和平路工程土方分包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：和平路二期东延段道路景观土方回填及初步整形工程。
1.2 工程地点： 和平路二期东延段。
1.3 承包范围及内容： 和平路二期东延段道路绿化工程土方回填及初步整形。
1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价作出调整的理由。
1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后3日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：按照甲方要求工期完成。
2.3 因乙方原因造成工期延误，导致业主对甲方实施经济处罚，此处罚金额由乙方进行支付。
2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：
a.因不可抗力的影响；
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。
d.业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
2.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出工期延长的要求。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.2 工程所需回填土的土源技术质量要求必须符合设计标准，且得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式回土前须将土源样品提前送甲方，乙方所挖运回填的种植土必须为地表适合种植的种植土，不得为贫瘠黄土或垃圾土，无垃圾或杂质，得到甲方认可并且封存样品后，方可安排进土。
\\
3.3 回填要求，毛石路床下30cm为回填起始工作面，回填高度根据现场情况确定。
3.4 地形的初步整理前土方基本到位，整理过程中要做到线条大体流畅，无明显土堆。不合格处乙方无条件返工，并承担甲方相关损失。
第四条甲方责任
4.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。
4.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。在施工中发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同时，甲方有权单方面终止合同。
4.3 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
4.4 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
4.5 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。
4.6 甲方及时组织业主、监理、审计进行验收。
第五条乙方责任
5.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。
5.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
5.3 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。
5.4 认真、及时、负责做好施工期间数据测量、变更及签证资料整理工作。
5.5 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员，管理人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。
5.6 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。
第六条合同造价
6.1 工程量计算规则：以回土前底标高测量高程、回填完成后面标高测量高程两组数据为依据计算土方回填体积，此数据必须通过甲方、业主、监理、审计的验收和确认。
6.2乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，单价为12元/m3（此价格一次性包死，并包含：当地政府、居民等外界的一切协调费用；土源、挖机、运输、地形初整等一切费用），工程量按实际结算。
6.3 本着谁施工谁负责的原则，一切安全责任及事故并由乙方承担费用；加强施工人员的安全生产和自我防范意识，加强车辆管理，如乙方人员和车辆出现意外事故，乙方承担全部责任及经济损失。
6.4 因乙方原因造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；
6.5 所需清理修复工作的责任与费用的承担，乙方负责。
6.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整的要求。
第七条付款及结算方法
7.1回填土方结束并经甲方确认后，甲方付进度款至由甲方确认工程量计算总金额的60%。
7.2工程验收合格后，以本项目审计部门最终审定工作量为准结算（以正式的审计报告为准，不排除业主安排的内审、外审、复审及项目审计部门的审核），按审计结果出来后30天内甲方一次性支付余款。
7.3甲方付款前，乙方需提供结算款的发票（建材类发票：占合同结算价的75%，油料占合同结算价的25%）。
7.4在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方付款方式。
7.5 违约责任：
7.5.1如乙方在施工过程中，发生资金不足、事故等事件导致本合同无法执行，甲方有权终止合同，结算价款按单价的70%计算总费用，剩余结算价款作为对甲方的补偿。
7.5.2如乙方在施工过程中，发生挑衅闹事、向建设单位，建设主管部门，政府讨要工程款等事件则按次数处以10万元/次的处罚，该处罚作为对甲方的补偿。
7.5.3乙方如有以下情况之一的，甲方有权解除合同，造成损失的，乙方应当予以赔偿。
(1).乙方逾规定期限尚未开工，或开工后工程明显迟缓，作业无常，施工质量不达标，经甲方通知限期改善，乙方仍无意改善的；
(2).乙方及项目部管理混乱，业主及监理要求撤换的；
(3).不服从甲方监督管理，发生严重损害甲方企业声誉和信誉的行为；
(4).其他情况导致甲方认为乙方不具备履行合同的能力的。
第八条、其他
8.1、乙方在承包该项目的经营活动中，不得私自以甲方的名义对外签订合同，因该项目而产生的一切纠纷及债务，均由乙方自行承担，与甲方无关。
8.2、本合同执行过程中发生的一切争议，均应当友好协商解决，若协商解决不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
8.3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程完工且工程款付清后自动失效。
合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
签约日期：
