推荐第1篇：工程延期费用报告
工程延期费用报告
致：米脂县投资经营有限责任公司
由我公司负责的米脂县银州路改造工程按照合同期限为2010年7月1日至2010年11月30日，由于以下几项原因：
1.小石砭下水管道工程的增加，影响了人行道工程的施工。
2.电力管道工程的增加，影响了人行道工程的施工。
3.高压线及电杆的拆除工程，影响了路灯工程的施工。
上述原因，给我公司造成了几项费用的增加，截止6月底共造成：
1.场地租赁费36000元。
2.项目管理费350000元。
3.水电使用费29000元。
合计：415000元，超出我公司的承受能力，请业主根据合同条款和工程的实际情况予以我公司增加以上费用。
榆林市成达建设工程有限责任公司
2011年6月30日
推荐第2篇：监理延期费用报告
监理延期费用报告
致：六枝特区水利投资有限责任公司
依照2011年12月10日签署的关于贵州省六盘水市六枝特区农业综合开发2011年度六枝中型灌区节水配套改造项目建设监理合同，我单位为贵方履行约定的监理工作义务，考虑到更好地为甲方服务，应甲方的要求。我单位在工作中认真负责，廉洁奉公，为贵方根本利益竭诚服务。工作中也得到贵单位的认可并建立了良好的工作友谊。
由于C
1、C
2、C3标段所设计到的土地协调问题一直无法施工，导致工期拖延。且工程延期是由非监理人原因造成.但由于目前工程已严重拖期，我单位始终坚守岗位，尽职工作，但由于工期延长带来的经营压力日趋增大，依据合同约定,申请贵单位对监理服务期限延长予以确认,并进行相应的监理费用的调整：
按照2011年12月10日签署的关于《贵州省六盘水市六枝特区农业综合开发2011年度六枝中型灌区节水配套改造项目建设监理合同》监理服务期：自2012年4月20日至2013年4月20日，监理服务期已到。现依照实际发生的监理附加工作开始时间为2013年4月21日，依照建设监理合同第二部分的《专用合同条款》第三十三条明确规定，委托人同意按以下的计算方法，支付监理附加服务报酬：监理附加服务报酬=正常监理酬金/监理正常服务期。 我单位始终对贵单位工作认真负责，积极合作，相互谅解的合作态度，我单位对于C
1、C
2、C3标段所设计到的土地协调问题一直无法施工，导致工期拖延也做出了不懈努力。要求贵单位对2013年4月21日以后至工程完工的监理附加服务工作进行认可，并按照合同约定支付相关监理附加工作报酬。恳请贵司对我司监理业务超时限（延期）服务给予明确答复，便于后续工作开展。
望贵司批示为盼！谢谢！
贵州聚龙项目投资咨询有限公司
六枝特区农业综合开发中型灌区
节水配套改造工程监理部
2013 年 7 月 18 日
推荐第3篇：工程延期报告
报告
同德县发展改革与经济商务局：
青海巨源监理工程有限公司：
滁州南谯建筑安装工程有限公司承包的同德县政府业务用房工程，原于2011年6月31日进场做开工前期准备工作。施工过程中：建设方为同德县发展改革与经济商务局，施工方为滁州南谯建筑安装工程有限公司，现因建设单位三通一平工作未完成，仍未进场做开工前期工作。实际前期工作施工时间：2011年6月31日-2011年 月 日，该时间段为实际施工时间，现未进场做准备工作，影响到后边的工序不能正常进行施工。最后导致工程不能按期完工，现特此申请工程延期，望建设与监理单位予以确认并允许。
推荐第4篇：工程延期报告
工程延期报告
阿克苏汇金果业有限公司：
我单位因前期公司资金短缺，无法在规定时间里办理规划的相关手续，故申请延期办理规划的相关手续。
阿克苏汇金果业有限公司
2016年5月20日
推荐第5篇：工程延期报告
工程延期依据及工期计算
（临江工业园区标准厂房配套工程—绿化）
杭州临江投资发展有限公司：
杭州中庆建设监理有限公司：
我单位自6月1日进场至今，已完成标准厂房内可施工段范围内的可种植内容（除门卫室、围墙及周边绿化外），根据招标文件和施工合同，竣工日期为2011年7月30日。我单位在7月15日就已经将可以施工的范围内棵种植品种苗木种植完毕。但由于以下原因使我方无法在合同期内完成施工图内的所有工程量，固特申请工程延期90日历天，于2011年10月30日竣工：
1、围墙护栏制作生产厂家方管缺货，致使钢栅栏供应滞后，安装无法按期完工。南面门卫室定位涉及到煤气管道、北面门卫室涉及到一处消防管道以及自来水阀门，需建设单位、监理单位协调。我单位计划围墙施工不间断，护栏于8月5日进场，8月15日包括饰面全部完工、门卫室于8月30日全面完工。
2、工程后期处于高温季节，不适宜种植反季节苗木（详见附件），为保证景观效果提高成活率，我单位计划10月15日开始再次进场施工，到10月30日全面完成，历时15天。2011年8月1日至2011年10月30日历时90天。故我单位申请工程延期。
如贵方给予批准后，我方承诺未完成部分工程量于10月30日前全部完成。
杭州萧山之江园林工程有限公司
2011年7月28日
附件
临江工业园区标准厂房配套工程—绿化
反季节栽植苗木清单
推荐第6篇：工程延期报告
工期延期报告
致：陕西华弘房地产开发有限公司
陕西建科监理有限责任公司
我单位承建罗马嘉园7#楼工程，即2013年3月15日进入主体施工及装饰装修阶段，因材料变更及材料供应不及时、国家法定假日等原因，造成不可抗力因素停工216天，现申请工期延长216天。
1、停电原因：自2013年至2014年起经常发生停电现象，停电时间正好是我方主体施工阶段，共计6天。
2、停水原因：由于在2013年主体施工时零星发生停水现象，室外工程施工管道破裂造成停水，共3天
3、停工原因：为迎接浐灞区市容、环保局、市建委及浐灞管委会对西安治污减霾进行检查，造成我方停工，其中市容3天，环保局12天，市建委2天，管委会8天，共计25天，；
4、下暴雨原因：在施工过程中受连续阴雨天及暴雨影响导致我方工期延期共计30天。
5、设计变更原因：2013年12月18日7#楼砌体样板施工时，由于设计变更导致我方停工计11天；我方屋面所有工程已经施工完成，因质监站检查，烟气道需增高，我方重新砌筑，变更（编号201006），影响工期9天；内墙抹灰工程已施工6层后，收到（编号20140711）烟气道需粉刷的变更，影响工期15天；砌体施工时，东侧楼梯休息平台处，热力管道裸露在外，此处存在隔墙及防火门，但考虑消防验收通不过，此处墙体需拆除（墙体已经全部砌筑完成），影响工期12
天；增加内保温工程影响我方施工15天，共计62天。
6、材料变更及材料供应不及时原因：7#楼塑钢门窗施工前因变更材料（编号20140901），我方需重新更换材料，影响我方工期15天；7#楼在后期装饰装修阶段室内电缆电线及电表箱供应不及时，影响我方工期36天；同层排水甲方要求暂停施工，导致我方停工27天，共计 78天
7、高考、中考期间停工原因：2013年高考、中考放假6天，2014年高考、中考放假6天，共12天。
特此申请！
南通海洲建设集团有限公司西安分公司
2015年4月6日
推荐第7篇：工程延期报告
关于“长寿区龙河镇政府办公大楼”工程工期延期报告
重庆市长寿区龙河镇人民政府：
由我公司承建的长寿区龙河镇政府办公大楼工程，于2010年4月23日接重庆南州建设监理有限公司总监理工程师开工令开始施工。根据合同约定，本工程施工总工期为210天，本应于2010年11月19日竣工，但在施工期间，因下述原因造成工期延误，具体事项如下：
1、主体施工完毕并验收合格后，本应继续室内装饰装修分部的施工，但接业主暂停施工通知：因室内墙面普通涂料需变更为采用乳胶漆饰面，室内天棚普通涂料需变更为采用轻钢龙骨硅钙板吊顶，立面外墙砖需变更为采用外墙漆饰面。上述变更需由业主按政府变更审批程序报区政府审核同意后方能组织施工，期间等待区府审批，且审批同意后，其施工工程量比原设计大。
2、应业主要求，需在合同范围外另增加室外生活污水处理池一座。
3、本工程施工期间，遇雨水天气不能正常施工，经统计为86天。
4、在装饰装修施工期间，因国家国土局来长进行国有土地督察，接业主通知，暂停本工程施工。
上述各种非我公司原因造成本工程工期延期，根据现场实际施工情况，本工程合同工期延期至2011年7月30日完工。
妥否，请批准
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 长寿区龙河镇政府办公大楼项目部
2011年6月17日
推荐第8篇：延期费用申请
秦北路白浪河桥改建工程延期费用申请
秦北路白浪河桥改建工程，合同工期：2012年6月15日—2012年9月15日。实际工期：2012年6月15日—2013年7月20日
截止至2013年7月15日，本工程已经延期10个月。 按照合同工期规定的完工后半年起计算为延期时间（起算时间为2013年3月15日），该工程延期为4个月（2013年3月15日—2013年7月20日）。
延期停工期为1个月 延期施工期为3个月
延期管理费用申请
一、管理人员工资延期费用
延期停工期间1个月
费用小计：1*3*4201=12603元 延期施工期3个月
费用小计：3*8*4201=100824元
二、承包人驻地建设延期费用
我项目部自2012年6月15日—2013年7月20日一直在东关庄村租赁民房进行办公。
承包人建设延期费用自2013年3月15日—2013年7月20日计算 金额小计：4（月）*5000元/月=20000元
三、管理车辆使用费延期费用
延期停工期1个月，每月使用车辆1辆 车辆使用费：1月*5500元/月=5500元
延期施工期3个月，每月使用车辆3辆 车辆使用费：3辆*3月*5500元/月=49500元
费用合计：12603+100824+20000+5500+49500=188427元
秦北路白浪河桥改建工程项目经理部
推荐第9篇：工程工伤保险延期报告
工程工伤保险延期申请报告
至太湖新屹汽车城综合楼工程工伤保险延期申请的说明：
我安徽亿瑞建设集团有限公司承建的太湖新屹汽车城综合楼工程自2014年12月26日申请停工，至2015年10月20日复工，现申请工伤保险延期。此项目在贵单位投保的工程保险期限为2014年7月30日至2016年1月16日，由于多方原因工程停工十个月，现在工程保险期将结束需要对本工程保险申请延期，申请延期的期间为至2016年12月31日。
安徽亿瑞建设集团有限公司
2015年10月26日 工程工伤保险延期申请报告
至太湖县新屹汽车城综合4S店1#、2#、3#、4#、5#、6#；汽配中心S
1、S
2、S
3、4S店工程工伤保险延期申请的说明：
我安徽亿瑞建设集团有限公司承建的太湖新屹汽车城综合楼工程、太湖县新屹汽车城综合4S店1#、2#、3#、4#、5#、6#；汽配中心S
1、S
2、S
3、4S店工程自2014年12月26日申请停工，至2015年10月20日复工，现申请工伤保险延期。此项目在贵单位投保的工程保险期限为2014年7月30日至2015年11月5日，由于多方原因工程停工十个月，现在工程保险期将结束需要对本工程保险申请延期，申请延期的期间为至2016年9月5日。
安徽亿瑞建设集团有限公司
2015年10月26日
推荐第10篇：工程工伤保险延期报告
工程工伤保险延期申请
青岛市社会保险事业局：
我青岛
建设工程有限公司承建的 xxx工程自2017年12月26日因冬季原因停工，后因图纸变更等原因至2018年4月2日复工，导致工期滞后。此工程在贵单位投保的工程工伤保险期限为2017年06月至2018年05月，工程工伤保险期已结束，现申请工伤保险延期至2018年12月。
特此申请。
青岛xxxx工程有限公司
2018年04月05日
第11篇：延期费用建设工程委托监理补充协议
委托监理补充协议书
委托方（甲方）： 宿迁海胜置业有限公司监理方（乙方）： 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。
一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:
1、工程名称： 宿迁市华阳公寓一期工程
2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路
3、工程规模：约5000万元人民币。
二、有关条款：
第一条 本协议书适用的法律及监理依据：
1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；
2、设计文件、图纸、资料；
3、与本工程相关的第三方合同；
4、委托监理合同。
第二条 监理范围和监理工作内容：
1、施工图范围内房屋建筑工程；
2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。
第三条 委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料 。
第四条根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。
委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：
1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。。
第五条 双方同意用人民币支付报酬。
第六条 监理延期费用支付方法和支付时间。
1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实
际情况另行支付。该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。
2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行（2010年10月31日签订）。
第七条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向宿城区人民法院起诉。
第八条其它
1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。
2、本补充协议自2012年3月19日开始实施，至本工程所有工程资料归档之日完成。
3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程完工，工程所有资料归档完成，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。
委托人：（签章）监理人：（签章）
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签定地址：宿迁海胜置业有限公司
签定日期： 2012年3月18日
第12篇：工程延期
关于绿珠河滨水岸线景观工程项目施工延期的报告
我方(北京绿茵蓝天园林绿化有限公司)于2011年5月11日中标。中标项目为《曹妃甸国际生态城内河水系一期工程绿化景观施工第二标段——绿珠河滨水岸线景观工程》，并于2011年6月24日收到曹妃甸开发建设有限公司关于《曹妃甸国际生态城内河水系一期工程绿化景观施工第二标段——绿珠河滨水岸线景观工程》项目中标通知书，经过我方前期各方面的精心策划和积极筹备，机械队伍和建设队伍的完整匹配，投入资金的安全到位，以及后勤工作的相关配备，已经具备安全文明开工的各项要求，但是由于存在以下两点原因，从而导致此工程不能按合同要求如期开工和正常施工，现将具体原因报送各单位以资备案： 1施工合同签订的延迟
由于我方和甲方在施工合同的某些条款迟迟不能达成一致，是造成此次工程施工延期的主要原因。
我方于2011年6月24日收到曹妃甸开发建设有限公司关于《曹妃甸国际生态城内河水系一期工程绿化景观施工第二标段——绿珠河滨水岸线景观工程》项目中标通知书，但是由于合同中存在的某些差异，导致双方意见分歧从而不能正常签订施工合同，最终造成合同的签订滞后2个月之久，直到2011年9月中旬才签订施工合同。
2施工蓝图不到位：
施工蓝图的迟迟不到位，是造成此次工程施工延期的重要原因。
我方按照设计单位（上海园林工程设计有限公司）第一次提供的投标图纸进行了现场勘察计量，但是经过我方实际测量比对，现场驳岸尺寸与绿化图纸存在较大偏差；同时，根据设计单位提供的投标设计图纸，排盐及雨水汇集到主管道后统一排入河道，但根据现场情况，排水管道泄水口最低高程为1.53m，如赶上汛期或大潮，大量雨水及海水将会产生倒灌，影响排水。此外，我方认为现有驳岸墙体设计坚固，施工过程中将对现有驳岸造成破坏，影响驳岸护坡的牢固性，不便于我方进行施工，故我方建议设计单位和建设单位给出新的施工方案。
在施工过程中，我方根据第一套图纸，发现排盐管道施工后可能存在的海水倒灌问题，并报请设计单位，设计单位经现场确认并承认情况属实，后根据现场
实际情况并结合绿珠河地区的气候和潮汐情况，重新向我方提供了更改后的排盐和喷灌图纸，根据设计单位第二次提供的图纸，根据甲方要求，我方按照新图纸要求开始施工，进行土方开挖工作，排盐管道管底标高为2.7米,而第一次设计图纸设计标高为2.0米,整体抬高0.8米、砂质层由500mm厚减至300mm厚.而完成面的面层标高没有变化,仍为原图纸的设计标高,按照变更图纸断面图计算, 在土方开挖施工过程中，我方提出如果按照变更图纸施工,回填种植土厚度理论数据不足1.2米,因本工程乔木较多，1.2米厚种植土根本无法满足乔木种植及后续生长的要求,无法保证苗木成活,同时也无法达到预期的景观效果；同时，粗砂层按变更后图纸只有300MM厚，根据我公司沿海地段多年绿化施工经验，此厚度排盐效果不理想，而本工程的乔木较多，乔木的根系发达，为保持土壤良好的排水性透水性，从而使植物生长能达到正常的生长环境，建议沙质层仍为500mm，鉴于以上情况，我方不得不终止施工。
由于我方一直没有收到建设单位提供给我方正式的施工蓝图，如果按照现有图纸施工必定会严重阻碍工程顺利施工，故我方建议设计单位进行第三次施工图纸的提供，也就是为我方提供正式施工蓝图。
根据合同专用条款14.3规定：建设单位（曹妃甸开发建设有限公司）向施工单位（北京绿茵蓝天园林绿化有限公司）提供标准与规范、图纸及技术要求的约定：建设单位应在工程开工前向施工单位提供6份蓝图。
现我方要求建设单位尽快为我方提供加盖公章的施工蓝图6份，同时让设计单位尽快与我方进行设计交底。以便我方能够顺利施工。
综上所述，曹妃甸国际生态城内河水系一期工程绿化景观施工第二标段——绿珠河滨水岸线景观工程项目的延期施工，现我方根据实际情况，提出延期申请，计划延期112天，望建设单位和监理单位批准。
如果施工蓝图到位，且双方其他相关准备措施到位，我方计划于2011年11月20日开始施工，如无不妥，我方将按我方计划时间开始施工，恳请建设单位及监理单位答复为盼。
申请单位：北京绿茵蓝天园林绿化有限公司
2011.8.20
第13篇：监理延期费用申请
XXX监理延期费用申请
XXX：
依照2011年6月签署的关于XXX维修改造工程监理合同，我司为贵方履行约定的监理工作义务，考虑到更好地为甲方服务，应甲方的要求，监理服务时间均考虑了比施工合同工期相应前后延长，服务期为153日历天 （2011年07月01日至2011年11月30日）；施工合同施工工期112日历天（2011年8月1日至2011年11月20日）。我司在工作中认真负责，廉洁奉公，不计个人得失为贵方根本利益竭诚服务。工作中也得到贵方的认可并建立了良好的工作友谊。
由于施工许可证书于2011年8月22日办理完毕，施工合同工期顺延调整为2011年8月22日至2011年12月15日），工程实际工期已经超出合同约定的2011年11月30日,且工程延期是由于非监理人原因造成.但由于目前工程严重拖期，我司始终坚守岗位，尽职工作，但由于工期延长带来的经营压力日趋增大，依据合同约定,申请贵方对监理服务期限延长予以确认,并进行相应的监理费用的调整： 依照实际发生的监理附加工作开始时间为2011年12月1日，依照合同第三部分的专用条件 第三十九条明确规定，委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：附加工作报酬﹦附加工作日×合同报酬/监理服务日；
我方始终对贵方工作认真负责，积极合作，相互谅解的合作态度，我方对于办理施工许可证造成的工期顺延时间，以及考虑春节前后施工惯例性停止的时间， 不提出费用调整的主张。仅要求贵方对2012年3月1日至2012年5月31日监理附加工作进行认可，并按照合同约定支付相关监理附加工作报酬。
在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,我方请求贵方考虑支付3个月的监理附加工作报酬，附加工作报酬=90天×22.56万元/153天=13.27万元.(大写: 人民币壹拾叁万贰仟柒佰元整) 综上叙几点汇报于贵司，恳请贵司对我司监理业务超时限（延期）服务给予明确答复，便于后续工作开展。 望贵司批示为盼！谢谢！
XX监理公司
2012年5月25日
第14篇：工程费用补偿报告
XX管线工程费用补偿申请
XX炼化一体化项目经理部施工部：
XX工程管理有限责任公司 XXPMC项目管理部：
我公司承建的炼化一体化项目 XX管线工程（860单元）主要包括一条自电厂至炼油新区的合金管线安装工程，主管管径DN450，管道总长度2540余米。该管线主要为新区内各装置单元（包括透平机组）提供 XX介质，管线投用时间早，工期要求紧，是炼化一体化项目的重要节点。我公司对该管线的施工也非常重视，组织了充足的管焊力量进行该管线的施工，并按照计划节点于2012年4月15日安装完成了电厂至化肥厂西门段管线的安装。后续管道预制工作受球型补偿器到货滞后影响，处于半停工状态，并于2012年5月20日完成管线预制工作。
由于以下问题，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日，长期处于待工状态：
1、491单元新增管架PR-86098直至2012年5月5日未交付我方，致使两道冷紧口无法施工，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年5月5日共待工20天。
2、甲供隔热管托、球形补偿器等材料未按照进度要求及时到货，造成我施工人员待工。
3、由于电厂至化肥厂西门段管线不能按照计划节点进行试压、保温，造成此段管线脚手架迟迟不能拆除，增加了我公司的脚手架费用。
4、按照节点要求，化肥厂西门至炼油新区段新建管架应于2012年4月15日全部交付我公司进行管道安装，但以上管架施工滞后，迟迟不能交
第1页，共2页
付我方。虽经业主、PMC协调，但管架交付安装时间多次推迟，由2012年4月15日推迟到2012年6月30日、7月15日、8月5日、10月30日。至2012年11月12日，以上新建管架仍未全部交付我单位。
由于 XX管线工期要求紧，为保证施工节点，我公司施工人员未撤离，一直处于待工状态，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日待工183天,增加了我公司的施工成本及脚手架费用,合计增加费用为1553364.34元（详见附表1）。
按照业主2012年10月15日会议要求， XX管线工程要在2012年11月30日前安装试压完，具备吹扫条件。由于前期管架施工滞后严重，大大压缩了管道安装的时间，为确保业主要求的节点，我公司不得不在短期内增加大量的人力、机械、措施材料等投入，增加了我公司后续工程的施工成本及费用。
以上情况，请给与确认。增加的费用，请给予补偿。
XX建设有限公司
XX工程项目部 2012年11月8日
附件1：误工报告——共1页；
附件2：工程联络单（编号：860—管道—015）——共1页； 附件3：电炼 XX管线工程施工人员、脚手架待工增加费用计算书。
第2页，共2页
第15篇：工程工期延期报告820
工程工期延期情况说明
一、工程概况
同心大道道路工程一标段，招标文件中明确起点桩号为K1+840，终点桩号为K3+960，采用城市主干道Ⅰ级，红线宽度44m，采用双向八车道，设计车速60km/h，总占地面积约298亩。本工程招标工程范围包括：道路工程，结构工程，结构土石方工程，排水工程，排水土石方工程，土石方工程。
二、合同工期
本项目于2013年6月8日开工，合同工期为150天。
三、竣工验收时间
1.工程竣工初验时间为2014年4月3日（已完成规定的全部施工内容，申请竣工验收时间）。
2.工程竣工验收时间为2014年7月8日（出具报告时间）。
四、工期延期原因
从总的情况来看，造成工期延期的原因主要有以下几点：
1.场地移交
我项目开工后，当地居民因征地拆迁问题多次聚众阻止我方施工，另业主因各方面原因导致K3+800~K3+960段的工程用地无法移交我项目部，以上对我方施工组织和工期造成了极大影响。
2.设计图纸
因不可预见因素，设计方案调整等原因导致工期延误，具体如下：
1K3+080~K3+300; K3+330~K3+805;各段等待软基换填方案的确定，抛石挤○淤方案的确定。
○2K3+600处110KV电力隧道实际情况与设计不符，等待方案调整。
○3南区道路、凤凰路的平交口与设计图纸不符，等待设计图纸。
4箱涵排水方案调整，等待确认。 ○5箱涵处排水管网标高调整，等待图纸。
○
6凤凰路口排水管网图纸变更，等待图纸。
○
五、总结
本工程工期延期存在多方面的非施工单位原因，但我方在施工期间得到业主和监理单位的大力帮助，克服重重困难，于 2014年4月3日完成规定的全部施工内容，于2014年8月8日获得竣工验收合格报告，造成竣工验收延期约8个月，特此说明，望各单位支持。
城建集团有限公司
2013年12月10日
同心大道一标段项目部
第16篇：工程延期说明
工 程 延 期 说 明
工程项目名称：益阳市人民来访接待改造项目中心
我人民来访接待改造中心施工场地主要由回填粘土组成，结构松散，含水量大，厚度为8.5—9.5m，且底下水丰富，淤泥流动性大。施工期间气温又低，现造成人工挖孔桩施工困难，原工程施工计划每天每桩挖1米，现实际情况每天每桩只能挖0.5米，个别人工挖孔桩因回填土造成地质复杂，井底常遇30—50cm树木及50—150cm孤石。
为保证安全生产及地面沉降对周边建筑的影响，行资局领导、欧局、周局多次召集设计、质监、监理、施工等部门召开会议，现鉴于施工条件的恶劣，为保证施工安全，工程施工只得延期。
特此说明。
2014年月日
第17篇：工程延期申请
工程延期申请报告
我方于**年**月**日正式进场，以下问题影响了我方工程的正常施工和进度计划：
一、土建施工的影响：
合同签订后，土建施工仍未完工，致使我方相关设备无法正常进场，无法按原定施工方案组织有效施工，由此影响了我方整体项目的施工进度。
二、前端监控建设的影响：
机房内数据、服务器等设备调试需要前端摄像机、红外对射等设备安装完毕才能进行，而前端相关设备安装工程因故延期**天，致使我方无法进行正常的调试，打乱了项目的正常施工进度计划，项目整体施工进度顺延。
鉴于以上情况，我方特申请将该工程工期延长**天，即本工程竣工时间延期至**年 **月**日。
***公司
**年**月**日
第18篇：工程延期授权委托书
附件二：
授权委托书
同志是我公司的法定代表人，现委托（身份证号码为：），以我公司名义参加贵公司组织的关于工程施工合同的工期延期听证会。该委托人该合同工期延期谈判过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。
特此委托
委托人（盖章）：受委托人（签名）：
法定代表人（签名）:
签发日期：年月日
附：法定代表人及受委托人身份证复印件
备注：本授权委托书适用于非法定代表人参与工期延期他谈判的情况
第19篇：工程延期申请表
工作联系单 工程名称：漯河临颍亲亲食品工业有限公司二标段宿舍楼办公楼编号： C-00
1工程延期报审表
本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。、
第20篇：工程延期证明书
工程延期证明书
兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为2012年5月5日，竣工日期为2012年10月13日，现由于总体建设工期顺延，导致由双方于2012年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至2014年12月31日。双方原签订合同仍然有效。
特此证明。
山西钢铁建设（集团）有限公司
年月日
报告
山西钢铁建设（集团）有限公司：
应贵公司规定，刘琨施工队施工的原料厂及焦化7.63m焦炉项目缴纳的安全押金，现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕，没有发生违反规定的安全扣款，特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。
申请人：刘琨施工队2014年7月26日
