推荐第1篇：补充协议
“补充合同协议”
“补充协议”或者称为“协议补充”，是指当事人对于合同中的内容没有或者约定不明确的，而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的，“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此，已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。已经存在的合同是主合同，“补充协议”是从合同。已经存在的合同作为主合同不以“补充协议”的存在为前提，或者说不受“补充协议”的制约而独立存在。反之，“补充协议”必须以已经存在的合同的存在为前提，自身不能独立存在。尽管“补充协议”相对于主合同而言没有独立性，但是其本身也是协议。因此，“补充协议”的成立和生效与主合同的成立和生效的依据相同。《合同法》第61条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人主合同的目的。
“补充协议”的内容应当是主合同的非主要内容，也可以说是非主要。如果是主合同的主要条款没有约定或者约定不明确，主合同不成立也不生效，那么谈不上“协议补充”。根据《合同法》第61条、第62条以及《合同法》总则、分则和其他法律法规的规定，影响主合同成立的必备条款有三：即当事人条款、条款和数量条款。这些条款没有约定或者约定不明确，主合同不成立。主合同不成立，谈不到生效，更谈不上履行。此时，“补充协议”没有存在的前提。当事人对没有约定或者约定不明确的必备条款达成的协议，不是“补充协议”而是一个“新协议”，对“新协议”中的非主要条款没有约定或者约定不明确的，才有“补充协议”存在的前提和基础。根据《合同法》第61条和第62条规定，“补充协议”是对主合同中没有约定或者约定不明确事项补充的首选方式，即当事人对于主合同中的上述内容没有约定或者约定不明确的，法律首先赋予当事人“协议补充”。只有不能达成“补充协议”，才能按照主合同条款进行体系解释或者按照当事人之间的交易习惯进行补充。只要上述方式之一就能补充主合同中没有约定或者约定不明确的事项，就不能适用第62条规定的任意性规范。
推荐第2篇：补充协议
青岛xxxx项目
xxxx公共空间室内精装工程合同
补充协议
（二）
业主：青岛xxxx有限公司
总承包商：中国xxxx有限公司
分 包 商：福建省xxx有限公司
青岛xxxxxx公共空间室内精装工程合同
补充协议
（二）
总承包商：中国xxxxx有限公司
分 包 商：福建省xxx有限公司
业主：青岛李xxxx有限公司
经业主、总承包商、分包商协商一致，对2012年4月9日由三方签署的编号为QDWDL-CBHT-089的《青岛xxxxx公共空间室内精装工程合同》（以下简称原合同）做出如下补充约定：
一、第一部分合同协议书中第三条合同工程范围追加：
1、x住宅区3号楼、5号楼外大堂外装施工。
2、x住宅区公共区域管井门、消防通道门白钢套包套收口工程。
3、x住宅区标准层连廊地面地砖粘贴施工。
4、x住宅区消防箱处墙体隔墙施工。
5、x住宅区5号楼公共区域精装，含一楼大堂及地下层。（且以上增加项目包含5号楼），相应施工界面同原合同内其他楼界面一致。
二、追加合同金额为：人民币（大写）：（小写）：小写
￥元（详见附件一费用清单）。追加金额为总价包干，该金额为分包商履行本补充协议项下全部义务的全部造价，除此之外业主无需向分包商支付任何其他费用。
三、追加合同内容部分的工期同原合同工期一致，该工期为分包商履行本补充协议项下全部义务，并经监理、业主、总承包商验收合格的全部时间。
四、上述追加合同金额按照以下付款方式支付：
1) 新增工程无预付款。
2) 其它付款节点随原合同执行，请款计算基数更改为原合同价款与补充协 议价款之和。
五、结算方式：本补充协议新增工程均不单独结算，与原合同一起结算。
六、本补充协议与原合同具有同等法律效力，本补充协议与原合同约定不一致处以本补充协议为准，本补充协议项下增加工程内容的其他相关事宜，业主、总承包商、分包商仍按原合同的约定执行。因本补充协议发生的争议，按照原合同约定的争议解决方式解决。
七、如下附件是本补充协议的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。附件一：新增工程图纸附件二：新增工程费用清单
八、本补充协议经业主、总承包商、分包商三方代表签字盖章之日起生效。
九、本补充协议一式拾份，业主与总承包商各执肆份，分包商执贰份，具有同等法律效力。
总承包商：中国xxxxx有限公司（公章）
授权代表：
分包商：福建省xxxxx有限公司（公章）
授权代表：
业主：青岛xxxxxx有限公司（公章）
授权代表：
协议签订日期：【 2012 】年【12 】月【10 】日
推荐第3篇：补充协议
补充协议
甲方：石嘴山市智博运输有限公司
乙方：
根据甲乙双方鉴定的卡布果区挖运虚渣方的协议，现补充以下条款：
1、为了安全生产管理，保证金由50万增加到100万元。随工期遂月扣除，解除合同时退还所有保证金。
2、因业主生产变动虚方停工时，乙方相应停工。
3、因生产导致人员伤亡的一切损失由乙方负责承担，并包括业主扣除的一切风险保证金。
4、工程结算按业主的程序办理一切结算。
甲方：乙方：
2013年8月8日
推荐第4篇：补充协议
补充协议模板
一、更改条款类：
关于《XXX合同》（合同号：NO：xxxx）的补充协议
甲方：系原合同售房人（以下简称甲方）
乙方：系原合同购房人（以下简称乙方）
丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司
房屋地址：XXXXXXXX
经双方协商一致，现达成如下约定：
一、原合同约定：“…………”现更改为“…………”
二、原合同其他约定不变；
三、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司 电话：电话：连锁店：（店名及经办人）电话：
日期：日期：日期：
二、提前退款类
关于《XXX合同》（合同号：NO：xxxx）的补充协议
甲方：系原合同售房人（以下简称甲方）
乙方：系原合同购房人（以下简称乙方）
丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司
房屋地址：XXXXXXXX
经双方协商一致，现达成如下约定：
一、应甲乙双方要求，现对原合同约定：“…………”条款更改如下：“…………”，且甲乙双方自愿承担由此带来的一切风险；
二、丙方已告知甲乙双方做上述变更可能引发的风险，故不再承担任何责任；
三、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司 电话：电话：连锁店：（店名及经办人）
电话：
日期：日期：日期：
三、贷款手续办理前先行房屋过户
关于《XXX合同》（合同号：NO：xxxx）的补充协议
甲方：系原合同售房人（以下简称甲方）
乙方：系原合同购房人（以下简称乙方）
丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司
房屋地址：XXXXXXXX
经双方协商一致，现达成如下约定：
一、应甲、乙双方要求，丙方协助其在贷款未审核下放的情况下进行过户手续办理；
二、如办理过户手续后，银行因乙方自身情况，实际审核下放的贷款金额少于原约定金额或不能发放贷款的，乙方应于贷款实际审核下放后的三个工作日内将差额部分补足，打入丙方帐户；
三、本协议系甲、乙双方自愿达成，并自愿承担由此引发的一切风险，丙方已如实告之提前办理过户手续所存在之风险，已尽告之义务，不再承担任何责任；
四、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司 电话：电话：连锁店：（店名及经办人）
电话：
日期：日期：日期：
四、解除合同类
关于《XXX合同》（合同号：NO：xxxx）的解除协议
甲方：系原合同售房人（以下简称甲方）
乙方：系原合同购房人（以下简称乙方）
丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司
房屋地址：XXXXXXXX
经双方协商一致，现达成如下约定：
一、因X方违约（或因甲乙双方协商一致/视具体情况而定），现经三方协商一致，提前解除原合同；
二、X方于X年X月X日向X方退还已预收房款XX元整；
三、X方自愿向X方支付违约金XX元整；
四、丙方已收X方中介信息服务费XX元整作为违约金处理不予退还；
五、丙方于X年X月X日向甲方退还房屋产权证及土地证原件（该条款以甲乙双方已如实按期履行上述约定条款为前提）；
六、自本协议签定生效之日起原合同作废并由丙方收回；
七、本协议系该纠纷最终解决方案，三方日后不得对此再提异议引发新的纠纷；
八、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：苏州顺驰房地产经纪有限公司 电话：电话：连锁店：（店名及经办人）
电话：
日期：日期：日期：
补充协议签定总原则：
一、协议内严禁出现公司承担责任条款；
二、对原合同条款作变更的，一定要先讲明原合同第X条第X款及内容，然后更改为：…………
三、如客户要求写明公司责任的，一律答复按原合同执行；
四、最后丙方签名处一定要写明店名及经办人名字及日期，加盖店章。
推荐第5篇：补充协议
补充协议
为完善2014年7月8日云台商场（甲方）与（乙方）签订的租赁合同，进一步明确合同执行条款，经甲乙双方协商同意，特订立以下条款以便共同信守：
安全：自本合同签订之日起，合同期间乙方应对本租赁场所安全管理工作负全责，自觉加强日常安全管理，对经营场所财、物办理财产保险。
经营范围：原则上以该场地办理的营业执照经营范围为准，但根据甲方单位实际，乙方不宜从事餐饮、食品、电玩、洗浴类。 代收代缴：合同期间乙方应缴纳代收代缴（含税、费）等杂费叁万叁仟元整，签合同时一次性缴清。若遇政策调整，代收代缴额度再协商处理。
水电方面：甲方提供的供水设施，乙方不得随意更改他用，甲方所属相邻四间门店用水与乙方共用，但乙方有现场用水管理权限。甲方原提供给该经营场所发电设备，现乙方应维护保管其正常状态。
本协议与主租赁合同书具同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日
推荐第6篇：补充协议
信赖·中华坊
商品房买卖合同补充协议及附件
目录
一、补充协议
二、附件：装修清单
【信赖·中华坊】商品房买卖合同补充协议
（合同编号：
）
出卖人：
买受人： 通讯地址：
通讯地址： 法定代表人：
联系电话： 电话：
出卖人和买受人就买卖人购买出卖人开发的位于（ ）的【信赖·中华坊】第（ ）栋（ ）单元（ ）层（ ）号商品房，合同编号为（ ）。双方经过充分协商，一致同意就该套房屋的装修成品购买订立如下条款。
第一条、对买受人所购商品房的硬装部分的补充约定
1、合同约定硬装以下方面需要由出卖人联系装修公司进行整改，整改完成双方确定后由买受人自行与该装修公司签订保修协议。
2、需要整改部分如下：
2.1、所有窗户的防水、刮痕、卫生等问题的处理。
2.2、所有墙壁的壁布脱落、起包、浸水发霉、脏旧问题的处理。2.
3、阳台、厨房、卫生间防水处理。
2.4、主门磨损和门框有间隙、厨房和三个卧室门框磨损有间隙问题处理。2.
5、厨房橱柜发霉、开裂问题处理。
2.6、客厅和三个卧室吊顶浸水、变色、脱落问题处理。2.
7、该套房屋外坏砖问题处理。
2.8、客厅多媒体功能箱脏乱和内部线路问题处理
3、出卖方保证屋内水、电、气三通。
第二条、对买受人所购商品房的软装部分的补充约定
1、出卖人若未按软装清单交付屋内的物品，买受人有权要求出卖人补足物品或按市场价作补偿。
2、儿童房间桌子角断裂问题处理。
3、空调外机的卫生清理问题处理，如果清理后影响功能使用，则出卖方承诺更换原装外机。
4、三个卧室床头磨损掉漆问题处理
第三条、价格及付款
出卖人同意将该套房屋的硬装和软装打包按人民币（ ）仟（ ）佰（ ）拾（ ）万（ ）仟（ ）佰（ ）拾（ ）元整（￥＿＿＿＿＿＿元）出售给买受人。
买受人就该房屋装修款项按下列方式付款:一次性付款人民币（ ）仟（ ）佰（ ）拾（ ）万（ ）仟（ ）佰（ ）拾（ ）元整（￥＿＿＿＿＿＿元）。
第四条、验收
出卖方完成买方所提整修要求后，通知买受人对整改部分进行验收，如果验收不合格，则出卖方继续承担联系装修公司整改。
第五条、保修
自买受人实际接收该套房屋之日起，甲方对该样板房内地暖承担建筑施工质量保修责任，保修期二年，保修期内的保修费用由出卖方承担。
第六条、其他
1、本协议如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可直接向当地人民法院起诉。
2、本补充协议共（ ）页，一式（）份，经双方签字（盖章）立即生效，出卖人执（）份，买受人执（）份。
出卖人（签章）： 买受人（签章）: 年 月 日 年 月 日
推荐第7篇：补充协议(
补充协议
甲方：北京锐创控股集团有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：天津易站投资管理有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于甲乙双方就办公楼租赁事宜于2010年9月26日签订了《锐创国际中心租赁合同》（下称“原合同”），现甲乙双方就原合同之相关事宜签订本补充协议：
1、由甲方全权负责乙方承租区域的消防验收报批事宜且乙方不承担相关费用；但乙方需协助提供相关图纸方案报甲方备案并将消防工程委托甲方指定的消防公司实施，费用由乙方与消防公司自行协商。
2、甲方有义务为乙方提供其承租单元的政府相关批文，包括但不限于土地使用权证、竣工验收文件、消防验收文件等。如因上述文件影响乙方正常经营需要或办理相关手续的需要时，则由甲方全权负责处理及解决，乙方不承担任何费用，并保证不会影响乙方的正常办公。如因甲方上述原因导致乙方无法正常经营停产停业，则视为甲方违约。
3、鉴于甲乙双方的租赁关系，本合同有效期间内，如乙方需要办理公司注册、变更、成立分公司或关联公司等工商行政事宜，甲方应予以积极配合和协助。
4、当本合同提前终止或承租期满时，经甲方或物业管理机构验收，并书面认可后，乙方可不予恢复原始交付状况。
5、在乙方办理完毕主合同所列明租金及管理费的支付手续后，由于承租方名称将变更为“新快线科技有限公司”，故双方届时按照主合同及本协议相同内容以新公司名称重新签订相关租赁合同及协议。如因乙方原因未能在双方签订的租赁意向书约定时间办理完毕相关应付款项，则主合同及协议自动失效，甲方有权扣除乙方所支付履约保证金并不承担任何责任。
6、本补充协议作为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
7、本补充协议与原合同内容冲突之处，以本补充协议内容为准。
8、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，原合同终止之日与原合同同时终止。
推荐第8篇：补充协议
补充协议
甲方：发包方
乙方：承包方
为甲、乙双方互惠互利管理出发，工程顺利竣工，在原双方2012年8月9日所签订的承包内容的前提下，另补充协议如下：
1、甲方在二小老大门斜对面，在建的住宅楼工程中，含底层小车库，转换层第六层以上，乙方愿全带资承包续建，甲方付款方式按2012年8月9日双方签订的承包协议中的第二条执行。甲、乙双方再无异议。
2、甲方对此在建工程中，有各种扯皮因素影响工程施工的顺利进行，甲方对乙方写出一份工程转让协议书，只对外维持秩序作依据，不作主权的委托，主动权永远属甲方。
3、乙方在续建本工程中，乙方愿意带资又怕有风险性，甲方考虑乙方的顾虑，就在本住宅楼六楼、七楼中签订了在层套房屋合同作抵押，抵押合同中而指定了价格不属抵押售房价格，不得将此抵押指定价的销售合同来算甲方抵付乙方的工程进度款，在房子没有全部竣工之后，乙方不得有售房的任何权利，乙方在整过工程全部竣工后双方约定期限内天，甲方确没有付清工程的进度尾款，乙方再有权再将抵押房子可自作销售，按甲方指定价元/m2，按实欠工程尾款计算抵付。
4、补充协议，双方约定，互相信守，与承包协议有同等的法律效力，本补充协议一式三份，甲乙双方、见证人各执一份。
签字：甲方：
乙方：
见证人：
年月日
推荐第9篇：补充协议
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）
本协议所有术语除非另有说明，否则其定义与双方2017年09月 27日签订的深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂飞灰无害化处置工业化试验科研项目合同，合同编号： （下称原合同），定义相同。 甲、乙双方本着互惠互利、自愿合作原则，友好协商，就原合同内容，工期，价款等订立以下补充协议。
一、工程承包范围及内容：
本协议承包范围为 厂房设备基础工程、室内外给排水安装工程、消防安装工程、电气照明安装工程、新增通道路面工程、地面钢筋网片等其他零星工程。实际工程内容以甲方提供的工程图纸为准、并提供符合档案馆要求的竣工资料。
二、工期：
1、开工日期： 2018 年 01 月 12 日（经发包人批准时间为准）
2、总工期 绝对工期天 ，其中设备基础工程为绝对工期 天；工期延误，详见主合同（专用条款11条）。
三、协议价款及调整：
1、承包形式：
合同总价包干形式。
2、协议价款及调整：
2.1、本协议包干价款共计人民币： ￥ 元（大写金额：整）（含11%增值税专用工程发票税金）
2.2、本协议中所签订的协议，包含工程中图纸所示的全部工程量及施工工艺、施工措施等全部内容。在施工过程中，分部、分项工程由于设计变更导致增加协议之外的工程量，按工程建设管理程序经甲方书面确认后给予调整。
四、工程师权利
本工程项目因工程规模较小，不单独设置监理单位，施工现场监督管理由甲方现场代表负责，施工单位须服从甲方现场代表（工程师）现场发出的工程指令，不按甲方指令要求施工时，甲方现场代表（工程师）有权进行警告或者罚款，罚款金额；视情节大小分别处于1000—20000元的处罚，若甲方发出指令乙方有异议，乙方可在指令执行后进行书面申诉 。
五、工程款支付
1、第一次工程进度款的支付；为设备基础工程完工、且验收合格后的7个工作日内，乙方向甲方提供完成工程的相关资料，甲方应在10个工作日内确认无误后向乙方支付进度款，支付比例为合同金额的 30%。
2、第二次工程进度款的支付；为本协议全部工程量完工，乙方需在施工完成后且自检合格，达到预验收条件时，向甲方提供工程量结算清单，且通知甲方组织现场完工验收，甲方应在10个工作日内组织相关单
2 位进行现场完工验收，完工验收合格后向乙方办理结算，并支付比例为合同金额的40%。
3、工程竣工交验，完成资料交档，并由乙方完成工程竣工结算清单（若需审计，须经工程审计完成）7个工作日内提交给甲方，甲方需在20个工作日内确认无误后，向乙方办理结算。并按工程款支付到结算总金额的95%。
4、余款为结算金额的5%，作为本工程的质保金，待本工程竣工验收合格满一年后7个工作日内一次性无息支付5%。
5、乙方应根据工程进度结算与工程完工结算金额向甲方提供有效增值税专用票（ 11 %的税率），甲方应在7个工作日内支付给乙方工程结算款。工程质保期内，乙方应按原合同的约定承担质保责任。
六、本协议经双方签章后即产生法律效力，并作为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
七、除本协议明确修改的条款之外，原合同的其余部分完全继续有效。
八、本协议一式10份，其中正本4份，发包人3份，承包人1份；副本6份，发包人4份，承包人2份，具有同等法律效力。 以下无正文。
3
发包人：
承包人： 住所：
住所： 代表人：
代表人： 委托代理人：
委托代理人： 电话：
电话： 开户银行：
账号：
纳税人识别号：
开户银行：
账号：
纳税人识别号：签约时间：
推荐第10篇：补充协议
劳动合同补充协议
为维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿、协商一致的原则，签订如下补充协议：
一、甲方在录用乙方见习期间为其购买人身意外险，并给予每月元见习补助，第二年起为其缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险），乙方必须为甲方服务三年以上。
二、甲方为提高公司员工的业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的岗位，为甲方服务一定期限。
三、按照第二条规定，乙方因本人原因不能为甲方服务三年的，须支付违约金（业务培训费）整（￥元）。
四、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：法定代表委托人：身份证：日期：日期：
第11篇：补充协议
补 充 协 议
钟山职业技术学院(以下简称甲方)与(以下简称乙方)，因经营和教学工作需要，经双方友好协商，订立了“校企合作协议书”，现将此协议的补充条款制定如下：
1、集中性实习结束后，如酒店愿意留用实习生，应在15天内签定用人意向协议，同时进入选择性实习。未被酒店留用的学生，经申请同意后方可离开酒店。
2、乙方按照“校企合作协议书”中的标准，按月支付给甲方实习生实习补贴；同时按实习生人数向甲方管理系支付（RMB）元/月/人的系部管理费。
3、集中性实习结束后，乙方按实际在酒店实习的人数继续按以上标准支付给甲方系部管理费，直至学生毕业实习期满。
4、甲方每月的实习生管理费应在收到乙方书面通知（书面通知以传真形式发送）后，将有效的相应金额的行政事业单位发票或收据送达乙方财务部，乙方在收到甲方有效发票后再转账清款。
5、乙方须按照教学实习的要求安排学生实习，并根据乙方的经营情况，酌情安排实习生在实习期有一次轮岗的机会。
6、甲方加强对学生的管理及指导工作，凡未经批准擅自离岗或有其他严重违纪行为的，根据甲方实习生管理的相关规定进行严肃处理。甲方委派指导教师定期到乙方进行学生管理和实习指导工作。
7、乙方委派的管理人员来甲方开展讲座、技能指导等活动，甲方按学院相关标准支付酬金。
8、未尽事宜，由双方协商一致后执行。
9、本补充协议一式贰份，作为甲乙双方“校企合作协议书”的附件。
甲方：钟山职业技术学院乙方：
代表人（签名盖章）：代表人（签名盖章）： 联系电话：联系电话：
地址：南京市马群街169号地址：
邮编：210049邮编：
签订日期：年月日
第12篇：补充协议
补充协议
甲方：
乙方：
甲方把甲方按税后1.8万元/亩支付乙方。
1、工程内容：乙方按图施工，遇爆破则乙方负责成孔，炸药安放，爆破及爆破手续等费用由甲方负责，甲方保证乙方挡墙石头供应。
2、工程款支付：甲方按进度每月支付60%，余款工程结束后三个月内付清.
3、工程责任：甲方保证乙方正常施工，由于甲方爆破原因造成乙方误工，由甲方负责赔偿乙方人工费、机械管理等费用，由于拖欠工程款造成损失甲方负责。
4、保证金支付：乙方在开工当日支付60万保证金及20万炸药押金，甲方保证在开工一年内返还乙方保证金。
甲方：乙方：
年月日
第13篇：补充协议
租赁合同编号：招商第号
补充协议
甲方： 乙方：
甲、乙双方就总金额为人民币（大写）的《合同》（以下简称“主合同”），现经甲乙双方友好协商，就主合同相关条款达成补充协议如下：
一、主合同相关条款变更如下：
（一）主合同第二条第
（一）款合同金额改为： 本合同总金额为人民币（大写）_(小写)￥_元整
1、„„
2、„„
3、设备清单部分调换设备见附件三，调换设备以附件三为准，合同总金额以补充协议为准。
（二）主合同第二条第
（二）款付款事宜改为：
1、„„
2、工程预付款：
甲方须在本合同签订起的三个工作日内将合同定金，即人民币（大写）（小写）￥元支付给乙方，乙方应给甲方开具发票。
3、系统验收款：
系统验收款为合同总金额扣除定金后余款的，即人民币（大写）_____________________(小写)__￥___________甲乙双方应在设备安装调试完毕、系统验收合格、双方签署《系统验收报告书》之日起3个工作日内，甲方向乙方支付该笔款项。乙方应甲方要求开具发票。
4、系统验收款：
保修期满，如果乙方履行完毕本合同约定的保修期义务，甲方向乙方支付合同总金额扣除定金后余款的 %，即人民币（大写）：_______________(小写)________元
（三）主合同第三条交货事宜改为：
1、交货期：
设备的交货期（运至交货地点的时间）为补充协议签订三日内乙方向甲方发货。
2、交货地点：
租赁合同编号：招商第号
乙方应免费将设备运送至甲方指定的地点。
二、本补充协议为主合同有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。本补充协议与主合同不一致处，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未涉及内容，仍执行主合同。
三、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份， 具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人签字：
日期：
代表人签字： 日期：
第14篇：补充协议
《*********************项目合同》补充协议一
甲方：******************
乙方：******************
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，就甲乙双方于2013年2月签订的《******************》（合同号：******************） (下称“原合同”)制定以下补充协议。补充内容如下：
一、双方最终确认：合同有效期内分四期（3个月为一期）进行考核，费用分四期支付，前三期款项为人民币贰拾肆万元整（RMB：240000），第四期支付人民币贰拾壹万陆仟元整（RMB：216000） ；每期考核得分大于等于90分时，项目费用全额支付；考核得分在60分到90分之间时，则按照项目考核费用=（考核得分-60）*0.72万；当考核得分低于60分，则项目考核费用为零。（详见附件一）。
二、付款时间为每期结束的次月支付合同款，最后一个期的款项在合同期限结束后的两个月内支付。
三、修改《******************》中的考核费用说明（详见附件二）。
四、本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
五、本补充协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
附件一：******************考核管理办法
附件二：******************考核表
甲 方：******************
负责人：
乙 方： ******************
法定代表人：
年月日
第15篇：补充协议
重庆百宗杀牛场原味老火锅
技术加盟合同补充协议书
甲方：百宗百宗餐饮管理有限公司
代表：
地址：
注册号：
乙方：
法人：
地址：
身份证号：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的《重庆百宗杀牛场原味老火锅》（以下简称“原合同” ）中的定义相同。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
1、百宗杀牛场现推出全国通用贵宾卡。
2、
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力， 自双方签字盖章之日起生效。
- 1
第16篇：补充协议
《服务合作合同》之补充协议
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2018年 日签订的《服务合作合同》(下称“服务合同”)中的定义相同 。
因甲方委托乙方 项目的服务事项调整，在甲乙双方于2018年 月 日共同签署的“服务合同”基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就“服务合同”中未尽事项订立以下补充协议：
第一条 合同期限
将“服务合同”中规定的合同期限延长 个月，即延长后的服务有效期为自2018年 月 日至2018年 月 日止。
第二条 服务费用
乙方延期服务期间，甲方依然按照“服务合同”中规定的费用支付服务费。 第三条 本协议生效后，即成为《服务合作合同》不可分割的组成部分，与《服务合作合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
第四条 本协议一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章即可生效。
以下无正文
甲方（签章）
乙方（签章）
日期： 日期：
第17篇：补充协议
补充协议
甲方：
乙方：
甲方和乙方于2018年
月
日共同签定了《
》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。
一、合同内容补充部分
1、乙方在原有保洁协议服务范围的基础上，增加妇产科及相关业务用房的保洁面积，同时增加保洁费用
元/月。
2、甲方因安排乙方参与
其他临时性、突击性的保洁服务工作，对应保洁服务费由医院审核确认后进行支付。
3、本补充协议服务费用与原协议服务费用的支付方式一致。甲方收到乙方开具的有效等额发票后，5日内进行支付。
二、其他
1、本协议生效：2018年1月
日至2018年12月31日
2、本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
3、本补充协议经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
4、本补充协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
联系电话：
合同订立时间：
法定代表人：联系电话：
年
月
日
第18篇：补充协议
补充协议
因今年材料、人工费上涨，造成了租赁材料价格上涨，故我站与贵公司于2018年3月所签订的《租赁合同》中所确定的单价过低。为了更好的满足贵公司高XXX工程所需材料供给，现我站恳请贵公司将架管及扣件单价从起租之日起作如下调整（其余材料单价按原合同执行）。
为此，我公司承诺保证按时按质按量提供给贵公司XXX工程所需架管和管件，否则承担相应的违约责任及给贵方造成的损失。
1、架管由原来的0.007元/米/天调整为0.008元/米/天；
2、扣件由原来的0.005元/米/天调整为0.006元/米/天.
出租方：
承租方：
年
月
日
第19篇：补充协议V1.1
工程增加补充协议
基于2011年6月27日《办公室装修施工合同》（以下简称原合同）的基础，承包人、发包人自愿达成如下工程量增加补充协议，供双方遵照执行：
一、增加工程概况
1.1原工程承包范围扩大到：
1、五楼半幕墙边过道修补、翻新；
2、景观露台幕墙边大理石湿挂；
3、所有精装修办公室灯具及开关面板购买（指定为雷仕照明）；
4、所有精装修办公室卫生间五金挂件购买（太空铝或304不锈钢材质）；
5、另外所有五楼已损坏精装修修补或翻新（详见预算表）。
1.2 承包方式：装饰项目包干，以实际要求为准，主、辅材品牌、数量、规格型号等见《工程表》
1.3乙方应包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。
二、工期要求
截止2011年8月31日承包人需经发包人验收合格完工，逾期完工按原合同条款处理。
三、工程总价：人民币壹拾万壹仟元整。工程经发包人验收合格且承包人开具普通税务发票后，发包人付款，承包人迟延开具税票，一切不利后果自己承担。发包人无需承担任何责任。
四、付款方式
完工并验收后一次性付至总工程款的95%，余下5%作为质保金同第
一、二期工程质保金一同结算。
五、质量保证：发包人发现承包人在装修过程中或结束后所做装修与效果图有差别，发包人有权要求承包人整改，承包人无条件同意，工期、工程总价不变。倘若承包人所用主、辅料与《工程表》记载不符，事先又未书面通知发包人的，承包人愿意接受发包人任何处理。
六、本补充协议与原合同具有同等法律效力。
七、本补充协议自双方签订之日起生效。
八、本协议一式肆份，发包人、承包人各持贰份。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
法定代表或代表人：法定代表或代表人：
日 期：日期：
第20篇：购房补充协议
开发商大多使用建设部和国家工商行政管理局制作的《商品房买卖合同》示范文本.这个文 本对开发商而言,是恰到好处;对购房人而言,却是远远不够的.比较实际的方法是通过与 开发商谈判\"补充协议\",以弥补《商品房买卖合同》示范文本的不足.1,增加如:墙面裂缝,管道的位置妨碍装修等,居住安全的房屋质量条款.注明无论是轻 无论是轻 微的房屋质量问题,还是影响居住安全的房屋质量问题, 微的房屋质量问题,还是影响居住安全的房屋质量问题,开发商都应承担的维修责任和法 律责任.律责任.2,小区规划比如:绿地,湖面被缩小了或被挪动位置了,或者在房屋的窗前兀然增建了一 座建筑, 令签订购房合同时期待的窗外视觉完全落空.这种情况在商品房开发小区非常普遍.开发商大多以小区规划的改变经过了规划部门的同意为由, 拒绝承担责任.你无法阻止开发 商改变小区规划,你所能做到的就是争取在\"补充协议\"中订立这样一个条款:如果开发商改 变小区规划, 你将获得哪些权利.所以, \"补充协议\"在针对开发商改变小区规划进行设计时, \"退房\"应作为下下策,不退房而获得开发商更多的赔偿金,应作为争取的首要目标.但是, 在\"补充协议\"中明确地写上这一要求,开发商可能不会同意.你可以采取这样一个办法:将 这一要求暗含在有关房屋质量的条款里, 比如, 将在签订购房合同时建设工程规划许可证的 附图列为房屋的质量标准之一,同时,在违约责任条款里,将房屋不符合质量标准的违约责 任与其他属于严重违约的违约责任一起罗列, 约定一个共同的赔偿金的计算方法或者违约金 的比例(或金额).3,房屋交付使用的条件 迄今为止,没有任何一法律规定对开发商向购房人交付商品房应具备哪些使用条件做出规 定,比如:水,电,燃气,暖气等等的线路或管道都已经敷设或安装完毕,符合综合验收合 格条件,但若开发商没有与水,电,燃气,暖气的供应商签订供应合同,不能保证在购房人 入住时就有水,电,燃气,暖气的供应,购房人就无法在房子里住下去,除非购房人购买房 屋不是为了居住.\"补充协议\"里约定清楚独立供应的水, 暖气或燃气的价格, 在你入住以后, 开发商将单方确定一个价格.开发商单方确定的价格,可能使你十分难受.4, ,\"补充协议\"必须让开发商对售楼广告的内容做出承诺;如果开发商拒绝在\"补充协议\"中 做出承诺,建议你放弃这个楼盘.5,公共财产,注意\"×××归出卖人\"之类的文字\"补充协议\"时,不要在哪些属于公共财产,哪 些财产归谁的问题上与开发商纠缠,如果开发商坚持要在\"补充协议\"中写些什么,就让他写 吧,干脆将他想归他所有的都写成归他所有,让他满心欢喜,以此作为
在涉及真正对你有意 义的条款时换取他让步的筹码.6,为了防范开发商将土地使用权或房屋抵押造成的风险,\"补充协议\"应当做到: 1.要求开发商在\"补充协议\"中对土地使用权或房屋有无被抵押做出明示; 2.要求开发商在\"补充协议\"中承诺在签订\"补充协议\"后不将土地使用权或房屋抵押; 3.约定开发商违反以上承诺的违约责任.7,房屋面积防止开发商在房屋面积上短斤少量的最好办法是按照套内面积计算误差,但开 发商一般不会同意,因为这样一来,他没法做手脚.退而求其次的办法是:在\"补充协议\" 内建筑面积的变化不得使套内实测面积占销售面积的比例低于某个百分比.中约定套内建筑面积的变化不得使套内实测面积占销售面积的比例低于某个百分比.内建筑面积的变化不得使套内实测面积占销售面积的比例低于某个百分比 8,\"补充协议\"中应该约定开发商向购房人交付房屋时应向购房人交付哪些物品和文件才标 志开发商履行了交房义务.开发商应向购房人交付的物品主要是钥匙.开发商应向购房人交付的文件,有\"三《书》一《证》两《表》\"之说和\"两《书》一《表》\" 之说.\"三《书》一《证》两《表》\"是: 《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》《建筑工程质量 , , 认定书》《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》《竣工验收备案表》和《房屋面积实 , , 测数据表》 .\"两《书》一《表》\"是: 住宅质量保证书》《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》 《住宅质量保证书 , 住宅使用说明书》 竣工验收备案表》 两 是 《住宅质量保证书》《住宅使用说明书 .居律师建议你在\"补充协议 中除了要求开发商向你交付钥匙和\"三 补充协议\"中除了要求开发商向你交付钥匙和 居律师建议你在 补充协议 中除了要求开发商向你交付钥匙和 三《书》一《证》两《表》\" 以外,还要求开发商向你交付计算套内面积和公摊面积所需的设计图纸.以外,还要求开发商向你交付计算套内面积和公摊面积所需的设计图纸.如果开发商不能完全满足你提出的\"三《书》一《证》两《表》\"的要求,你可以让步,但是, 建筑工程质量认定书》 住宅质量保证书》是不能让步的.《建筑工程质量认定书》和《住宅质量保证书》是不能让步的.9,房屋的检验期限,\"补充协议\"对\"检验\"这一环节的处理就是对检验期限的约定.约定的 检验期限对于购房人来说越长越好,对于开发商来说越短越好.\"补充协议\"中约定检验期限,以免留下活动空间.10,契税和维修基金建议你在\"补充协议\"中写进一条:\"买受人在申请产权登记时交纳契税 和维修基金.\"如果开发商不同意这一条,你就换一种写法\"除非出现法律规定的情形,
出卖 人不得以任何其他情形作为不履行交付房屋义务的理由.\"(前一种写法过于明白,会提醒开 发商注意,最好首先就采取后一种写法).如果两种写法开发商都不同意,也没关系,你可 以照他提出的交纳契税和维修基金的时限写.等到了交房时, 你将契税和维修基金足额交纳 给税务局和小区管理办公室.11,产权证,是产权登记机构颁发的开发商的这一承诺对购房人毫无意义.最后,应在\"补充协议\"中约定开发商未在法定期限内申请产权登记的违约责任.12, 合同更名, 有些购房人在与开发商签订购房合同后, 由于种种原因想将房屋转让给他人.为了省却临事求人被人勒索造成的不快,乘着人求你时争取在\"补充协议\"里写上一条\"出卖 出卖 人以本条款表示:同意买受人转让本合同的义务.人以本条款表示:同意买受人转让本合同的义务.\" 13,处理合同争议的条款,一份好的\"补充协议\"基本上能够抵挡司法腐败的因素对裁判的影 响,但是,居律师仍然希望你在选择\"诉讼\"还是选择\"仲裁\"时选择仲裁,有四个理由足以使 你相信选择仲裁是明智的.(1)仲裁员中多数是教授副教授,研究员,资深律师和其他行业的法律专家.他们的法律素 养,品德,价值观等是法院的法官远不能及的,绝不会有不大识字的人(比如:曾有法官在 宣判时将\"贿赂罪\"念成\"有各罪\")来听审和裁决案件的可能.(2)仲裁员有自己的本职工作,\"仲裁员\"只是兼职,因而,他们不会像法院的法官那样在意欲 违抗某一个人的意志时有重重顾虑.(3)与法院的法官不能被选择,法院的合议庭的组成相对固定不同,你可以在仲裁机构的仲 裁员名册中挑选仲裁员,仲裁庭的组成具有不可预见性和不固定性,使当事人试图通过\"老 关系\"或建立\"新关系\"影响仲裁庭的裁决的努力都很困难.(4)法院的判决不一定由合议庭做出,经常审者不判,判者不审.\"审者不判,判者不审\"为审 者欺瞒判者,判者偏听审者提供了活动空间.仲裁裁决都是由仲裁机构的仲裁庭做出,不会 有这一弊端.14,合同正本的持有和保存,开发商能轻而易举的使购房人手中一份合同原件都没有.手法 很简单:开发商不先在购房合同或\"补充协议\"上盖章,而是等购房人在合同原件上签字或盖 章以后对购房人说:\"明天或过一两天,你来拿合同,先将首付款付了吧.\"购房人付了首付 款以后再去拿合同, 开发商的售楼人员就会以令购房人觉得比较合理的理由说: 暂时给不了 原件,只能先给你复印件.\"补充协议\"里,你应坚持写进这样一句\"《商品房买卖合同》 本 ,本 《商品房买卖合同》 , 补充协议》及其他附件的印刷文字,打印文字和空格处的手写文字无任何修改痕迹.《补充协议》及其他附件的印刷文字,打印文
