推荐第1篇：建筑安装工程承包合同
工程名称：
工程编号：
发 包 方：
承 包 方：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目批准单位
批准文号 （指此工程立项有权批准机关的文号）
项目主管单位：
四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积 （平方米）；其它： 。
五、工程造价： （万元），其中土建： （万元），安装： （万元）。
第二条 施工准备
一、发包方：
１． 月 日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
２． 月 日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
３．本合同签订后 天内提交建筑许可证。
４．合同签订后 天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图 份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。
５．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 天内分送有关单位， 天内提供会审纪要和修改施工图 份。
二、承包方：
１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
３．编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 天（日历天），自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
７．人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：
。
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：
。
第六条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的 ％备料款，计人民币 万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的 ％计人民币 万元，安装工程按人工费的 ％计人民币 万元；材料设备差价 万元，分 次支付，每次支付时间、金额 。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 ％时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：
七、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条 工程验收
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，发包方方可使用。
第九条 质量保修
一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件（见附件三）。
三、质量保修书的主要内容包括：
1.质量保修项目内容及范围；
2.质量保修期（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；
3.质量保修责任；
4.保修费用。
第十条 违约责任
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁； 。
第十二条 附 则
一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方（盖章）：
法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：
开户银行：
帐号：
电话
电挂：
邮政编码：
年 月 日
发包方（盖章）：
法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：
开户银行：
帐号：
电话
电挂：
邮政编码：
年 月 日
经办建设银行
（盖章）
年 月 日
建筑管理部门
（盖章）
年 月 日
鉴（公）证意见
鉴（公）证机关（盖章）
经办人：
年 月 日
推荐第2篇：建筑安装工程承包合同(A)
律师修订版专用合同
建筑安装工程承包合同(A)
建设单位（甲方）：
地 址： 邮码 电话 _
法定代表人： 职务
安装承包单位（乙方）：
地 址： 邮码 电话 _
法定代表人： 职务
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 总则
一、工程名称：
二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：
四、工程地点：
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于 年 月 日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条 物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第 项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；
4.……
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条 工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第 项办理：
1.以施工图预算加增减变更预算进行结算；
2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；
3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；
4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；
5.……
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额 元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；
2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；
3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。
第七条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________.
二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：
1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；
3.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。
八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。
第八条 奖励、惩罚与仲裁
一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。
四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ ）项方式处理：（1）申请________仲裁委员会仲裁；（2）向________人民法院起诉。
第九条 工程负责人和工伤事故
一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
第十条 合同份数及有效期
一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。
二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
第十一条 附则
一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
第十二条 合同附件（均略）
一、工程项目一览表
二、全部施工图纸
三、施工图预算表
四、甲方负责供应材料、设备一览表
五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。
第十三条 其他条款
______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
建设单位（甲方）：____________________________
代表人：______________________________________
_________年____月____日
安装承包单位（乙方）：________________________
代表人：_____________________________________
_________年____月____日
推荐第3篇：建筑安装工程承包合同
建筑安装工程承包合同
合同编号：20110028发包方：连云港烨龙房地产开发有限公司
承包方：江苏淮阴建设工程集团有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将映象西班牙幼儿园部分工程，交于乙方承包施工，现就工程施工的有关事项，达成如下协议。
第一条 工程概况
1．工程名称：映象西班牙幼儿园工程
2．工程地点：映象西班牙幼儿园1-4轴间，相对标高7米以上的土建和安装（水、电）工程（瓦、外墙涂料，水电安装等材质和颜色同4轴线以东建筑）
3．工程总面积：；
4．工程结构形式：框架结构
5．工程地点：连云港市连云区墟沟平山转盘北侧。
6、承包方式：包工包料
第二条 工程期限
1．本工程合同总工期为＿＿天（日历天从开工之日算起）。
2．本工程开工日期＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿年＿＿月＿＿日。
3．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
（2）施工中因停水、停电连续影响８小时以上者。
（3） 甲方监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
（4）合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工进度。
（5）遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
第三条 工程合同总价
１．本工程合同总价为人民币贰拾贰万元整（小写220000.00）此报价不含税金，提供材料款发票
合同总价经双方确认的总合同价， 如有下列情况作相应调整
（1）重大设计发生变更；
（2）在施工中新增加了工程项目；
第四条 工程质量及施工材料、设备供应
1．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定 所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收合格方可使用。
2．乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
3 ．乙方对工程中每道工序必须进行自检，自检合格后，报建设单位复检检收，验收合格后方可进行下道工序施工。
第五条 双方负责事项
１．发包方
(1) 提供施工用水、用电的需要以及建筑材料堆放场地。
(2)提供混凝土泵车停放场地，如因甲方提供的泵车停放处场地超出泵送作业距离或因处理泵车无法到达作业面的道路而产生费用由甲方负责。
（3）组织承发包方参加施工图纸交底。
（4）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证；
（5）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。
（6）塑钢窗由甲方工程部协助提供，乙方按市场价付款（因本工程塑钢窗颜色及型号特殊无法零星订购）
２．承包方
1、乙方对现场安全负责。
2、乙方进场后必须服从监理及建设单位工程技术人员管理。
3、乙方施工前应对变压器进行合理防护。
第六条 工程价款的支付与结算
１．本合同签订后，两天内乙方人、材、机进场，付合同款的30%，主体完成再付合同款的30%，验收合格后一次性付清余款，无质保金，乙方在质保期内由鉴证方负责监督执行，保质期一年。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条 特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第九条 附则
其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清工程尾款。
本合同正本＿＿份，其中发包方执＿＿份，承包方执＿＿份，副本＿＿份。
发包方（盖章）承包方（盖章
地 址：地 址：
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
年月日年月日
鉴（公）证意见
经办人：
鉴（公）证机关（章）
年月日
推荐第4篇：建筑安装工程承包合同
建筑安装工程承包合同
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
一.工程名称：______________________________________________________
二.工程内容：_____________________________________________________
三.工程量：____________________四.工程造价：______________________
五.工程价款结算：
工程价款的支付和结算，根据国家制定的建设工程价款结算有关规定和工程实际情况执行。工程价款支付合同造价的90%时不再按进度付款，剩余款项在办完交工验收扣留____%质保金后结算，工程质保期满并工程质量仍然合格后一次支付给乙方。
六.工程质量：
1.乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。
2.本工程要求工程质量必须达到____________________________________。
七.工程验收：
乙方在工程竣工前___天向甲方提出竣工报告及相关工程资料，由甲、乙双方组织有关单位验收。验收不合格，限期整改，所发生的费用及工期由责任方负责。
八.施工与设计变更：
未经甲方同意，乙方不得随意更改施工图纸和施工标准及降低工程质量。
九.工程期限：
1.开工时间：年月日
2.竣工时间：年月日
十.施工安全：出现一切安全事故，由乙方自负。
十一.补充条款：_______________________________________________________
___________________________________________________。 十二.合同有效期：本合同由签订之日起至竣工之日自行失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人：负责人：
年月日
推荐第5篇：建筑安装工程招标书
一，招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备：
1.本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；
4.资金，材料，设备分配计划和协
作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：
______________________________________________________________________。
二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：
_____________________________________________________________________.三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：
_________________________________________________________________.
四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：
______________________________________________________________________.
五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：
_______________________________________________________________________.
六，报名，投标日期，招标文件发送方式：
报名日期：一九______年____月____日；
投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。
招标文件发送方式：
___________________________________________________________________。
七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：
开标时间：一九______年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。
评标结束时间：一九______年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。
开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。
中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八，其他：
________________________________________________________________________。
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。
建设单位（即招标单位）：___________________
地址：_________________________________
联系人：____________________
电话：____________________
一九______年____月_____日
推荐第6篇：建筑安装工程招标书
为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。
一，招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备：
1.本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；
4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：
________________________________________________________________________________。
二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：
_______________________________________________________________________________.三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：
_______________________________________________________________________________.
四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：
________________________________________________________________________________.
五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：
_________________________________________________________________________________.
六，报名，投标日期，招标文件发送方式：
报名日期：一九______年____月____日；
投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。
招标文件发送方式：
___________________________________________________________________。
七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：
开标时间：一九______年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。
评标结束时间：一九______年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。
开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。
中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八，其他：
_______________________________________________________________________________。
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。
建设单位（即招标单位）：___________________
地址：_________________________________
联系人：____________________
电话：____________________
一九______年____月_____日
推荐第7篇：建筑安装工程承包合同(A)
建设单位（甲方）：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________安装承包单位（乙方）：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总则
一、工程名称：
二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：
四、工程地点：
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第（）项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；4.……
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（）项办理：1.以施工图预算加增减变更预算进行结算；2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；5.……
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程
推荐第8篇：建筑安装工程1
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
建筑安装工程1
建筑工程预算练习
（一）
班级
学号
姓名
成绩
一、单项选择
1、建设项目的实际造价是[
] A、中标价
B、承包合同价
C、竣工决算价
D、竣工结算价
2、概算造价是指[
]阶段，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价
A、项目建议书和可行性研究
B、初步设计
C、技术设计
D、施工图设计
3、建筑安装工程造价是一种[
] A、生产领域价格
B、流通领域价格
C、工程成本
D、人、材、机消耗
4、建筑安装工程直接费中的人工费是指[
] A、施工现场所有人员的工资性费用
B、施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用
C、直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用
D、直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员开支的各项费用
5、对单个设备进行试运转工作的调试费用应计入[
] A、建筑工程费
B、设备安装工程费
C、措施费
D、安
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
装工程间接费
6、施工企业进行建筑安装工程所必需的生活和生产用的临时设施费应计入[ ] A、措施费
B、间接费
C、直接工程费
D、工程建设其他费
7、按我国现行规定，安装工程间接费的取费基础是[
] A、直接工程费
B、人工费
C、直接费
D、人工费+机械使用费
8、不属于材料预算价格的费用是[
] A、材料原价
B、材料包装费
C、材料采购保管费
D、材料运杂费
9、材料预算价格是指材料从其来源地到达[
]的价格
A、工地
B、施工操作地点
C、工地仓库
D、工地仓库以后出库
10、定额计价法编制招标控制价采用的分部分项工程单价是[
] A、工料单价
B、全费用单价
C、综合单价
D、投标报价的平均价
11、在工程项目实施阶段，其竣工验收应当由[
]负责组织 A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
12、企业管理费项下的办公费中，不包括的费用是[
] A、文具、纸张、账表
B、印刷、邮电、通讯
C、生活用水、电、煤
D、劳动力招募上岗培训
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
13、工业和民用建筑一般以[
]作为成本核算对象
A、单位工程
B、单项工程
C、分部工程
D、分项工程
14、建筑工程税是指国家税法规定的，应计入建筑安装工程造价内的税不包括[ ] A、营业税
B、城市维护建设税
C、教育费附加
D、投资方向调节税
15、工料单价法计价时的分部分项工程单价中，不包括的费用是[
] A、生产工人工资
B、主要材料费
C、现场管理人员工资
D、机械使用费
16、工程建设定额的制定要经过大量的测定，在综合、分析、统计、广泛搜集资料的基础上制定出来的。这体现出工程建设定额的[
]特点。
A 科学性
B 系统性
C 时效性
D 权威性
9、组织上不可分割的，在操作过程中技术上属于同类的施工过程。指的是（? ）。
A 工作过程
B 操作
C 动作
D 工序
18、指出下列工程内容属于分部工程的是[
] A、桩基础
B、木装修
C、楼地面工程
D、工业管道工程
19、在基本建设程序中建设项目后评价工作结果可以为项目可行性研究提供有益资料，后评价工作在[
]进行
A、建设项目可行性研究后期 B、设计阶段设计方案比选时C、建设
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
准备阶段初期 D、竣工验收阶段之后 20、建筑产品具有[
]性质
A、固定性
B、单一性
C、多次性
D、风险性
21、[
]不属于安装工程费
A、房屋卫生工程
B、生产需要的机械设备装配费
C、天然气钻井工程费
D、房屋给排水工程
22、据建设部[2003]206号文《建筑安装工程费用项目组成》材料基价不包括[ ] A、材料原价
B、运杂费及运输损耗
C、采购及保管费
D、材料检验试验费
23、建筑施工企业根据自身实际、市场供需、施工标准制定符合自身发展需要的定额称[
]。
A预算定额
B 企业定额
C劳动定额
D概算定额
24、某工地地下室施工现场管理人员1名，不同等级各种工人8名，除正常时间施工外还连续从当日20点至次日6点之间施工8小时，夜间施工费应为[
] A、108
B、64
C、72
D、96
25、工程造价的多次性计价是指[
] A、工程造价可以由任何部门任意定价
B、工程造价按照设计和建设阶段多次计价
C、由建设、施工、审计单位多次计价
D、按照市场价格要求多次计价
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
26、工料单价法的分部分项工程单价为[
] A、人工费+材料费+机械费 B、直接费+间接费+利润+税金 C、全费用单价中扣除规费、税金 D、综合单价
27、工程所在地为县城（镇），建筑安装工程费用计取税率为[
] A、3.44%
B、3.38%
C、3.22%
D、3.41%
28、据现行定额建设工程其他项目费用不包括[
] A、已完工程设备保护费
B、总包服务费
C、停窝工损失费
D、工程变更签证
29、支付企业离退休职工的劳动保险费应计入[
] A、规费
B、企业管理费
C、人工费
D、其他费 30、以下费用属于间接费的是[
] A、现场施工人员工资
B、离退休人员劳动保险
C、工程承包费
D、临时设施费
31、在生产某产品时，所消耗的劳动量越大，则产品的成本[
]。
A、越低
B、越高
C、不变
D、视情况而定
32、一所学校属于[
]。
A、单位工程
B、单项工程
C 、建设项目
D、分部工程
33、工程建设产品的技术特点是产品的[
]。
A、单一性
B、具体性
C、多样性
D、生产周期长
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
34、泰勒制的核心之一是制定出科学的[
]。
A 、产量定额
B、工时定额
C、材料消耗定额
D 、机械消耗定额
35、人工、材料、机械台班三种消耗定额是按[
]分类。
A、编制程序和用途
B、生产要素
C、执业范围
D、专业
36、[
]是指完成一定计量单位的扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。
A、预算定额
B、企业定额
C、劳动定额
D、概算定额
37、概算指标是比[
]更综合，扩大性更强的一种定额指标。
A、预算定额
B、企业定额
C、劳动定额
D、概算定额
38、[
]是编制和确定项目建议书和可行性研究报告投资估算的基础和依据。
A、投资估算
B、概算定额
C、概算指标
D、预算定额
39、[
]是指预算定额分项工程项目内容以外，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用开支标准。
A、利润
B 、间接费
C、措施费
D、企业管理费
40、[
]是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、规费
B、企业管理费
C、临时设施费
D、环境保护费
41、建设产品根据其工程的范围的不同，其名称也不同，一栋教学大楼的土建工程、给水工程、电气照明工程，其建设产品的名称可称为[
]。
A、建设项目
B、工程项目
C、单位工程
D、分部工程
42、概算定额有很多作用，下列不属概算定额作用的是[
]。
A、概算定额是编制设计概算和对设计项目方案选择的依据
B、概算定额是甲、乙双方进行工程价款结算的主要依据
C、概算定额是编制主要材料消耗量的计算依据
D、概算定额是编制概算指标的依据
43、预算定额在实际工程应用中一般会有三种情况,不属这三种情况的是 [
]。
A、预算定额的直接套用 B、预算定额的换算与调整C、预算定额的补充 D、单位估价表的编制
44、以下不是企业定额作用的有[
]。
A、企业定额是企业计划管理的依据和指导生产的有效工具
B、企业定额是计算工人劳动报酬和编制工程量清单报价的依据；
C、企业定额是编制施工预算和预算定额的基础
D、企业定额是国家指定统一使用的定额标准
45、如下说法正确的是[
]。
A、施工过程可分解为工序，工序可分解为操作，操作可分解为动作
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
B、操作可分解为工序，工序可分解为施工过程，动作可分解为操作
C、工序可分解为动作，操作可分解为工序，动作可分解为施工过程
D、工序可分解为操作，操作可分解为动作，动作可分解为施工过程
46、关于概算定额与预算定额，说法不正确的有[
]。
A、概算定额与预算定额的不同之处，主要在于项目划分粗细程度和综合扩大程度上的差异
B、它们所起作用也各不相同，概算定额是编制设计概算的主要依据，预算定额是编制施工图预算确定工程造价的基础
C、它们相同之处是概算定额的水平与预算定额水平保持一致，即社会平均水平
D、概算定额是预算定额编制的基础
47、预算定额有很多作用，下列属于预算定额作用的是[
]。
A、预算定额是编制设计概算和对设计项目方案选择的依据
B、预算定额是编制标底、投标报价的基础
C、预算定额是投资决策阶段，计算建设项目主要材料需用量的基础
D、预算定额是是编制固定资产长远规划投资额的参考依据
48、现行预算定额的人工工资单价标准、材料预算价格、机械台班预算价格[
]。
A 按本地区的规定
B按全国统一规定
C由市场的变化定
D由行业规定
49、直接构成建筑安装工程的材料用量称为材料的[
]。
A 消耗量
B 净用量
C 损耗量
D 规定用量
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
50、应用计时观察法获得的工作时间的消耗数据，进而制定人工消耗定额。这种方法是指[
]。
A 比较类推法
B 技术测定法
C 统计分析法
D 经验估计法
51、建筑产品作为一种商品其价值构成为[
] A、C+V
B、C+V+M
C、V+M
D、C+M
二、多项选择
1、建设工程进行多次性计价，他们之间的关系是[
] A、投资估算控制设计概算
B、设计概算控制施工图预算
C、设计概算是对投资估算的落实
D、投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E、在正常情况下投资估算应小于设计概算
2、根据工程造价的特点，工程造价具有[
]计价特点
A、单件性
B、大额性
C、组合性
D、兼容性
E、多次性
3、建筑安装工程间接费包括[
] A、企业管理费
B、工程监理费 C、建设单位管理费
D、定额测定费
E、社会保障费
4、建筑安装工程造价由[
]组成
A、间接费
B、其他费
C、土地费
D、直接工程费
E、利润和税金
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
5、下列费用属于措施费的是[
] A、材料二次搬运费
B、冬雨季施工增加费
C、联合试运转费
D、施工机构迁移费
E、大型机械进出场及安拆费
6、基本建设项目可分为[
] A、新建项目
B、恢复建设项目
C、迁建项目
D、扩建项目
E、修缮项目
7、定额就是在一定的社会制度、生产技术和组织条件下规定完成单位合格产品所需[
]的消耗标准。
A人工
B材料
C机械台班
D工程造价
E管理费
8、预算定额中的人工单价包括[
] A、生产工人的基本工资
B、工资性补贴、工资性福利
C、采购材料人员工资
D、生产工人劳动保护费
E、生产工人辅助工资
9、工程造价管理的目的体现在[
] A、项目投资估算能起到控制总造价的作用
B、把造价保持在建设单位统一的限额之内
C、使得建设资金的合理使用
D、保持项目一次性投资和今后使用成本费综合评价较低
10、下列[
]属于工程造价的内容
A、设备使用费
B、建筑安装工程费
C、项目经营期限财务费用
D、工程建设其他费
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
11、关于建筑安装工程费用的组成描述不正确的是[
] A、直接费、间接费、利润、税金
B、材料费、人工费、机械费
C、建设工程其他费、利润、税金
D、直接费、间接费、利润、管理费
12、传统计价模式存在的问题是[
] A、指令性过强
B、指导性不足
C、费用计算简单
D、不能适应动态管理要求
13、根据现行定额大型机械进出场及安拆费包括[
] A、机械从停放场地至施工现场进出场运输、转移费
B、机械在现场试运转费
C、安装所需辅助设施费
D、运输类大型机械养路费
14、[
]属于单位工程。
A、学生宿舍
B、砌筑工程
C、楼梯
D、教学大楼的土建工程
E、热力工程
15、停窝工损失费描述不正确的是[
] A、施工机械停滞费按定额台办单价的60%乘以停滞台半数
B、停窝工人生活补贴按每人每天15元
C、连续7天内累计停工小于8小时不计损失费
D、管理费按停窝工费的40%计算
16、工程建设定额在我国社会主义市场经济条件下的作用是[
]。
A、对资源进行合理配置
B、对提高产品质量起保证作用 C、有利于市场公平竞争
D、有利于规范市场行为
、E
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
有利于社会稳定
17、规费是指政府和有关权力部门规定的必须缴纳的费用，包括[
] A、工程排污费
B、定额测定费
C、社会保障费
D、住房公积金及危险作业意外伤害保险费
18、三算对比是指[
] A、投资估算
B、设计概算
C、施工图预算
D、施工预算
E、竣工结算
19、编制施工图预算主要依据[
] A、施工图纸
B、预算定额级单位估价表
C、施工组织设计
D、费用定额
E、材差文件 20、基本建设程序的内容有[ ] A、项目建议书阶段 B、可行性研究 C、建设准备阶段 D、设计阶段
E、后评价阶段
21、周转材料包括[
]。
A、脚手架
B、模板
C、钢筋
D、挡土板
E、油漆
22、分项工程直接费单价(基价)=[
]。
A、人工费
B、材料费
C、机械使用
D、费企业管理
E、费风险费
23、建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润、税金构成，其中税金包括[
]。
A、营业税
B、城乡维护建设税
C、土地税
D、教育费附加
E、房租税
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
24、以劳动定额为基础的人工工日消耗量的确定包括[
]。 A、基本用工
B、辅助用工
C、零星用工
D、超运距用工
E、人工幅度差
25、企业定额的作用是[
]。
A、是企业计划管理的依据
B、进行宏观调控
C、是编制工程量清单报价的依据
D、是计算工人劳动报酬的依据
E、是编制预算定额的基础
答案
一、单选
1-5 DAACB 6-10 ADBCA 11-15 ADADC 16-20 ADCDA 21-25 CDBCB 26-30 ABABB 31-35 BCCBB 36-40 DDACA 41-45 ABDDA 46-50 CBAAB 51 B
二、多选
1.ABC 2.ABCE 3.AE 4.ADE 5.ABE 6.ABCD 7.ABC 8.ABDE 9.AC 10.BD 11.BC 12.ABD 13.ABCD
14.DE 15.ABD 16.ABD 17.ACD 18.BCE 19.ABCDE 20.ABCD 21.ABD 22.ABC 23.ABD 24.ABDE 25.ACE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
建筑工程预算练习
（二）
一、单项选择（每题1分，共20分）
1、下列应计算建筑面积的是[
] A、地下室保护墙
B、屋顶水箱
C、设计不利用多层建筑坡屋顶
D、建筑屋顶部有围护结构的电梯机房
2、民用建筑的有效面积指[
] A、居室净面积
B、居室和起居室的面积 C、居室净面积和辅助面积的总称
D、使用面积和辅助面积的总称
3、住宅楼的使用面积是[
] A、厨房净面积
B、内腔净面积 C、客厅净面积 D、楼梯间净面积
4、建筑物外的阳台，按其[
]计算建筑面积
A、水平投影面积
B、水平投影面积的1/2 C、水平面积 D、有围护结构的算全面积，无围护结构的算半面积
5、多层建筑坡顶内，设计加以利用时净高[
]m时算全面积 A、≧2.2
B、﹥2.2
C、﹥2.1
D、﹤2.2
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
6、场馆看台下，设计加以利用，净高在[
]m的部位算1/2面积 A、2.1﹥净高﹥1.2
B、2.1≧净高≧1.2
C、2.1﹥净高﹥1.5 D、净高﹤2.2
7、坡屋顶内净高[
]m是不计算建筑面积 A、﹤2.2
B、≦1.2
C、﹤1.2
D、2.1
8、无围护结构的建筑吊脚架空层，设计加以利用部位水平面积为58M2其吊脚架空层的建筑面积是[
]m2 A、58
B、29
C、0
D、无法计算
9、如图一层冷酷建筑平面图，其建筑面积为[
]m2 A、55.41
B、52。44 C、37.77
D、42.12
10、建筑物内的管道井，其建筑面积[
] A、首层面积计算
B、只算一层
C、按自然层计算
D、不计算
11、单层建筑高度在[
]米及以上者应计算建筑面积 A、2.10
B、2.20
C、3.0
D、3.6
12、建筑物的阳台均应按其水平投影面积的[
]计算 A、全面积
B、1/2
C、1/3
D、1/4
13、预算造价是在[
]阶段编制的
A、初步设计
B、技术设计
C、施工图设计
D、投标报价
14、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的[
]计算建筑面积 A、首层
B、自然层
C、结构层
D、建筑层
15、有永久性顶盖无围护结构的场馆看台的建筑面积，应按其顶盖水
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
平投影面积[
]计算
A、全面积
B、1/2
C、1/3
D、不计算
16、下列[
]不计算建筑面积
A、多层建筑物自然层层高2.2m
B、设计加以利用层高在。2m的深基础架空层
C、坡屋顶内建筑空间净高1.1m且设计加以利用
D、技术层加以利用层高2.1m
17、下列[
]不按水平面积一半计算建筑面积
A、算至梁底皮净高1.2m的文体馆看台下的加以利用建筑空间
B、建筑物建有顶盖无围护结构的架空走廊
C、有顶盖无围护结构的场馆看台
D、无永久性顶盖的室外楼梯
18、一六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38m2,六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为[
]m2 A、556.38
B、502.38
C、2744.28
D、2798.28
19、某建筑工程，外墙外边线长60.80m，宽15.68m,门口处设一6.0m的大台阶台宽1.80m上有一雨蓬,雨蓬长6.0m,宽2.1m,则该建筑物的建筑面积为[
]m2 A、953.34
B、964.14
C、970.44
D、959.64
一、多项选择（多选、错选不得分，每题2分，共10分）
1、不计算建筑面积的有[
] A、无围护结构的挑阳台
B、建筑物内的变形缝
C、突出墙外的柱、垛
D、与建筑物内不相连通的装饰性阳台
E、1.2m宽的雨
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
蓬
2、下列项目按其顶盖水平投影面积一半计算建筑面积的是[
] A、阳台
B、单层建筑层高2.2m
C、独立柱雨蓬
D、有永久性顶盖无围护结构的加油站阳台
E、建筑物间有围护结构的架空走廊层高2.1m
3、建筑面积是指建筑各层面积的总和，它包括[
]。
A、辅助面积
B、附属面积
C、结构面积
D、基础面积
E、使用面积
4、下列不计算建筑面积的有[
]
A、突出外墙的附墙柱
B、地下室的采光井
C、突出外墙的垛
D、外墙面镶贴块料面层
E、有顶盖无围护结构的车棚
5、建筑面积是国民经济统计中一个重要指标，它反映[
] A、人民生活居住条件改善情况
B、占用耕地状况
C、人民文化生活福利发展程度
D、一个国家工农业发展状况 答案：
一、单选
1-5 DDCBC 6-10 BCBAB 11-15 BACBB 16-19 CDDA
二、多选
1.CDE 2.ADE 3.ACE 4.ABCD 5.ACD
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
建筑工程预算练习
（三）
班级
学号
姓名
成绩
二、单项选择
1、对长60m基础沟槽挖土，基础地宽0.6m工作面0.2m,槽底至室外设计地坪1.4m,放坡系数1:0.5其挖土方工程量[
]m3 A、126
B、108
C、142.8
D、100.8
2、一设备混凝土基础,地面积5m×5m工作面0.3m,挖土深1.5m放坡系数1:0.5,则挖土工程量[
]m3 A、55.18
B、60.77
C、49.87
D、60.48
3、一建筑物平面轮廓尺寸为60m×15m期场地平整工程量为[
]m2 A、900
B、1054
C、1216
D、1350
4、墙下条形基础沟槽深1.8m底宽1.6m,工作面20cm放坡系数1:0.5,
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
则沟槽上口宽为[
]m A、5.4
B、9.2
C、3.8
D、4.6
5、爆破法开凿直径2m的特坚石隧洞,每延长米的石方量为[
]m3 A、4.5
B、4.14
C、4.15
D、5.15
6、100根300mm×300mm预制钢筋砼方桩送入地坪下1m深处,其送桩工程量为[ ]m3 A、9
B、13.5
C、0.9
D、30
7、一外径为400mm的暖气管道沟,沟底宽0.8m,挖深2.0m,放坡系数1:0.5,此管沟每延长米的土方回填量为[
]m3 A、9.47
B、9.6
C、3.47
D、3.6
8、一基础埋深3.2m,表层为二类土(K=0.5),厚1.20m,下层为三类土(K=0.33),其计算土方量时的加权放坡系数为[
] A、0.42
B、0.29
C、0.36
D、0.39
9、一单层建筑物天棚净高8.3m,其满堂脚手架的增加层为[
] A、1
B、2
C、3
D、4
10、一单层建筑物净高6.8m顶棚粉刷搭设满堂脚手架,其增加层数为[
] A、1
B、2
C、3
D、4
11、有一土方工程,其挖掘前的天然密实体积为1200m3若将该土夯实,则夯实后的体积应为[
]m3 A、1044.00
B、1200.00
C、1296.00
D、1560.00
12、某墙基挖沟槽,其外墙沟槽中心线长50m,沟槽深1.6m,沟槽内C10
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
砼基础垫层断面尺寸为1200mm×100mm,放坡系数为1:0.5,则该沟槽的工程量为[
]m3 A、160.00
B、152.25
C、208.00
D、200.25
13、某土坑经计算其回填土的工程量为123.45m3,决定采用松填方式回填,则该土坑送填土的工程量为[
]m3 A、123.45
B、141.97
C、133.33
D、185.18
14、某工程打钻孔灌注桩,设计桩直径φ500,桩长18m(包括桩尖),共需打100根桩,则该钻孔灌注桩的工程量为[ ]m3 A、353.45
B、141.97
C、353.25
D、2866.71
15、某建筑长48m,宽16m,在前后沿墙上各在外墙突出2个360mm×360mm的墙垛,外墙高20m,外墙脚手架工程量为[
]m2 A、2560.00
B、1280.00
C、2588.80
D、2617.60
16、预制钢筋砼构件模板工程量,除另有规定外,均按[
]计算 A、模板与砼的接触面积
B、预制构件的外形体积
C、砼实体体积
D、预制桩尖按虚体积
17、挖土自[
]标高开始算起
A、自然地坪
B、设计室外地坪
C、设计室内地坪
D、实际地坪
18、砌筑毛石基础每边增加工作面宽度为[
]cm A、20
B、15
C、30
D、80
19、人工挖土方超过[
]时可按超深加工表增加工日
A、1.50米
B、2米
C、2.50米
D、3.0米
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
20、长60m沟槽挖土,槽底垫层宽0.6m,槽底至设计地坪1.4m每边工作面宽0.2m,放坡系数1:0.5,其挖土工作量[
]m3 A、126
B、108
C、142
D、100
21、计算独立柱脚手架工程量时，长度按柱的设计周长加[
] A、3.0m
B、3.3m
C、3.6m
D、4.0m
22、某建筑物240内墙的砌筑高度为4m，则其砌筑脚手架应执行[ ] A、里脚手架
B、双排脚手架
C、满堂脚手架
D、单排脚手架
23、住宅砌筑高度16.8m，外墙门窗洞口及装饰面积超过外墙面积65%时，其砌筑脚手架执行[
] A、里脚手架
B、双排脚手架
C、满堂脚手架
D、单排脚手架
24、据004年《内蒙古自治区建设工程消耗量定额》人工挖铸铁管的沟槽、四类土沟槽的长度9m，槽底宽0.7m,开挖深度1.5m，挖沟槽的工程量为[
]m3 A、9.45
B、14.85
C、19.91
D、9
25、定额种材料损耗量不应包括以下[
]内容
A、由现场仓库或露天堆放场至施工地点的运输损耗
B、由生产厂或材料供应商仓库运至施工地点的运输损耗
C、不可避免的施工操作废料
D、不可避免的施工损耗
26、基本建设总投资是指[
] A、整个基本建设的全费用
B、建筑安装工程的全费用
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
C、经批准的施工图预算
D、甲、乙双方进行的竣工估算
27、广告费应归于[
] A、直接费
B、间接费
C、工程建设其它费
D、措施费
28、工程造价的目标限额是[
] A、投资估算
B、设计概算
C、项目总承包价
D、施工图预算
29、随着工程造价体制改革的发展，最终是[
] A、政府仍然独立行使造价管理的职能
B、咨询业代替政府行使造价管理职能，并接受政府部门的监督
C、政府仍然行使造价管理的主要职能，部分职能交咨询业行使
D、政府仍然独立行使造价管理的职能，但同时接受咨询业的咨询职务
30、按我国现行规定，土建工程间接费去非基础为[
] A、预算直接工程费
B、预算直接费
C、预算人工费加机械费
D、预算机械费
31、对设计概算编制依据的审查重点是[
] A、合法性、合理性、经济性
B、合法性、合理性、使用范围
C、合法性、时效性、使用范围
D、合法性、经济性、使用范围
32、人工挖孔桩，桩内垂直运输是按人工考虑的，如深度超过12m时，16m以哪按12m项目人工用量乘系数[
]计算 A、1．1
B、1。2
C、1。25
D、1。3
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
33、机械挖土方，分别按机械挖土方和人工挖土方比例[
]计算工程量，人工挖土部分按定额相应项目人工乘以系数2计算
A、80%、20%
B、90%、10%
C、70%、30%
D、60%40%
34、挖掘机在[
]作业时，人工、机械乘以系数1。25计算 A、枕木上
B、垫板上
C、坑上
D、坑下
35、凡图示沟槽底宽在3m以内，且沟槽长大于沟槽宽[
]倍的挖土，为沟槽
A、一
B、二
C、三
D、四
36、完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，应属于[
]阶段的工作内容
A、施工图设计
B、建设准备
C、建设实施
D、生产准备
三、多项选择
1、计算挖土方工程量放坡时，需考虑[
] A、土壤类别及放坡起点
B、人工挖土或机械挖土
C、机械作业位置
D、放坡系数
E、土方工程量大小
2、按双排外脚手架搭设的项目包括[
] A、砌石墙高度超过1.2m,宽度在60mn以内
B、砌筑高度在20m以下
C、砌筑烟囱脚手架 D、围墙脚手架
E、外墙高度不足20m，但外墙门窗及装饰面积超过外墙面积60%以上
3、脚手架工程计算工程量时，不按m2计量单位计算的项目有[
] A、独立柱脚手架
B、跳脚手架
C、斜道
D、电梯井脚
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
手架
E、满堂脚手架
4、脚手架工程已座为计量单位的包括[
] A、烟囱
B、设备基础
C、斜道
D、储油池
E、电梯井
5、据现行定额调整后的脚手架工程量计算规则，无施工组织设计条件下，下列[
]可选用单排脚手架
A、内墙砌筑高度在3.6m以上
B、外墙砌筑高度在20m以下
C、围墙高度3.6m以上砌筑
D、外墙砌筑高度8m,门窗超过外墙面积70%
E、3.6m以下内墙砌筑
6、基础挖土方在[
]情况下垫层不计算工作面
A、不支模板
B、砼基础大开挖
C、不搭脚手架的基础
D、不做垂直防潮层、防水层
E、独立基础挖土方
7、现浇砼框架，应分别按主次梁、板、墙有关规定计算模板工作量，柱与墙梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的[
]部分均不计算模板面积
A、梁头
B、板头
C、附墙柱
D、柱墙连接部分
E、构造柱与墙接触面
8、目前我国建设工程施工招投标表弟主要采用[
]来编制
A、工料单价法
B、实物法
C、类似预算法
D、综合单价法
E、类似概算法
9、建设工程领域中，评标的原则是[
] A、竞争优先
B、公正、公平、科学合理
C、不正当竞争
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
D、反不正当竞争
E、规范性与灵活性相结合
10、编制工程造价表弟的原则是[
] A、标底价格应由成本、利润、税金组成
B、标底编制完成后，应密封报送招标管理机构
C、标底为招标单位的实际价
D、标底家可提供两个以便参考
E、按工程项目类别计价
答案：
一、单选：
1-5CBACC 6-10 BDDCA 11-15 ADCCA 16-20 CBBAC 21-25 CBBAA ABABB 31-36 CDBBCB
二、多选
1.ABCD 2.AE 3.BCD 4.ACE 5.BC 6.ACD 7.ABDE 8.AD 9.ABDE 10.AB
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
26-30
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
建筑工程预算练习
（四）
班级
学号
姓名
成绩
四、单项选择
1、砖围墙应以[
]地坪为界，以下为基础，以上为墙身 A、自然
B、设计室外
C、设计室内
D、室内外平均
2、砌筑外墙和内墙的长度应分别按[
]计算
A、外边线、中心线
B、中心线、净长线
C、外边线、净长线
D、中心线、中心线
3、屋顶女儿墙部分高度，厚度在[
]以内者，执行栏板定额，[
]以上者执行女儿墙定额
A、6cm、
6cm
B、8cm 、8cm
C、10cm 、10cm
D、12cm、
12cm
4、现浇砼雨蓬，阳台的工程量按设计图示尺寸以[
]计算
A、伸出墙外体积
B、体积
C、伸出墙外水平投影面积
D、面积
5、地面垫层按主墙间[
]计算
A、净空面积
B、净空面积乘以设计厚度
C、净长度
D、中心线长度
6、泵送砼中易加[
] A、早强剂
B、减水剂
C、缓凝剂
D、速凝剂
7、因工程质量原因造成部分工程返修时应由[
]
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、施工单位无偿返修、保修 B、施工单位有偿处理
C、业主与施工单位协商处理
D、业主另行委托处理
8、工程建设项目施工许可证的申请者是[
] A、建设单位
B、施工单位
C、监理单位
D、建设项目主管单位
9、垂直运输费包括单位工程在[
]内完成全部工程项目所需的垂直运输机械费
A、实际工期
B、合理工期
C、合同工期
D、签证工期
10、同一建筑物有不同檐高时，以[
]的建筑面积，[
]相应项目计算垂直运输机械费
A、不同高度、分别
B、相同高度、合并
C、最大高度、分别
D、最小高度、合并
11、外墙装饰面积，按[
]面积计算，应扣除门窗洞口和0.3m2以上的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加
A、展开面积
B、垂直投影面积
C、实抹面积
D、净面积
12、某工程业主直接发包铝合金门窗，其造价100万元，总承包单位与分包单位在同一现场同时施工，分包商自行装水表、电表结算费用，总包单位可计取得专业分包工程费[
] A、1万元
B、3万元
C、2万元
D、0
13、下列费用只取规费和税金的是[
] A、不按预算定额结算的工程变更签证费
B、按预算定额结算的夜间施工增加费
C、按预算定额结算的冬施停止施工的工程看护费
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
D、按预算定额结算的塔式起重机轨道铺拆费用
14、据现行定额砖墙按设计图示尺寸以体积计算，表述不正确的是[
] A、梁头、板头、砖墙内加固钢筋不扣除
B、单个面积0.3m2洞口不扣除
C、扣除过人洞
D、凸出墙面砖垛不并入计算
15、按现行定额木楼梯工程量计算应[
]计算
A、按所用木杆hw板材的图示体积
B、扣除30cm以内楼梯井
C、按木楼梯踢脚板、平台深入墙内部分也算体积
D、一图示尺寸水平投影面积
16、据现行定额规定球结点网架应按[
]计算
A、其水平投影面积
B、以图示尺寸刚才的重量吨
C、网架支撑点钢板另列项
D、无面罩坡顶管所需刚才另列项
17、按现行定额地面防潮层工程量计算表述正确的是[
] A、按实铺面积
B、按主墙净空面积
C、突出地面设备基础不扣
D、扣除单个0.5m2以内柱、垛和0.3m2以内孔洞所占面积
18、据现行定额瓦屋面工程量应按[
]计算
A、屋面的水平投影面积乘以延迟系数
B、扣除放上烟囱、风帽底座、风道、斜沟面积
C、增加屋面小气窗出檐部分
D、工作内容不包括砂浆搅拌机机械费
19、据现行定额大理石楼梯装修工程量应按[
]计算
A、按饰面的净面积
B、按水平投影面积
C、不包括休息平台
D、楼梯井所占面积全部扣除
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
20、据现行定额柱高计算应为[
] A、有梁板的按柱基上表面之楼板下表面
B、无梁板按柱基上表面至柱帽上表面
C、框架柱有楼板隔层自柱基上表面至上一层楼板下表面
D、框架柱有楼板隔层自柱基上表面至上一层楼板上表面
21、定额中现浇构件螺纹钢筋消耗量1.06t，其中0.06t损耗量未包括[
] A、未注明钢筋接头4%损耗
B、不可避免施工损耗2%
C、图纸未注明的钢筋损耗
D、毛骨钢筋损耗量
22、据现行定额关于板头描述不正确的是[
] A、现浇砼执行楼梯深入墙内的板头不计算
B、砖墙工程量计算时不扣除板头
C、现浇板的工程量计算时伸入墙内的板头不并入板内计算
D、内墙面抹灰不扣除板头所占面积
23、据定额，对土石方回填工程量计算描述不正确的是[
] A、该项目包括场地回填、室内回填、基础回填
B、室内回填按主墙回填面积乘以回填厚度
C、基础回填按挖土体积减去设计是外地平一下埋设的基础及其他构件的体积
D、按夯实后的体积
24、挖基础土方不包括[
] A、杯形基础、独立基础的挖土
B、箱式满堂基础的挖土
C、人工挖孔桩的挖土
D、±30cm以外竖向布置土方
25、箱式满堂基础的列项可按[
] A、满堂基础、柱、梁、墙板分别列项
B、柱、梁、墙、板分别列项
C、满堂基础列项
D、满堂基础、柱、梁、墙分别列项
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
26、计算现浇挑檐工程量时应按[
]分界
A、与楼板连接时，以外墙内边线为界
B、与圈梁为界时，以梁内边线为界
C、与楼板连接时，以外墙外边线为界
D、与圈梁为界时，以梁中心线为界
27、实心砖墙不应包括[
] A、砂浆制作运输
B、抹灰
C、专压顶砌筑
D、勾缝、材料运输
二、多项选择
1、计算墙体工程量时，不扣除的内容有[
]。
A、埋入墙体的钢筋
B、木砖、垫木
C、0.3㎡以下的孔洞
D、构造柱
E、圈梁
2、预制钢筋砼构件需考虑[
]损耗率
A、制作废品率
B、运输、堆放
C、安装
D、保管
E、储存
3、不计算建筑面积的有[
]
A、贮仓
B、地下人防通道
C、建筑物内的变形缝
D、建筑物内的操作平台
E、宽度在2.1m以下的雨蓬
4、不按实体体积计算钢筋砼工程量的是[
]。
A、现浇钢筋砼土栏板
B、砼台阶
C、现浇钢筋砼楼梯 D、现浇钢筋砼平板
E、预制钢筋砼空心柱
5、计算墙体的砌砖工程不增加的项目有[
]。
A、门窗套
B、腰线
C、挑檐
D、凸出墙面的砖垛
E、窗台线
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
6、建筑面积是指建筑各层面积的总和，它包括[
]。
A、辅助面积
B、附属面积
C、结构面积
D、基础面积
E、使用面积
7、下面列举条件中，属于执行挖土方项目的是[
]。
A、图示槽底宽在3 m以内，且槽长大于槽宽3倍以上 A、B、图示基坑底面积在20㎡以内者
图示基坑底面积在20㎡以外，挖土深在30㎝以上者
D、图示沟槽底宽在3m以外,坑底面积在20㎡以外,挖土深在30㎝以上者
E、图示沟槽底宽在3m以外，坑底面积在20㎡以内
8、砼楼梯按水平投影面积计算，它包括[
]等。
A、休息平台
B、平台梁
C、斜梁
D、宽度在50㎝的楼梯井
E、楼梯与走廊连接部分
9、钢筋工程应区别现浇、预制、不同钢种和规格，分别以“t” 计算钢筋工程量时，其钢筋搭接长度[
]
A、设计未规定的不计算
B、设计已规定的不计算
C、设计未规定的应计算
D、设计已规定的应计算
E、不论设计是否规定，均应计算
10、土方工程应包括[
] A、土方开挖
B、土方回填
C、土方运输
D、场地平整
E、路基开挖
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
答案：
五、单选
1-5 BBCAB 6-10 CAABB 11-15 BAADD 16-20 BBABD 21-25 DCDDD 26-27 CB
二、多选
1.ABC 2.ABC 3.ADE 10.ABCDE
精心收集 4.BC 5.ABCE 6.ACE 7.BD 8.ABCD
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
9.AD
推荐第9篇：建筑安装工程承包合同
建筑安装工程承包合同
法人单位（总公司）：
承包单位分公司（项目部）：
合同编号：
东阿联谊建筑安装工程有限责任公司制订
建筑安装工程内部承包合同
发包单位：（简称总包方） 分包单位：（简称承包方） 总包方经过认真运作、协调符合法定程序总包的工程，在内部双方认真磋商互惠互利的基础上，双主同意由承包方承包，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规及本公司规章制度，签订本合同，共同遵守。
第一条工程名称
第二条工程地点
第三条承包的范围和内容
1．建筑工程（包括房屋建筑及构筑物）共个单位工程，建筑面积㎡。
2．安装工程名称
以上工程均按施工图设计的内容范围承包。
第四条工程造价承包的工程总造价元，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。
第五条承包方式本工程按下列第项方式进行承包施工；
1：2：3：
第六条承包上交管理费，工程总造价的%，合同签订，一次付清，不得隐瞒和拖欠，否则追加责任人法律责任。
第七条施工期限执行总包合同的有关条款。
第八条双方的主要责任。
一、总包方：
1．负责本工程开工前的组织、协调工作；
2．负责与业主或发包方的合同签订，协助分包基层单位办理开工前的有
关手续，其费用由分包单位承担。
3．搞好监督、指导、协调、服务职能，尤其协助承包方处理好与主管部
门、业主、甲方（部承包方）及社会各界的关系。
4．定期召开工作协调会，奖优惩劣，通报总公司工作动态。
二、承包方：
1．负责本工程管理班子的配备，保证材料、设备人员按规定时间进场。
2．服从总公司管理，按时参加总公司组织的有关会议、各种检查及职工
的岗位培训，否则，后果自负。
3．按时上报工程量及完成质量、文明施工、安全生产的各种指标的上报。
4．按月上报每月资金收支报表，报表真实，根据收入比例，按时上交管
理费。确有困难，写书面报告，申明拖欠原及缓交时间。
第九条工程质量、安全生产、文明施工等项责任与义务执行总包合同。
第十条严格执行大合同约定的保修责任，因本工程发生的一切质量及安全责任有本工程承包人全部承担。
第十一条本合同承包性质；承包单位及承包人在总包合同的框架内，自主经营、独立核算、自负盈亏，并承担因本工程发生的一切法律责任。 第十二条本合同未尽事宜，根据工程类别情况，补充条款同时有效。
法定代表人：（章）
承包负责人：（章）
年月日
推荐第10篇：建筑安装工程合同
合同编号：CL—2013—036
建筑安装工程合同
工程名称：珠海长炼石化设备有限公司120万吨/年石脑油综合利用项目催化重整装置安装工程
发包方：珠海长炼石化设备有限公司
承包方：中国机械工业第一建设有限公司
合同订立地点：珠海长炼石化设备有限公司
合同订立时间：2013年7月23日
安装工程合同
发包方：珠海长炼石化设备有限公司（以下简称甲方） 承包方：中国机械工业第一建设有限公司（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担珠海长炼石化设备有限公司120万吨/年石脑油珠海利用项目催化重整安装工程，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程项目管理规范》、《建筑工程质量管理条例》等法律、法规，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方充分协商，特签订如下协议条款共同遵守执行。
第一条工程概况、合同工期、价款
工程名称：120万吨/年石脑油珠海利用项目催化重整安装工程。 工程地点：珠海高栏港经济区石化工业园珠海长炼石化设备有限公司。 监理方：本工程已委托洛阳忠元石油化工工程建设监理有限公司，发包人与监理公司签订的委托监理合同也作为组成合同文件的内容。 承包方式：总价包干，保工作内容所有施工蓝图设计的安装内容、包工期、包质量、包安全、包稳定。
工作内容：120万吨/年石脑油珠海利用项目催化重整安装工程。
合同工期：2013年8月1日至2013年12月31日工期合计150天（含法定节假日）达到吹扫试压条件。
工程价款：合同价壹仟万元整（￥10000000.00元）（最终以双方协商的价款为准）。 工程施工图纸：利用旧装置施工图纸，施工结束后有关资料按发包人要求全部收回。为达到施工、竣工或保修目的，工程师尤其随时向成本人发出图纸或指令，承包人应遵照执行并受其约束。
第二条工程承包范围
承包范围：发包方委托的安装检修工程，包括装置所有动设备安装检修及调试，装置所有静设备安装、试压及检修，装置所有利旧的设备及管线的卸车，装置工艺管线安装试压，装置给排水安装，钢结构制作安装（包括设备构架、平台、梯子、管廊等、无论新增及利旧的工程量均按800吨包干），管线设备无损检测及焊口热处理及硬度检测部分，设备管线结果喷砂除锈刷漆防腐及保温工程，设备衬里修补及更换，脚手架搭拆，设备检维修（在甲方指导下达到甲方的检修要求，包括压缩机保养、崩解体拆检、换热器抽芯试压、阀门本体拆检打压、塔检修试压、容器检修试压，其设备维修费用按80万元包干），具体工程量以大连西太平洋石化有限公司提供的催化重整装置设计蓝图（老图）为准，实际工程量增减按本合同第十条执行（筑炉及卸车另计）。
第三条施工组织设计和工期
1、进度计划
1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和监督计划的时间：承包人应在签订合同后10天内，向监理工程师提供2份详细的施工组织设计及进度计划包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。所提供的施工组织设计应为投标时提供的施工组织设计的细化，还应包括关键路线网络图，材料供应计划，资金需求计划，设备进退场计划，与土建、防腐、电气、自动化、无损检测等交叉与配合施工的时间，其内容与格式与投标时提供的施工组织设计内容基本一致，未经发包方同意，不得进行实质性修改或变动。工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划3天内予以确认并提出修改意见。
1.2 群体工程中有关进度计划的要求：本工程各单位工程进度计划应在单位工程开工前不少21天提交。
1.3 本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经工程师批准的上述施工组织设计和进度计划进行施工。但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准不应解除承包人对其应负的责任。施工组织计划和施工技术方案的编制内容和深度应达到《建筑工程项目规范》中“项目管理规划”的规定。
1.4 承包人应严格按审定的施工组织设计、质量保证措施、安全技术措施、现有建构筑物和设施的防护措施、施工方案施工。当承包人任务需要碧昂上述措施或方案时，须得
到发包人人员的书面批准。如承包人擅自变更，承包人应对由此擅自变更带来的后果负完全责任，发包人不支付擅自变更部分的措施费或扣除因擅自变更措施（方案）而相应减少的费用。
2、开工及延期开工
2.1 以发包方要求的工期为期为准，承包方应按发包方工期要求，合理组织施工，保证工期；因不可抗拒的自然灾害因素影响，工期顺延，发包方依据实际延误情况，只延长工期，不补偿任何损失。因承包方自身原因造成工期延误，承包方承担违约责任。
2.2 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应延期。发包人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出开工要求，工期不予顺延。
2.3 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
3、暂时施工
发包人代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人代表作词的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人代表应当在48小时内给予答复。发包人代表未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因作词停工的，由发包人承担所有发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，负责工期延长责任；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
4、工期
4.1 以发包方要求的工期为准，承包方应按发包方工期要求，合理组织施工，保证工期；因发包方原因及不可抗拒的自然灾害因素影响等，工期顺延。因承包方自身原因造成工期延误，承包方承担违约责任。
4.2 工期延误
4.2.1 因发包方以下原因造成的工期延误，经发包人代表确认后承包人不予承担相应责任。
（1） 发包人未能按约定提供关键图纸；
（2） 发包人未能按约定提供主要设备；
（3）设计变更导致工程量显著增加；
（4） 发包人未按合同约定提供所指令、批准等，致使施工不能正常进行；
4.2.2 承包人应在4.2.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人代表提出报告。发包人代表在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。工程师在收到此类通知并与承包人适当协商之后应决定：依据实际延误情况只延长工期，不补偿任何损失。
如承包人在上述期限内延期造成的损失，且工期不予延长。
5、竣工
5.1 承包人必须严格按照协议书约定的中交日期及承包人向发包人承诺的工期或发包人同意顺延的工期完成中间交接。
5.2 因承包人原因不能按照协议书约定的中交日期及承包人向发包人承诺的工期或发包人同意顺延的工期完成中间交接，承包人承担违约责任，发包人将扣留违约金。
5.3 施工中发包人如需提前中间交接，双方协商一致后应签订提前中间交接协议，作为合同文件组成部分。提前中间交接协议应包括承包人为保证工程质量和安全应采取的措施、发包人为提前中间交接提供的条件等的内容。
第11篇：建筑安装工程合同
安装工程合同
于１９＿＿年＿＿月＿＿日，联洋航运有限公司（简称甲方），与蓝天船用设备有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
１．安装工程名称：１２Ｖ－４００ＺＣ型主机。
２．工程地点：甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港口。
３．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
４．完工期限：本安装工程将配合甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在甲方港口建造工程完工后六十（６０）天内，完成安装工程，其中包括１２Ｖ－４００ＺＣ主机试验运行。
５．安装工程总价格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
６．安装工程付款进度：
第１期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价１５％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第２期：甲方在Ａ港口造船工程开始时，付给乙方工程总价１５％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第３期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价１０％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第４期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的４０％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第５期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的１０％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第６期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的１０％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
７．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的１％计算，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
８．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
９．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
１０．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
１１．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第１０条规定结束。
１２．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好１年。
１３．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
１４．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：（１）图样；（２）估价单。
１５．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
１６．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对１２Ｖ－４００ＺＣ主机保养服务１年，每六（６）个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包人（Ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒｓ）。承包人与欲求安装工程的业主（Ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ）双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。
工程承包有综合承包人（总承包）（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒｓ）和专业承包人（Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ Ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒｓ）。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。
国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
第12篇：建筑安装工程合同
_________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
1．安装工程名称：_________。
2．工程地点：_________。
3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5．安装工程总价格：_________美元整。
6．安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；
第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即_________美元整；
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即_________美元整；
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。
7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。
8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。
13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
第13篇：建筑安装工程合同书
建筑安装工程合同书
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有
关法律法规，遵守平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建筑安装工程施工项目协商一致，特签订本合同书，甲乙双方共同遵守。
第一条
工程名称：
1）
2）
3） 。 工程概况
工程地点：
工程内容：
第二条 承包方式
包工包料（包安装）
第三条 施工期限
本工程自年月日开工至年月日竣工，总工期为天
【因天气或其他不可抗拒等原因，经甲方同意后工期可顺延（以实际开工日期为准）】
第四条
质量合格标准
甲方、业主、监理共同验收合格为标准
第五条合同价款及内容
元
第六条付款方式及结算方法
1、
2、
3、元。工程全部合格完成，付合同总价款的60%。 经甲方、业主、监理、质量监督等部门共同验收合格后再付合
同总价款的50%，共95%，剩余5%本工程一年内不出现任何质量问
题，7日内付清
第七条甲乙双方的权利及义务
甲方
1、
2、甲方确保按合同规定付款。甲方有权利对本工程实行现场监督、检验，如发现质量问题，
乙方应及时返工整改，如出现严重质量问题，甲方有权利停工或更换
施工队伍，并加罚一倍工程款，没收乙方的所有现场财物，所欠一切
款项由乙方全权负责。
3、。
乙方
1、
装。
2、乙方确保工程质量，门锁配件必须按甲方指定的品牌购买，不乙方确保按甲方指定的厂家购进产品及品牌、代号、加工、安
合格的材料严禁进入工地。
3、乙方在施工过程中要确保甲方的成品保护，如地板砖、内墙漆、
楼梯台阶等确保完整、清洁，每天下班前把施工中的垃圾清理干净，
如有损坏要按实物价格的10倍罚款。
4、在本工程施工期间，必须按规范佩戴安全帽（自备），如发现
不佩戴安全帽的现象，每人每次罚款200元。本工程在施工期间所出
现的一切工伤事故均由乙方负全责，甲方不承担一切经济及法律责
任。
5、安装的成品确保色泽一致、平整、光滑、洁净，表面不能有任
何伤痕、污渍、褪色等现象。
6、。
第八条争议解决方式
在履行本合同时产生的争议，双方协商解决，协商调解不成可向所在
地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日
起生
甲方代表人：
2011年日乙方代表人：月
第14篇：建筑安装工程承包合同(A)
建设单位（甲方）：________________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
安装承包单位（乙方）：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条总则
一、工程名称：
二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：
四、工程地点：
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第（）项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；
4.……
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（）项办理：
1.以施工图预算加增减变更预算进行结算；
2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；
3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；
4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；
5.……
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；
2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；
3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加
快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________.二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定
第15篇：建筑安装工程招标书
建筑安装工程招标书
为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部
门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，
专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，
邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标
由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指 令性招标书）．
一，招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备：
１．本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划； ２．已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
３．建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经 落实；
４．资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使 拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工； ５．已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证； ６．本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核．
二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________．
（此项也可用表格形式，见附表）
二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________．
三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________．
四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________．
五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________．
六，报名，投标日期，招标文件发送方式：
报名日期：一九______年____月____日；
投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止．
招标文件发送方式：
___________________________________________________________________．
七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 开标时间：一九______年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得
超过两个月）．
评标结束时间：一九______年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般
不得超过一个月）．
开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行
政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工
作）．
中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标
价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标．所有投标企业的标价
都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标
剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业．评定结束后五日内，招标单位
通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在
一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同． 八，其他：
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________．
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔
偿由此给投标单位造成的损失．投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标
准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必
须加盖单位和代表人的印鉴．投标书必须密封，不得逾期寄达．投标书一经发
出，不得以任何理由要求收回或更改．
在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调
解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院．
建设单位（即招标单位）：___________________ 地址：_________________________________ 联系人：____________________ 电话：____________________ 一九______年____月_____日
附：施工图纸，勘察，设计资料和设计说明书（略） 附表：
建筑安装工程内容一览表：
____________________________________________________________________ ｜工程｜工｜工程｜建筑 面积 ｜栋｜层｜结构｜地质勘察｜工程设计｜
｜地点｜期｜名称｜（或安装项目）｜数｜数｜形式｜ 单位 ｜ 单位
------ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
_____________________________________________________________________ ｜备注： ｜___________________________________________________________________
第16篇：夷陵区建筑安装工程
夷陵区建筑工程档案文件
归档内容及排列顺序表
夷陵区城建档案馆
（自2010年1月1日施行）
夷陵区建筑工程档案文件归档内容及排列顺序
第一部分 工程准备阶段文件
一 立项文件
项目建议书、项目建议审批意见或前期工作通知书
可行性研究报告审批意见及可行性研究报告、附件
关于立项有关的会议纪要、领导讲话
专家建议文件
调查资料及项目评估研究材料
环境预测、调查报告
建设项目环境影响报告书（报告表、登记表）
二 建设用地、征地文件
建设项目选址意见书及附件（规划设计范围图、拟用地范围图、拆迁范围图）
县级以上人民政府城乡建设用地批准书及用地申请报告
建设用地规划许可证及附件（建设项目规划方案及审查通知书、建设工程方案审查通知书）
用地红线图
用地协议
划拨建设用地文件
征用土地呈报表
国有土地权出让合同
国有土地权租赁合同
10 国有土地权划拨合同
11 国有土地权地籍图或宗地图
12 国有土地使用证
三 建设拆迁文件 1
房屋安全鉴定书
拆迁许可证
拆迁安置意见、协议、方案等
－1－ 4
拆迁批准文件及申请
还建协议书
拆迁完毕确认证 7
拆迁现场验收调查表 四 建设工程规划管理文件 1
建设工程规划许可证正、副本
建筑定位图
建设工程放线验线通知单
建设工程外装修通知书
其他规划文件
五 勘察、测绘文件 1
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件调查
地震安全性评价
建设用地钉桩通知书、钉桩放线通知书
地形测量和拨地测量成果报告
建设项目地质灾害危险性评估说明书 六 设计文件
初步设计(包括初步设计图纸和说明、工程概算等)
技术设计(包括技术设计图纸和说明、修正概算等)
审定设计方案通知书
施工图设计
4.1 施工图说明
4.2 建筑施工图
4.3 结构施工图
4.4 装修（装饰）工程施工图
4.5 给排水、消防、采暖工程施工图
4.6 电气、智能化工程施工图
4.7 通风空调工程施工图
4.8 电梯、燃气工程施工图
4.9 其他施工图（含基坑、边坡）
－2－ 4.10 施工图预算
建筑工程施工图设计文件技术性审查合格书、审查意见
七 有关部门批准文件
建设项目列入年度计划的批复文件（含基建计划、前期计划、开工计划、增加基建计划、续建计划）及申请文件
投资许可证及申请表或湖北省企业投资项目备案证
建筑工程施工图设计文件审查批准书
建筑工程消防施工许可证及建筑工程消防设计审核意见书
结合民用建筑修建防空地下室审查通知及人民防空工程施工图设计审查意见或防空地下室易地建设证明书 6
新建房屋白蚁预防工程合同书
文物保护工程批复及申请
城市建设基础设施配套费批复及申请
建设工程占道许可证、挖掘许可证、排水许可证
10 建设工程质量监督注册登记表
11 建设工程质量监督通知书
12 建设工程质量监督工作方案
13 单位工程施工安全监督登记表
14 建设项目工程质量责任书
15 建设工程项目档案报送合同书
16 供电、供气、供水、园林绿化等相关部门批复
17 其他批准文件
八 招投标文件 1
勘察招标文件
勘察投标文件
勘察中标文件
设计招标文件（含方案比选）
设计投标文件
设计中标文件
监理招标文件
监理投标文件
－3－ 9
监理中标文件
10 施工招标、投标、评标、中标文件
11 项目招标实施方案核准意见 九 合同文件
勘察合同及工程质量责任书
设计合同及工程质量责任书
监理合同及工程质量责任书
施工合同及工程质量责任书
劳务承包合同 6
招标代理合同
其他合同（电梯、消防、智能、供电、供水、供气、绿化、检测等） 8
建设工程合同备案表 9
建设项目法人责任书
10 安全达标工地与文明施工现场责任书 十 建设、施工、监理机构及负责人
工程项目管理机构及负责人名单、负责人任命文件及建筑工程项目建设机构管理责任备案表
工程项目监理机构及负责人名单、负责人任命文件及建筑工程项目监理机构管理责任备案表
工程项目施工管理机构及负责人名单、负责人任命文件及建筑工程项目建设机构管理责任备案表
第二部分 监理文件
一 监理管理文件 1
建设工程监理备案表
工程监理规划
工程监理细则
旁站监理方案 5
安全监理方案 6
建筑节能监理方案
会议纪要
－4－ 8
监理日记
工程监理台帐
10 监理月报 11 监理工作总结
二 监理技术文件
工程开工/复工报审表、开/复工指令
分包单位资质报审表 3
报验申请表
工程竣工报验表
混凝土浇筑申报表（含商品砼）
施工测量放线报验表
承包单位通用申报表
监理工程师通知单
监理工程师通知回复单
10 工程暂停令
11 工程款支付证书
12 工程款支付申请表
13 工程临时延期审批表
14 工程临时延期申请表
15 工程最终延期审批表
16 费用索赔审批表
17 费用索赔申请表
18 监理工作联系单
19 监理工程师检查记录表
20 工程监理旁站记录
第三部分 施工文件
一 工程管理文件 1
工程概况表
建设工程施工许可证
施工现场质量管理检查记录
－5－ 4
工程开工报告
工程竣工报告 6
工程停工报告 7
工程复工报告 8
施工进度计划分析 9
项目大事记
10 施工日志
11 不合格项处置记录
12 建设工程质量事故调（勘）查记录
13 建设工程质量事故报告书
14 施工总结 15 其它工程管理文件 二 工程技术文件 1
工程技术文件报审表 2
技术交底记录
施工组织设计、施工方案
图纸会审记录 5
设计交底记录 6
设计变更、洽商记录 7
其它工程技术管理文件 三 工程测量记录文件 1
工程定位测量记录
地基验槽记录 3
楼层放线记录
沉降观测记录
建筑物垂直度、标高测量记录 6
其它工程测量记录 四 工程施工记录文件
（地基与基础）隐蔽工程检查记录及汇总表
（主体结构）隐蔽工程检查记录及汇总表
（建筑装饰装修）隐蔽工程检查记录及汇总表
－6－ 4
（建筑屋面）隐蔽工程检查记录及汇总表
（建筑给排水、采暖）隐蔽工程检查记录及汇总表
（建筑电气）隐蔽工程检查记录及汇总表
（通风与空调）隐蔽工程检查记录及汇总表
（电梯）隐蔽工程检查记录及汇总表
（建筑智能）隐蔽工程检查记录及汇总表
10 （建筑节能）隐蔽工程检查记录及汇总表 11
设备基础隐蔽工程检查记录表 12
电气接地装置隐蔽工程检查记录表
避雷装置隐蔽工程检查记录表
幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录表 15
电气等电位联结隐蔽工程检查记录表 16
预检工程检查记录表 17
施工通用记录 18
中间检查交接记录表 19
地基处理记录 20
地基钎探记录 21
桩基施工记录
22
钻孔灌注桩后注浆施工记录 23
钻孔灌注桩施工汇总表 24
钻孔灌注桩终孔验收记录 25
人工挖孔桩隐蔽工程记录 26
振动（锤击）沉管灌注桩施工记录 27
夯扩桩施工记录
28
长螺旋成孔压灌桩施工记录
29
静压混凝土预制桩、钢桩施工记录（
一、二） 30
锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录（
一、二） 31
混凝土施工记录 32
混凝土坍落度测量记录 33
混凝土养护测温记录
34
混凝土配合比申请单、通知单
－7－ 35
砂浆配合比申请单、通知单
36
混凝土开盘鉴定
37
预应力筋张拉记录（
一、二）
38
有粘结预应力结构灌浆记录 39
建筑烟（风）道检查记录
40
混凝土拆模申请表 41
构件吊装记录 42
设备安装记录
43
电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录
44
电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录
45
自动扶梯、自动人行道安装调试记录 46
电力驱动电梯整机安装检查记录（
一、二） 47
自动扶梯、人行道整机安装检查记录（
一、二） 48
其它工程施工记录 五 工程试验检验记录文件 1
施工试验记录（通用） 2
土建工程
2.1 复合地基载荷试验检测报告
2.2 基桩竖向抗压静载荷试验报告 2.3 桩体质量检测-基桩反射波法检测报告 2.4 土木击实试验检验报告
2.5 土木环刀法测密度检验报告 2.6 钢结构焊缝超声波探伤检测报告 2.7 后置埋件试验检验报告
2.8 高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数检验报告 2.9 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告 2.10 高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告 2.11 螺栓实物最小载荷检验报告 2.12 钢网架挠度检测报告
2.13 钢结构涂料涂层厚度检验报告 2.14 混凝土钢筋保护层厚度检验报告
－8－ 2.15 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检验报告 2.16 回弹法检测混凝土抗压强度检验报告 2.17 钻芯法检测混凝土抗压强度检验报告 2.18 混凝土试块强度统计、评定记录 2.19 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 2.20 防水工程试水检查记录 2.21 饰面砖粘结强度检验报告 2.22 建筑幕墙检测报告
2.23 硅酮结构胶相溶性检验报告 2.24 室内环境质量检测报告 3
给排水、采暖工程
3.1 水电测试反馈单
3.2 （水泵）设备单机试运转记录
3.3 调试报告
3.4 管道灌水、通水试验记录
3.5 阀门强度、严密性试验记录 3.6 管道强度严密性试验记录
3.7 管道通水试验记录
3.8 管道（冲）洗（脱脂）试验记录
3.9 室内排水管道通球试验记录
3.10 伸缩器安装记录表
3.11 水箱满水（闭水）试验记录 3.12 卫生器具满水试验 3.13 消防栓试射记录
3.14 锅炉烘炉、煮炉和试运行记录 3.15 锅炉报警及联锁保护装置试验记录 3.16 自动喷水灭火系统试压记录 3.17 自动喷水灭火系统管网冲洗记录 3.18 自动喷水灭火系统联动试验记录 3.19 生活净水水质检测记录 4
电气工程
－9－ 4.1 电气接地测试记录
4.2 电气绝缘电阻测试记录
4.3 配电箱、插座、开关、灯具连线（接地）通电检查记录 4.4 低压成套配电柜交接试验记录 4.5 避雷带支架拉力测试记录
4.6 电气照明、动力试运行记录 4.7 漏电保护器测试记录
4.8 大型照明灯具吊环承载力试验记录 5
智能建筑工程
5.1 系统功能测定及设备调试记录
5.2 系统检测报告
通风与空调工程
6.1 设备单机试运转记录
6.2 调试报告
6.3 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录
6.4 风管漏光检测记录 6.5 风管漏风检测记录
6.6 各房间室内风量测量记录
6.7 管网风量平衡记录
6.8 制冷机组、单元式空调机组试运转记录 6.9 通风、空调系统试运转调试记录 6.10 空调水系统试运转调试记录 6.11 防排烟系统联合试运行记录 6.12 制冷系统气密性试验记录
6.13 通风、空调检测报告
电梯安装工程
7.1 电梯主要功能检查试验记录
7.2 电梯电气安全装置检查试验记录
7.3 电梯整机功能检验记录
7.4 电梯层门安全装置检查试验记录表
7.5 电梯负荷运行试验记录
－10－ 7.6 轿厢平层准确度测量记录
7.7 电梯负荷运行试验曲线图
7.8 电梯噪声测试记录表
7.9 自动扶梯、自动人行道运行试验记录
7.10 电梯检测报告
建筑节能工程 8.1 现场实体检验报告
8.2 系统节能性能检测机试运转、调试记录 9
其它工程试验检验记录 六 工程物资文件
钢材出厂合格证、试验报告台帐、核查要录
钢材试验报告 3
钢材出厂合格证
钢筋机械连接、焊接接头检验报告台帐、核查要录 5
钢筋机械连接、焊接接头力学性能试验报告
电焊条、机械连接半成品出厂合格证 7
水泥合格证、试验报告台帐、核查要录
水泥试验报告
水泥出厂合格证
10 砖石（砌块）出厂合格证、试验报告台帐、核查要录 11 砖石（砌块）试验报告
12 砖石（砌块）出厂合格证
13 预制构件台帐
14 预制构件出厂合格证、检验报告、
15 预拌（商品）混凝土台帐
16 预拌（商品）混凝土合格证、检验报告 17 防水材料合格证、检验报告台帐、核查要录
18 防水材料检验报告 19 防水材料出厂合格证
20 其它材料、构件合格证台帐、核查要录 21 合格证、检验报告粘贴单
－11－ 22 门窗及其它检验报告 23 门窗及其它出厂合格证
24 预拌砂浆台帐
25 预拌砂浆出厂合格证、试验报告
26 混凝土、砂浆试件抗压强度试验报告台帐、核查要录 27 混凝土抗压、抗渗试块强度试验报告 28 砌筑砂浆试块强度检验报告 29 混凝土用砂、石台帐及试验报告
30 混凝土、砂浆配合比及设计检验记录
31 设备开箱检验记录
32 水暖和消防材料、配件台帐
33 水暖和消防材料、配件出厂合格证、检验报告
34 电气材料、配件台帐
35 电气材料、配件出厂合格证、检验报告
36 智能建筑材料检验报告
37 智能建筑材料出厂合格证
38 通风与空调材料检验报告
39 通风与空调材料出厂合格证
40 电梯设备开箱检验报告
41 电梯设备出厂合格证、使用说明及其它材料
42 建筑节能材料检验报告 43 建筑节能材料出厂合格证 44 工程材料/构配件/设备报审表 45 原材料准用申报单 七 施工验收文件
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
单位（子单位）工程观感质量检查记录
地基与基础工程验收记录
地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录
－12－ 7
地基与基础工程检验批质量验收记录表
人民防空工程专业结构验收表
人民防空工程（防空地下室）试水验收表 10 主体结构工程验收记录
11 主体分部、子分部、分项工程质量验收记录
12 主体工程检验批质量验收记录表
13 建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录
14 建筑装饰工程检验批质量验收记录表
15 屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录
16 屋面工程检验批质量验收记录表
17 建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录
18 建筑给排水、采暖工程检验批质量验收记录表
19 建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录
20 建筑电气工程检验批质量验收记录表
21 智能建筑分部、子分部、分项工程质量验收记录
22 智能建筑工程检验批质量验收记录表
23 通风与空调分部、子分部、分项工程质量验收记录
24 通风与空调工程检验批质量验收记录表
25 电梯分部、子分部、分项工程质量验收记录 26 电梯工程检验批质量验收记录表
27 建筑节能工程分部、分项工程质量验收记录 28 建筑节能工程检验批质量验收记录表 29 其它施工质量验收文件
第四部分 工程竣工验收文件
一 工程评价意见报告
建设单位建设工程竣工验收报告
施工单位工程施工自评报告
2.1 地基与基础分部工程施工自评报告
2.2 主体结构分部工程施工自评报告
2.3 建筑节能分部工程施工自评报告
－13－ 2.4 其他分部工程施工自评报告
2.5 单位工程竣工自评报告
监理单位工程质量评估报告
3.1 地基与基础分部工程质量评估报告
3.2 主体结构分部工程质量评估报告
3.3 建筑节能分部工程质量评估报告
3.4 其他分部工程质量评估报告
3.5 单位工程竣工质量评估报告
勘察单位建筑工程质量检查报告（地基与基础分部）
设计单位建筑工程质量检查报告
5.1 地基与基础分部工程质量检查报告
5.2 主体结构分部工程质量检查报告
5.3 建筑节能分部工程质量检查报告 5.4 工程竣工分部工程质量检查报告
5.5 单位工程竣工质量检查报告 二 工程竣工验收记录 1
建设工程竣工验收报告
人民防空工程竣工验收表 3
人民防空工程竣工备案表
建设工程竣工规划验收意见书、建设工程竣工规划验收合格证及附图； 5
建筑工程消防验收意见书、建设工程消防合格证； 6
环保验收意见书、生活污水排放净化设施验收监测报告； 7
建设工程施工安全综合评定意见书 8
住宅工程质量分户验收文件 8.1 住宅工程质量分户验收检查记录表 8.2 住宅工程质量分户验收汇总表
8.3 分户验收室内层高、开间净高尺寸抽测表
建设工程竣工档案验收意见书及建设工程档案合格证 10 竣工验收备案表、备案证 11 建筑工程验收会议纪要
11.1 地基与基础分部工程验收会议纪要
－14－ 11.2 主体结构分部工程验收会议纪要 11.3 建筑节能分部工程验收会议纪要 11.4 其他分部工程验收会议纪要
11.5 单位工程竣工验收会议纪要
建筑工程质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书 三 财务文件 1
工程决算
建设工程造价审计报告及总结
竣工结算
建设工程竣工结算备案表
第五部分 竣工图
一
综合竣工图 1
总平面竣工图 2
绿化总平面竣工图 3
道路总平面竣工图 4
地下管线综合竣工图 二
专业竣工图 1
建筑竣工图 2
结构竣工图 3
给排水竣工图 4
电气竣工图 5
通风与空调竣工图 6
采暖竣工图 7
消防竣工图 8
电梯安装竣工图 9
建筑智能化竣工图
10 人防（地下室）工程竣工图 11 幕墙工程竣工图 12 其他竣工图
－15－
第六部分 声像、缩微品、电子档案
一、声像档案 (一) 工程照片
开工前的原址、原貌
1.1 开工前的原址、原貌、原重要地物的照片
1.2 重要纪念物的照片
地基及基础
建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的照片
主体工程施工
3.1 主体工程设计模型照片
3.2 施工现场整体工程施工情况照片
3.3 隐蔽工程的工艺制作及处理照片
3.4 钢筋制作工程的钢筋布局、型号及节点焊接等照片
3.5 反映主体工程的拉接筋布局、混凝土灌注质量等照片
3.6 管道及设备工程、安装工程的管沟类型等照片
3.7 建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的照片
工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的照片
工程竣工后的照片
工程开工、竣工仪式照片
(二) 录音、录像带
开工前的原址、原貌
开工前的原址、原貌、原重要地物的录像
地基及基础
建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的录像
主体工程施工
3.1 施工现场整体工程施工情况录像
3.2 建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的录像
工程竣工后的录像
工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的录音、录像
工程开工、竣工仪式录音、录像
－16－
二、缩微品
按建设工程文件归档内容及顺序缩微接收.
三、电子档案
光盘、磁盘，按建设工程文件归档内容及顺序制作接收。
注：工程照片，录音、录像按工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段 进行拍摄，尤其是隐蔽工程和工程质量事故处理要重点进行拍摄，并附有文字说明。
－17－
第17篇：建筑安装工程经济技术指标
建筑安装工程经济技术指标（仅供参考）
一、多层建筑经济技术指标：
1、土建工程单方造价：950～1100元/m2；
2、安装工程单方造价：45～65元/m2；
二、小高层建筑经济技术指标：
1、土建工程单方造价：1120～1250元/m2；
2、安装工程单方造价：53～78元/m2；
三、别墅经济技术指标：
1、土建工程单方造价：1100～1150元/m2；
2、安装工程单方造价：50～70元/m2；
四、小区商业用房及公共建筑经济技术指标：
1、土建工程单方造价：1100～1200元/m2；
2、安装工程单方造价：60～70元/m2；
五、高层建筑经济技术指标（15～18层）：
1、土建工程单方造价：1200～1500元/m2；
2、安装工程单方造价：130～150元/m2；
六、地下室工程经济技术指标：
1、土建工程单方造价：2200～2500元/m2，
其中含人防工程单方造价：3200～3500元/m2；
2、安装工程单方造价：350～450元/m2，
其中含人防工程单方造价：500～650元/m2；
注：以上经济指标均为2009年12月信息价，仅供参考。
第18篇：建筑安装工程承包合同（１）
建筑安装工程承包合同
合同编号
工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、工程项目批准单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积＿＿＿（平方米）；其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、工程造价：＿＿＿＿＿＿（万元），其中土建：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（万元），安装：＿＿＿＿＿＿（万元）。
第二条 施工准备
一、发包方：
１．＿月＿日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
２．＿月＿日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
３．本合同签订后＿＿天内提交建筑许可证。
４．合同签订后＿＿天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图＿份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）＿＿＿份。
５．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在＿天内分送有关单位，＿天内提供会审纪要和修改施工图＿＿份。
二、承包方：
１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
３．编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为＿＿＿天（日历天），自＿＿年＿月＿日开工至＿＿年＿月＿日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、开工前＿＿天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
７．人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
６．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的％备料款，计人民币＿＿万元；临时设施费，按土建工
程合同总造价的＿＿％计人民币＿＿万元，安装工程按人工费的＿＿％计人民币＿＿万元；材料设备差价＿＿万元，分＿＿次支付，每次支付时间、金额＿＿＿＿＿＿＿二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在＿＿日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的＿＿％时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之＿＿的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、承包方在单项工程竣工验收后＿＿天内，将竣工结算文件送交发包方
│序│工│设│栋│结│层│面│资│批准│投资 │工程总│开工│竣工│备│
│ │程│计│ │ │ │ │金││总额 │造价 │││ │
│号│名│单│数│构│数│积│来│文号│(万元)│(万元)│时间│时间│注│
│ │称│位│ │ │ │ │源││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴─┘
注：维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。
由甲方负责供应设备和材料表
附表二：
┌─────┬──┬──┬───┬─────┬──────┬────┐
│材料名称│规格│单位│数量│交料地点│ 到场日期 │备 注│
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
└─────┴──┴──┴───┴─────┴──────┴────┘
第19篇：建筑安装工程承包合同（1）
建筑安装工程承包合同
合同编号
工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、工程项目批准单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积＿＿＿（平方米）；其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、工程造价：＿＿＿＿＿＿（万元），其中土建：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（万元），安装：＿＿＿＿＿＿（万元）。
第二条 施工准备
一、发包方：
１．＿月＿日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
２．＿月＿日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
３．本合同签订后＿＿天内提交建筑许可证。
４．合同签订后＿＿天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图＿份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）＿＿＿份。
５．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在＿天内分送有关单位，＿天内提供会审纪要和修改施工图＿＿份。
二、承包方：
１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
３．编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为＿＿＿天（日历天），自＿＿年＿月＿日开工至＿＿年＿月＿日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、开工前＿＿天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
７．人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
６．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的％备料款，计人民币＿＿万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的＿＿％计人民币＿＿万元，安装工程按人工费的＿＿％计人民币＿＿万元；材料设备差价＿＿万元，分＿＿次支付，每次支付时间、金额＿＿＿＿＿＿＿
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在＿＿日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的＿＿％时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之＿＿的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、承包方在单项工程竣工验收后＿＿天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件＿＿天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条 工程验收
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（８４）城建字第７９号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。
第九条 违约责任
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达＿＿＿＿＿＿＿＿日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第十一条 附 则
一、本合同一式＿＿份，合同附件＿＿份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 发包方（盖章）：│ 承包方（盖章）：│
│ 法定代表人（签章）：│ 法定代表人（签章）：│
│ 委托代理人（签章）：│ 委托代理人（签章）：│
│ 单位地址：│ 单位地址：│
│ 开户银行：│ 开户银行：│
│ 帐号：│ 帐号：│
│ 电话：│ 电话：│
│ 电挂：│ 电挂：│
│ 邮政编码：│ 邮政编码：│
│││
│年月日 │年月日│
│││
├─────────┬──────┴──────┬──────────┤
││││
│经办建设银行 │建筑管理部门│鉴（公）证机关 │
│（盖章）│（盖章）│（盖章）│
││││
││││
││││
│││鉴（公）证意见 │
││││
││││
││││
││││
││││
│││经办人：│
││││
│年 月 日 │年 月 日 │年 月 日 │
└─────────┴─────────────┴──────────┘
工 程 项 目 一 览 表
───────────────
附表一：
建设单位：
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬───┬───┬──┬──┬─┐
│序│工│设│栋│结│层│面│资│批准│投资 │工程总│开工│竣工│备│
│ │程│计│ │ │ │ │金││总额 │造价 │││ │
│号│名│单│数│构│数│积│来│文号│(万元)│(万元)│时间│时间│注│
│ │称│位│ │ │ │ │源││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴─┘
注：维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。
由甲方负责供应设备和材料表
附表二：
┌─────┬──┬──┬───┬─────┬──────┬────┐
│材料名称│规格│单位│数量│交料地点│ 到场日期 │备 注│
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
├─────┼──┼──┼───┼─────┼──────┼────┤
││││││││
└─────┴──┴──┴───┴─────┴──────┴────┘
第20篇：建筑安装工程承包合同（八）
合同编号：_____________
工程名称：____________________________
工程编号：____________________________
发包方：______________________________
承包方：______________________________
签订时间：_________年______月_______日
签订地点：____________________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：_________________________________
二、工程地点：_________________________________
三、工程项目批准单位：_________批准文号_________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：__________
四、承包范围和内容：_________（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_________（平方米）；其它：______________
五、工程造价：_______________（万元），其中土建：______________（万元），安装：______________（万元）。
第二条 施工准备
一、发包方：
1．_________月_________日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2．_________月_________日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3．本合同签订后_________天内提交建筑许可证。
4．合同签订后_________天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_________份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）_________份。
5．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_________天内分送有关单位，_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。
二、承包方：
1．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
2．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3．编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_______天（日历天），自______年______月______日开工至______年______月_______日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
2．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
3．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
4．在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
5．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
6．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
7．人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：__________________________________________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
1．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
2．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
3．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
4．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
5．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
6．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经_____________复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：______________________________________
第六条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后________日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的________％备料款，计人民币_________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_________％计人民币_________万元，安装工程按人工费的_________％计人民币_________万元；材料设备差价_________万元，分_________次支付，每次支付时间、金额______________
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的___％时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：_____________________________________________________
七、承包方在单项工程竣工验收后_________天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_____天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条 工程验收
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。
第九条 违约责任
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达_________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第_______项方式解决：
一、向仲裁机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第十一条 附则
一、本合同一式_______份，合同附件_______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：
法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址：开户银行：帐号：电话：电挂：邮政编码：年月日承包方（盖章）：经办建设银行（盖章）年 月 日 建筑管理部门（盖章）年 月 日 鉴（公）证机关（盖章）鉴（公）证意见经办人：年 月 日 附件附表一工程项目一览表
建设单位：______________________
序号
工程名称设计单位栋数结构层数面积资金来源批准文号投资总额（元）工程总造价（元）开工时间竣工时间备注注：维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。附表二由甲方负责供应设备和材料表
材料设备名称
单位品种规格数量单价金额供应时间供应地点验交方式
