合同承诺书范本
1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整；
2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算；
2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。
3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损
失均由我单位承担；
4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。
5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。
6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。
7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。
8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额
多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。
9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。篇2：合同条件承诺书
合同条件承诺书
一、工期
工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。
二、工程质量
工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。
三、安全生产
施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。
四、违约和索赔 按《建设工程施工合同示范文本(gf—1999—0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。
五、合同纠纷的调解和仲裁
合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。
六、合同的补充、生效和失效
合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。
合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。
投标人： 祥云县福祥建筑有限责任公司
法定代表人：（签字或盖章）
日 期：2012年12月26日篇3：承诺书[附件合同书】 承 诺 书 xxxxxxxxxxx项目部第四分部（被承诺人）：
我方现就参加建设xxxxxxxxxxxx标部分工程施工，在签订合同前特就有关事宜向你方承诺如下：
1、我方自愿以现金的形式缴纳合同约定的履约保证金。
2、我方已察看现场，对工程施工情况已经清楚，并认真研读了合同，对合同的所有条款、约定、义务、权利均非常清楚并已完全理解，我方完全同意合同所有约定内容，并在履行合同的过程中严格按照合同约定执行，否则，无条件承担合同约定的所有违约责任。
3、我方完全接受合同约定的单价和工作内容，并保证在任何时候不就合同单价及工作内容提出调整。
4、我方将按照合同的约定，按时组织人员、机械设备及其它施工必要机具在你方规定的时间内内进场，如我方机械设备在48小时内未按你方的要求到达指定施工现场时，我方自愿向你方支付每天每台人民币伍千元违约金，此费用从履约保证金中扣除，直到扣完我方缴纳的履约保证金为止；在96小时内仍未到场的，你方有权单方解除双方签订的所有合同并没收我方所有履约保证金及将我方清退出场，你方不承担任何违约责任。
5、开始施工后，我方将根据工程的需要或你方的要求组织足够的机械进场施工，所有进场机械设备在施工全过程中未得到你方的同意不撤离本工地。组织足够的施工人员，其中特殊工种及机械操作人员全部持证上岗。我方确认：所有进场机械设备均为我方自有，并保证机械设备运转状况完好；我方保证在施工过程中无条件满足你方提出的在限定时间内增加任何设备的要求。为确保进度，我方承诺在施工过程中配备能够满足你方要求的熟练的劳力及运转状况良好的机械设备。
6、我方承诺：如违反本承诺书的承诺，愿意接受你方的任何处罚（包括但不限于解除合同、扣除施工结算款、扣除履约保证金及质量保证金、安全风险抵押金等），你方采取的任何措施不承担任何违约责任。
7、我方承诺：在施工中严格按照技术交底、设计图纸、规范进行施工，确保施工质量和施工安全，否则承担一切由此造成的损失和后果。严格按照你方的施工组织安排、计划、方案进行施工。严格按照合同约定工期完成任务，如你方认为我方的施工设备及人员等无法满足合同约定工期及现场施工的需要，我方在接到你方的书面指令后3日内，按照你方的指令无条件组织施工设备及人员进场，满足你方的要求并承担一切费用，如在规定的时间内未按照你方的指令组织机械设备进场，则视为我方违反承诺，愿意接受你方的任何处罚，且我方无条件接受你方采取的措施并承担一切费用（比如接受你方租赁的机械设备并承担租赁费用或终止合同，将合同工程量重新划分等）。
8、我方承诺严格执行有关安全施工的规定，严格执行现行《工程施工安全技术规程》与《工程机械操作规程》及所有相关的安全技术交底和安全施工规范，施工中严格按照技术交底、安全技术交底、相关安全规程及相关安全施工的规定、安全标准等组织施工，因我方安全措施不力或违反安全技术交底、安全技术（操作）规程、安全施工规范和相关安全规定、标准等造成事故的责任和因此伴随而发生的费用，由我方承担。我方接受你方、业主、监理、质检站及国家行业行政主管部门实施的安全质量监督检 查并及时整改，未整改或整改不到位，由我方承担一切责任并由我方承担由此伴随而发生的一切损失和费用。
9、我方自觉同所录用的农民工签订正式的劳务协议，确保按时支付所有聘用人员的工资，不采取任何手段扣留所聘用人员的工资，并向你方及时提供签订的劳动合同和农民工本人签认的月工资发放表。我方不拖欠与本工程相关的任何债务，当有上述相关债务发生时，我方同意你方从工程结算款、履约保证金中予以扣除。
10、自我方机械设备及人员进场后，如因各种原因（如征地拆迁、图纸不到位、村民阻工、自然灾害、天气原因及第三方原因等）造成的停工、待工、窝工等不能施工的情况，我方自行承担由此产生的全部损失费用。
11、我方自愿遵守《中华人民共和国劳动合同法》，为其所雇用的工作人员购买或缴纳工伤、养老、失业、医疗、生育保险和住房公积金及意外伤害保险等保护工作人员利益的险种并承担相关费用。同意意外伤害保险由你方代为办理，办理费和投保费按实从我方结算款中扣回，除工程一切险、第三方责任险、职工意外伤害保险以外的险种由我方自行办理。
12、如我方在合同有效期间发生不履行、放弃或拒绝继续履行合同、农民工因工资未及时支付等原因影响了正常的施工生产，则履约保证金由你方全额没收，同时停止拨付所有的施工工程款，我方承担由此给你方造成的一切损失。
13、我方保证提交给你方及你方上级单位的所有资格审查文件均合法真实有效（包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、为本合同工程开具且在有效时间内的法人委托书或法人资格证明书等（原件）以及法人代表和委托代理人身份证复印件等你方要求提交的资料文件）。受委托人与签订承诺书之人一致，如我方提交给你方的任何上述文件系非法或失效、伪造，则视我方违约，你方有权单方面解除双方签订的合同、协议等书面文件，你方不需承担任何违约责任，且你方不需支付任何我方施工项目的工程款和其他款项，并保留向我方追究法律责任和追索经济损失的权利。
14、本承诺书自签署之日起生效。
承诺人：（公章）
法定代表人（或）委托代理人：
地点： 时间：2012 年 月 日篇4：合同签订承诺书 合同签订承诺书
佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室：
合同当事人双方 （招标单位名称） 和 （中标单位名称） 就 （工程名称） 合同签订有关事项承诺如下：
一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。
二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。如合同签订内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的全部责任。
招标单位: ____________(盖章) 法定代表人: ____________(签字) ____ 年____月____日
中标单位: ____________(盖章) 法定代表人: ____________(签字) ____ 年____月____日篇5：合同条件承诺书
合同条件承诺书
我公司一旦被推荐位中标候选人，我公司将按照国家工商行政管理局和建设部发布的《建设工程施工合同示范文本（gf-1999-0201）》与招标人洽谈施工合同。我公司对其合同的主要条款予以承诺。
我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第
二、第三候选人。
一、工程验收
工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。
二、工期
投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧，除不可抗力及甲方原因工期一概不给予顺延，我公司因充分考虑各种影响工期的因素，包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措施费。如因为我公司原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍佰元的工期违约金；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失，工期违约金最高赔偿金额不超过合同总价的10%。
三、工程质量
工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，我公司应及时返工，承担返工费，工期不顺延且承担合同价款2%的经济处罚；由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。
四、工程价款与支付
1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死，合同价款的调整按本招标文件有关规定执行。
2、合同签订开工后15日内支付工程总价20%的工程预付款。
3、其余工程款，扣除首付的20%后按当月实际工程进度的80%拨付工程进度款，设计变更工程量的工程款按进度款比例同期调整支付，支付至工程总造价80%后停止付款，待工程竣工验收达到规定的质量要求，结算审定后，除按规定留保修金外，其余尾款30日内给予付清。
4、工程竣工结算完毕后，留5%作为工程保修金。
5、保修金按照建设部规定期满，并认真履行了保修职责后退还，利息不计。
6、合同价款的调整：按第二章第7条执行。
五、工程分包
为确保工程质量，我公司不得将工程转包、挂靠。特定的施工工艺及材料必须是分包时应经建设单位同意，并符合各项建筑法规的要求，建造师必须是本单位注册的建造师。
工程施工的建造司和所有管理人员必须同投标书所报人员一致，并始终在相应岗位上。否则，甲方可终止合同，乙方无权退回投标保证金，并承担给甲方造成的一切损失。负责本项目的建造师在工程实施过程中因特殊情况外出需征得业主方同意。
六、安全生产
施工过程中，我公司应做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故或伤亡事故，一切责任及费用由乙方承担。
七、违约和赔偿 按《建设工程施工合同示范文本（gd-1999-0201）》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。
1、无论甲方或乙方不安合同履行自己的职责，而使合同无法履行时应承担违约责任。
2、乙方不执行投标承诺，擅自更换建造师及技术负责人或对工程转包、未经甲方同意对工程分包等行为均视为违约，甲方有权终止合同、由此造成的一切经济
损失均由乙方完全承担。
八、合同纠纷的调解和仲裁
合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。
九、合同的补充、生效和失效
合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合同与本合同具有同等效力。 合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用、结清债券债务后合同自然失效。
