春风时代木工施工承包合同
发包方：
身份证：
（简称甲方） 承包方：
身份证：
（简称乙方）
1、根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，本着公正、公平及诚实信用原则，就春丰时代二期木工施工分项工程承包给乙方施工的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议： 第一条
工程概况
2、工程地址：玉山县城东
3、施工部位：春丰时代二期
4、施工内容：木工
5、工程总天数根据发包方和承包方签订的合同要求。 第二条
工程承包价格及计算方式
以大包干方式一次性包工包料3#.5#.6#定价为120元/㎡，10#.11#定价为122元/㎡，地下室为135元/㎡，建筑面积按国家现有关建筑计算规范执行，计算面积按管局测定面积计算（食宿由乙方自理）。 第三条
质量要求
1、工程验收标准:合格
2、按上饶市验收标准验收。
3、质量检查监督部门；开发商、项目部、监理部及相关职能部门。
第四条
承包人所需采购的材料及工具。
1、木胶合板模板要求每栋主楼3套新模板、方木、铁钉、铁丝（注:平板、模板、柱子梁板必须采用新模板）。
2、木工台锯、手电钻、手提锯、安全帽。
3、雨衣、雨裤、雨鞋、手套、扫帚、胶带纸，施工用线。
4、穿墙螺杆穿墙线管以及所有木工施工所需的一切工具及材料由乙方自理。 第五条
工程内容及进度
1、施工图模板翻样、制作、安装、拆除，承重架的搭设、拆除。土建图纸上标注的所有预留洞，止水螺标的制作，内墙架开发商如要求用钢管支撑，甲方提供钢管扣件搭设由乙方负责，不另计人工费。
2、该区域的模板、方木、钢管、扣件的卸车及场内运输。
3、钢管、扣件、方木、模板清理场地时，各材料按规格品种分类堆码整齐。模板钉子必须清理干净，场内及施工现场应用扫帚干净。
4、垂直的构件与水平构件同时浇筑时的钢丝网（钢丝网由甲方购买）封堵、钢丝网的制作、安装及后浇带并负责后浇带梁板多余砼凿除及表面凿毛处理，如有炸模，砼多余部分凿除。
5、施工缝的止水钢板(止水钢板由甲方购买)由甲方另行安排施工。
6、模板制作、安装后和拆除后的落手清工作以及二次结构所需制作、安装的模板、包括拆除也包含在单价内。 第六条
技术要求
1、模板安装施工期间，乙方必须服从现场施工管理人员的指挥。
2、严格按国家和地方现行的建筑相关规定、规范施工，模板安装完成，必须报现场管理人员及监理部门进度验收，否则因此造成的所有损失由乙方全部承担。 第七条
付款方式
地下室：地下室全部混凝土浇捣完成后付地下室工程款的50%，两个月后付至地下室的50%，正负零以上四层完成浇捣后付工程量的70%，以此类推封顶后付至总工程量的80%含地下室，二次结构结束后付总工程款的90%，综合验收合格后一次性付清。
1、每次付款乙方必须提供班组人员实名工资表，首先按比例付清工人工资。
2、乙方必须销售25%的工程款商铺，如未销售，前期工程款每个节点上扣10%的工程款，销售完成后按节点付清。 第八条 工程工期
1、按现场施工员确定，由于乙方的原因，而延误工期，甲方处罚乙方每日壹仟元人民币。
2、如施工过程中，经进度比对误工10天（含）以上且乙方不能提供相应方案，保证按期完工的情况下，甲方有权立即解除合同，从招施工班组，所有责任、损失由乙方承担。
3、乙方影响工程质量和工期，其返工费由乙方承担，工期不变。
4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部返工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
第九条
安全责任
1、乙方在施工管理过程中必须保证自身及他人安全，严格遵守安全施工的各项操作规程、规章及纪律，如违章作业，引发的安全事故，一切经济责任及法律责任均由乙方自负。
2、乙方应经常组织施工人员开展安全生产的自查、自检及学习工作，对少数不听劝告的人员应予以辞退。
3、乙方所有管理的施工人员必须持有效身份证，同时办理当地暂住证，服从甲方项目部与当地公安机关治安管理。
4、严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、停电、渗漏水、停水和物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快修复，并赔偿因此而给甲方造成的损失。
5、安全事故费在扣除保险理赔后五仟元（含）内由乙方全部承担，五仟元以上乙方承担30%的赔偿。
6、严禁不戴安全帽、赤膊、酒后、穿拖鞋上岗及进入施工现场，一经发现甲方有权对乙方施工人员进行处罚。管理人员每次处罚壹佰元，施工人员每次处罚伍拾元，如发现三次类似情况，甲方有权予以辞退。
7、乙方所有管理人员，施工人员不得私自用电烧饭、烧水、乱拉电线，如不听指挥，因此所造成的一切损失由乙方承担。
第十条
违约责任
1、施工管理违约：乙方指定现场负责或其施工人员不服从甲方管理人员的工作安排，无故拒不执行施工管理指令，按500元/次进行处罚，态度恶劣者，加倍处罚；此项处罚累计超过3次（含）视乙方严重违约，解除合同。
2、合同履行违约：本合同履行期间，任何一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金额的须另行补偿。
3、乙方每次放样到场，乙方如缺席，甲方处罚乙方每次叁佰元。
第十一条
争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决。
2、当事人不愿协商，调解解决或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向工程所在地仲裁委员申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十二条
合同的变更和终止
1、合同生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后，重新签订补充协议。如需终止合同（违约解除合同除外），提出终止合同的一方要以书面形式提出，并按合同价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中，任何一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经对方同意，办理清算手续，订立终止合同协议后，可视本合同解除。
3、如果施工图纸有变更，增加工程量部分按展开面积每平方40元计算。 第十三条 合同生效
1、本合同和合同附件经双方签字、盖手模后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同待工程完工、工程款付清，自行终止。
4、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲乙双方各执一份。
发包人：
承包人：
身份证：
身份证：
年
月
日
年
月
日
