合同编号:________
建筑安装工程承包合同
工程名称:___________________________________________
发 包 方:___________________________________________
承包方:_____________________________________________
签订地点:____________________________________________
签订时间:_____________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑共生承包合同》及《建筑工程施工合同条件》的规定,结合本工程的具体情况,双方协议达成如下协议,做为双方共同遵守的依据。
第一条工程概况
一、工程名称:_____________________________________________
二、工程地点:_____________________________________________
三、设计单位:_____________________________________________
四、工程单价(人民币):____________________________________
五、工程总价款(人民币):__________________________________
六、工程承包内容及范围:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
第二条工程期限
一、开竣工时间:___________________________________________
二、如遇下列情况,工期相应顺延:
1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除,影响进场施工。
2、因拆除后建筑等原因,而延误工期。
3、不可抗力的因素(包括雨、雪等特殊天气),延误了工期。
4、未按合同规定付款。
第三条施工准备
一、发包方工作:
1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平,并清除所有障碍物。
2、合同签订后________日内,提供完整的建筑安装施工图______份。
3、如若工程需要,有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审,并做好三方签署的交底会审记要,在三日内分送给有关单位,提供会审记要和修改的施工图纸_____份。
二、承包方工作:
1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。
2、组织施工管理人员和材料、设备入场。
3、提出成品保护的要求,为完工前负责成品保护工作,如有损坏,有承包方自费修复或追究相关者责任。
第四条工程质量
一、承包方必须严格按照图纸设计说明,按有关签证的变更单及国家有关规定施工,并接受发包方派驻公司代表的监督。
二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。
三、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修期为双方验收之日起一年。
第五条工程设计变更
一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料,均为施工有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。
二、施工图纸的修改变更,须经原批准设计单位同意,并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后,承包方才予以实施。
三、因以上变更变更导致增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失)由发包方承担,工期相应顺延。
第六条工程验收
一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。
二、钢结构工程质量标准应符合GB50205-200
1、GB12754-9
1、GB/T12755-9
1、DB2D1/1032-199
9、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。
三、工程完工后,由发包方组织验收,验收合格后各方在验收报告上签字盖章,并将工程移交给发包方管理。验收后七日内,承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收,其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。
四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管,发包方不得动,若动用即视同交验。
五、保修期内属施工原因造成的质量问题,发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。
第七条工程款的支付与结算
一、按进度付款:_________________________________________ _________________________________________________________
二、交工验收后3日内除保修款外全部付清;留20%保修款,计人民币万元。(大写:_________)待保修期满后三日内一并付给承包方。
三、发包方拖欠工程款或尾款,应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。
四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方停工、窝工损失的,应有发包方承担责任。
五、造价按下列方式结算:
1、按原图施工时,单价不变。
2、如有更改时,依据变更签证,按实调整。
第八条违约责任
一、发包方责任:
1、未按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期可以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失;工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。
2、工程未验收,发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题,由发包方承担责任;在接到承包方请验通知
后三日内不进行验收的,按合同总价每日千分之五赔偿违约金。
3、不按合同规定拔付工程款,按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。
二、承包方责任:
1、工程质量达不到设计和规范要求的,应负责无偿修理或返工。
2、承包方严格执行安全操作规程,如发生安全事故,则应根据事故原因,由责任方承担相关责任。
第九条纠纷解决
一、任何一方违反合同规定,或发生纠纷,应及时协商解决,若协议不成,按以下第()项方式解决:
1、申请所在地仲裁机关仲裁。
2、向原告所在地人民法院起诉。
第十条附则
一、本合同一式_____份。发包方执______份,承包方执_______份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章,按规定拔付预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清全部工程款后失效。
三、本合同签订后,如有变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,其同正式合同文本具有同等法律效力。
四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项:
1、积雪厚度超过150MM时,应及时清除。
2、经常清除天沟内德杂物,防止下水堵塞。
3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化,如有异样及时通知承包方采取补救措施。
4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。
第十一条备注
备注:付款账号
公司全称:滦平华鑫钢结构工程有限公司
一般户账号:50-934001040014358
一般户开户行:中国建设银行承德市双塔山支行
开名:李华东卡号:4340 6102 0007 9561
开户行:中国农业银行承德双塔山支行
户名:李华东卡号:622848 212197 33461515
发包方:(签章)承包方:(签章) 法人代表:(签章)法人代表:(签章) 委托代理人:(签章)委托代理人:(签章) 单位地址:_______________单位地址:____________ 电话:_______________电话:_______________ 传真:_______________传真:________________
年月日年月日