建设工程桩购买合同
购买方(全称):江苏宏信建设工程有限公司(以下简称甲方) 出售方(全称):淮安市诚建岩土工程有限公司(以下简称乙方)
第一条
工程概况
1.1工程名称:天和豪庭C4#楼及人防地下室工程
工程地点:淮安市淮阴区长江东路 1.2工程总量:约20000米
1.3合同履约时间: 2015年7月28日。
1.4合同价款(大写):方桩156元/米,600(130)管桩252元/米(结算以实际工程量为准),本价款含材料费、人工费、机械费、试桩费、机械进退场费等其他相关费用;600(110)管桩价格待定。
第二条
工程质量标准与要求 2.1桩基质量等级:合格。
2.2桩基验收标准:乙方应严格按照相关部门审批通过的施工组织方案要求施工喝桩基础施工设计图纸以及相关设计变更的要求施工并按国家现行的《建筑桩基技术规范》及《建筑桩基检测技术规范》标准执行。
第三条
组成合同的文件
3.1甲方与建设方签订的关于该工程工程桩的购买合同 3.2标准、规范及有关技术文件、技术要求 3.3工程图纸 3.4合同通用条款
第四条
合同款支付
4.1合同款支付方式:银行承兑汇票。
4.2乙方收款账号:户名:淮安市诚建岩土工程有限公司;账号:32001725536052508908;开户行:建行淮安市健康支行
第五条
违约责任
5.1乙方工程桩如因质量问题经主管部门验收不合格的,乙方应进行整改,因此而延误工期的应承担相应的违约责任。经整改仍不能通过验收的,甲方有权单方解除合同,尚未支付的货款不予支付。
第八条
争议
双方约定在履行合同过程中产生争议时应先协商解决,协商解决不成的,可向工程所在地的仲裁委调解、仲裁或向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式两份,双方约定合同签订生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
年
月
日
《建设工程桩基施工承包合同建设部.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档