫降接口后所有施工内容），不包括电梯三方通话；
8） 设备房（变配电房、水泵房、发电机房、空调机房、控制室等）相关消防内容（包括后期随设备具体情况图纸尚需完善的消防系统）；
9） 电缆沟、井、槽内的防火封堵；灭火器。
10） 所有涉及土建方面的消防内容及时向甲方反馈，并协助甲方提出整改意见；
11）上述未提及的但图纸所列或图纸未列但客观存在的相关消防内容；
12）、安装后塞口的处理及相关打洞、剔槽后的恢复（必须配合土建相关工序进度完成）。
13）、对进场前已作的预留预埋工作进行检查、校验及处理；进场后的预埋；
14）、施工图技术交底内容、消防部门的审查意见及审图公司的意见
（甲方提供复印资料）。 （2） .强电部分
1）、专用配电房低压配电屏与柴油发电机房低压配电屏出线下端口至各塔楼电梯动力箱、商业防火卷帘门动力箱、商业负层防排烟风机动力箱、塔楼正压送风机动力箱、生活水泵动力箱、消防水泵控制箱、塔楼公共应急照明配电箱、负一层车库/商业一层/商业二层/商业三层/商业四层应急照明配电箱段桥架、电缆、配电箱安装；
2）、专用配电房低压配电屏出线至商业接驳口段桥架、电缆、配电箱安装；
3）、柴发室/弱电中心/消防中心配电箱出线照明（含应急照明）灯具、配管配线、普通插座、风机插座安装；电梯配电箱出线井道照明灯具、配管配线、普通插座、防火卷帘插座安装；塔楼公共部分应急照明配电箱出线楼层、公共楼梯、电梯前室、强弱电井、水井灯具、安全出口、疏散指示灯具、配管配线等安装；负一层车库配电箱出线灯具、安全出口、疏散指示灯具、配管配线等安装；
5、不包括的安装内容：
⑴、环境工程及光彩工程配电箱后的供电安装；
⑵、防火门，但防火门与控制中心的信号传输线路由乙方负责。 （3）、生活给水设备及安装、中央空调系统设备及安装；
（4）、一户一表及表前段，专变房低压配电屏，发电机、发电房低压配电屏等安装。
（5）、给排水阻火圈。
三、工期及进度要求
开工时间：2012年06月25日。
竣工时间：在工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合土建、装修进度而完工。土建初验合格后，15天内乙方承包范围内的内容必须取得消防验收合格批复。
四、工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件、技术交底、设计变更等所有涉及藏文化主题街项目的相关消防资料及国家相关规范、验收标准进行施工，并接受甲方工程师及监理工程师的监督检查。
2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证及检验报告，试验、试压、测试等相关功能性试验报告。材料、设备合格证经监理、甲方现场代表签字认可后方可使用。办理结算时出示材料、设备合格证明。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写相关《隐蔽工程验收记录》并通知甲方工程师及监理工程师检查验收。检查合格并签证后，方可进行下一道工序施工。
4、乙方用于本工程的全部设备和材料均需符合设计和消防有关部门的要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书及检测报告。厂家、规格型号按投标所报的厂家、规格。
5、乙方采购的具有合格证书的设备和材料，如 甲方有异议要求检验时，可以指定法定检验机构重新检查。检验后如属合格产品，其检验费由甲方承担；如因此造成工期延期，工期顺延；检验后如属
不合格产品，其检验费用由乙方承担，甲方可在工程款中抵扣。如因此造成工期延期，乙方承担延期的违约责任。
6、严禁乙方将未经甲方及监理验收的设备、材料进场安装使用，否则每次罚款2000元。并且甲方有权要求乙方返工。如因此造成的工程量的增加和工期的延误，其责任由乙方自行承担。
7、工程施工必须符合现行最新消防规范，保证观感质量，并必须通过消防职能部门验收。
五、合同价款及付款方式
1、合同价款：
本工程为交钥匙工程，按本合同的承包范围工程包干价为 万元（万元）。该包干价已包括所有与其他相关各方的配合配套费、水电费、措施包干费、检测费、验收费及一系列材料费、安装费、调试费、高寒补贴等。
2、付款方式：
⑴、乙方预埋期间甲方不支付乙方的任何费用。
⑵、乙方主要设备进场，开始安装时，甲方按月进度的70％支付工程进度款。每月25日前报当月进度款，经甲方审核后次月15日前支付。
⑶、27℅的尾款在工程竣工通过消防部门验收合格后，第一个月内支付尾款金额的20％，第二个月支付尾款金额的20％，第三个月付清、累计支付达到包干价总金额的97％；
（4）、包干价总金额的3％作为质保金、待质保期满后一次支付（不
计利息）；质保期两年，以实际消防通过验收日起算。
六、双方的权力和义务 甲方责任：
1、甲方按时支付工程进度款。
2、甲方提供经消防审查合格、并取得审查合格意见书的施工图二套。
3、甲方负责施工图技术交底及设计单位、其它单位的协调工作。
4、定期或不定期对工程进行检查。
5、为乙方提供施工用水、电的接口。
乙方责任：
1、负责该项目的消防部门的图纸审查和办理消防部门为该项目出具的合格文件。
2、合同生效后该项目的一切消防问题均由乙方承担。
3、乙方无条件配合该项目的装饰装修。
4、乙方出现的任何安全事故均由乙方负责，甲方对乙方发出的质量、安全整改通知书，乙方必须整改。
5、乙方必须配备有资质的技术负责人、施工负责人组织实施相关工作，相关人员的资质必须报甲方审核，对工程进度、质量、安全、文明施工负责。
6、乙方的施工方案，安全文明施工措施、质量保证措施等需要达到甲方的整体要求，并报经甲方和监理审核批准后才可实施。
7、乙方负责本工程竣工资料的绘制、收集、整理装订成册肆套并通过验收，竣工图绘制客观、真实，完工后一个月内移交给甲方。如果乙方未按照约定移交，甲方有权不支付余下工程款。
8、安装施工用水、电计量表，承担相应的费用。
9、乙方负责本工程保修期内的维修工作，并承担因乙方责任所发生的相关费用。在保修期内，乙方接到甲方（或委托的物业公司）维修通知时，排除故障的时间不超过48个小时（设备订购时间除外）。若乙方未能履行维修义务，则甲方可自行处理并扣除乙方相应质保金；如维修金额超出质保金，甲方有权向乙方追偿。工程保修期为两年，从通过竣工验收合格之日起计。
10、材料按报价书中的材料设备明细表执行，主要材料、设备必须向甲方报验。
11、在该工程全部完工时，乙方负责免费为甲方培训2个名额的操作人员。
七、组成合同的文件
1、本合同。
2、标准、规范及有关技术文件。
3、图纸。
4、所有关于工程管理文件。
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。
八、违约责任与处罚
1、乙方如不能解决六项中乙方责任的前3小点，造成的所有损失均由乙方承担。
2、由于乙方未按施工进度施工，将影响工程的最终交付使用且乙方也未及时采取有效措施时，甲方有权降低拨付进度款的额度，如甲方发出书面通知后，乙方仍未能按施工进度施工，甲方有权解除工程施工合同，施工单位无条件先退场再结算，并由乙方向甲方支付本合同包干总价2％的违约金，并承担相关损失；若因甲方原因造成工程建设延后、停工等一切损失由甲方负责并支付乙方所有损失费及2％违约金。
3、若因乙方原因影响工程验收按时完成，则延迟一天按人民币2000元/天收取违约金；若因甲方或其他单位原因造成乙方消防工程不能按期验收或验收不合格，其产生的二次或多次验收费用由甲方支付，并按2000元/天支付给乙方违约金。
4、若因乙方承包范围内工程质量未达到的合同协议约定的质量标准，则造成的直接损失全部由乙方承担，另外承担人民币100000元（拾万圆整）的间接损失费用，甲方有权向乙方追催或直接在工程款中抵扣，并有权拒绝支付工程款。
5、乙方在进行任何消防安装施工、试压及其其他相关试验时，必须切实保障相关安全。特别是在进行水压试验时，做好系列安全检查；若发生乙方责任导致电梯损坏、墙面损坏、渗水等系列相关损失，由乙方承担全部责任。
5、
在乙方进行的一系列消防施工中，若甲方及监理发现未按图纸、
规范、验收标准及相关有效施工，甲方、监理发出整改通知书，限期整改，逾期未整改的，每次罚款1000元直至整改完毕。
6、施工过程中必须做到安全文明施工，乙方在施工过程中必须遵章守法，严禁一切偷盗行为，否则按相关财务损失赔偿，情节特别严重的，依法送公安机关处理。乙方施工过程中出现任何事故，其责任均由乙方自行承担。
九、其他约定
1、图纸中的消防安装系统可以优化，但优化的方案需甲方书面同意后方可施工；同时优化后的方案必须满足消防要求保证通过消防验收，若因方案优化而影响最终的验收则相关损失由乙方负责。
2、图纸中所有消防相关的内容和图纸中设计时漏项或是不合理需要调整的所有工作内容包含在乙方的包干价中。包干价不因任何原因作任何调整。
3、室外消防安装系统指市政给水接口后所有安装工程，其中消防室外管网若与市政给水共用管网部分不属于乙方包干价中。
4、合同签定后，三日内乙方支付给甲方5万元（人民币：伍万圆整）履约保证金，否则合同自动解除，并由乙方向甲方支付违约金伍万元。
5、履约保证金待乙方完成全部工程内容，并经验收合格后，三日内一次性退还给乙方（不计利息）。
7、乙方进场前土建单位完成的属于乙方承包范围内的工程量，费用经结算后由乙方支付给施工单位（费用按照土建单位的变更计价方式结算）。
8、甲方以乙方为收件人，以下述地址用挂号邮件或特快专递发出七日后，即为送达乙方。乙方地址若有变更，应提前七日通知甲方。 十，合同的生效
1、本合同甲乙双方签字盖章即生效。
2、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议视为本合同的补充，具有同等法律效力。十一，纠纷的解决办法
该协议书发生纠纷后，当事人双方应及时协商解决，协商不成，依法向重庆市渝北区人民法院起诉。
十二，本协议书一式四份，甲方叁分，乙方壹份，具有同等法律效力。 附：
1、乙方营业执照、资质证书复印件；
2、本工程预算书（含材料、设备明细表）。
甲方：重庆金易房地产开发
乙方：
（集团）有限公司
经办人：
经办人：
联系电话：
联系电话：
时间：
时间：
推荐第3篇：消防工程施工协议
发包方：_____________有限公司，以下简称甲方
总承包方：___________________，以下简称乙方
分包方：_____________________，以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况
1．工程名称：___________________有限公司一期消防工程
2．设计单位：______________________________________
3．工程地点：______________________________________路
二、各方职责
甲方：______________________________________
乙方：______________________________________
丙方：______________________________________
技术文件和承包范围：________________________
技术文件：__________________________________
1．（一期工程）施工图
2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号
3．施工图审查报告
4．（二期工程）消防系统图
5．投标文件（预算书）
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。
1．总包管理费3%
2．市场价格风险调整的不可预见费用
3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4．设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7．涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1．工期要求：
主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2．同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
第三条 质量要求和评定标准
1．质量要求：合格并符合消防和设计要求
2．评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1．本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2．材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1．丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。
2．项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3．竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
第七条 工程价款及支付方式
1．房屋结顶 天，甲方支付给丙方_________ 万元；
2．丙方支付给乙方总包管理费_________ %（_________万元）；
3．房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；
4．竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；
5．余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
6．接受工程价款的
单位名称：________________________________
帐号：____________________________________
开户银行：________________________________
第八条 工程质量保修
保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1．工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2．质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3．安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4．自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。
5．丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。
第十条 其它
1．丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2．甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3．施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4．甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
推荐第4篇：消防工程施工情况汇报
消 防 工 程 施工 情 况 汇 报
本工程属消防安装项目，于xxxx年xx月份开始进行施工，本工程经温州市公安消防主管部门审核同意，消防工程按XX建筑设计有限公司设计的施工图进行施工。
1、火灾自动报警系统，设备采用河北XX消防设备有限公司产品。其中报警系统导线保护管采用JDG管，暗敷于楼板及墙体内，明敷部份采用金属管外涂防火涂料及阻燃套管保护。
2、本次消防安装工程感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、消防广播、消防电话、煤气报警等位置，根据消防设计图施工。
3、喷淋系统主管、水流指示器、喷淋支管、喷头，根据消防设计图施工，吊顶内空间＞800㎜设上下喷头，喷头根据装修作局部位置调整。
4、本工程在施工过程中严格按设计及验收规范要求施工。报警设备安装牢固，标高、位置准确，能满足保护面积要求，各回路导线经绝缘电阻测试均大于20兆欧。喷淋、消火栓系统管道、支架安装牢固，喷淋、消火栓系统保护面积及距离均满足规范要求，并经强度及严密性试验无渗漏、无变形，符合设计及施工验收规范要求。
5、本工程现已安装完成，经自检及系统调试消防水泵、非消防电源切换等运行正常，无误报，并通过建筑消防专项检测，符合设计及施工验收规范要求。
温州市XX安装公司
浙江XX工程公司 2014年 月 日
推荐第5篇：消防工程施工合同
消防工程施工合同
发包人：
（以下简称甲方） 承包人：
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。
一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：
二、工程承包范围
按
工程施工图纸施工，具体包含的工程项目内容如下： (１)火灾自动报警系统、室内消防栓系统、水喷淋系统、气体灭火系统等
（2）洞口的预留、预埋、消防报警线管预埋及；不含封堵。不包含消防水泵的强电电缆及控制柜强电电缆。
三、工程承包方式
包工、包料、包质量、包工期、包维修、包安全责任。
四、合同工期
开工日期：
年
月
日 竣工日期：
年
月
日 合同工期总日历天数
天
开竣工日期以甲方（监理）的开竣工报告及满足甲方主体工程交工要求为准。
五、工程质量标准及验收： １.工程质量标准 优良 ２.质量验收：
（１）本工程由甲方、乙方、监理单位及政府消防主管部门依照施工图纸、
设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准，规范进行验收。
（２）工程质量必须符合：
《建设工程施工质量验收统一标准》
ＧＢ５０３００－２００１
《火灾自动报警系统施工及验收规范》ＧＢ５０１６６－２００1
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 （２００３版）ＧＢ50261-96 《机械设备安装工程施工及验收规范》
ＧＢ５０２３１－９８ 《建筑电气工程施工质量验收规范》
ＧＢ５０３０３－２００２ 《通风与空调工程施工质量验收规范》
ＧＢ５０２４３－２００２ （３）乙方所进场的各种材料，必须有出厂合格证书、试验、化验报告单、使用说明书、检测、检验报告和设备验收标准。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装，且检测、化验的费用由乙方承担。
（４）乙方负责对所施工范围材料设备，按消防主管部门验收要求，送至消防产品质量监督检测站检测，并保证如期通过检测。非本合同施工范围内的材料设备的检测，乙方负责配合送检，相关费用由具体实施方负责。
六、工程造价：
１、工程造价：本工程造价为
（
）。
2、工程设计变更和现场签证：
1) 甲方安排乙方进行为现场施工服务的非合同内的工程项目，乙方必须无条件按要求施工，同时要及时上报工程量及价格给甲方并办理现场签证手续。
2) 乙方无权对本工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
3) 甲方根据工程的实际情况需对原设计进行变更，应以书面形式提前一周向乙方发出通知。
4) 由于甲方设计变更和现场签证而造成合同价款增加或减少，由乙方及时向甲方按规定办理签证手续，调整合同价，除此之外，甲方概不接受乙方对合同价款增加的请求。因设计变更和现场签证而造成工程造价的增减应按如下方法处理：
a、本合同附件的预算中已有适用于变更工程的价格，参照该价格计算。
b、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经甲方现场负责人确认后执行。
5) 设计变更、图纸会审及现场签证确认后14天内，若乙方不向甲方现场负责人提出变更工程价款报告时，视为该变更不涉及合同价款的增加。若乙方提出需变更工程造价的，乙方需提供的变更文件交由甲方现场负责人确认并报公司负责人审查后，方可调整因图纸变更产生的变更工程造价。
6) 若因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 7) 设计变更增加工程量，不增加工期，仍执行合同工期（除特殊情况外）。 8）非本合同内的项目增加工程量价额由双方协商确定另行签定施工合同。
七、工程款的支付办法：
（1）甲方按乙方当月已完成工程量的60%预付工程款。
（2）工程完工经甲方（监理）组织相关单位验收合格后支付至合同总价的80%。
（3）乙方将消防工程验收合格证、及其他相关资料交甲方并办理完结算手续，待甲方办理完建筑工程竣工验收备案证后付至结算总价的95%。
（4）预留结算总价的5%作为质量保证金，二年保修期满后无质量问题支付尾款。（不计利息）
八、工程维修
１、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程质量在保修期内承担质量保修责任。
２、本工程质量保修期为一年，保修期从工程竣工验收合格移交之日算起。保修期限内因乙方工程质量问题而保修的，相关的保修期从修复之日起计算，时间顺延。
３、乙方在接到维修通知后48小时内赶到现场，72小时内完成维修工作。乙方维修人员未到达之前，甲方可采取适当的应急措施，费用由乙方负责。
４、在质量保修期内由于乙方工程质量问题给甲方和业主造成的直接和间接损失，由乙方承担赔偿和保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。工程质量保修金不足以赔偿的由乙方将差额补齐。
九、材料和设备供应
１、本工程所有材料设备均由乙方自行采购，但需报甲方认可。所有的材料和设备必须符合国家和行业相关标准。
２、乙方应按设计和相关标准，并按照工程预算书、主材汇总表、设备汇总表等涉及材料和设备的文件中约定的厂家、品牌、规格等要求采购，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责。
３、在材料设备到货前48小时，通知发包人派人检查验收。
十、安全文明施工
１、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全操作规程施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
２、施工过程中若由于乙方原因引起的一切安全事故和纠纷由乙方自行承担全部的法律和经济责任。
３、乙方在施工过程中应做到工完场清，材料堆放有序，保护好其他单位已完工的工程。保证施工现场干净整洁，不得影响甲方房屋销售。工程完工后及时清理机械设备及材料并运出场外，否则甲方可另行委托他人清运，费用由乙方支付。
十一、甲方的义务与工作
１、合同签订后向乙方提供完整的施工图贰套。２、协调施工现场各方关系。 ３、按合同约定及时支付工程款。
４、提供施工用水源、电源、（水、电费乙方承担）
５、负责工程质量的检查、验收，以及隐蔽工作、设计变更的签证确认。６、工程如有重大变更应提前三天通知乙方。 十
二、乙方的义务与工作
１、服从甲方（监理）管理，执行甲方（监理）的现场管理相关规定，积极协助总承包单位进行现场的施工管理。
２、乙方不得将工程转包他人，一经发现甲方有权终止合同，并赔偿甲方损失。
３、合同签订后工程开工前乙方必须将该项目工程管理人员名单、施工方案呈报甲方，由甲方审核备案。
４、按合同约定的工期和质量标准完成本工程施工，服从甲方及监理单位的监督管理。乙方在施工过程中，对建筑物已完项目、配套设施及其它管网造成的破坏和损失由乙方负责按要求及时恢复完善，否则甲方将按现场管理办法进行处罚并委托他人进行修缮，费用由乙方支付。
５、乙方应对施工图纸进行审核，发现问题应书面提出，由于乙方未审核所造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
６、施工过程中乙方应认真做好相关资料，工程完工后向总包施工单位、监理单位、建设单位分别提交全套完整的竣工资料。
７、工程竣工验收合格后三十日内将消防工程验收合格证以及办理建筑工程竣工验收备案证所需的其他资料交甲方。
８、配合发包人完成向物业公司的移交工作。免费为甲方培训维护及操作技术人员，并负责售后服务。
十三、合同的变更、解除及终止
１、任何一方如需变更本合同时，应提前十日通知对方，征得对方的同意后另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
２、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并向乙方追索损害赔偿。自甲方发出解除合同通知之日起，本合同解除，并且乙方必须在五日内清场。
（１）将工程全部或部分转包给他人施工。
（３）由于政府行为、不可抗力或甲方企业经营发生重大变化，需提前终止本合同的，乙方不得追究甲方责任。
十五、违约责任
１、乙方不能按合同工期竣工的，乙方则每月应按本合同工程造价的千分之五向甲方支付违约金。
2、乙方如因自身原因造成工程不能完成消防验收及移交甲方的，处违约金百分之五罚款。
（２）不能按合同约定的工期和质量标准完成本合同施工任务。
3、工程完工移交业主方后，不得以任何理由拖欠工程款。十
六、其他
１、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成向工程所在地人民法院起诉。
２、本合同自双方签字盖章之日起生效。３、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：
签约日期：
乙方：
签约日期：
推荐第6篇：消防工程施工总结
消防工程施工总结
一、工程概况
赤峰军民合用机场改扩建工程航站区及飞行区的消防工程，处于赤峰军民合用机场内，主要为航站区、飞行区的消防水系统及航站区的消防电系统。本工程管道直埋段采用PE管，架空及明装管道采用热镀锌钢管，管道连接采用热熔、沟槽及丝扣连接方式，同时新建综合水泵房一座及钢筋混凝土消防水池一座。工程开工日期为2006年8月30日，工期为425天。
工程主要工作量如下：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、500立方米钢筋混凝土消防水池一座 综合水泵房一间220立方米 机场专用地下消火栓16座 直埋PE管道3000米 消防水泵机组3套 航站区室内消火栓32套 航站区火灾自动报警系统 航站区智能自动喷水灭火系统
二、施工组织实施情况
我们在做好详尽而周密的施工计划和组织安排的同时组织足够的人力与物力，并且认真做好内部统筹，积极加强外部协调，为确保工程顺利实施奠定了坚实的基础。
本工程于2006年8月30日正式开工，开工前我公司即对现场进行
踏勘，并到相关管理部门办理了各种手续，并请有关部门进行地下官线的交底工作。并且针对地下管线进行探沟，提前找出地下管线位置并进行标示。9月份开始进行直埋管的敷设，采用分段开挖、分段敷设、分段打压的施工方法进行。2007年10月15日除航站楼施工条件受限未完成外，其它部位管道敷设、井室砌筑、消火栓安装及消防电气部分安装已全部完成，综合水泵房及水池也已完成。
三、工程质量情况
本工程分航站区消防水系统、航站区消防电系统、综合水泵房、飞行区消防水系统及水池土建工程五部分。在施工中我们严格按图施工，及时做好隐蔽工程的验收工作及相关施工试验工作，各分项工程检验批施工质量均经监理验收合格。
工程主要材料均有合格证及材质证明文件，对需要进行复试的材料均已见证取样，并复试合格。各种材料质量符合规范及设计要求，质量保证资料齐全且符合要求。
通过项目经理部及建设单位、监理单位的共同努力，本工程各个分部工程都达到设计要求和国家规范、标准的要求。
四、安全、文明施工及环境保护管制措施
为了贯彻“安全第一，预防为主”和 “生产必须安全”的方针，要
求施工人员熟知本工种的安全技术操作规程，正确使用个人防护用品采取安全防护措施，进入现场必须遵守安全纪律和制度，同时加强文明施工宣传、教育和指导工作，有效保障了工程的顺利竣工。
五、结束语
在本工程施工过程中，业主、监理等单位，给予了大力的支持和帮
助及时解决了施工中一切困难，使得我公司在消防项目中能顺利的开展各项工作，实现了总体进度目标和质量优良目标，胜利完成业主交付的工作。借此我公司全体员工表示衷心感谢，并希望通过本项目的合作，能再次取得业主的眷顾与合作，谢谢！
赤峰天元电子机电工程有限公司2007年10月27日
推荐第7篇：消防工程施工合同
消 防 工 程 施 工 合 同
第1页
消防工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则、经甲乙双方协商同意，达成如下协议；
一、工程概况
1． 工程名称：
2． 工程地址：
二、承包范围及方式
1.本工程建筑面积约㎡及室内外管网所有消防工程项目（不包含室外市政地上栓管
网）。
2.甲方以包工包料、包验收合格方式承包给乙方，乙方必须按图纸施工。
三、工程造价及义务
1.工程总造价约为；
2.此价格包含如下：
2.1 图纸上所有消防工程施工内容（如管件数量及配件数量达不到图纸上的数量，则按比
例扣除差价）。
2.2 消防喷淋、消防栓系统、报警系统、防排烟系统、通风系统、室内外管网系统、室外
报警系统及线路等相关所有项目工程。
2.3 人工工资、装卸、安装、调试、检测、验收及税票（国家规定发票）等相关费用。
2.4 办理消防验收相关手续（包含安全通道防火门项目），直至消防验收合格为止并提供相
关验收合格报告由此产生的一切费用由乙方承担。
2.5 所有管槽、线槽等乙方自行施工并及时修补到位。
四、合同工期
以甲方通知时间为准，月内全部完工（共计天），如因土建原因造成乙方无法施工，则工期顺延。
五、付款方式
1． 按乙方每个月完成工程量的75%支付工程款。每个月月底结算工程量，次月十五号后付
工程款（有节假日则顺延）
2． 整个工程项目全部完工后，通知甲方及各相关部门验收合格，提供消防验收合格报告并
交给甲方使用后付20%，余5%作为设备、安装、质量保证金。从验收合格并交给甲方使
用之日起计算两年后付清余款。
六、材料、设备采购
所有材料详见附表材料清单。
闸阀及配件以乙方提供的样品为准，所有乙方提供的材料及配件以达到国家标准为准。在施工过程中如发现管壁厚度未达标和阀门及配件与乙方提供样品不一致。甲方有权责令乙方返工、更换，并赔偿由此造成甲方的一切损失。另罚款未达标管材料及配件的总价格十倍以上作为偷工减料罚金。
七、工程质量及验收标准
1． 本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）
的相关标准、规范为标准共同验收。
2． 乙方所有进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，
检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3． 工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-200
1、《火灾自动报警系
统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-199
6、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-199
8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200
2、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-200
4、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范
4． 乙方交工前应做48小时的试运行试验。
八、安全要求
1、乙方应严格按照国家安全规范进行施工，并对施工现场安全负责，发生安全工伤事故等诸安全问题，甲方不负任何责任，由乙方承担负责其法律责任及全部经济损失。
2、乙方所属工人必须听从现场施工员的指挥，并且进入工地必须配戴安全帽，现场管理人员有权利对不听指挥的工人进行经济处罚的权利。
3、在施工时发现安全隐患，乙方必须及时向甲方现场管理人员反应汇报，待整改落实后再进行施工，不得擅自处理，否则由此造成的后果由乙方全部负责。
九、质量保修
1.本工程免费质量保修期限为两年，从验收合格并交给甲方使用之日起计算，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次每月，以书面记录材料为准。同时，不许保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方式
4.1 质量保修金子在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责不足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按上一款执行。
4.4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5 乙方维修人员到达现场后，必须按甲方规定的时间、材料、工艺维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
4.6 免费维修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用。
十、双方的权利和义务
1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施、等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以甲方书面的变更通知单为准。
6.乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7.乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要求主动及时向甲方报告。
8.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕后但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方提供有关消防设施安全调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程后期维护保养工作。
9.工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损
坏的由乙方负责赔偿。
10.乙方负责为甲方培训维护人员共计3人，直至完全独立为止。
十一、违约责任、索赔
1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应
从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的
违约金。
3.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出
现质量事故、安全施工或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。
4.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给
甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
5.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，
必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
十二、争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十三、其它约定
1.本合同一式两份，双方各执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议、合同附件及相关说明，均为合同的组成部分，与
合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人：法定代表人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
推荐第8篇：消防工程施工合同书
消防工程施工承包合同书
甲方：安化鸿都大酒店
乙方：湖南高城消防实业有限公司
为保质、保量、按时完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《消防工程验收规范》及相关法律法规，经双方友好协商，甲方将鸿都大酒店消防工程承包给乙方湖南高城消防实业有限公司负责施工，并签订以下合同，以便共同遵守。
一、工程概况：本工程位于安化县梅城镇启安新区（实际施工面积约9000m2。
二、施工范围：
1、火灾自动报警系统；
2、自动喷水灭火系统；
3、应急照明；
4、排烟设备；
5、防火门由乙方提供，并指导甲方装修队伍安装。
三、质量保证及材料采购
1、在采购设备时，所有设备必须有国家地技术质量检验机构的检验合格证书、产品质量合格证及相关质量检验机构的检验报告；
2、在材料和设备进场后，乙方将相关材料的检验报告、合格证提供给现场监理，由现场监理签字确认后方可使用；
3、乙方在保质期内，甲方设备发生故障时，乙方接到通知24小时内派人进行维修，甲方不承担任何费用，保修期后乙方有偿服务，费用双方协商确定，保质期从消防检验合格之日起壹年以内；
四、承包方式
1、本工程采用总包干的方式承包即包设备、包报建、包验收；
2、所有与消防验收相关的费用均由乙方承担，甲方不另行承担费用；
3、本工程总包干价为人民币（大写）：陆拾贰万元整（不含土建部分，消防水池整修由甲方负责）。
五、付款方式
1、本合同经甲、乙双方代表签字后生效，并且由甲方付乙方贰万元定 金。合同生效材料进场后，甲方付乙方工程款十万元整（￥100000.00）。主管安装完毕，甲方付乙方工程款十万元整（￥100000.00）；消防水泵、报警控制主机进场后，甲方再付乙方工程款十万元整（￥100000.00）；本工程余款在乙方取得开业前消防检查合格证（或意见书）后付清。
2、本工程不开具正式发票，以收据形式结算，如有税收，由甲方承担。
六、甲方责任
1、指定乙方施工人员的住宿场地及材料堆放场地，并免费提供水、电；
2、提供相应的消防报建资料；
3、协调与其它施工队伍的相互配合。
4、装修材料须符合国家规范要求，因甲方装修材料未达到要求造成的损失，乙方不负责任（所有的顶棚吊顶材料必须是轻钢龙骨、石膏板，使用木质材料造型的须做防火处理。
七、乙方责任
1、在甲方统一安排下完成施工任务，并及时办理完消防手续，按甲方指定日期开工和规定的时间内完成验收并取得合法消防手续；
2、乙方必须听从甲方现场监理人员的安排。
八、其它事项
1、乙方按甲方签字认可的消防图纸施工，甲方不得随意改动施工图纸，甲方在改动设计时及时通知乙方工程人员。如有甲方改动施工图纸，又不及时通知乙方的，造成的返工费用由甲方承担。本工程为总包工程，如有
其它未尽事项，协商解决；双方代表签字同具法律效力。
2、其它未尽事项经甲、乙双方签字确认后与本合同具同等法律效力；
3、乙方在施工过程中要认真对员工进行安全教育，参与施工人员须有工伤保险，如有员工意外造成的工伤安全事故及其它发生事故的，甲方不承担任何责任；
4、乙方在施工中必须文明施工，在施工中造成的垃圾应及时清除，垃圾堆放场地由甲方指定；
5、如发生经济及纠纷，甲、乙双方协商不成时，可申请当地人民法院进行裁决；
6、工程竣工时间：本工程在8月份之前完成消防主管的安装，在元月1日交付使用。
7、为保证工程的顺利完，甲方必须按合同支付工程款项，如未及时支付造成乙方无法按时完工的，乙方不负责任。甲方须按合同总额的千分之五作为违约金付给乙方，乙方未按期完成施工任务的，甲方有权按合同总额的千分之五作为违约金（如果由于其它施工队伍的影响造成误工的，乙方不负责任）。
7、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，乙方公司保留一份存档，双方代表签字后生效。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
联系方式：联系方式：
推荐第9篇：消防工程施工合同
****消防工程施工合同
合同编号：
发包方（甲方）：****置业有限公司
承包方（乙方）：有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就****项目消防工程施工签订以下合同，以资信守。
第一条 工程概况
1、工程名称：****消防工程
2、工程地点：**市
3、本合同系经甲方组织的招投标而产生，乙方在投标过程中所作出的书面承诺，均视为合同的组成部分。招投标过程中所出现的招标文件（含施工图）、投标文件等，皆属于合同的组成部分。
第二条 工程承包范围及内容
1、****消防工程图纸范围（含消防审查意见书、图纸会审纪要、合同前设计变更等）内除预留预埋以外的全部消防工程，包括但不限于：
a) 消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警联动系统、通风与防排烟系统、消防水泵房系统、气体灭火系统、防火卷帘、消防桥架、室内灭火器、屋顶消防水箱、消防水池出水和消防水箱出水的管路安装等。
b) 消防安装工程及通风安装工程除预留预埋以外的全部工作；人防消防部分的预留预埋由总承包单位施工；人防战时通风系统不做，但消防施工时应满足人防相关要求。 c) 满足消防验收合格所必须的所有消防检测（包括但不限于消防设施检测、电气防火检测等）。
d) 从消防水泵控制柜（含控制柜采购安装及基础施工）到消防水泵的配电安装、从通风防排烟风机控制柜到通风防排烟风机的配电安装。
e) 本工程范围内的砌体墙开洞、洞口嵌缝、补洞；砼墙、梁、板的洞口嵌缝封堵。 f) 本工程消防施工范围内总承包单位粉刷后的洞口粉刷。
g) 负责办理并取得《竣工验收消防备案》合格证及相关手续。
2、其它工作内容：建筑垃圾及生活垃圾的清理外运，工程保洁；跟其他相关分包单位的配合；相关各项施工作业手续的办理等。
第三条 承包方式
乙方包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包检测、包验收合格、包维保服务、包甲方与消防支队有关消防事宜的协调且在二年之内不被各级消防主管部门问责。
第四条 工期
1、开工日期以甲方书面通知为准；总工期暂定陆个月。
2、乙方承诺：总承包方具备五大责任主体验收条件后10日内完成全部工程并通过相关部门验收及取得消防验收合格证；否则视为乙方逾期竣工，则甲方自行验收，所产生的所有
费用从剩余工程款中扣除。
第五条 工程质量及验收标准
(一) 工程质量
1、乙方必须严格按照施工图、设备说明书以及国家有关规定、施工技术规范进行施工，按
规定做好材料的试验，确保工程质量，按期完工。
2、工程质量应达到国家质量标准，质量标准的评定以国家的质量验收评定标准为依据。因
乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。乙方对工程质量有争议，
由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。若
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
3、施工过程中影响其他工种的进度时，甲方以书面通知乙方，乙方在三天内须采取有效措
施纠正。如果乙方拒不改正且由此造成的实际损失，甲方有权采取措施向乙方索赔直至
终止合同。
(二) 验收
1、工程竣工验收，应以施工图纸，图纸会审纪要、有关变更增减的书面文件、国家颁发的
施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应书面通知甲方到场检查。若乙方未通知甲方到场检查，
单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，费用由乙方承担，工期不予顺延。
3、工程（包括单项工程）完工前五天，由乙方书面通知甲方进行验收，并应按期验收完毕。
在此工程通过消防单位的竣工验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的
技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格，乙方应在约定的期限内进行返工，直至
达到符合标准和要求为止。因此逾期竣工所支付的一切费用和责任均由乙方承担。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第六条 工程造价及付款方式
(一) 工程造价
承包范围内固定合同价为：人民币(大写)：元整（￥：元 ），在合同约定承包范围
内包干，该价款为完成本项工程并取得消防验收合格证的全部费用。包含但不限于人工
费、材料费（含材料出厂检验检测和复试检测、样品和样板、损耗、包装、运输及装卸）、
设备费（含设备出厂检验、样品、运输、安装、装卸费）、机械使用费、施工技术措施
费、施工组织措施费、检测费（电气检测和消防检测）、规费、保险费、利润、税金、
成品保护费用、交叉污染费用、垃圾处理费用、合同实施期内的风险因素及质量保修等
为完成该工程承保范围内工作并经消防主管部门验收合格取得消防验收合格证书等达到
使用条件的全部费用。
投标报价书和施工图中有未列项的或清单量有出入的，合同履行期内均不予调整。投标
人为专业施工单位，对遇到的图纸完善、管线改变、交叉施工、装修要求等应该有相应
的预见能力，由此产生的费用视为已包含在合同总价中。在合同实施期间，本合同将采
取固定价格合同，总价将不予调整；本工程竣工结算时，只另行计算甲方认可的设计变
更和现场签证增减部分。
(二) 付款方式
1、本工程消火栓管道和喷淋管道安装完毕经甲方及监理验收合格后20个工作日内，支付合
同总价的25%。
2、本工程防排烟管道安装完毕经甲方及监理验收合格后20个工作日内，支付合同总价的
10%。
3、本项目所有工程施工完毕（含设备采购及安装），联动调试合格后20个工作日内，支付
合同总价的35%。
4、消防验收合格证交予甲方，配合甲方将消防工程移交物业完毕并办理完结算手续20个工
作日内，支付至结算价的95%；剩余5%为质保金，三年质保期满二年后无质量问题一个
月内无息退还质保金。
5、支付每次工程款都应由乙方向甲方申报并附甲方及监理验收文件，经监理、甲方确认后
支付。
6、乙方应在甲方付款前按照甲方财务的要求出具正规发票并提供相关手续，否则，甲方有
权拒付工程款。
(三) 工程结算：
1、本工程采用固定合同价加设计变更和现场签证的方式结算。
2、零星用工按53元/日计取。
3、甲方提出的设计变更和现场签证，工程量依设计变更图纸及现场签证据实结算，材料、
设备综合单价按投标预算书（以年月日乙方投标书为准）所附综合单价的%
比例进行结算；如合同工程量清单报价书中无相应材料单价，材料单价按照甲乙双方协
商价为准（不经甲方认可的材料价，在结算时不予计取）。
第七条 材料设备供应
1、工程所需所有材料和所有设备由乙方采购供应至施工现场（仓库），材料进场前应向甲
方、监理报送样品，样品需与投标书中所列品牌一致，经甲方、监理书面确认通过后方
可批量进场；每次进场的材料必须通知甲方和监理管理人员共同对其验收，验收合格后
方可卸车入库。进场后的材料甲方、监理方现场工程管理人员可随时进行抽检，若抽检
不合格，乙方无条件退场，若不合格的材料已用到工程上，将无条件整改。
2、材料设备应为消防部门所规定使用的产品并附有出厂资料。
第八条 质保期
1、本工程质保期二年，从工程竣工验收合格并配合甲方移交物业公司接收之日起算。质保
期内，乙方负责无条件对工程免费维修、维护。乙方自全部工程竣工验收合格并配合甲
方移交物业公司之日起，对本工程负责免费维修保养并向甲方提供维修保证书。
2、保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知8小时内派人维修，不在约定期限内派人保
修或同一问题两次修理不好的，甲方可自行组织人员修理，所需的费用均由乙方承担。
在质保期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通，以书面记录材料
为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人
员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，乙方有权
自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的管理费。
3、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，确因乙方未遵守合同约定的义务所造成的，
则由乙方自费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，
由责任方承担。
第九条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方派 杨楠 为现场代表，对工程进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间
交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整
理，负责签证、解决应由甲方解决的问题及其他事宜。
2、甲方协调提供施工用水和施工用电的接驳点（接驳费用由乙方承担）。
3、提供消防工程施工图4套。
4、按合同约定支付乙方工程进度款。
(二) 乙方责任
1、乙方委派作为项目经理，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的
施工质量、安全问题。如现场代表变更，应事先征得甲方同意。乙方项目经理每周在现
场工作时间不得少于五个工作日。
2、乙方自行解决住宿问题，并接受现场总承包单位的管理。
3、在开工前两天完成编制施工组织设计、提供施工方案并送交监理审核，经甲方批准后方
可施工。同时作为监理、甲方检查监督执行施工计划的依据。
4、施工使用水电费由乙方与总承包单位协商或挂表计量后直接支付给总承包单位。
5、乙方在施工过程中的隐蔽工程，应提前48小时通知甲方及监理对隐蔽工程验收，经甲方
及监理验收合格并出具书面证明后方可进行下一道工序。
6、乙方在施工期间，因施工需要打横向、竖向孔洞及其它损伤建筑物原有形态的工作，必
须取得甲方书面同意后方可施工。
7、乙方保证其承包范围内的工程项目通过消防部门的验收，并在约定时间内取得消防部门
验收合格证。
8、乙方开工前，应将施工负责人员报监理确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事
先征得甲方同意，否则不得进行更换。
9、乙方应及时向甲方提供付款申请单及相关资料，如乙方未按时提供导致相关手续不能及
时办理的，甲方有权暂停支付款项。
10、已竣工工程未交付物业之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，
乙方自费予以修复。
11、乙方应保证施工现场清洁符合有关规定。
12、乙方独自承担施工期间的安全责任。乙方施工中发生人员伤亡或者财产损失，乙方独
自承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
13、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且
要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完
毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主
动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册
等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
14、乙方负责免费为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。
第十条 违约责任
1、由于乙方原因未能依照合同约定的时间完成施工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总
价0.5‰的违约金，逾期超过30天的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价
款的20%作为违约金，如给甲方造成损失由乙方依法承担相应赔偿责任。
2、因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故，乙方除承担相关事故责任外，还应向甲
方支付合同总价 5%的违约金。
3、乙方在施工中不按规范组织施工，或者使用不符合合同约定的材料，一经发现，甲方有
权责令乙方停工或返工；并且拆除所有使用的不符合要求的材料，承担合同总价5%的违
约金，并承担更换合格材料的一切相关费用。如乙方不停工或返工，乙方须承担由此给
甲方造成的损失。
4、乙方的施工质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准而未能通过验收的，视为乙
方违约，甲方有权拒绝验收，乙方应当无条件进行整改，整改后仍达不到质量标准的，
甲方有权解除本合同，甲方按照乙方已完工程量的50%结算工程价款；若甲方同意乙方
继续履行合同的，乙方应当首先向甲方支付合同总价5%的违约金，并应在甲方同意的期
限内进行更换、维修、整改，因此造成工期逾期的，按逾期竣工条款承担违约责任。
5、甲方逾期付款，每逾期一天，甲方应按照同期银行贷款利率向乙方支付违约金，乙方承
诺30日内不停工。
6、一方违约，除合同约定终止外，对方要求其继续履行合同的，违约方应当在承担违约责
任后继续履行合同。
第十一条 履约保证金
本合同订立后三日之内，乙方按照投标文件的承诺，向甲方缴纳履约保证金贰拾万元。
履约保证金在工程按期、按质量并取得消防验收合格证后十四日内无息退还。
第十二条 转让条款
未经合同双方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
乙方不得转包或者分包本工程。
第十三条 合同终止和解除
(一) 有下列情形之一的， 合同权利义务终止：
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为而终止；
4、法律法规规定终止的其他情形。
(二) 因违约而终止本合同
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续
履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后3日内仍不纠正其违约行为，则甲方有
权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约
定的违约责任外，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违
约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通
知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工程量的款项，并按本合同约
定承担违约责任。
3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任的权利。
第十四条 不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者
不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在
不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出
具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件
对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延
期履行合同。
第十五条 适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十六条 争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决；
如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十七条 组成本合同的文件包括：
1、本合同；
2、招、投标文件；
3、国家相关标准、规范、规程及有关技术文件；
4、签合同前图纸、图纸会审纪要及设计变更；
5、工程主要材料品牌、规格、设备厂家及价格、工程量清单报价书；
6、通告声明函。
有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同文件的组成部分。以上顺序即为合
同文件的解释顺序。
第十八条 其它
1、甲方需要变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资
料，按规定办理变更工程手续。
2、有关本工程的施工图纸、图纸会审纪要，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈
记录，双方协商同意并经签证的有关修改设计的变更文件等，施工和交工验收的技术资
料，也是本合同的组成部分。
3、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施
工等的规定，否则，因而造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。
4、本合同自双方签字盖章以及乙方交纳履约保证金之日起生效。
5、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，均具同等法律效力。
6、其它约定： A、本工程完工后，由乙方代表甲方报请有关部门验收，并承担办理消防交
工验收及取得合格证书手续等的全部费用。B、乙方在质保期内免费对系统进行维修、更
换零配件、对甲方选派的人员进行培训、提供技术服务、并向甲方提供技术资料。
甲方（盖章）： ****置业有限公司乙方（盖章）：有限公司
法定代表人法定代表人
（或授权签约人）：（或授权签约人）：
签订日期：签订日期：
推荐第10篇：消防工程施工合同
发包人（以下简称甲方）：_________
承包人（以下简称乙方）：_________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条 承包范围：
_________
第三条 工程承包方式：_________
第四条 合同工期
开工日期：_________
竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
_________
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-200
1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-199
2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-199
6、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-199
8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200
2、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条 材料设备采购
_________
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：_________乙方联系人：_________
4、保修金支付方法
4．1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4．2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4．3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4．4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4．5 乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
4．6 免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；
第十条 双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。
第十一条 违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条 廉洁约定
甲方责任：
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。
5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任：
1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。
2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。
4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。
6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。
甲方监督电话：_________
第十三条 争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十四条 其他约定
1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
合同经办人：_________合同经办人：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
通讯地址：_________通讯地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日
协议签订地：_________协议签订地：_________
附件
附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）；
附件
2、施工组织设计（略）；
附件
3、招标文件、投标文件及中标通知书（略）。
第11篇：消防工程施工合同
消防工程施工合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：
第二条工程范围
乙方承包的工程范围：
第三条承包方式
承包方式（请在方框内打勾）：
□包工包料
□其他：
第四条合同工期
一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。
二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；
（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；
（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；
（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；
（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的；
（六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的；
第五条工程价款
一、自动喷淋按个计算：单价：数量：共计：
二、室内消防栓按个计算：单价：数量：共计：
第六条付款方式
一、乙方进场后日付生活费元。
二、工程拨款按每座楼进行支付，每座楼安装完成之前支付该座楼的%，试压完成后支付该座楼的%。
三、验收完成后支付全部工程款%。
第七条工程质量
一、甲方应在乙方进场前日，向乙方提供施工图纸和施工说明套，并向乙方进行技术交底。乙方向甲方出具总工期进度计划,甲方可以提出修改意见。
二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。
三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的，乙方可以停止该隐蔽工程施工；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。
四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的，须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。
第八条质量保修
一、乙方负责保修的范围为：
二、乙方负责保修期限为年，自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
三、保修期间，符合保修条件的，乙方应当在接到甲方发出的书面保修通知后日内派人维修。乙方未在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用在质保金中扣除，该费用不应超过同期市场价格。
第九条甲方权利和义务
一、开工前向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布臵图及其他与本工程有关的隐蔽工程布臵图，并进行现场交底，交底应经双方确认并形成书面文件。
二、提供符合施工要求的水、电、加工场地、仓库、垂直运输、临时住房等方便施工的设备、设施，清除影响施工的障碍物并说明使用注意事项。
三、指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续和甲方代表变更的，应及时以书面形式通知乙方。
四、甲方负责办理与本工程有关的市政、路政、供电、供水等审批手续。
第十条乙方权利和义务
一、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。
三、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。
四、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。
五、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
六、对甲方进行消防设施操作培训并提供完工图套。
第十一条违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款‰的违约金。
二、由于甲方原因导致工程延期开工、材料供应不足、中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按未支付部分价款的‰向乙方支付违约金。
四、其他
第十二条合同的生效与解除
一、合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式份，双方各执份。
二、合同解除
（一）乙方已按合同约定履行义务，甲方未按约支付工程价款，经催告后日内仍不支付的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。
（二）合同解除后，甲方根据已完成的工程支付相应价款，乙方应妥善做好材料、设备及工程的保护和移交工作，并将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应给予配合。
第十三条争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决或向有关部门申请调解或上诉。
第十四条合同附件
本合同附件包括：
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
通信地址：通信地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
第12篇：消防工程施工合同范本
消防工程施工合同
发包商（以下简称甲方）：凤城城北物流有限公司
承包方（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议；
第一条：工程概况
1、工程名称：城北物流5#楼室内消防水系统安装
2、工程地点：凤城市凤山路1368号
第二条：工程范围
5#楼室内图纸设计标示的消防水系统，包人工费。按图纸设计范围增减的工程量，经设计和甲方代表现场签证后，乙方负责施工。
第三条：工程承包方式
室内消防系统安装工程大包人工费。
第四条：施工工期
按甲方通知乙方人员进场之日起计算日历工期60天。竣工日期：本工程经消防部门验收合格，并出具消防全部验收合格证为准。
第五条：工程造价，付款方式及价款调整
1、工程造价：暂定捌万伍千元人民币（85 .000元）。以审定总价款为准。
2、付款方式：按工程进度工程计量表核定按期拨款。材料进场审核合格，按材料总价款支付。
3、质保金按工程总价款5%。
第六条：工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及消防部门消防施工验收规范为标准共同验收。
2、甲方所进场的各种原材料必须有出厂合格证书，实验、化验报告单，使用说明，检测检验报告和设备验收标准，费用由甲方承担。不合格材料、设备乙方有权拒收。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量标准》GB50300-2001，《自动喷水系统施工及验收规范》GB50261-1996，《机械设备安装工程及验收规范》GB50231-1998，《室内消火栓给水系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范验收。
4、乙方交工前做48小时的试运行实验。
第七条：安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行《建设工程安全文明管理办法》。
2、甲方主材料进现场，通知乙方 进工地开始工作。
3、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等，因乙方原因导致发生的质量事故，安全或火灾事故，乙方承担全部责任及由此造成的一切损失。
4、甲方负责材料的运输。
第八条：所有材料由乙方提供材料单，甲方负责采购。
第九条：质量保修
1、本工程的消防竣工验收合格之日起，免费质量保修一年。
2、在质量保修期接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方派专员负责该项目保修工作，每月定期与甲方沟通达到两次。以书面材料为准。同时，必须保证通讯畅通，保证甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，及时通知甲方，若因乙方通讯不畅或故意不接电话，拖延推诿，甲方视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，所产生的人工费用由乙方承担并加收10%的劳务费。
4、保修金支付办法：
4.1，质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2，在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第2条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3，出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方记录为准，维修项目费用以甲方、实际施工方的人工费双方签字发票单据为准。
4.4，乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定时间、材料、（甲方供）工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金扣除。
第十条：双方的权利和义务
1、甲方负责供材料和为乙方协调施工用水、用电。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务提交消防验收报告、档案材料，与甲方指定设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照甲方提供施工图纸进行施工安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范进行施工，发现异常要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防给水管道等隐蔽工程安装、调试、验收等分阶段做好质量记录。消防验收合格后，向甲方提供有关消防设施安装调试记录，开通报告，并做好记录。切实履行交接手续，主动做好工程后
期看护保养工作。
9、工程竣工移交甲方前，乙方妥善保护好设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
第十一条：违约责任、索赔
1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰违约金。
2、乙方因施工质量原因，导致本工程在使用期间出现质量事故，安全事故或火灾事故，乙方承担由此造成的一切损失。
3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
4、乙方在工程竣工后，七日内将竣工资料及其他工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条：争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条：其他约定
1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
2、本合同双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方签订补充协议、合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）
法定代表人
委托代理人
电话
签订时间
乙方（公章） 法定代表人 委托代理人 电话 签订时间
第13篇：消防工程施工合同
消防工程施工合同
发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：第二条 承包范围：
1、自动报警系统；
2、自动喷淋系统；
3、强排烟系统。
第三条 工程承包方式： 包工、包料、包验收合格
第四条 合同工期
开工日期：配合装修同步施工，同时完工。
竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：配合装修时间完成
第五条 工程造价、付款方式
工程造价： 柒万陸仟捌佰元整（￥76800元）。
付款方式：
1、甲、乙双方签定合同3天内，甲方预付工程款50%给乙方：
（人民币 叁万捌仟肆佰元整小写￥ 38400 元）
2、消防工程完工后消防验收通过后3天内，甲方再支付工程款的 47 %给乙方：
（人民币 叁万陆仟零玖拾陆 元整小写￥36096元）
3、剩余 3 %作为质保金。
4、甲方付款给乙方时，乙方出具国家正式发票。
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，
检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-200
1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-199
2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-199
6、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-199
8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200
2、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。 乙方联系电话：乙方联系人：
4、保修金支付方法
4．1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4．2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规
定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4．3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4．4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4．5 乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
第九条 双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的报建、施工、安装、竣工验收、质保服务及相关消防手续、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要
结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计人，直至完全独立操作为止。
第十条 违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2%的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2%的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2%的违约金。
第十一条廉洁约定
乙方不得向甲方人员或家属提供任何酬金、礼物或其它有形或无形之利益。上述行为应被视为商业贿赂行为，一经发现，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同金额20%的违约金。但如系乙方举报的，甲方可免除乙方上述责任。甲方审计监察部举报电
话：。举报邮箱：。
第十二条 争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条 其他约定
1、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人： _________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
合同经办人：_________合同经办人：_________
电话： _________电话：_________
传真： _________传真：_________
开户银行： _________开户银行：_________
帐号： _________帐号：_________
通讯地址： 通讯地址：邮政编码：_________邮政编码：_________
签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日
附件
附件
1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料清单；
第14篇：消防工程施工承包合同
消防工程施工安装承包合同
甲方：乙方：贵阳林峰消防工程有限公司毕节分公司
根据《中华人民共和国合同法》和《消防法》的规定，甲方将承包给乙方安装，经双方并达成以下协议：
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包范围： 2个室外栓、1个室内消火栓。
四、工程内容：室内消防栓工程。
五、工程总造价： 叁万玖仟元整（￥39000.00元）。
六、（包干不含税）。
七、付款方式：合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的40%给乙方，余款60%待消防部门验收合格后一周内付清。
八、工程质量：乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品，质量以消防部门验收为标准。
九、工期：。
十、施工要求：甲方提供安全的施工环境及乙方施工电源，配合乙方在施工现场的相关协调事项。施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。乙方按照甲方要求从简安装。市政管网由甲方自负接通。
十一、服务承诺：工程验收合格后，乙方负责保修一年。如果人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。保修期满后乙方实行常年维护，维修材料由甲方负责。
十二、本合同自签订之日起生效，在有效期内任何一方违约，由违约方赔偿对方的一切经济损失。
十三、未尽事宜，双方协商解决。
十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
月日
第15篇：消防工程施工合同
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1．工程名称：_________
2．工程地点：_________
第二条 承包范围：
第三条 工程承包方式：_________
第四条 合同工期
开工日期：_________
竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
第六条 工程质量及验收标准
1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX．《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（XX年版）gb50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-XX．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条 安全施工
1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条 质量保修
1．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2．乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3．在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4．保修金支付方法
4．1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4．2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4．3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
第九条 双方的权利和义务
1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2．乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3．乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第十条 违约责任、索赔
1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4．由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5．工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十一条 争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 其他约定
1．本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2．本合同自双方签字盖章之日起生效。
3．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
合同经办人：_________合同经办人：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
通讯地址：_________通讯地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日
协议签订地：_________协议签订地：_________
第16篇：消防工程施工合同
合同编号：
项目
消
方： 方：防 工 程 专 业 承 包 合 同
公司 公司
签订日期：2018年 月 第1页
共7页 甲 乙
日
消防工程专业承包合同
甲方（工程发包人）： 公司 乙方（专业承包人）： 公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，甲、乙双方就(
)消防工程专业分包相关事宜协商一致，签订本合同，并承诺共同遵守。
第一条、工程概述 工程名称： 工程地点：
第二条、承包方式、承包范围
（一）、承包方式：乙方承包 工程项目的整体消防工程，乙方负责包工包材料、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包验收（包括室内外消防工程）、包档案资料，乙方还应承担合理的图纸优化工作及消防工程部分竣工图绘制（包含各类配线图，便于以后维修）。
（二）、承包范围及承包价款：
1、按《投标清单》所约定的内容执行的同时，还包括甲、乙双方对图纸设计内容方面合理优化的内容、文明施工等内容，乙方还承担双方约定的其他内容，如设计图纸对接、消防部门报审通过并取得批复，现场施工迎检、竣工验收备案、工程完工使用方面完善等内容。
2、《投标清单》作为本合同的附件，是本合同的一部分，附在合同后面，。
3、以上《投标清单》上标注的总投标价为乙方施工完成本合同工作所有费用，包含但不限于人工费、主材费、辅材费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、场内运输、装卸、搬运、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等）、水电费、医疗费、工伤事故费、安全措施费、文明施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、工程竣工通过消防验收的费用、职工意外伤害保险费、五险一金、利润、管理费、税金等完成该工程必备工序等一切费用。此投标价一次性包死，不因市场价格因素或其它任何因素变化及政策调整而调整。
第三条、工期
1、工期：自2018年 月 日至2018年 月 日止。
2、工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。
3、项目部制定的节点工期必须如期完成，对未按双方约定的节点完成的处以1000元/天的违约金，对制约后续施工的处以2000元/天的违约金。
第四条、质量标准
1、乙方必须具有相应消防工程资质等级，并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现
第2页
共6页
各方当事人依法签订的合同不得涂改和换页
场管理施工。本工程质量必须达到现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的合格标准，并按合格质量标准组织施工，合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准，其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。
2、乙方材料进场后向甲方提供相应工程资料，并协助甲方完成相应的交档资料，如乙方资料供应不及时，甲方有权不付款，因此产生的损失由乙方负责。
3、乙方必须按本工程图（或委托书）、国家颁发的施工规范及操作规程组织施工，工程完工后进行相应验收检查工作；若因乙方施工的质量问题引起的一切经济损失均由乙方承担（含第三方损失和间接损失等）。
4、工程整体竣工验收合格后保修期2年，在保修期内因施工质量引起所有质量问题， 由乙方负责并无偿修复，并赔偿因此给甲方造成的损失。
第五条、工程价款及付款方式
1、本合同总价款¥
元整（即人民币大写 ）。本合同总价一次性包死，不调整。
2、付款方式：
2.1、合同签订完毕，乙方施工材料设备和人员进场后，甲方向乙方支付合同总价款的30%（即¥
元整）的工程款，乙方开始施工。
2.2、乙方完成合同总工程量的50%时，甲方向乙方支付合同总价款的 %（即¥
元整）的工程进度款。
2.3、全部工程竣工，甲方向乙方支付合同总价款的 %（即¥
元整）的工程款。 2.4、全部工程经各级消防部门验收合格取得消防验收合格意见书后，甲方向乙方支付¥ 元整的合同价款。
2.5、余额¥
元整（人民币大写伍万元整），作为本工程的质保金，待本工程竣工验收合格满2年后付清。
第六条、双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方委派的担任驻该项目履行本合同的项目经理为 。
2、按合同约定支付工程款。
（二）、乙方责任
1、乙方委派担任该项目履行本合同的负责人为 ，负责日常工作安排及质安检查。
2、乙方必须严格遵守工地施工生产明火作业审批制度，严格执行现场消防防火安全防范制度措施，自己配备灭火器，如违章操作发生火灾事故，其一切经济损失及刑事责任由乙方负责。
3、乙方必须持有营业执照、施工许可证、安全生产许可证、资质证书，并将复印件（盖公章）交甲方2份，同时必须向甲方提供不拖欠农民工工资保证书。
4、因乙方安全、质量、文明施工等问题导致甲方工程项目出现安全及质量事故的，责任由乙
第3页
共6页
各方当事人依法签订的合同不得涂改和换页
方承担，需要赔偿的，由乙方全权负责。
5、乙方负责办理该工程项目的整体消防验收工作，包括室内外消防工程、外墙保温、室外管网等整体消防工程的验收通过，并办理相关验收合格证书等资料。完善本工程所有消防验收手续，做到工程项目顺利通过省市各级消防部门的验收，达到商场能够正常开门营业的标准。
第七条、施工材料要求
1、乙方自行采购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。
2、材料的运费、保管及场内搬卸倒运等均由乙方负责。
3、乙方必须使用甲方指定的施工用材及品牌，替代品非经甲方书面同意，否则不得用于本工程中。如乙方未使用甲方指定的施工用材及设备或乙方未经甲方书面确认同意而擅自采购和使用甲方指定的施工用材及设备以外的其它施工用材及设备时，均视为乙方违约。
第八条、安全文明施工
1、乙方应坚持“安全第
一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和群防群治的制度，明确安全生产要求。乙方进入施工现场必须经过安全教育，乙方现场需设专人负责现场安全工作。
2、乙方在施工过程中必须严格按国家、省市有关安全生产、文明施工的要求进行施工，必须严格执行项目部制定的各项管理制度，确保工程的文明施工管理目标达到要求。
3、乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝重大伤亡事故，杜绝火灾事故，杜绝食物中毒事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在3‰以内。如乙方原因导致的人员伤亡事故、财产损失、安全事故的赔偿责任、行政处罚责任及法律责任等，概由乙方承担。
第九条、不可抗力
不可抗力是指战争、6级以上的地震、8级以上的持续3天的台风、50年以上未发生过且持续3天的高温天气、暴雨、暴雪，以及合同当事人不可控制、不能避免且不能克服的客观事件。如一方当事人受不可抗力的影响而无法履行合同时，受影响的一方应在48小时内以电传或传真方式通知另一方当事人，同时明确说明已履行或将受到障碍的各项义务，并应在发生不可抗力之日起十日内向对方提供有权部门出具的证明文件。受不可抗力影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。如不可抗力因素影响合同继续履行的，双方通过协商方式解决合同是否继续履行、终止履行等问题。
第十条、工程竣工验收
1、工程具备竣工验收条件时，乙方按国家、辽宁省、大连市及各级消防部门有关工程竣工报验规定报验，报请相关部门进行验收。
2、工程竣工验收过程中，如发现工程不符合国家、省市及各级消防部门及本合同约定的质量标准和要求时，乙方应按照有关部门提出的整改意见进行无条件返修，完善工程资料，使之达到验收合格的标准，乙方承担由此发生的一切费用。乙方整改完毕后，提请重新验收。如因此造成工程逾期竣工时，不免除乙方逾期竣工的违约责任。
第4页
共6页
各方当事人依法签订的合同不得涂改和换页
3、工程竣工验收合格并移交工程前，乙方负责将施工造成的各种障碍物、临时设施清除，做到工完场清。
第十一条、违约责任
1、若乙方不能按合同约定工期开工及完成的每拖延一天处以1000元的违约金，对制约后续施工的处以2000元/天的违约金。
2、乙方施工所使用材料存在不符合合同约定的标准、不符合施工方案的设计要求、不符合国家规定的同类产品的质量标准任一情形时，乙方应采取更换、返修等整改措施并承担由此产生的费用。如因此造成工程逾期竣工，不免除乙方逾期竣工的违约责任。如因此给甲方造成其他损失的，乙方应予以一并赔偿。
3、乙方所施工工程的工程质量标准或质量等级未达到本合同约定的质量标准、质量等级时，乙方除进行整改使之达到合同约定的质量标准、质量等级外，还需按本合同结算总价款8%的标准向甲方支付违约金。如因此造成工程逾期竣工，不免除乙方逾期竣工的违约责任。如因此给甲方造成其他损失的，乙方应予以一并赔偿。
4、在工程质保期内，若出现质量问题产生业主索赔，乙方必须履行其保修责任并与甲方沟通赔偿其损失，如推脱或不及时维修，甲方有权组织人员及时进行维修并赔偿业主损失，费用从乙方预留质保金中双倍扣除。若乙方履行质保义务而发生的累计保修费超过其预留的质保金时，超过部分的保修费用仍由乙方支付。
第十二条、附则
1、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，提请甲方所在地人民法院裁决。
2、本合同一式4份，每份6页，甲、乙双方各执两份；自双方签字盖章之日起生效，结清工程款后自行失效。
以下无正文
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户行： 开户行： 账号：税号 ： 账号： 签订日期： 签订日期：
第5页
共6页
各方当事人依法签订的合同不得涂改和换页
保证支付民工工资承诺书
致：
若我单位有幸成为贵公司的专业分包方，我单位承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资。若贵公司资金困难，我单位将自行解决发放劳务人员的工资，保证不因工程资金不到位而出现停工现象。
我单位同意并接受由于未能及时支付工人（含民工）工资或专业分包费用，造成我单位人员集体上访贵公司（包括下属地区总部、专业分公司）及上级主管部门，或造成停工、影响工作正常运行等现象时承担以下违约责任：
（1）发生上访一次或聚众影响贵公司办公驻地的正常办公，分包方承担5万元整的违约金（以此类推，连续计算），并承担由此给贵公司带来的罚款及名誉损失费等。
（2）造成停工、影响工作正常运行的，分包方每次承担10万元整的违约金；情节严重、影响恶劣或影响施工进度的，可终止合同。
专业承包方： （签字盖章） 日 期： 年 月 日
第6页
共6页
各方当事人依法签订的合同不得涂改和换页
第17篇：消防工程施工协议
发包方：有限公司以下简称甲方
总承包方：以下简称乙方
分包方：以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况
1.工程名称：有限公司一期消防工程
2.设计单位：
3.工程地点：路
二、各方职责
甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围
技术文件：
1、（一期工程）施工图
2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第号
3、施工图审查报告
4、（二期工程）消防系统图
5、投标文件（预算书）
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求：
主厂房：天（到年 月日止）起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。
2、项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
第七条 工程价款及支付方式
1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方万元；
2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；
3、房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；
5、余款 万元（其中万元作为工程保修金），在满一年后支付万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
6、接受工程价款的
单位名称：
帐号：
开户银行：
第八条 工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元/次。
第十一条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：乙方：丙方：杭州富新反光材料有限公司
代表：代表：代表：
年月日
第18篇：消防工程施工承包
消防工程施工承包合同
建设单位：蜀山区民政局（以下简称甲方）施工单位：安徽国安智能安全技术有限公司（以下简称乙方）
按照中华人民共和国《合同法》、《建筑安装工程承包合同条
例》的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下
合同条款：
第一条：工程概况。
一、工程名称：中福在线
二、工程地点：望江西路与潜山路交叉路口东南角
三、工程面积：
工程内容：消防自动报警及联动系统，自动喷淋系统。
承包范围：消防报警及联动系统，喷淋系统。
四、工程工期：试现场情况而定
开工日期：试现场情况而定
竣工日期：按甲方要求
总日历工期：试现场情况而定
五、质量等级：乙方承包范围内的工程消防验收合格。或消
防部门验收时，没有对我方工程质量提出问
题视为乙方消防验收合格。质量评定仲裁部
门为蜀山区消防支队或大
队。
六、合同价款：合同价款人民币玖万贰仟叁佰陆拾贰元整
￥：92362.00。工程施工费按
本合同第九条执行。
第二条：合同使用语言、标准和适用法律。
一、适用法律、法规：中华人民共和国现行相关法律、法规。
二、适用标准、规范：国家现行消防工程设计、施工验收规
范及国家现行相关建设工程验收规范。
第三条：工地代表。
甲方驻工地代表及委派人员名单：
乙方驻工地代表及委派人员名单：
第四条：甲方工作。
一、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
二、为施工现场具备开工创造条件，并按工程进度的时间完
成。
三、应提供施工用水、电及电讯接点，解决现场临时设施及
材料存放场所。
四．乙方承包的工程需与装修，空调通风，电梯等工程交叉
作业，甲方应积极配合协调工作。
第五条：乙方工作。
一、按施工现场需要提供必要的安全防护条件和设备，服从
甲方现场人员的协调，确保安全施工。
二、按甲方现场人员的要求进行施工，施工中遇到问题影响
进度时，应及时和甲方联系共同研究施工方案。
第六条：隐蔽工程、中间验收
乙方自行检查合格后，通知甲方代表或监理单位参加验收。
第七条：安全施工与检查
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照
安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监
督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安
全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
二、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对
他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施
工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的
费用。
第八条：工程造价的确定及调整。
一、工程施工费根据甲方提供的施工图，按全国统一安装预
算定额《2000年安徽省单位估价表》及配套的费用定额按叁类
取费 编制施工图预决算。
二、合同价款以当地消防监督部门审批后的施工图为标准计
算。现场变更签证、设计等造成的返工及增加费用，由甲方现场
代表签证作为结算的依据。
第九条：工程款支付。
一、本工程甲方预付30%作为工程备料款，进入施工现场前
一周内甲方支付，工程竣工调试结束时付至工程进度款的80%，经当地消防部门现场验收合格或属于乙方承包范围内的工程不
二、付款方式：现金或转帐。
第十条：竣工验收。
一、设备安装完毕，系统开通调试好，并附开通调试合格报
告。甲方代表签字认可，由乙方提出书面消防验收报告，一周内
甲方负责组织消防验收。如因甲方原因造成验收时间延误，应由
甲方负责，并赔付合同额百分之十给对方弥补其造成的损失。
二、甲方在收到竣工资料和验收报告后在一周内报请消防部
门进行消防验收，如因甲方原因造成验收时间延误，工程款应照
需要整改的也视为合格，并在一周内付完余款。
付不议。
三、乙方在消防工程验收前一周内提交竣工资料和验收报告。
四、乙方在工程验收合格后一周内提交竣工图纸壹份。
五、质保期壹年（合同签订之日起计算）。
第十一条：争议。
一、向合肥市人民法院起诉。
二、争议的解决程序：协商、向法院起诉。
第十二条：违约。
违约方应承担违约造成的经济损失。
第十三条：合同生效与终止。
本合同自签订之日起生效，工程款结清之日终止。本合同壹式四份，甲、乙双方各执两份。
第十四条：附件。
附件1合同及清单
附件
2、施工预算书
合同订立时间：
发包方（章）：承包方（章）：
地址：地址：合肥市长江西路321号 法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：0551-65164418开户银行：开户银行：招商银行合肥政务区支行 帐号：帐号：652880093110001 邮政编码：邮政编码：230031
第19篇：消防工程施工合同
消防工程分包合同书
甲方（建设单位）：苏州冠天房地产有限公司
乙方（总承包方）：南通二建集团有限公司
丙方（分 包 方）：江苏省钟星消防工程有限公司苏州国琳分公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于：
1、甲方已与乙方就苏州翠湖湾住宅小区住宅及综合楼工程签订建设工程施工合同（即建设施工总承包合同）；
2、甲方同意总承包方将苏州翠湖湾住宅小区住宅及综合楼消防工程分包给江苏省钟星消防工程有限公司苏州国琳分公司（丙方）；
甲方（建设单位）、乙方（总承包人）、丙方（分包人）就苏州翠湖湾住宅小区住宅及综合楼消防工程分包事项经协商达成一致，订立本协议各方共同遵守。
第一条分包工程概况
分包工程名称：苏州翠湖湾住宅小区住宅及综合楼消防工程
分包工程地点：苏州吴中区 苏街8号
分包工程承包范围：丙方包工包料，具体见施工图纸标注范围和工程量清单。
第二条分包合同工期
总包单位施工合同工期为540天。开工时间为：2011年7月28日，竣工时间为2013年1月30日。本分包合同约定消防专业分包工程工期提前一个月完成，即2012年12月31日前通过专业验收，以拿到消防部门的验收合格证日期为准。
双方约定工期顺延的其他情况：如属不可抗力或甲方原因造成的工期延误，由承包人提交书面报告经监理方及甲方同意认可后工期方可顺延，否则工期延误按50000元/天进行处罚。招标文件中已明确或投标文件中承包人承诺完成但未计入报价的项目不作为工期顺延的理由。
第三条分包工程造价、支付方式及价款调整
1、合同价款为包干固定总额：共计人民币肆佰伍拾万元整（小写：￥4500000.00元）；
2、付款方式：
合同签订生效后，丙方人员机械设备进场后甲方先付工程总价款的10%；±0.00以下地下室全部完成后支付工程总价款的20%；主体工程封顶支付工程总价款的20%；工程完工具备验收条件后支付工程总价款的20%；经消防部门验收合格出证后，甲方付工程总造价的20%。在质量保证期内，第一年甲方付总工程款的5%，第二年保修期满后付清余款（无息）；
3、总包方的管理及配套费由甲方负责，不包含在本合同价款内；
4、丙方为甲方办理所有消防报建手续，并保证顺利通过消防验收，所发生费用已经包含在合同总价款之内；
5、合同期内遇有国家政策性文件，一律不予调整合同价款；
6、双方约定合同价款的其他调整因素： 甲方认可的设计变更、工程签证、工程技术核定单、合同外增加项目均按实际完成工程量调整，调整方式按投标报价的计价程序及综合单价确定追加造价。
第四条 分包工程质量及验收标准
1．本分包工程由甲、乙、丙三方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收；
2．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-1992）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
（GB50261-1996，2003年版）、《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-1998）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》（J512-2004）和其它的国家和行业现行的相关标准、规范。
第五条 安全施工
1．丙方在遵守现行的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方和乙方的《建设工程安全文明管理办法》 ；
2．丙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等丙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，丙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第六条 质量保修
1．工程竣工后，乙方负责对甲方及甲方前期物业有关人员进行培训；
2．本工程免费质量保修期限为年（具体从本工程竣工验收合格之日起算），终身维护保养；
3．丙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理；
4．在免费保修期内，丙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同丙方取得联系。如丙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因丙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为丙方放弃保修责任，有权自行解决，由丙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
5．保修金支付方法
5．1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给丙方。
5．2 在免费质量保修期内，出现质量问题，丙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由丙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，丙方负责补足质保金。
5．3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于丙方原因，甲方无法同丙方取得联系，按照上一款执行。
第七条、合同文件及解释顺序
1、合同文件组成及解释顺序：
1、招标文件及其附件（包括图纸、招标文件答疑）；
2、中标通知书；
3、本合同、协议书及附件；
4、合同专用条款；5、本合同通用条款；
6、国家标准规范及相应技术资料；
7、本工程全套图纸；
8、工程量清单及有关说明、答疑；
9、丙方的本工程报价书及有关说明；
10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
11、甲方《工程例会管理制度》、《工程质量管理制度》、《工程管理处罚办法》。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本工程使用现行的中华人民共和国的各项法律、法规及地方行政法规。
适用标准、规范的名称： 中华人民共和国国务院、建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
3、图纸
甲方向丙方提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图纸四套，竣工前提供三套蓝图 甲方对图纸的保密要求： 未经甲方同意不得翻印外传。
第八条、双方一般权利和义
监理单位委派的工程师
姓名：晁国雄职务：总监理工程师
甲方委托的职权：工程质量控制、工期控制、投资控制、信息管理、合同管理、现场文明施工管理、组织协调等；
需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及工程造价的签证（包括增加的工程量、设计、施工等的变更）、施工中或对图纸的建议、开工令、停工令、复工令、工程延期、索赔等工程中所发生经济费用的一切事宜。
甲方派驻的工程师
姓名：张怀成职务：项目负责人
职权：
1、确认工程量变更的签证；
2、确认工期顺延的签证；
3、确认向承包人支付各种款项；
4、主持施工现场甲方的工作以及对监理工作的检查、督促和管理；
5、协调外部有关单位关系；按照法律、法规和约定履行甲方的职责； 负责对工程施工及保修期间对工程质量进行监督和管理。
丙方派驻现场的现场经理：
姓名：陈习波职务：现场经理
负责其承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等组织管理工作。现场经理本人每天在本工程施工现场的工作时间至少8小时；每周在本工程施工现场的工作时间不少于5天，且必须参加每周召开的工程例会（有事需书面请假，经同意后方可不参加工程例会，对缺席或迟到的现象按照甲方《工程例会管理制度》执行，甲方的《工程例会管理制度》均作为本合同的附件）。如发现现场经理每周有3天或以上不在现场（含允许不在的2天），每发现一次罚5000元整，连续5天不在现场（含允许不在的2天），甲方有权解除合同，追究承包人的违约责任。
其它：
1、乙方为丙方提供四间工房，安排好用水用电等生活设施；
2、丙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明；
3、丙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作；
4、丙方必须按照经甲方、丙方书面确认或甲方提供和丙方确认的施工图纸和甲方、丙方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5、丙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，丙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，丙方必须主动向甲方供有关消防
设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第九条：承包人采购材料设备的约定：
本项目工程由承包人自购的所有材料，在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关部门规定要求，经检测和复试后，必须经甲方和监理单位认可后才能用于本工程，否则造成的一切损失由承包人负责。本项目所用的主材及大宗材料为甲控材，必须经甲方确认生产厂家、品牌、单价，否则按苏州市信息指导价下浮20%计算。 特殊材料设备价格必须经甲方认可后方可购买，承包人在工程中使用不合格材料除全部更换外另按5000元/次对承包人进行处罚，支付工程款时直接扣除。
另外：
（1）、丙方负责完成本工程施工中除甲供材料、甲控材料（含设备）以外的其它所需的各种材料、设备的采购、验收、复试、资料、运输和保管；
（2）、符合合同规定和甲方设计要求的品牌和等级；
（3）、随时按甲方要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同约定的其它地方进行检查；
（4）、对甲方提出要求的材料、设备，丙方在签订采购合同前40天之内应向甲方提交有关的材料生产厂家、品牌、样品、价格，以供确认；
（5）、在材料用于工程之前，丙方应按甲方的要求，提交有关的材料设备样品，以供检验。同时必须向甲方代表提交国家权威部门所确认的生产许可证和产品合格证明 ；
（6）、丙方应将与供应部门签订的材料供应协议副本（原件而非复印件）提交甲方。
第十条 违约责任
1．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，丙方必须向甲方支付本工程总造价的50000的违约金；
2．由于丙方提供的材料、设备的质量原因、丙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，丙方承担由此造成的一切损失；
3．工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，丙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时丙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
第十一条 争议的解决
本合同发生争议，甲乙丙三方协商解决；协商不成，向工程所在地吴中区人民法院起诉。
第十二条 其它约定
1．本协议一式六份，甲、乙、丙方各二份。
2．本协议自双方签字盖章之日起生效；
3.本协议未尽事宜，三方可签订补充协议。协议附件及相关说明，均为本协议的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
甲方：（公章）
公司地址：
乙方（公章）
公司地址：
丙方：（公章）
公司地址：
法定代表/委托代理人： 电话： 法定代表/委托代理人：电话：法定代表/委托代理人： 电话：2011 年9月 28 日
第20篇：消防工程施工合同
消防工程施工合同
甲方：
乙方：
根据建筑工程《合同法》经甲，乙双方友好协商同意。甲方KTV歌城内的自动报警，自动喷淋，消防栓，消防设施承包给乙方
施工。为确保双方的权力和义务，商定如下条款，希双方共同遵守。 一， 承包方式；包工包料：所用材料符合消防要求，材料质量，配有检测证书、合格证。
二， 承包内容：乙方承包甲方KTV室内的自动报警，自动喷淋，消防栓，（室外泵房，消防用水室内外水连接）。
三， 质量标准：乙方严格按照相应的施工规范和技术要求进行施工，所安装的设备完工后拿到消防检测合格证书（合格）。
四， 工程造价：自动报警，自动喷淋，消防栓，泵房，总工程造价14万元整。
五， 配合：由甲方牵头在施工中相互配合，根据现场实际情况进行配合施工，在施工中遇到难解问题，由甲乙双方出面解决。甲方无偿提供水电供应及施工场地。
六， 甲方责任：按期支付乙方工程款，甲方工程中途停建、缓建时，造成乙方的停工，窝工，倒运等损失和实际费用，由甲方赔偿乙方，因甲方原因造成验收不合格由甲方负责。
七， 乙方责任：乙方积极组织人员施工，保质保量，按期完成，服从甲方管理，严格执行安全操作规范，施工期间发生的一切事故由乙方负责。
八， 付款方式：合同签订生效后，甲方预付工程款
元，喷淋，消防栓，主管道铺设完毕后甲方付
元，工程完工后，经消防检测合格后甲方一次性付清
元工程款。
九， 合同工期:与甲方装修工程同步进行，装修工程完程完成后
天内完成消防工程。
十， 其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向菏泽人民法院提起诉讼。
十一， 本合同一式叁份，甲，乙双方各执一份，消防备案一份，本合同双方签字盖章之日生效。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
年
月
日
