土方开挖及回填工程施工合同
承包单位（甲方）：
建设工程有限公司 劳务单位（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。
第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程目标：
1、质量目标：确保合格
2、工期目标：详见项目部的施工进度计划；
3、安全目标：杜绝重伤及死亡事故；
4、文明施工目标：争创“省级文明工地”； 1.4劳务承包期限：
开工日期： 年 月 日； 完工日期： 年 月 日；
乙方应执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
1.5工程质量等级: 合格 ；依据竣工时国家及甘肃省现行施工质量验收标准进行评定。
1.6承包方式：包工包料（回填土除天然砂石料以外所有费用）、包机械工具、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格。
第二条、承包内容及范围、
1.1工程内容： 高新大厦工程施工图、变更及会审纪要等中所含的土方工程。
1.2劳务承包范围
1、土方开挖：按设计图纸和基础施工要求开挖，土方开挖及运输，包括办理城市土石方工程施工的相关手续，即办理垃圾排放证、
1 夜间施工许可证及城管、环保、环卫等手续
2、土方回填：
①按本工程设计施工回填土深度范围组织土方回填工程施工（包括天然砂夹石、灰土的运输；灰土拌合、夯实碾压、平整等） ②地下室、车道内回填灰土并碾压，回填标高按图纸规定。 ③施工现场道路修整及施工区域的清理等内容。 第三条、合同文件适用标准
3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规；
3.2适用标准及规范：
3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 第四条 甲方责任
4.1组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；
4.2负责制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
4.3负责负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底。
4.4提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担；
4.5提供可进行土方开挖及回填施工的工作面；
4.6负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙方的工程量核算；
4.7随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；
第五条 乙方责任
5.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；
5.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合； 5.3合同签订后3天内，负责完成施工劳务的有关技术措施的编制
2 （编制施工组织设计和施工方案、根据甲方总进度计划编制分项进度计划及机械设备进场计划），并送甲方及监理、建设单位审批后严格实施；
5.4乙方负责组织施工人员按甲方要求的时间进场进行施工； 5.5对土方施工队伍进行安全教育、交底及现场管理； 5.6乙方在施工中必须满足甲方关于企业形象宣传的有关要求，自备符合安全施工要求的施工防护用品。
5.7遵守国家法律和地方行政、治安法规和劳动纪律，必须具备在本县施工的一切合法手续和有效证件。
5.8精心施工，服从甲方的调度和管理。现场应配备施工管理人员负责现场协调。
5.9准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；
5.10乙方驻工地负责人： 第六条 工程结算
6.1结算方式：甲方将本项目土方开挖及土方回填工程承包给乙方，土方开挖以实际测量开挖体积计算，回填土方体积均以碾压密实后实际体积计算为准，本项目采用 固定综合单价包干 结算方式进行结算；
6.2劳务费综合单价：回填土按 7.50元/m3最终结算单价计算。土方开挖按 5.00元/m3最终结算单价计算，结算时不再做任何调整。
6.3 劳务费支付 每月支付实际工程量对应工程款的 %；完成全部承包内容后支付 %；余额 ％在 月内一次性付清。
第七条 质量与验收
7.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。
7.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。
A、土方开挖：乙方负责基坑整平、修整变坡、坑底标高控制, 不
3 得超挖和多挖，不得损坏基坑护壁，部分地段机械无法进入的人工配合开挖等一切质量要求。
B：回填土：
1）回填土中不得含有建渣、废弃物、有机物等杂物。
2）乙方遵照甲方的施工技术方案并组织施工。严格工程施工过程监控，做好工序交接和隐蔽验收工作，发现问题及时督促改正，消除质量潜在隐患。
3）工程具备隐蔽验收条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，自检合格后，通知甲方进行验收。甲方验收不合格，乙方应在规定的时间内整改后重新验收。
4）因乙方漠视工程质量，导致工程质量达不到要求，甲方有权随时终止合同，并追究由此造成的经济损失。
5）无论第三方（建设或监理方）是否进行验收，当第三方要求对已经隐蔽过的工程进行重新检验时，乙方应按要求进行剥离和开挖，并在检验后无条件重新覆盖或修复。
7.3严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经验收、记录后，方可继续下一工序施工。
第八条 安全生产及文明施工
8.1甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程；
8.2乙方必须按照甲方要求进行安全生产、文明施工；
8.3应明确乙方与甲方只是分承包关系，乙方施工中或施工完毕后所出现的劳务纠纷概与甲方无关。乙方职工在施工现场患病、负伤、死亡所属费用均由乙方承担。如出现劳务纠纷，甲方有权直接支付劳务工资，在乙方工程款中扣除。
8.4乙方应按安全施工有关规定，给工人购买工伤保险、意外伤害险等，采取严格、科学的安全措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成的责任和所发生的费用。
8.5乙方人员有权拒绝甲方的违章指挥行为，乙方应加强自身人员的安全管理工作，因乙方自身因素造成的安全事件，责任及所有相关费用均由乙方承担。
4 8.6文明施工标准：要求自卸汽车出施工现场大门时应将车身清扫干净，保持城市道路清洁，并配合甲方做好企业形象宣传，达到“省级文明工地”标准。
第九条 现场管理
9.1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。关于进度计划等双方应密切配合，保证施工顺利进行。甲乙双方现场负责人要建立联系制度，定期召开联席会议，统一协调施工步调；
9.2甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，设专人负责现场保卫工作；
9.3乙方施工人员要保持相对稳定，出入施工现场应佩戴标志，禁止非施工人员出入现场和住宿区。
9.4 工地现场严禁打架、斗殴、赌博、酗酒等违法事件，如有发生对当 事人罚款200-500元，情节严重者交当地公交机关处理，造成一切后果由责任方负责。
9.5乙方所有进场人员不得偷盗现场任何物品，一经发现按其价值100倍处罚，直接从工程款中扣除。
9.6 施工现场严禁偷盗和损坏公物，违者每发现一次对当事人以偷盗物价十倍的罚款，情节严重者交当地公安机关处理。
9.7 发扬团结友爱精神，在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助，互相监督；对新进场人员应进行安全生产教育培训后，方能进行施工操作。同时应爱护一切安全设施和生产机具，做到正确使用，不得拆改，每发现一次处以300元以上罚款，并且限期整改。
9.8 所有进场机械劳务操作人员必须签订劳动合同，进场前必须进行安全交底、安全共保签字，由两人互签证明。
第十条 施工机械
10.1甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要，所造成的一切损失由责任方承担。
第十一条 违约责任与仲裁
11.1乙方不能按合同工期竣工，每逾期一天，偿付甲方
元人民币的逾期违约金；
11.2合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更、
5 解除合同。如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任；
11.3本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时，双方按以下第 （1） 种方式解决
（1）向市劳动仲裁委员会申请仲裁； （2）向人民法院起诉。
第十二条 其它
12.1乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。
第十三条 合同的生效与终止
13.1合同生效日期： 自双方签定之日起。
13.2合同终止日期：工程全部完工，工程款支付完毕。
第十四条 附则
14.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份，副本 份； 合同订立时间： 年 月 日
甲 方： （章）
乙 方： （章）
代表人： （章）
代表人： （章）
日
期：
日
期：
