劳务用工协议
雇佣方：盘锦辽河油田星原实业有限公司（以下简称甲方） 劳务方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定以及有关法律、法规，结合所签订的《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本劳务协议，双方共同遵照执行。
第一条：工程简况
工程名称：注汽锅炉烟气余热装置
第二条：劳务用工工程项目
本工程劳务用工工程项目：安装注汽锅炉烟气余热装置
第三条：劳务佣金
3.1 乙方按甲方提供的图纸、施工方案、技术交底、现场交底、安全措施等进行施工，工费采用工程量单价包干。
3.2 经双方协商核定，全年工程暂估价格为18 万元。各工程项目单价中已包括了完成该工程项目全部工程内容所需的人工费及各工序间相互交叉施工的配合费（含机械操作人工工资），并负责工完料尽的现场清理。
3.3 工程数量以乙方现场实际完成的合格工作量为准，按照实际金额开具发票结算。
第四条：甲方责任
4.1 负责需要安装设备和工程材料的采购供应。
- 1 -
4.2 对本工程的施工作业实行质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行监督、管理、控制。
4.3 负责收集、整理、编制工程竣工文件，办理竣工验交工作。
第五条：乙方责任
5.1乙方驻施工现场全权代表姓名：
5.2 乙方必须按本合同工期要求和甲方编制的施组，保证劳力数量和工种质量，并及时组织劳力，按甲方开工及安排的工程进度进行施工作业。
5.3 乙方必须保持施工作业人员和所提供机具的稳定，调动更换时，必须经甲方同意。
5.4 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工规范及验收标准进行施工。
5.5 乙方工地负责人及技术人员必须随时同甲方保持工作联系，接受甲方对施工技术、质量、安全、进度等方面的监督、管理、控制。
5.6 坚持文明施工作业，及时清理施工现场，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
5.7因乙方责任造成业主或地方政府对甲方的罚款或其他处罚，甲方将对乙方处以相应的罚款或其他处罚。
5.8 遵守劳动保护条例，严禁使用童工和不符合劳动条件的工人，对特殊作业人员采取必要的保护措施，使用劳保用品，如不使用，甲方有权勒令停工。
5.9 乙方在施工过程中，如因自身原因造成的机械、人身事故等所发生的各项经济赔偿费用均由乙方承担。
第六条：材料供应与管理
6.1 本工程所需的各种材料均由甲方采购并供应到施工现场入库，甲方根据施工进度和工程项目的材料需用量按时向乙方发料，经甲乙双方材料人员在现场共同办理验收手续，由乙方负责使用。
6.2 奖励与处罚：乙方在施工过程中，对材料应爱护、合理节约、不得浪费，更不得随意毁坏。本着公平合理的原则，甲方在每个分部工程结束后（或分季、分节段），对材料的使用根据材料消耗定额进行核定，由于乙方管理原因造成的材料损失，将由乙方按价赔偿。
第七条：工器具
操作工人完成本工程所需的各种小型工器具，均由乙方自备，此费用含列在承包单价中，不再另行计取费用。
第八条：暂停施工
8.1 甲方代表因故要求乙方暂停施工，并在提出停工要求后48小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方应按甲方要求停止施工。
8.2 停工责任在甲方，由甲方承担相关费用，相应顺延工期；停工责任在乙方的由乙方承担相关费用，工期不予顺延。
8.3 由于国家政策性变化，不可抗力及甲、乙双方以外的原因，导致工程停建或缓建，使劳务协议不可能继续履行时，乙方应积极组织做好工人的退场工作。同时乙方应及时向甲方提出劳务工费结算单，交由甲方审批。
第九条：工期延误
非甲方原因及人力不可抗拒的自然灾害等原因，因乙方劳力组织不力或其它原因，致使工程不能按甲方施组设计要求保证阶段工期，乙方应及时调整，限期整改，并由乙方承担违约责任。
第十条：作业标准
10.1 乙方必须按照甲方提供的设计文件、作业指导书和现场交底进行施工作业。
10.2 乙方施工作业所完成的工程项目，必须满足甲方提供的设计文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准，并经质检部门以及建设部门验收合格。
10.3 施工作业质量不合格的工程项目，乙方应在甲方规定的时间内返工，并最终达到质量验收标准，返工所发生的费用由责任方承担。若因乙方原因造成反工且返工后仍不能达到质量验收标准的，乙方应承担赔偿、违约责任。
第十一条：质量检查与返工
乙方应严格按甲方技术交底和质量等级标准的要求组织施工，随时接受甲方及建设、监理等有关部门的检查，并为检查提供便利条件。
11.1 乙方在施工中经检查检验工程质量达不到合同及质量等级标准的要求时，乙方应按甲方、业主、质监部门的要求进行返工、修改，并承担返工、修改造成的所有费用。非乙方施工原因所造成的返工、修改，如变更设计等，乙方负责返工、修改，但不承担返工、修改的费用。
11.2 以上的检查检验不能影响施工的正常进行，更不能拒绝接受检查检验和对不合格工程进行返工、修改。
第十二条：隐蔽工程和中间验收
12.1 凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方必须先自检，合格达标后，由甲方和质监部门进行隐蔽检查验收，验收合格后方可隐蔽。
12.2 经检查验收，工程质量达不到协议约定标准，乙方应在规
定时间内完成返工和修改，再进行检查验收，达到标准后方可继续施工。
第十三条：劳务佣金结算
按照审定价格，开具发票结算。
第十四条：安全施工
14.1 乙方必须按有关规定采取严格的安全保护措施，坚持安全第一的思想，杜绝违章作业，承担由于自身安全意识差、思想麻痹、违章作业造成事故的责任和因此而发生的费用。
14.2 甲方有权监督乙方采取的安全保护措施和执行情况。 14.3 乙方必须做到特殊工种持证上岗的要求。
第十五条：违约责任
15.1 乙方必须独立组织施工作业，若乙方将该项协议内的作业项目转包给第三方，甲方有权中止协议，造成的一切经济损失由乙方赔偿。
15.2 乙方不能按协议规定的工期、质量、安全要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行协议时，甲方有权解除协议，由此造成的经济损失由乙方承担。
第十六条：协议纠纷的解决方式
甲乙双方因协议发生争议时，双方应及时协商解决。如不能取得一致，可向辽河油田人民法院起诉。
第十七条：其他事项
17.1 本劳务协议未尽事宜可签订补充协议，作为协议的一部分，与本协议有同等效力。
17.2 协议在双方签字盖章后生效。
17.3 本协议两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方备案。
雇佣方：（公章）
法人代表：
年月日劳务方：身份证号码：年月
日
