2012年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由(c)裁决。
A.国务院主管部门
B.最高人民法院
C.国务院
D.全国人大常委会
【答案】C
【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。
2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是(A )。
A.合法行为
B.无权代理
C.不正当竞争
D.滥用代理权
【答案】A
【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“
三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。
注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(A )。
A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由第三人自己承担损失
D.由代理人独自向第三人承担责任
【答案】A
- 1
C.无因管理
D.不当得利
【答案】A
8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位
B.施工项目技术负责人
C.施工企业质量管理人员
D.质量监督部门
【答案】A
【解析】P271倒数第2段。
9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按( )。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
【答案】D
【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。
10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是( )。
A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长
【答案】A 【解析】P137案例上一段。
11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为( )
- 3
【答案】C
【解析】P229正中间“
二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )
A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D、分包单位只对总承包单位承担责任
【答案】C
【解析】P101“
四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。
16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )
A、甲应支付相应部分报酬
B、甲不得中途要求乙停止制作
C、甲应支付全部约定报酬
D、甲不用赔偿乙的损失
【答案】A
【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。
17.下列责任种类中，属于行政处罚的是( )
A、管制
B、赔偿损失
C、返还财产
D、罚款
【答案】D
【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。
18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是( )
- 5
应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。
《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。
D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“(二)用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。
本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“
一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。
也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度!这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。
21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是( )。
A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝
C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工
D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。
【答案】A 【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。
22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是( )。
A、对本单位的安全生产工作提出建议
B、接受安全生产教育和培训
- 7
正确的是( )。
A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理
【答案】B
【解析】P75正中间“(二)执业岗位范围”第1段。
27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )
A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
【答案】C
【解析】P287倒数第一行起，命题热点。
28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是( )
A、安全生产法
B、宪法
C、建筑法
D、建设工程安全生产管理条例
【答案】A
【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。
29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是( )。
A、费用和工期损失全部由承包商承担
B、费用和工期损失全部由业主承担
C、费用由承包商承担，工期给予顺延
D、费用由业主承担，工期不顺延
- 9
的考法。今后会逐步深入。
33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是( )
A、主体结构工程为10年
B、供热与供冷系统为3年
C、屋面防水工程为3年
D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年
【答案】B
【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。
34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起( )个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A、3
B、1
C、2
D、5
【答案】A
【解析】P290“
三、建设工程环保竣工验收”第2段。
35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从(
)之日算起
A、第一次付款期限届满
B、最后一次付款期限届满
C、每次付款期限届满
D、提交工程款支付申请
【答案】B
【解析】P315倒数第3段。
36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是( )
A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认
B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
- 11
救济。下列说法中，正确的是( )
A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼
B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼
C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼
D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为
【答案】C
【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。
B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。
40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是( )
A、现场施工人员
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位
【答案】D
【解析】P220倒数第3行，必考。
41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是( ).
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D、施工企业可拒绝建设单位的要求
【答案】D
【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。
42.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建
- 13
D、设计深度由设计单位酌定
【答案】B
【解析】P283“
五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。
46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是( )。
A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
B、认定垫资违法，利息予以没收
C、返还垫资但不支付利息
D、返还垫资并双倍支付利息
【答案】C
【解析】P124“4.工程垫资的处理”。
47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。
A.20
B.30
C、60
D.45
【答案】D
【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。
48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的( )。
A、负责项目管理的技术人员
B、项目负责人
C、技术负责人
D、安全员
【答案】A
【解析】P220第2~3行。
49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的
- 15
【解析】P144“(二)劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。
53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩( )工期
A定额
B标准
C法定
D合同
【答案】D
【解析】P252第一段。
54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每( )年修订一次。
A 1
B2
C4
D3
【答案】D
【解析】P243“(六)应急预案的修订”第一行。
55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A半年
B二年
C一年
D三年
【答案】C
【解析】P224“
二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。
56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在( )之前办理工程质量监督手续。
A竣工验收
B签订施工合同
C进场开工
D领取施工许可证
- 17
60.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。
A县级人民政府
B省级人民政府
C国务院
D省级文物行政部门
【答案】B
【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。
61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是( )
A工程总承包
B专业分包
C专业承包
D劳务承包
【答案】C
【解析】P59正中间“(一)施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质;只有专业承包，没有专业分包;只有劳务分包，没有劳务承包。
62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )
A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行
C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力
D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理
【答案】D
63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定 。关于该案鉴定的说法，正确的是( )
A、鉴定申请应当在庭审结束前提出
B、鉴定报告由造价主管部门出具
C、法院对鉴定请求不予支持
- 19
A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
B.联合体属于非法人组织
C.联合体各方独立承担相应的责任
D.联合体的成员可以对同一工程单独投标
【答案】B
【解析】P93~94.
67.仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
【答案】D
【解析】P329“
四、仲裁裁决”第一段最后一句。
68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间( )
A、6个月
B、1年
C、2年
D、3年
【答案】C
【解析】P330倒数第6行。
69.关于投标有效期的说法，正确的是( )
A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长
B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容
C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力
D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还
【答案】B
【解析】P90“(四)投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。
70.安全生产许可证的有效期为( )年
A、1
B、2
- 21
B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C：检测机构不得与建设单位有隶属关系
D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
【答案】ADE
【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。
这个地方第一次考，应该考。
74.工程监理单位和被监理工程的( )有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务;
A、建设单位
B、造价咨询单位
C、施工企业
D、建筑材料、构配件供应单位
E：设备供应单位
【答案】CDE
【解析】P284倒数第2段，必考。
75.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖，说法正确的有( )
A、A区法院对该案有管辖权
B、严某有权向B区法院起诉
C、B区法院的移送管辖是错误的
D、A、B区法院均无管辖权
E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的
【答案】ABCE
【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。
- 23
【答案】ACDE
【解析】P104“
四、转包和违法分包的界定”。
79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )
A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更
B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延
C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享
D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延
E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意
【答案】ABCD
【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。
80.下列关于投标保证金说法，正确的有( )
A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金
B、投标保证金是投标文件的有效组成部分
C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定
D、投标保证金应当在投标截止时间前送达
E、投标保证金的金额一般由双方约定
【答案】ABCD
【解析】P90最下面“(一)投标保证金的形式与金额”。
81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丁承担民事责任
D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
- 25
84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有( )。
A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的
B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的
C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案
D.未按招标文件要求提交投标保证金的
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
【答案】ABDE
【解析】P87第4段。
85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有( )，并在进入施工现场前进行检查。
A.生产(制造)许可证
B.施工资质证书
C.产品销售许可证
D.施工许可证
E.产品合格证
【答案】AE
【解析】P257倒数第1段。
86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程( )起计算。
A.合同订立之日
B.实际竣工之日
C.开工之日
D.保修期届满之日
E.合同约定竣工之日
【答案】BE
【解析】P125第5行。
87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()。
A.土地所有权
B.农村集体宅基地土地使用权
- 27
【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故;E表述不严谨，应为“直接经济损失”。
91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有( )。
A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.
B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷
D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷
【答案】ABCE
【解析】P295第一段。
92.法人应当具备的条件有( )
A.依法成立
B.有自己的场所
C.有必要的财产或者经费
D.有自己的名称、组织机构
E.能够独立承担无限民事责任
【答案】ACD
【解析】P10“
一、法人应当具备的条件”。
93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为( )。
A.合同自成立时生效
B.合同自办理物权登记时生效
C.未办理物权登记合同无效
D.未办理物权登记不影响合同效力
E.合同生效当然发生物权效力
【答案】AD
【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。
94.下列行为中，构成无因管理的有( )
A.甲接受委托帮助他人保养施工机具
- 29
96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有( )。
A.基础设施工程
B.设备安装、装修工程
C.门禁监控系统
D.电气管线、给排水管道工程
E.供热与供冷系统
【答案】ABDE
【解析】P297倒数第一段。
97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括( )。
A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告
B.已办理该建筑工程用地批准手续
C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证
D.已经确定建筑施工企业
E.建设资金已经落实
【答案】BCDE
【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。
98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在( )之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
【答案】ABCD
【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。
- 31
C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受
D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快
6.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0，则方案的财务净现值(
)。
A.等于是900万元
B.大于900万元，小于1400万元
C.小于900万元
D.等于1400万元
7.根据我国现行税法，计人建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是(
)。
A.建筑安装工程直接费合计
B.计入建筑安装工程总造价的营业税额
C.建筑安装工程营业额
D.建筑安装工程直接费与间接费合计
8.某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元和120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为(
)。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
9.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是(
)。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.全面审查法
10.某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该进口设备运杂费的是(
)。
A.设备安装前在工地仓库的保管费
B.国外运费
C.国外运输保险费
- 33
B.商业信用
C.短期借款
D.长期借款
17.根据财务会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是(
)。
A.购置固定资产的支出
B.向所有者分红支出
C.支付未按期纳税的滞纳金
D.支付购置原材料的价款
18.某工程采用工程量清单招标，评标时发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为(
)。
A.投标人漏项，招标人应要求甲投标人予以补充
B.此分部分项工程在施工中不需要做
C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
D.甲投标人的投标为废标
19.根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制订出人工定额的方法是(
)。
A.统计分析法
B.比较类推法
C.经验估计法
D.技术测定法
20.设备的无形磨损是(
)的结果。
A.错误操作
B.技术进步
C.自然力侵蚀
D.超负荷使用
21.某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的(
)。
A.营业外支出
B.销售费用
C.管理费用
- 35
C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
27.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010302004005，则“017的含义是(
)。
A.分项工程顺序码
B.分部工程顺序码
C.专业工程顺序码
D.工程分类顺序码
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是(
)。
A.二次搬运费
B.安全文明施工费
C.夜间施工费
D.总承包服务费
29.某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%期限为2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为(
)。
A.5.25%
B.7.00%
C.5.28%
D.7.04%
30.某技术方案年设计生产能力为20万吨.年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/t，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是(
)万吨。
A.10.00
B.3.55
C.5.50
D.20.00
31.根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量的是(
)。
A.取得投资收益收到的现金
- 37
C.407.50
D.512.50
37.某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元;i=8%时，FNPV=800万元;，i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为(
)。
A.小于7%
B.大于9%
C.7%～8%
D.8%～9%
38.关于联合试运转费的说法，正确的是(
)。
A.试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用
B.联合试运转费应包括每台设备安装时的调试和试车费用
C.试运转费用支出大于收入的工程，不列此项费用
D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费
39.下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是(
)。
A.机械设备及安装工程概算
B.电气设备及安装工程概算
C.工器具及生产家具购置费用概算
D.通风空调工程概算
40.根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的会计处理方式是(
)。
A.将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入
B.将已发生的劳务成本计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入
C.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本
D.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，不确认劳务成本
41.某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案A实施价值工程时，可以认为方案A的价值系数为(
)。
A.0.90
B.0.10
C.0.53
D.1.11
- 39
C.26.67%
D.53.33%
47.某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的(
)。
A.实收资本
B.盈余公积
C.资本公积
D.未分配利润
48.将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间以确定租金的方法，称为(
)。
A.附加率法
B.折现率法
C.低劣化数值法
D.年金法
49.国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是(
)。
A.工程量复核
B.分包工程询价
C.出席标前会议
D.对工程项目业主进行调查
50.某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械每工作台班折旧费应为(
)元。
A.242.50
B.237.50
C.250.00
D.257.70
51.单因素敏感分析过程包括：①确定敏感因素;②确定分析指标;③选择需要分析的不确定性因素;④分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是(
)。
A.③②④①
B.①②③④
C.②④③①
- 41
件所占比重为50%，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至(
)万元时应开始扣工程预付款。
A.600
B.200
C.400
D.800
58.在企业财务分析时，对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于(
)。
A.差额分析法
B.趋势分析法
C.结构分析法
D.因素分析法
59.采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采取的管理方法是(
)。
A.按总额灵活掌握
B.分类别一般控制
C.凭经验确定进货量
D.分品种重点管理
60.下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是(
)。
A.环境影响评价费
B.建筑安装工程费
C.设备及工器具购置费
D.预备费
二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有(
)。
A.投标报价应以投标人的企业定额为依据
B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本
C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准
D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑
- 43
D.企业代收的增值税
E.政府对企业的补贴
67.某建筑安装工程以直接费为基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5%，间接费率为8%，利润率为4%。则关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有(
)。
A.该工程措施费为25.00万元
B.该工程利润为22.68万元
C.该工程间接费为40.00万元
D.该工程直接费为525.00万元
E.该工程利润的计算基数为540.00万元
68.国际工程投标报价的组成中，应计人现场管理费的有(
)。
A.现场办公费
B.贷款利息
C.保险费
D.保函手续费
E.固定资产使用费
69.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，规费包括(
)。
A.医疗保险费
B.养老保险费
C.职工福利费
D.劳动保护费
E.财产保险费
70.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有(
)。
A.违背劳动纪律损失时间
B.基本工作时间
C.辅助工作时间
D.准备与结束工作时间
E.不可避免的中断时间
71.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于金额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有(
)。
- 45
)。
A.弥补公司以前年度亏损
B.向投资者分配利润
C.提取法定公积金
D.向股东分配股利
E.提取留作以后年度分配的利润
77.关于短期负债筹资特点的说法，正确的有(
)。
A.利率波动很小
B.筹资速度较快
C.筹资弹性好
D.筹资风险低
E.筹资成本较低
78.技术方案偿债能力评价指标有(
)。
A.资产负债率
B.借款偿还期
C.财务内部收益率
D.生产能力利用率
E.流动比率
79.关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有(
A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据
B.施工图预算是报审项目投资额的依据
C.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据
D.施工图预算是监督检查执行定额标准的依据
E.施工图预算是控制施工成本的依据
80.关于施工定额作用的说法，正确的有(
)。
A.施工定额是企业编制施工组织设计的依据
B.施工定额是计算工人计件工资的基础
C.施工定额是编制施工预算的基础
D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具
E.施工定额是编制竣工结算的依据
- 47
D.动用前准备阶段
3.按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，(
)应对分包工程的工期目标和质量目标负责。
A.业主方
B.监理方
C.施工总承包方
D.劳务分包方
4.下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是(
)。
A.项目结构图
B.工作任务分工表
C.合同结构图
D.工作流程图
5.关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是(
)。
A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理
B.首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解
C.首先要定义主管部门的工作任务
D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表
6.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是(
)。
A.定义项目开发或减少的任务
B.确定如何组织该项目的开发或建设
C.确定建设项目的进度目标
D.编制项目投资总体规划
7.在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用(
)描述的方式。
A.项目构造
B.项目功能
C.项目结构
D.项目价值
8.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是(
)。
A.设计竞赛
B.设计招标
C.直接委托
D.设计竞赛与设计招标结合
- 49
