平阳高速范庄35KV输电线路工程
劳务合同书
(线路架设部分)
甲方：山西金石电力开发有限公司
乙方：晋中天恒水电安装队
甲方：山西金石电力开发有限公司
乙方：晋中天恒水电安装队
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
工程概况
一、工程名称 ：
平阳高速范庄35KV线路工程
工程地点 ：山西阳曲
工程内容 ：双回线路11179M,单回线路3626M包括111834M光缆。
工程性质 ：线路新建工程
承包范围 ：架设电力线路
二、批准单位
甲方：山西金石电力开发有限公司
三、工期：
开工日期：2011年01月22日
竣工日期: 2011年03月14日
四、质量等级：合格
五、承包方式：送电线路安装劳务费
六、合同价款、付款方式：
工程造价人民币：(3626m÷2＋11179m)×25元=324800 元整
（大写）：叁拾贰万肆仟捌佰元整
工程验收合格后付95%的工程款，余5%工程质保金质保到期后付清。（注：在接到施工人员保险单后支付工程款）
合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律
双方责任
甲方代表
一、甲方任命工程管理负责人： 张晓峰
按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
１．甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
二、本工程监理，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前 3 天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
乙方代表
一、乙方任命驻施工现场的代表 刘小四 按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
1．乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2．乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）和依据合同发出的指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。
3.乙方代表不得擅自离开岗位，如需离开，需经过甲方代表同意后、将职责移交给代管人后方可离开。
4.制作工程资料。
甲方责任
一、甲方按照《建筑工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：
1.协调和建设单位及其他有关单位的工作；
2.帮助乙方解决施工中的困难； 3.检查乙方施工人员安全施工的情况； 4．检查乙方施工人员施工质量情况；
乙方责任
一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求，完成以下工作：
1．向甲方代表提供工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
2．按工程需要及《安全操作规程》要求进行安全施工。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
3． 本工程安全措施由乙方提供并进行安全管理，发生的安全事故责任由乙方负责。
4．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出：
5．做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作。
6．保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。
7.服从甲方管理（安全、质量、进度）制度。 8.负责本工程的交叉跨越，资料交付及与施工有关的其他事宜。
二、乙方未按合同约定履行上述义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
合同价款按《建设工程价款结算办法》等规定结算付款，任何一方不得擅自改变，发生下列情况之一的可作调整。
1．甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消减，
2．甲方代表确认的设计变更或工程洽商，
3．合同约定的其它增减或调整，
合同价款与支付
工程量的核实确认
一、乙方向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后按设计图纸对已完工程量进行核实确认，甲方代表对乙方报告中开列的工程量确认后作为工程款支付的依据。
材料设备供应
甲方供应材料设备
一、甲方按乙方提供的“供应材料、设备计划”和“施工综合进度计划”确定的期限为乙方供应材料、设备；所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符。
二、甲方代表在提供材料、设备十二小时前通知乙方验收、领取，经验收、领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。
三、甲方供应的材料、设备与清单不符的，按以下情况分别处理：
１．材料、设备的不符，由甲方负责解决。
２．材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可拒绝接收、保管，由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进行，出现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的则由甲方重新采购。
３．材料的种类、规格、型号等不符，乙方经甲方代表同意调剂串换，甲方承担相应的经济支出。
４．供应数量不足，由甲方补齐；供应数量超额，由甲方将多余部分运出施工现场。
竣工与结算
竣工验收
一、工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表组织有关部门进行验收，验收给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由于自身原因造成修改所发生的费用。
二、整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定，由甲方承担整套启动试运验收的组织工作，处理试运验收中发生的问题。乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消除缺陷。
三、乙方参加整套启动试运的工日及费用由乙方负责。
四、竣工日期为合同要求竣工日期。
五、按基本建设项目档案资料管理的有关规定，乙方在整套启运试运验收后15天内，将竣工图等完整竣工资料移交甲方6套。
六、由于设计、设备或系统等不属于乙方原因使个别项目不能全部投入，应在启动试运验收记录上写明原因，由甲方负责在验收后组织完成。
保修
一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理办法等规定，乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修；保修期一年。
二、保修项目、内容、范围：
平阳高速范庄35KV线路部分（设备质量问题除外）。
三、保修期，整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交甲方之日起分别计算保修期。
四、质量保修金：工程款5%质保金在质保到期后支付。
争议、违约和索赔
争议
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁
机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
（１）合同确已无法履行；
（２）双方协议停止施工；
（3）法院要求停止施工。
违约
一、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付相应违约金。
二、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。
三、因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。
其它
安全施工
一、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。
三、乙方负责按期支付工人工资，不得拖欠；由于乙方未按时支付工人工资引发的纠纷
甲方可直接进行支付，发生的费用从乙方的合同价款中双倍扣除。
四、为确保工程按期完工，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款壹万元人民币；甲方从乙方的工程款中扣除。
五、在施工过程中如因青赔延误工期顺延，甲方应及时通知乙方放假，如未通知，青赔连续延误十天以上由甲乙双方协商支付乙方工人误工费（30元／天／人）十天以内乙方自行负责.
甲方：山西金石电力开发有限公司
乙方：晋中天恒水电安
装队
代表：赵国明
代表：齐卫国
日期：2011.1.20
日期：2011.1.20
平阳高速范庄35KV输电线路工程
(劳务合同附件1)
安全协议书
晋中天恒水电安装队
齐卫国
施工安全责任协议书
甲方：山西金石电力开发有限公司 乙方：晋中天恒水电安装队
为保证工程安全，顺利的进行。为此经过双方协商达成如下安全协议。
一、现场施工机械及人身安全由乙方负责，出现安全事故由乙方负责处理及赔偿事宜。
二、人为的损坏电气设备由乙方负责赔偿。
三、施工中出现的技术问题由乙方向甲方提出，甲方根据情况做出相应整改措施，乙方不得擅自更改。
(注：施工人员保险由乙方负责。) 以上协议一式两份，甲乙双方各执一份备查。
甲方：山西金石电力开发有限公司
乙方：晋中天恒水电安装队代表： 赵国明
代表：齐卫国
日期： 2011-1-20
日期：2011-1-20
平阳高速范庄35KV输电线路工程
的承诺书
山西金石电力开发有限公司：
关于平阳高速范庄35KV输电线路工程的承诺：
一、我公司愿意以人民币324800元承包本工程。
二、本工程施工人员、工器具由我方负责提供，施工人员及工器具的安全由我方负责，发生的安全事故由我方全权负责处理与甲方无关。
三、我方保证不拖欠工人工资，如因拖欠工人工资发生上访事件，我方自愿将甲方已支付的工程款全部退还并接受甲方对此事的罚款（10000元/上访一人次）。
承诺人：晋中天恒水电安装队
齐卫国
2011.1.20
