2018年监理工程师合同管理模拟练习题1
前言：2018年监理工程师考参考题
1、必须以第三方财产提供担保的方式是（
）担保。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金
2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（
）。
A．先履行抗辩权
B．先诉抗辩权
C．同时履行抗辩权
D．不安抗辩权
3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（
）。
A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C．中标通知书、投标书、协议书、图纸
D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
4、无标底的综合评分法常采用以（
）作为标准值。 A．最高报价 B．最低报价 C．平均报价 D．评标价 E．复合标底
5、开标时，所列（
）情况之一视为废标。 A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理
D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函
6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（
）。
A．一般保证
B．连带责任保证
C．法定保证
D．委托保证
7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（
）。 A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D．监理人的过失导致合同终止
8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（
）。
A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人 C．无需经债权人同意，但应办理公证手续 D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（
）情形之一时，可以行使抗辩权。
A．未按合同约定办理保险
B．经营状况严重恶化
C．为逃避债务转移财产、抽逃资金
D．合同履行的准备不充分
E．丧失商业信誉
10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（
）。
A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失
B．上级公司直接赔偿丙的损失
C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责
D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理
答案：
1、A
2、C
3、D
4、BC
5、ABDE
6、A
7、D
8、A
9、BCE
10、D
2018年监理工程师合同管理模拟练习题2
1、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（
）。
A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求
C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
2、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（
）。
A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货
C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（
）承担。
A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位
D．具体施工人员
4、可以通过合同约定的担保方式包括（
）。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金
5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（
）承担。
A．乙承包人
B．发包人
C．甲承包人
D．工程师
6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（
）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（
）鉴定部门鉴定。
A．申请人指定的
B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的
8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（
）。
A．工程总投资超过预期金额
B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（
）。 A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性
10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（
）。
A．无偿归监理人所有
B．按使用前的原值付款后归监理人
C．归还委托人，监理人无须支付费用
D．归还委托人，监理人支付折旧等费用
答案：
1、BDE
2、D
3、B
4、ABCE
5、B
6、B
7、DE
8、D
9、B
10、C
2018年监理工程师合同管理模拟练习题3
1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（
）。
A．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用
B．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
C．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用
D．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（
）。 A．仲裁申请书
B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项
D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会
3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（
）。
A．委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金
B．暂停执行监理业务超过3个月
C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料
4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（
）。 A．招标公告 B．投标人须知 C．资格预审须知
D．对投标人书面提出问题的回答函件
E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录
5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（
），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A．由总监理工程师协调参与竣工验收各方
B．报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调
C．由承包人进行协调
D．由发包人进行协调
6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（
）。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（
）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
A．提交竣工验收申请之日
B．竣工验收之日
C．本该进行竣工检验之日
D．承包商提交检验申请之后第28天
8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（
）。 A．施工内容的专业要求 B．施工现场条件 C．投标人的财务能力 D．对工程总投资的影响
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（
）。
A．没收全部定金补偿损失 B．要求发包人支付双倍的定金 C．要求发包人补偿实际发生的损失
D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％
10、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（
）。 A．保证 B．质押 C．定金 D．留置
答案：
1、A
2、BCE
3、C
4、BDE
5、B
6、D
7、C
8、ABD
9、D
10、A
2018年监理工程师合同管理模拟练习题4
1、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（
）。
A．不再负责处理有关设计问题
B．仍应无偿负责处理有关设计问题
C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
2、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（
）截止。
A．承包商圆满完成施工义务
B．承包商圆满完成施工和保修义务 C．工程师分发接收证书
D．承包商收到最后一笔尾款
3、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生（
）时，可以给承包商合理延长合同工期。
A．放线错误 B．发生变更
C．施工中遇到异常不利气候条件
D．由于传染病或政府行为导致工期延误 E．施工中遇到其他承包商的干扰
4、招标人选择招标代理机构时，（
）不是应满足的条件。 A．招标代理机构必须是法人组织 B．有从事招标代理业务的营业场所 C．有能够编制招标文件的能力
D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
5、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（
）组织。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人
6、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（
）情况时，可以中止履行。
A．经营状况严重恶化
B．转让财产
C．丧失商业信誉
D．没有履行债务能力 E．没有提供担保
7、在工程建设的过程中，（
）是最为常用的一种担保方式。
A．抵押
B．留置
C．保证
D．定金
8、工程施工投标的主体是（
）。
A．业主
B．监理工程师
C．承包商
D．设备供应单位
9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（
）。
A．是合同当事人双方基于合同内的约定
B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
10、效力待定合同的情形是（
）订立的合同。 A．无民事行为能力人 B．无权代理人 C．表见代理人
D．法定代表人负责越权 E．无处分权人处分他人财产
答案：
1、C
2、B
3、BCDE
4、A
5、A
6、ACD
7、C
8、C
9、C
10、BCDE
2018年监理工程师合同管理模拟练习题5
1、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（
）日。
A．设计人收到定金
B．合同签订
C．设计人员勘察现场
D．场址选择
2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（
）。
A．招标文件要求的天数
B．投标书内承包人承诺的天数 C．工程实际需要施工的天数 D．经政府主管部门认可的天数
3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（
）。
A．及时检查承包人的施工现场同期记录
B．审查承包人的施工是否受到延误 C．核对承包人是否增加了施工成本 D．分析索赔事件的合同责任
E．认为索赔要求不合理，不予理睬
4、合同公证与鉴证的（
）等相同。 A．性质 B．效力 C．内容 D．范围 E．目的
5、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（
）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。
A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工
B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工
C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工
D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹
6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（
）。
A．向承包人发出必须提前竣工的指令 B．与承包人协商并签订提前竣工协议 C．负责修改施工进度计划
D．为承包人提供赶工的便利条件 E．减少对工程质量的检测试验项目
7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（
）。
A．2家
B．3家
C．5家
D．没有限制
8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 （
）提出。
A．发包人 B．承包人 C．设计单位 D．监理单位
9、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（
）
A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（
）内容。
A．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
B．不得使招标时间长，费用高
C．不得对潜在投标人实际歧视待遇
D．不得强制投标人组成联合体投标
答案：
1、A
2、B
3、ABCD
4、CDE
5、B
6、BD
7、B
8、B
9、D
10、A
2018年监理工程师合同管理模拟练习题6
1、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（
）的日历天数计算。
A．合同签字日起按投标文件中承诺
B．合同签字日起按招标文件中要求
C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D．合同约定的开工日起按招标文件中要求
2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（
）。
A．承包人承担返工费用，工期不予顺延
B．承包人承担返工费用，工期给予顺延
C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延
3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（
）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。
A．地震
B．地面沉陷
C．施工现场临近建筑物的火灾 D．施工机械制动失灵造成的损失
E．领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏
4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（
）。 A．承包人以前已表明放弃索赔
B．提交的证据不足以说明索赔的部分
C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足
E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
5、FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（
）天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。
A．15
B．30
C．42
D．60
6、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（
）。
A．额外工作
B．附加工作
C．正常工作
D．其他工作
7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（
）。
A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B．交付不动产的，在不动产所在地履行
C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
8、建设工程合同的纠纷由（
）人民法院管辖。
A．被告住所地
B．合同签定地
C．工程所在地
D．原告住所地
9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（
）。
A．权利人承担
B．履行义务人承担
C．双方平均分担
D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任
10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（
）之日起生效。 A．签订 B．登记 C．履行
D．主合同生效
答案：
1、C
2、D
3、ABC
4、ABCE
5、C
6、A
7、BD
8、C
9、B
10、B
2018年监理工程师合同管理模拟练习题7
1、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（
）。
A．4.2万元
B．2.2万元
C．2.0万元
D．0.2万元
2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（
）。
A．只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B．只可要求债务人履行债务
C．不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D．既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任
3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（
）。
A．特殊专业工程不允许分包
B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成
4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（
）的人民法院管辖。
A．工程所在地
B．被告住所地
C．原告住所地
D．合同签字地
5、在施工合同中，（
）属于发包人应当完成的工作。 A．使施工现场具备施工条件 B．提供施工场地的工程地质资料 C．提供工程进度计划
D．向工程师提供在施工现场办公的设施
E．开通施工场地与城乡公共道路的通道
6、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（
）负责。
A．供货方
B．运输部门
C．采购方
D．供货方和运输部门共同
7、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（
）的顺序履行。
A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
8、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（
）组成。
A．建设工程委托监理合同
B．规范、图纸
C．委托人对监理人的授权委托书
D．标准合同条件
E．专用合同条件
9、《合同法》规定可以解除合同的条件有（
）。
A．不可抗力发生
B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C．当事人迟延履行主要债务
D．当事人违约使合同目的无法实现
E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务
10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（
）支付费用。
A．采购方
B．供货方
C．采购方和供货方共同
D．施工承包人
答案：
1、B
2、D
3、CDE
4、A
5、ABE
6、B
7、C
8、ADE
9、BDE
10、B
2018年监理工程师合同管理模拟练习题8
1、FIDIC合同条件规定的“合同有效期\"是指从合同签字之日起，至（
）止。
A．颁发工程移交证书日
B．工程移交证书中注明的竣工日
C．颁发解除缺陷责任证书日
D．承包商提交的结清单生效日
2、承包人在索赔意向通知提交后的（
）天内递交正式的索赔报告。
A．14
B．28
C．7
D．56
3、在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（
）。
A．与发包人协议将该工程折价
B．留置该工程
C．自行拍卖该工程
D．申请人民法院将该工程依法拍卖
E．申请仲裁或者向人民法院起诉
4、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（
）。
A．合法行为
B．违法行为
C．自然事件
D．社会事件
5、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（
）。
A．不批准顺延工期
B．应批准顺延工期1天
C．应批准顺延工期2天
D．应批准顺延工期3天
6、对FIDIC编制的分包合同的说法中，正确的是（
）。
A．工程分包后，承包商对分包工程承担的风险全部地转移给分包商 B．分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同 C．承包商应向分包商收取分包管理费
D．承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 E．可以允许业主与分包商有私下约定
7、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并要重新安装。工程师对此事件处理的方案为（
）。
A．费用和工期损失均由承包人承担
B．补偿费用并顺延合同工期
C．补偿费用但不顺延合同工期
D．顺延合同工期但不补偿费用
8、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（
）。
A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议 C．可中止履行义务
D．可要求仲裁机构予以适当减少
9、在工程建设的过程中，（
）是最为常用的一种担保方式。
A．抵押
B．留置
C．保证
D．定金
10、按照规定可以不进行招标的范围包括（
）的工程。
A．抢险救灾
B．建筑造型有特殊要求 C．基础设施
D．施工企业自建自用 E．涉及国家秘密
答案：
1、B
2、C
3、C
4、B
5、ACE
6、ADE
7、AE
8、BCD
9、BD
10、ACDE
2018年监理工程师合同管理模拟练习题9
1、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（
）。
A．物
B．行为
C．智力成果
D．活动
2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（
）。
A．定金
B．留置
C．抵押
D．质押
3、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（
）的日历天数计算。
A．合同签字日起按投标文件中承诺
B．合同签字日起按招标文件中要求
C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D．合同约定的开工日起按招标文件中要求
4、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（
）。
A．检验由发包人负责，费用由承包人负责 B．检验由发包人负责，费用由发包人负责 C．检验由承包人负责，费用由承包人负责 D．检验由承包人负责，费用由发包人负责
5、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1 日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金每千克10元，买方应按照每千克（
）元向卖方付款。
A．220
B．210
C．200
D．190
6、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（
）。
A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失
B．上级公司直接赔偿丙的损失
C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责
D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理
7、分包商应立即执行的变更指令包括（
）的书面指令。 A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达
D．承包商代表直接送达
E．经承包商代表确认工程师发布
8、某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（
）万元的保留金。
A．25
B．30
C．40
D．50
9、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（
）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。
A．3 B．4 C．5 D．6
10、下列哪些财产可以抵押（
）。
A．土地所有权
B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C．抵押人所有的房屋
D．有争议的财产
答案：
1、BCD
2、B
3、A
4、B
5、ACDE
6、B
7、A
8、ABC
9、ABD
10、B
2018年监理工程师合同管理模拟练习题10
1、施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（
）。
A．赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
B．只相应顺延工期
C．只赔偿承包人因此造成的损失
D．赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
2、在提供方式中，比较强烈的担保方式是（
）。
A．保证
B．质押
C．定金
D．留置
3、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（
）进行审查认可。
A．承包总体工程设计的设计单位
B．发包人
C．监理工程师
D．设备安装承包商
4、对于发包人供应的材料设备，（
）等工作应当由发包人承担。
A．到货后，通知清点
B．参加清点
C．清点后负责保管 D．支付保管费用
E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（
）。
A．业主额外支付
B．工程师承担
C．承包商自行承担
D．业主与承包商协商补偿
6、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（
）。
A．有编制招标文件的能力
B．已发布招标公告
C．具有开标场地
D．有组织评标的能力
E．已委托公证机关公证
7、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（
）。
A．要约人依法撤回要约
B．要约人依法撤销要约
C．拒绝要约的通知到达要约人
D．受要约人对要约内容作出变更
E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺
8、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（
）。 A．仲裁申请书
B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项
D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会
9、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（
）。
A．总索赔
B．道义索赔
C．默示索赔
D．工程变更索赔
10、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（
）。
A．设计变更
B．非承包人原因停电
C．分包人的施工干扰
D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
E．交通部门修理公路影响材料运输进度
答案：
1、D
2、BCD
3、B
4、C
5、ACDE
6、B
7、ABDE
8、B
9、BCDE
10、C
2018年监理工程师合同管理模拟练习题11
1、投料试车的组织和试车工作由（
）负责。 A．承包人 B．发包人 C．工程师
D．设备供应商
2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（
）。
A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内
B．业主有权根据施工的实际需要控制使用
C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
D．工程竣工前该笔费用必须全部使用
3、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（
）日起无效。 A．订立施工合同 B．订立施工合同 C．确认无效 D．下达停工令
4、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（
）追究违约方的赔偿责任。
A．可选择违约金条款或定金条款
B．可以同时采用违约金和定金条款
C．应该采用违约金条款
D．必须采用定金条款
5、合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（
）有权变更或撤销合同。
A．人民政府
B．人民检察院
C．人民法院
D．建设行政主管部门
E．仲裁机构
6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（
）。 A．对合同及时编号，统一管理 B．签发到货质量证明 C．分析合同的执行情况 D．监督合同的履行
E．按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、设计阶段监理的内容包括（
）。 A．选择勘察设计单位 B．组织设计方案竞赛
C．确定设计使用的技术参数 D．审查勘察设计方案和结果 E．编制项目概预算
8、工程建设合同是（
）合同。 A．主合同 B．从合同
C．诺成性合同
D．实践性合同
E．无偿合同
9、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（
）组织。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人
10、业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（
）万元的奖励。
A．650
B．1150
C．2000
D．2300
答案：
1、D
2、ACE
3、B
4、B
5、ACDE
6、BDE
7、CD
8、C
9、D
10、BC
2018年监理工程师合同管理模拟练习题12
1、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（
）。
A．招标文件为准，开标时间后延
B．招标文件为准，开标时间不变
C．书面解答为准，开标时间后延
D．书面解答为准，开标时间不变
2、合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（
）确定履行方式。
A．协议补充
B．按照有利于债务人的方式履行
C．按照交易习惯确定
D．按照有利于债权人的方式履行
E．按照有利于实现合同目的的方式履行
3、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（
）承担。
A．附加工作费用，由委托人
B．额外工作费用，由委托人
C．正常工作酬金范围，由监理单位
D．工程成本，由承包方
4、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（
）。
A．中标通知书
B．招标文件
C．投标书及其附件 D．技术规范 E．工程量清单
5、在合同权利义务终止的原因中，（
）是最主要和最常见的原因。
A．债务清偿
B．合同解除
C．免除债务
D．债务抵消
6、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（
）。 A．全过程承包 B．施工总承包 C．设计总承包 D．联合承包
7、由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（
）。
A．全部损失
B．采取补救措施
C．免收入直接受损失部分的设计费
D．向发包人支付违约金
E．工程质量事故的调查
8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（
）。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司
B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
9、某些紧急工程，特别是灾后修复土程，只能采用（
）合同。
A．可调价的总价
B．不可调价的总价
C．单价
D．成本加酬金
10、投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（
）。
A．以大写金额为准 B．以金额高者为准 C．以小写金额为准 D．以金额低者为准
答案：
1、A
2、CDE
3、D
4、B
5、ABD
6、C
7、A
8、B
9、ACD
10、D
