建筑工程施工合同
合同编号：
工程名称：
2014.03.26 南何村安置楼8#钻孔灌注桩
二〇一四年三月二十六日
建筑工程承包合同
甲方：西安秦和实业有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国有色金属工业西安岩土工程公司 （以下简称乙方）
为了确保甲方开发的南何村安置楼工程施工任务按期、优质、高效建成，明确甲、乙双方的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，一致签订本合同，双方必须严格遵照执行。 第一条 工程内容
一、工程名称：南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程
（采用管内泵送混凝土，后插筋工艺）
二、工程地点:阿房二路北侧
三、工程承包内容: 南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程承包内容包括测放桩点、钻孔、灌 注混凝土、钢筋制作和安装，破桩头、清桩根土、质量控制、施工记录、技术资料、机械进出场、安拆等相关施工以及配合桩基检测人工、机械 使用工作等一切内容。
四、灌注桩参数：本工程桩径600m，桩长22米。（具体详见施工图） 第二条 质量、工期、安全、环保要求
一、质量要求
1．工程质量目标：满足国家建设部现行的设计、施工、验收等采用的规范标准：符合设计图纸要求，工程一次验收合格率100﹪.2．乙方严格服从甲方的管理，保证施工质量，杜绝一切质量事故的发生。 3．乙方根据甲方提供地质勘察设计文件、施工图，必须采取必要的措施和投入确保满足规范和图纸要求。
4．乙方必须严格按监理的技术交底及有关标准、规范要求进行施工，对甲方和监理提出的整改措施无条件执行。由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方应在甲方规定时间内返工，并自行承担所有损失费用（包括项目业主、监理等对乙方的罚款）。返工后仍达不到质量要求的，由甲方负责修复，其修复费用在工程结算款总2倍全额扣除并解除劳务承包合同。
5．因乙方原因造成工程质量事故者其发生事故损失费用全部由乙方承担，同时承担相应的法律责任。
二、工期要求
1、开工日期：2014年4月1日，工期40天（日历天）；
2、竣工日期：2014年5月10日
3、施工过程中，甲方根据项目进度计划，可要求乙方调整施工顺序及项目，具体以甲方通知的为准。
4、依据总工期，每延误一天，乙方须按本合同结算总价款的3%向甲方支付违约金，该违约金将在结算款中扣除。
5、尽一切可能保证在总工期内完成本合同工程。
5.1、发生不可抗力的费用承担：人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用：造成乙方设备、机械等的损害及停工等损失由乙方承担：所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。
三、安全生产要求
1．乙方在施工中认真遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、操作规程以及监理单位的安全交底书组织施工，制定具体可靠的安全措施，并随时接受上级和甲方依法实施的监督检查。施工中由于乙方违章作业，安全措施不力造成的人员伤亡、行车、机械设备、火灾及爆炸事故等所造成的损失及责任全部由乙方承担。
2． 为了保障进入现场人员的安全，乙方应在可能出现危险的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方承包综合单价中。
3． 乙方必须严格按甲方安全技术交底施工，在动力设备、输电线路、通信线路、地下管线、易燃易爆地段、临街交通要道附近施工时，应在施工前向甲方和监理单位提出安全防护措施，经甲方确认后方可实施。由于管理不善、未按监理单位交底进行防护造成的人身及机械事故或造成各种既有通信、供电等设施破坏的事故，一切善后处理费用及损失均由乙方承担。
4． 乙方应按规定配置安全生产防护用具并满足施工需要数量，如若不能及时配置和满足需用数量，甲方给予购置其费用由乙方承担。
四、环境保护及文明施工要求
1．乙方在施工中严格遵守设计文件和国家、省（区）市有关环境保护、文物保护、土地复垦、水土保持的规定，认真做好生态环境保护工作。
2．乙方应无条件接受当地环保部门和甲方所提出的必要的环保投入，弃土场应严格按技术交底进行取处理，不得乱挖乱弃，如乙方在施工过程中违反规定造成破坏，由乙方自行负责恢复，承担由此造成的一切损失。乙方不予恢复，由甲方另行安排进行清理恢复其费用由乙方承担。文明施工做到工完料尽场地清。
3．乙方车辆在进出场过程中应做好防护，严禁对公路造成污染，凡发生此事件乙方自行承担一切责任。
4．乙方要经常教育职工，严格遵守法律、法规和当地政府的规章制度。杜绝偷盗、斗殴等违法现象发生。
5．所有职工要着装整齐，挂牌上岗；文明施工，防止野蛮作业。
6．乙方必须无条件接受甲方关于施工现场环保、文明施工方面的管理，确保甲方的信誉。 第三条 双方代表
1、甲方代表（项目经理）
2、乙方代表（承包人）
第四条 合同价款、调整、结算及拨付
一、合同价款
一、合同价款
1、合同价款：包工包机械不包材料，单价 455 元∕米3，（包含：钻孔、内泵送混凝土、插筋制作、安装、桩根土清理、机械进退场费、破桩、管理费、利润、税金等）
2、单价的费用组成
2.1、乙方单价的费用组成：该单价包含钻孔灌注桩所有劳务费、材料费、设备进出场费、措施费、保险费、安全费、管理费、施工及生活用水用电费、利润、税金、配合试桩检测机械工作等一切费用，甲方只提供钢材、混凝土，其它事项均由乙方负责。
3
3、工程数量确定：数量暂定204根，桩长22米，根据工程施工图纸中混凝土方数结算，不计充盈数。如有变更工作量必须经甲方书面确认后相应增减，工程量增加或减少，总造价相应增减，固价单价不变。
总量计算公式：总方量=204根×（22m + 0.5m虚桩头）×π×0.32=1297m3
4、工程总造价=1297m3（图示暂定量）× 455元/m3=59.0135万元
（大写：伍拾玖万零壹佰叁拾伍元整）
二、合同价款的调整
1．本工程采用固定综合单价形式，合同综合单价一次包死，包干使用，任何一方不得擅自改变。该综合单价除合同另有规定外，不作任何调整。
2．本单价不区分土质和岩层，均为本单价不变，遇有任何情况单价不做变更。
3．乙方已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
4．乙方已充分考虑政策及市场价格变化等各种风险因素，无论政策及市场变化影响建筑材料、人工、机械等费用的上涨及下降，甲方都不会在发包范围内给予乙方在材料及人工等方面的任何价格补偿，合同单价也不会有任何的调整，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准。
5．乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。
6．任何时候、任何条件下，均不计加班、赶工、窝工费及机械闲置费用。 7．所有属于乙方承包范围的工程，因乙方原因造成该工程不能按时完成，导致后续工作不能进行、影响工期时，甲方有权将该工程另行发包，乙方并将该工程造价从合同中扣除，同时甲方有权对乙方处以该工程造价的20﹪作为违约金，该违约金将在结算款中予以扣除。另行发包通知到达乙方时发生法律效力。
三、合同价款结算及拨付
1、乙方合同价款结算及拨付：本工程不予支付工程预付款，整体桩基施 工结束，七日内支付合同总价款50﹪，桩基工程验收合格后三个月内付总价 款20﹪，余款壹年内付清，不计利息。 第五条、甲乙双方的责任和义务
一、甲方的责任和义务
1、负责配合乙方解决施工水源接口、电源接口问题，接口后的水管安装及水 费、接口后的电线、电箱安装及电费由乙方承担。
2、保证工地内道路畅通及场地平整，使运桩车辆正常进出场地。
3、提供完整地质勘察文件和施工图纸。
4、按合同约定，支付乙方工程款。同时按时供应钢材、商品混凝土（乙方提供书面计划单）
5、甲方根据工程实际情况，有权对本工程的施工内容、方式、方法、工期等 进行调整，乙方必须无条件服从甲方的安排部署。
6、甲方向乙方提供施工所需的技术交底、桩位水准点及明确安全、质量、工期、环保等具体要求，并进行监督检查。
7、协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利，积极为乙方提供服务。
8、对乙方完成的合同范围内甲方认可的合格工程，按合同约定办理验工、
4 计价及结算手续。
二、乙方的责任和义务
1、乙方在开工前，必须根据甲方提供的地质勘查报告和施工图纸、编制详 细的施工方案、报甲方及监理单位审查批准。同时对全体施工人员进行岗前 培训，特殊工种必须持证上岗。
2、乙方必须按甲方要求的时间组织人力、机械设备，凡甲方认为配备不足、不能胜任所承接的施工任务需要，在要求时间又不能补足的，甲方有权单方终止本承包合同。对甲方组织进场材料，不能浪费，合理使用，造成浪费，200%罚款，从乙方的工程款中扣除。
3、乙方在施工中必须严格遵守甲方的各项管理制度和规章，接受甲方的统一管理，无条件接受甲方、监理和业主对工程安全、质量、进度、环保及施工工序的监管和检查。
4、乙方不得对本工程肢解分包或再次转包，否则甲方将终止本合同。
5、乙方必须善始善终良好完成合同内的工程项目，合同内项目不能一次连续完成（除不可抗力因素外），造成的停工、窝工费用均乙方承担。若乙方对遗留的工程项目不能完成者，甲方除全额扣留已完工程质保金外，并按乙方未完工程单价的3倍在结算中扣除。
6.对施工现场的光缆、电缆、电力、文物、爆炸物及不明的电缆、管道时，必须停止施工并采取必要的应急保护措施，并及时向甲方和有关职能部门报告，否则因此造成的一切经济和法律责任以及其他责任概由乙方承担。
7.乙方应加强对人员、驻地的管理，搞好驻地、食堂的环境卫生，杜绝食物中毒和煤气中毒事件的发生。因甲方或上级检查不合格乙方承担其经济处罚；凡发生中毒事件乙方承担全部责任。
8.交付使用前或冬季停工及临时停工，乙方负责对已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，其修复费用由乙方承担。
9.乙方必须按照施工进度所需劳务建立民工花名册，工资按花名册发放，按当地政府要求缴纳民工工资保证金。禁止拖欠农民工工资，如因民工工资问题导致工人罢工、上访而造成工期延误及负面影响，责任及经济损失由乙方承担。并且甲方有权使用乙方工程款直接发放工人工资。当劳务发生变化时应及时向甲方提交新的民工花名册。
10.竣工验收合格后20天内，乙方应提交完整的结算资料给甲方，逾期按1000元/天计算乙方的违约金。
11.施工期间的水电费用由乙方负责电费1.15元/度，按月支付。乙方负责为其施工人员、司机等工作人员购买人身意外伤害保险。
12.乙方在施工质量、安全、进度、环保等方面受到甲方两次通报批评而仍无改进的，甲方有权单方面终止合同。乙方自动撤离施工现场，并不得借故阻扰甲方施工，如发生此类事件，甲方有权对乙方追究法律责任，乙方退场后，根据乙方已完工程扣除甲方损失费用后予以清算。 第六条 违约责任
1、合同履行期间，乙方不得以任何理由或原因等拒不履行或怠于履行合同义务，连续停工或半停工时间达到三天的，即视为乙方违约，每一次乙方应向甲方支付违约金贰万（20000.00）元整；连续出现上述情况两次的，甲方有权解除合同并不免除违约责任，解除合同通知到达乙方时生效，乙方接到通知后三天内必须立即退场（施工人员及机械设备），乙方不得以未结算为理由拒不退场。
2、其他违约、责任按照本合同其他条款规定和法律规定执行。 第七条 工程竣工验收资料要求
1、乙方必须按照国家建设档案管理规定的要求，在施工过程中及时做好收集、汇总、整理工程档案及原始记录。
2、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的规格所 编制成册的工程竣工图及技术档案资料。
3、乙方如不按要求提供工程档案资料，甲方有权扣留乙方的剩余工程款， 并不予以进行工程结算，直至提交合格的工程档案资料为止。因欠缺档案资料而造成延误建筑整体工程竣工验收，等同由于乙方原因造成的工期延误，并承担因为而造成的甲方全部经济损失。 第八条 合同争议解决方式
本合同执行过程中所发生的争议，由双方协商解决，如协商仍得不到解决，则向西安市有管辖权的甲方所在地中级法院提起诉讼。 第九条 合同生效、解除与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方停建或缓建，致使合同无 法履行，本合同同时解除。
3、双方履行完合同义务，工程款支付完毕，本合同即告终止。 第十条 其他
1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
2、本合同未尽事宜按照标准文件的规定执行，其他未尽事宜由双方协商签 订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
（以下无正文）
甲方单位（盖章）
法人代表（签字）
委托代理人（签字）
乙方单位（盖章）
法人代表（签字）
委托代理人（签字）
合同签订日期：
