预算员考试题库
一．判断题(正确的在题后括号内打"√"，错的打"╳"，每题1分，共10分) （题库50题）
1．设计概算是由施工单位根据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。(×) 2．国家审批项目建议书主要依据设计概算。(×) 3．每个建设项目当它的初步设计和概算文件未经批准时，也能列入基本建设年度计划。(×) 4．在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。(×) 5．根据建设工程项目建设的顺序，建设工程概预算的内容为投资估算．设计概算．修正概算．施工图预算．施工预算．工程结算和竣工决算。(√) 6．所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所投入的全部费用的总和。(×) 7．一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。(×) 8．实行定额的目的是为了力求用最少的人力．物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品，取得最好经济效益。(√) 9．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休．离休和1年以上病员的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金。(×) 10．建筑企业的利润总额是由经营利润和法定利润组成的，其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本的差额。(×) 11．当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平．立．剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概算。(√) 12．建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。(√) 13．用类似工程预算编制概算，受地区不同限制要进行调整。(×) 14．税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。(×) 15．当建设工程概算造价．单方造价指标计算出来后，就可编制建设工程概算书，以供各单位有关部门使用。(√) 16．设计单位编制的设计概算文件，经过建设主管机关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款的最高基本限额。(√) 17．工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。(√) 18．施工预算的编制方法一般有“实物法”和“实物金额法”两种，“实物金额法”是目前普遍
采用的一种方法。(×) 19．直接工程费由人工费．材料费．施工机械使用费三部分组成。(×) 20．工人工作时为恢复体力稍作休息的时间为非定额时间。(×) 21．供求因果增加费属于施工附加费。(×) 22． 钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算，并考虑钢筋的损耗率。(×) 23．现浇砼平板是指不带梁直接用柱支承的板。(×) 24．甲类工程是固定资产方向调节税税率为0%的投资项。(√) 25．报价最低的标底其评定价格也最低。(×) 26．天棚面层在同一标高或不在同一标高，均为一级天棚。(×) 27．大红．天蓝,．白色．浅湖等颜色在套用油漆定额时，套浅色定额。(√) 28．铝合金门窗工程量按框外围面积计算，无框门按扇外围面积计算。 (×) 29．防腐卷材接缝．附加层．收头工程量按延长米计算。(×) 30．建筑物墙基防水．防潮层．外墙长度按中心线，内墙按净长计算工程量。(×) 31．按专业不同分类，建筑工程定额分为土建工程定额和铁路工程定额。(√) 32．供销部门的手续费应记入到材料预算价格中。(×) 33．金属结构中所用钢板，设计为多边形者，按矩形计算。其边长以设计尺寸中互相垂直的最大尺寸为准。(×) 34．预算定额与施工定额相比，施工定额综合的内容更多一些。(√) 35．施工定额按社会必要劳动量确定定额水平。(×) 36．散水坡．防滑坡道，按图示尺寸以平方米计算。(√) 37．计算钢筋工程量时，设计未规定搭接长度的，应按施工规范规定确定搭接长度计算。(×) 38．构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。(×) 39．混凝土与钢杆件组合的构件，混凝土部分按构件实体积以立方米计算，钢构件部分按吨计算，分别套用相应的定额项目。(√) 40．图书馆的书库按放书的层数计算建筑面积。(×) 41．平屋面的卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算。(×) 42．施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(×) 43．施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(×) 44．砖垛．三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。(√) 45．挑脚手架，按搭设长度和层数，以平方米计算。(×)
46．平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m，以平方米计算。(√) 47．凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。(√) 48．建筑物地面防水．防潮层，按主墙间净空面积计算，与墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算，并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算。(√) 49．铁皮排水按图示尺寸以水平投影面积计算。(×) 50．独立雨蓬按其顶盖水平投影面积的一半计算工程量。(√) 二．单项选择题(在每小题的备选答案中，选出一个正确的答案，并将正确答案的号码分别填在题干的括号内，多选．错选均不得分。每小题1分，共40分)（题库308题）
1．不宜作为建筑物地基填土的是（C）。 A．堆填时间较长的砂土 B．经处理后的建筑垃圾 C．经压实后的生活垃圾 D．经处理后的一般工业废料
2．关于地震烈度的说法，正确的是（D）。 A．地震烈度是按一次地震所释放的能量大小来划分 B．建筑场地烈度是指建筑场地内的最大地震烈度 C．设计烈度需根据建筑物的要求适当调低 D．基本烈度代表一个地区的最大地震烈度
3．关于地下水对边坡稳定性影响的说法，正确的是（D）。 A．地下水产生动水压力，增强了岩体的稳定性 B．地下水增加了岩体质量，减小了边坡下滑力 C．地下水产生浮托力，减轻岩体自重，增加边坡稳定 D．地下水产生的静水压力，容易导致岩体崩塌
4．根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为（D）。 A．15～25 年 B．25～50 年 C．50～100 年 D．100 年以上
5．地下水位较低的民用建筑采用三合土基础的宽度应（B）。 A．小于 600mm
B．600mm 及以上 C．小于 300mm D．300mm 及以上
6．柔性基础的主要优点在于（C）。 A．取材方便 B．造价较低 C．挖土深度小 D．施工便捷
7．关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是（C）。 A．室内地面均为实铺时，外墙防潮层设在室内地坪处 B．墙体两侧地坪不等高时，应在较低一侧的地坪处设置
C．室内采用架空木地板时，外墙防潮层设在室外地坪以上、地板木搁栅垫木之下 D．钢筋混凝土基础的砖墙墙体不需设置水平和垂直防潮层
8．坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高，一般适用于用水的房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为（C）。
A．水泥砂浆地面 B．水磨石地面 C．陶瓷板块地面 D．人造石板地面
9．关于道路工程填方路基的说法，正确的是（B）。 A．砌石路基，为保证其整体性不宜设置变形缝 B．护肩路基，其护肩的内外侧均应直立 C．护脚路基，其护脚内外侧坡坡度宜为 1：5 D．用粗粒土作路基填料时，不同填料应混合填筑
10．在地面自然横坡陡于 1：5 的斜坡上修筑半填半挖路堤时，其基底应开挖台阶，具体要求是（D）。
A．台阶宽度不小于 0．8m B．台阶宽度不大于 1．0m C．台阶底应保持水平
D．台阶底应设 2%～4%的内倾坡
11．一般公路，其路肩横坡应满足的要求是（D）。 A．路肩横坡应小于路面横坡 B．路肩横坡应采用内倾横坡 C．路肩横坡与路面横坡坡度应一致 D．路肩横坡应大于路面横坡
12．适宜于高速公路的路面基层是（D）。 A．水泥稳定土基层 B．石灰稳定土基层 C．二灰工业废渣稳定土基层 D．级配碎石基层
13．为了便于排水，桥面铺装时通常设置纵横坡，其纵坡坡度应（D）。 A．小于 1．5% B．不大于 3% C．在 1．5%～3%之间 D．大于 3% 14．关于桥面铺装泄水管设置的说法，正确的是（D）。 A．桥面纵坡大于 2%、桥长小于 50m 时，按 12～15m 间隔设置 B．桥面纵坡小于 2%、桥长小于 50m 时，不需设置 C．桥面纵坡大于 2%、桥长大于 50m 时，可不设置 D．桥面纵坡小于 2%，按 6～8m 间隔设置 15．地下公路隧道的纵坡坡度通常应（B）。 A．小于 0．3% B．在 0．3%～3%之间 C．大于 3% D．在 3%～5%之间
16．按照设计要求，地下停车场在车道位置的梁下有效高度应不低于（B）。 A．2．1m B．2．3m C．3．5m D．5．5m
17．预应力钢筋混凝土不宜选用的钢筋牌号是（A）。 A．HPB235 B．HRB335 C．HRB400 D．HRB500 18．下列水泥品种中，不适宜用于大体积混凝土工程的是（A）。 A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥
19．铝酸盐水泥适宜用于（D）。 A．大体积混凝土
B．与硅酸盐水泥混合使用的混凝土 C．用于蒸汽养护的混凝土 D．低温地区施工的混凝土
20．关于混凝土立方体抗压强度的说法，正确的是（B）。 A．一组试件抗压强度的最低值 B．一组试件抗压强度的算术平均值 C．一组试件不低于 95%保证率的强度统计值 D．一组试件抗压强度的最高值
21．下列能够反映混凝土和易性指标的是（A）。 A．保水性 B．抗渗性 C．抗冻性 D．充盈性
22．下列影响混凝土和易性因素中，最为敏感的因素是（D）。 A．砂率 B．温度 C．集料 D．水泥浆
23．混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于（D）。 A．调节混凝土凝结时间 B．提高混凝土早期强度 C．缩短混凝土终凝时间 D．提高混凝土的抗冻性
24．关于防水混凝土施工参数的说法，正确的是（B）。 A．水泥用量不得超过 320kg/m³ B．砂率宜为 35%～40% C．水灰比不得小于 0．55 D．干表观密度小于 2000kg/m³
25．下列材料中，主要用作室内装饰的材料是（B）。 A．花岗石 B．陶瓷锦砖 C．瓷质砖 D．合成石面板
26．关于对建筑涂料基本要求的说法，正确的是（A）。 A．外墙、地面、内墙涂料均要求耐水性好 B．外墙涂料要求色彩细腻、耐碱性好 C．内墙涂料要求抗冲击性好 D．地面涂料要求耐候性好
27．APP 改性沥青防水卷材，其突出的优点是（C）。 A．用于寒冷地区铺贴
B．适宜于结构变形频繁部位防水 C．适宜于强烈太阳辐射部位防水 D．可用热熔法施工
28．游泳池工程优先选用的不定型密封材料是（B）。 A．聚氯乙烯接缝膏 B．聚氨酯密封膏 C．丙烯酸类密封膏 D．沥青嵌缝油膏
29．某大型基坑，施工场地标高为±0．000m，基坑底面标高为-6．600m，地下水位标高为-2．500m，土的渗透系数为60m/D，则应选用的降水方式是（C）。
A．一级轻型井点 B．喷射井点 C．管井井点 D．深井井点
30．采用推土机并列推土时，并列台数不宜超过（C）。 A．2 台 B．3 台 C．4 台 D．5 台
31．在钢筋混凝土预制桩打桩施工中，仅适用于软弱土层的接桩方法是（A）。 A．硫磺胶泥锚接 B．焊接连接 C．法兰连接 D．机械连接
32．关于钢筋混凝土构造柱的说法，正确的是（D）。 A．应按先浇柱后砌墙的施工顺序进行
B．构造柱与墙体连接处应砌马牙槎，从每层柱脚开始，先进后退 C．沿墙高每 500mm 设 2Φ6 拉结钢筋，每边深入墙内不宜小于 500mm D．构造柱混凝土可分段浇筑，每段高度不宜大于 2m 33．主要用于浇筑平板式楼板或带边梁楼板的工具式模板为（B）。 A．大模板 B．台模 C．隧道模板 D．永久式模板
34．关于先张法预应力钢筋放张的说法，错误的是（A）。
A．宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋依次放松，以免构件开裂 B．放张的方法可用放张横梁来实现
C．横梁可用千斤顶或预先设置在横梁支点处的砂箱或楔块来放张
D．预应力筋应采用砂轮锯或切割机切断，不得采用电弧切割
35．在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为 15．0m（从停机面算起），绑扎点至所吊构件底面距离 0．8m，索具高度为 3．0m，则起重机起重高度至少为（D）。
A．18．2m B．18．5m C．18．8m D．19．1m 36．关于一般抹灰的说法，正确的是（C）。
A．抹灰应分层进行，抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 5～7mm B．当抹灰总厚度大于 25mm 时，应采取加强措施 C．底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度
D．用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层
37．跨径 100m 以下的桥梁施工时，为满足桥梁上下部结构平行作业和施工精度要求，优先选用的方法是（B）。
A．悬臂浇注法 B．悬臂拼装法 C．转体法 D．支架现浇法
38．下列设备中，专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是（C）。 A．全断面掘进机 B．独臂钻机 C．天井钻机 D．TBM 设备
39．关于项目管理规划大纲特点的说法，错误的是（D）。 A．战略性 B．全局性 C．宏观性 D．可操作性
40．关于项目管理规划大纲作用的说法，错误的是（D）。 A．作为全过程项目管理的方向和纲领
B．作为编制投标文件的依据 C．作为中标后签订合同的依据 D．作为项目经理指导项目实施的依据
41．工程项目的招标文件及发包人对招标期间有关问题的解释资料不应作为（A）编制项目管理规划大纲的重要依据。
A．建设单位 B．监理单位 C．总包单位 D．施工单位
42．项目管理实施规划的编制程序中，关键性环节是（C）。 A．了解相关方要求 B．分析项目条件和环境 C．组织编制 D．履行报批手续
43．施工组织总设计的编制时间是（B）。 A．在投标前由企业有关职能部门编制 B．在初步设计或扩大初步设计批准后 C．在施工图设计完成后
D．在单位工程施工组织设计完成后
44．在施工组织总设计的施工布置中，应统筹安排各类项目施工，通常情况下不予优先考虑的项目是（D）。
A．按工艺要求，需先期投入生产的项目 B．工程量大，施工难度大的项目 C．供工程使用的生活设施类项目
D．工程量小，周期较短，不急于使用的辅助项目
45．关于施工总平面图设计中加工厂布置要求的说法，正确的是（C）。 A．金属结构、锻压、电焊和机修等车间应分散布置 B．当运输条件较好时，混凝土搅拌站宜分散布置
C．工业建筑工地的砂浆搅拌站，可以分散设置在使用点附近D．各种加工厂应与相应的仓库或材料分布在不同区域
46．单位工程施工平面图的设计工作包括如下环节：①计算技术经济指标；②确定起重机的位置；③布置水电管线；④确定搅拌站、仓库、加工厂的位置；⑤布置临时设施；⑥布置运输道路。正确的工作程序是（B）。
A．②—⑥—④—⑤—③—① B．②—④—⑥—⑤—③—① C．②—④—⑥—③—⑤—① D．②—④—⑤—⑥—③—①
47．下列计量单位中，既适合工程量清单项目又适合基础定额项目的是（D）。 A．100m B．基本物理计量单位 C．100m³ D．自然计量单位
48．关于计算工程量程序统筹图的说法，正确的是（B）。
A．与“三线一面”有共性关系的分部分项工程量用“册”或图示尺寸计算 B．统筹图主要由主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成 C．主要程序线是指分部分项项目上连续计算的线
D．次要程序线是指在“线”、“面”基数上连续计算项目的线 49．在建筑面积计算中，有效面积包括（C）。 A．使用面积和结构面积 B．居住面积和结构面积 C．使用面积和辅助面积 D．居住面积和辅助面积
50．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，建筑面积计算正确的是（A）。 A．单层建筑物应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算
B．单层建筑高度 2．10m 以上者计算全面积，2．10m 及以下计算 1/2 面积 C．设计利用的坡屋顶，净高不足 2．10m 不计算面积 D．坡屋顶内净高在 1．20~2．20m 部位应计算 1/2 面积
51．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，某无永久性顶盖的室外楼梯，建筑物自然层为 5 层，楼梯水平投影面积为 6 ㎡，则该室外楼梯的建筑面积为（A）。
A．12 ㎡
B．15 ㎡ C．18 ㎡ D．24 ㎡
52．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，关于建筑面积计算的说法，错误的是（D）。 A．室内楼梯间的建筑面积按自然层计算 B．附墙烟囱按建筑物的自然层计算
C．跃层建筑，其共用的室内楼梯按自然层计算
D．上下两错层户室共用的室内楼梯应选下一层的自然层计算
53．根据《建设工程工程量清单计价规范》，土石方工程中，建筑物场地厚度在士 30cm 以内的，平整场地工程量应（B）。
A．按建筑物自然层面积计算 B．按建筑物首层面积计算 C．按建筑有效面积计算 D．按设计图示厚度计算
54．根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列工程量计算的说法，正确的是（B）。 A．混凝土桩只能按根数计算
B．喷粉桩按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 C．地下连续墙按长度计算 D．锚杆支护按支护土体体积计算
55．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于实心砖墙高度计算的说法，正确的是（D）。 A．有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 100mm B．有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 200mm C．无屋架者，内墙高度算至天棚底另加 300mm D．女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面
56．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于金属结构工程工程量计算的说法，错误的是（B）。 A．不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加 B．钢管柱上牛腿的质量不增加
C．压型钢板墙板，按设计图示尺寸以铺挂面积计算 D．金属网按设计图示尺寸以面积计算
57．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是
（C）。
A．瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算 B．屋面涂膜防水中，女儿墙的弯起部分不增加面积 C．屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算 D．变形缝防水、防潮按面积计算
58．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于楼梯梯面装饰工程量计算的说法，正确的是（D）。 A．按设计图示尺寸以楼梯（不含楼梯井）水平投影面积计算 B．按设计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算 C．楼梯与楼地面连接时，算至梯口梁外侧边沿 D．无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm 59．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于装饰装修工程量计算的说法，正确的是（C）。 A．石材墙面按图示尺寸面积计算
B．墙面装饰抹灰工程量应扣除踢脚线所占面积 C．干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以质量计算
D．装饰板墙面按设计图示面积计算，不扣除门窗洞口所占面积
60．根据《建设工程工程量清单计价规范》，按面积计算油漆、涂料工程量的是（A）。 A．栏杆刷涂料 B．线条刷涂料 C．木扶手油漆 D．金属面油漆
61．根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（C）。 A．临时公共设施及场地的维持费 B．建设保险和债券费 C．开工试车费 D．土地征购费
62．关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（C）。 A．它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成 B．它是固定资产投资中的消极部分
C．在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步 D．在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高
63．已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（B）。
A．25．82 万元 B．25．85 万元 C．26．09 万元 D．29．09 万元
64．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用表述中不正确的是（B）。 A．人工费是指支付给直接从事建筑安装施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 B．材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费四项组成 C．材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费 D．施工机具使用费包含仪器仪表使用费
65．关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（B）。 A．规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 B．规费包括工程排污费和住房公积金
C．投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准 D．社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用
66．下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（C）。 A．应纳营业税额=税前造价×综合税率
B．城市维护建设税应纳税额=计税营业额×适用税率 C．教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3% D．地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率 67．关于建设用地的取得及使用年限，下列说法中正确的是（A）。 A．获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让
B．通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种 C．城市公益事业用地不得以划拨方式取得
D．将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为 70 年 68．关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（A）。
A．地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
B．土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的 15 倍
C．征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金 D．征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地
69．某项目共需要贷款资金 900 万元，建设期为 3 年，按年度均衡筹资，第一年贷款为 300 万元，第二年贷款为 400 万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为 10%，则第 2 年的建设期利息应为（B）万元。
A．50．0 B．51．5 C．71．5 D．86．65 70．预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（D）。 A．以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法 B．以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法 C．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法 D．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法 71．下列关于工程计价的说法中，正确的是（C）。 A．工程计价包括计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D．工程计价中的工程单价仅指综合单价
72．作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（B）。
A．完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准
B．完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准
C．完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准 D．完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准
73．编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（C）。
A．补充项目编码应由 B 与三位阿拉伯数字组成 B．补充项目应报县级工程造价管理机构备案 C．补充项目的工作内容应予以明确
D．补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定 74．在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是（A）。 A．项目特征 B．项目编码 C．项目名称 D．项目计量单位
75．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备单价及专业工程金额是（B）。
A．暂列金额 B．暂估价 C．总承包服务费 D．价差预备费
76．下列对于测时法的特征描述中，正确的是（D）。
A．测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间 B．选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂 C．当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便 D．测时法的观察次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定
77．在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（B）。
A．实验室试验法 B．现场技术测定法 C．现场统计法 D．理论计算法
78．正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为 0．90kg，已知该材料的损耗率为 7．20%，则其总消耗量为（B）kg。
A．13．50 B．13．40 C．12．50 D．11．60 79．根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时
工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（D）。
A．基本工资 B．奖金 C．津贴补贴
D．特殊情况下支付的工资
80．对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（C）。 A．云母 B．长石 C．石英 D．方解石
81．某施工机械设备司机 2 人，若年制度工作日为 254 天，年工作台班为 250 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（D）元/台班。
A．78．72 B．81．28 C．157．44 D．162．56 82．完成某单位分部分项工程需要基本用工 4．2 工日，超运距用工 0．3 工日，辅助用工 1 工日，人工幅度差系数为 10%，则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为（D）工日。
A．5．92 B．5．95 C．6．02 D．6．05 83．某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50s，每次循环平均挖土量为 0．5m³，机械正常利用系数为 0．8，机械幅度差系数为 25%，按 8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（A）台班/1000m³。
A．5．43 B．7．2 C．8 D．8．68 84．工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实
施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（A）原则。
A．综合实用性 B．稳定性 C．兼容性 D．可扩展性
85．最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（B）。
A．工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息 B．价格信息、工程造价指数和已完工程信息 C．人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息 D．价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息
86．关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（B）。 A．工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 B．项目决策的内容是决定工程造价的基础 C．投资估算的深度影响项目决策的精确度 D．投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
87．对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（A）。 A．选择在大中型发达城市 B．靠近原料产地 C．靠近产地消费地 D．靠近电（能）源地
88．可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（B）%以内。 A．5 B．10 C．15 D．20 89．某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元。假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 5%。则该生产线的建设投资为（D）万元。
A．6000
B．6300 C．6600 D．6615 90．下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（C）。
A．建筑物平面形状 B．项目利益相关者 C．柱网布置 D．风险因素
91．在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（B）。 A．投资估算 B．设计概算 C．施工图预算 D．竣工结算
92．单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（B）。
A．通风、空调工程概算 B．工器具及生产家具购置费概算 C．电气、照明工程概算 D．弱电工程概算
93．当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（A）。
A．预算单价法 B．扩大单价法 C．设备价值百分比法 D．综合吨位指标法
94．关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（C）。 A．单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算 B．单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算 C．单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算
D．单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算
95．采用实物量法编制施工图预算时，在按人工、材料、机械台班的市场价计算人、材、机费用之后，下一个步骤是（B）。
A．进行工料分析
B．计算管理费、利润等费用 C．计算工程量 D．编写编制说明
96．未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（C）。 A．工程建设其他费 B．建筑安装工程费 C．设备购置费 D．设备及安装工程费
97．建设工程预算编制中的总预算由（D）组成。 A．综合预算和工程建设其他费、预备费 B．预备费、建设期利息及铺底流动资金 C．综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金
D．综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金 98．在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（A）。 A．招标公告 B．资格预审公告 C．招标文件 D．投标文件
99．下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（B）。 A．分部分项工程清单 B．拟定的招标文件 C．招标控制价
D．潜在投标人的潜质及能力
100．编制钢筋工程量清单时，适应采用暂估量加签证处理的钢筋是（A）。 A．支撑双层钢筋用的“铁马” B．伸出构件的锚固钢筋
C．设计注明的搭接钢筋 D．规范规定的搭接钢筋
101．招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（A）。 A．应对主要项目进行估算，如土石方、混凝土
B．需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定 C．不需计算人、材、机资源消耗量 D．不需考虑节假日与气候对工期的影响
102．对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（C）。 A．按政策规定标准估算报价 B．按招标文件提供的金额报价 C．自主报价 D．待签证时报价
103．关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（D）。 A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B．当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变
C．经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正
D．投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后 5 日内提出投诉 104．施工投标报价的主要工作有：①复核工程量②研究招标文件③确定基础标价④编制投标文件，其正确的工作流程是（D）。
A．①②③④ B．②③①④ C．①②④③ D．②①③④
105．投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（B）。 A．在通过资格预审前进行询价 B．尽量向咨询公司进行询价 C．不论何时何地尽量使用自有机械 D．劳务市场招募零散工有利于管理
106．关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（A）。 A．当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B．市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担 5%以内的价格风险 C．人工费变化发生的风险全部由发包人承担 D．承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担 107．下列情形中，不属于投标人串通投标的是（C）。 A．投标人 A 与 B 的项目经理为同一人 B．投标人 C 与 D 的投标文件相互错装
C．投标人 E 和 F 在同一时刻提前递交投标文件 D．投标人 G 与 H 作为暗标的技术标由同一人编制
108．招标文件未进行资格预审，评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于（B）。
A．形式评审 B．资格评审 C．响应性评审 D．商务评审
109．投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（B）。
A．对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务 B．对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务 C．纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利 D．纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利
110．采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（D）。 A．经评审的最低投标价法通常采用百分制
B．具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法
C．当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定 D．采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人
111．管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（D）。 A．EPC 总承包 B．交钥匙总承包 C．设计—采购总承包 D．工程项目管理总承包
112．关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（A）。 A．凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审 B．资格定审有利于缩小投标人的范围 C．资格预审的标准应严于资格定审 D．资格定审的标准应严于资格预审
113．为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（A）前的第 28 天作为基准日。
A．投标截止时间 B．招标截止日 C．中标通知书发出 D．合同签订
114．关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（B）。 A．工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担
B．分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款 C．分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整。
D．招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加 115．施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（A）。 A．已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价 B．承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算
C．现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整。
D．施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付
116．下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（B）。 A．因工程损害导致的第三方人员伤亡 B．因工程损害导致的承包人人员伤亡 C．工程设备的损害
D．应监理人要求承包人照管工程的费用
117．某工程合同价格为 5000 万元，计划工期是 200 天，施工期间因非承包人原因导致工期延误 10 天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为 2．5 亿元，计划总部管理费为 1250 万元，
则承包人可以索赔的总部管理费为（C）万元。
A．7．5 B．10 C．12．5 D．15 118．工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（D）。 A．按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
B．发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 C．承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿 D．客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿 119．施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（D）。 A．工程变更修改的工程量清单内容 B．合同文件中规定的各种费用支付项目 C．暂列金额中的专业工程 D．擅自超出施工图纸施工的工程
120．国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分的是（B）。
A．直接建设成本 B．建设成本上升费 C．不可预见准备金 D．未明确项目准备金
121．某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计 20 万元，专用工具费率为2%，废品损失率为 8%，利润率为 10%，增值税率为 17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为（D）。
A．4．08 B．4．09 C．4．11 D．4．12 122．下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（A）。 A．未达到固定资产标准的设备购置费
B．达到固定资产标准的设备购置费 C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费
123．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（B）。 A．环境保护 B．文明施工 C．安全施工 D．临时设施
124．某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为 2000 万元，当地地方教育附加率为 2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为（D）万元。
A．65．60 B．67．00 C．68．20 D．69．60 125．在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（A）。
A．临时设施费 B．总部管理费 C．利润 D．税金
126．下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（D）。 A．新产品试制费 B．水文地质勘察费
C．特殊设备安全监督检验费
D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费
127．下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（D）。 A．专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B．在生产期支付的商标权费 C．国内设计资料费 D．国外设计资料费
128．在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（B）。 A．设备及工器具购置费 B．基本预备费 C．工程建设其他费 D．建筑安装工程费
129．根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（C）。 A．建设单位建设期后发生的利息 B．施工单位建设期长期贷款利息 C．国内代理机构收取的贷款管理费 D．国外贷款机构收取的转贷费
130．下列关于工程加价的说法中，正确的是（C）。 A．工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D．工程及家中的工程单价仅指综合单价
131．下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（B）。
A．工程量清单计价规范 B．工程定额
C．工程量清单计量规范 D．工程承包合同文件
132．关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是（B）。 A．措施项目无需描述项目特征
B．应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C．对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D．图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述
133．措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（A）。 A．已完工程及设备保护费 B．超高施工增加费
C．大型机械设备进出场及安拆费
D．施工排水、降水费
134．招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（A）。 A．服务内容 B．项目价值 C．费率 D．金额
135．下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（D）。 A．因混凝土养护引起的停工时间 B．偶然停工（停水、停电）增加的时间 C．产品质量不合格返工的工作时间 D．准备施工工具花费的时间
136．已知㎡砖墙的勾缝时间为 8min，则没㎡一砖半厚墙所需的勾缝时间为（B）min。 A．12．00 B．21．92 C．22．22 D．33．33 137．通过计时观察，完成某工程的基本工时为 6h/㎡，辅助工作时间为工序作业时间的 8%。规范时间占工作时间的 15%，则完成该工程的时间定额是（D）工日/㎡。
A．0．93 B．0．94 C．0．95 D．0．96 138．下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（C）。 A．国际运费 B．国际运输保险费 C．到岸后外阜中转运输费 D．进口环节税费
139．某施工机械原值为 50000 元，耐用总台班为 2000 台班，一次大修费为 3000 元，大修周期为 4，台班经常修理费系数为 20%，每台班发生的其他费用合计为 30 元台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为（A）
A．60．40 B．62．20 C．65．40 D．67．20 140．关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（C）。 A．人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B．材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C．各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D．按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取 10% 141．关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（D）。 A．概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B．综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C．单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D．构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算 142．下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（A）。 A．生产家具购置费 B．基本预备费 C．涨价预备费 D．铺底流动资金
143．表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动成都的指数属于（B）。 A．综合指数 B．环比指数 C．定基指数 D．平均数指数
144．投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（C）。
A．单位生产能力估算法 B．生产能力指数法 C．系数估算法 D．比例估算法
145．关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（B）。 A．应结合市场需求确定建设规模 B．生产方法应拟采用的原材料相适应 C．工艺流程宜具有刚性安排 D．应选择最先进的生产方法
146．某地 2012 年拟建年产 30 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为 10 万吨，建设投资为 12000 万元。若生产能力指数为 0．9，综合调整系数为 1．15，则该拟建项目的建设投资是（C）万元。
A．28047 B．36578 C．37093 D．37260 147．采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（D） A．应付账款+预付账款+存货+年其他费用 B．应付账款+应收账款+存货+-现金 C．应收账款+存货+-预收账款+现金 D．预付账款+现金+应收账款+存货
148．工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（A）。 A．现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B．现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C．占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D．功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案
149．关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（C）。 A．层数增加，单位造价降低 B．层高增加，单位造价降低 C．建筑物周长系数越低，造价越低 D．宽度增加，单位造价上升
150．按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（B）
A．经批准的投资估算
B．经批准的设计概算 C．经批准的施工图预算 D．经批准的工程决算
151．某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为谁确地编制拟建工程概算的方法是（C）。
A．概算指标法 B．类似工程预算法 C．概算定额法 D．综合吨位指标法
152．关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（B）。 A．项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B．对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算
C．主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D．总概算编制说明应装订于总概算文件最后
153．关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（A）。 A．施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B．施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据
C．施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 B．施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据
154．关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是（D）。 A．当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式
B．三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C．当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式
D．二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 155．定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（B）。
A．定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，在进行工料分析 B．实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，在进行工料分析 C．定额单价法反映市场价格水平D．实物量法编制速度快，但调价计算繁琐
156．采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是（A）。
A．若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价
B．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量 C．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量
D．对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价
157．关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（D）。 A．当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B．应规定重新招标和不再招标的条件
C．招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布
D．投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准 158．关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（B）。
A．投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 B．招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C．澄清发出的时间距投标截止日不足 15 天的应推迟投标截止时间 D．投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间
159 .编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（A）。 A．梁的标高 B．混凝土的强度等级
C．门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸 D．油漆（涂料）的品种
160．关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（B）。 A．招标人不得自行决定是否编制标底 B．招标人不得规定最低投标限价
C．编制标底时必须同时设有最高投标限价 D．招标人不编制标底时应规定最低投标限价 161．关于招标控制价，下列说法中正确的是（D）。 A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B．利润可按建筑施工企业平均利润率计算
C．招标控制价超过批准概算 10%时，应报原概算审批部门审核 D．经复查的招标控制价与原招标控制价误差±3%的应责成招标人改正
162．招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价口则正确的工作顺序是（D）。
A．①④②③ B．①③②④ C．②①③④ D．②①④③
163．关于投标保证金，下列说法中正确的是（D）。 A．投标保证金的数额不得少于投标总价的 2% B．招标人应当在签订合同后的 30 日内退还未中标人的投标保证金 C．投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D．投标保证金的有效期应与投标有效期相同
164．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（D）。 A．不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C．不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D．投标人之间约定中标人
165．关于规费的计算，下列说法正确的是（C）。
A．规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竟争性的费用和不可竟争性的费用 B．规费由社会保险费和工程排污费组成
C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
166．关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是（C）。 A．适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B．使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目
C．适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D．适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目
167．关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（D。
A．招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准
B．中标人应当自中标通知书收到之日起 30 天内与招标人订立书面合同 C．工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 168．工程总承包的投标文件中应包含的内容是（D）。 A．地下管线资料、气象和水文观测资料 B．定位放线的基准点和基准标高 C．经审批的规划许可证 D．承包人建议书
169．工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（C）天。 A．60 B．90 C．120 D．150 170．关于国际工程招标，下列说法中正确的是（D）。
A．投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B．开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C．开标时允许投标人提问但不允许录音
D．采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启
171．对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（A）。
A．施工合同签订前的第 28 天
B．提交投标文件的截止时间钱的第 28 天 C．施工合同签订前的第 56 天 D．提交投标文件截止时间前的第 56 天
172．由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（D）。
A．计划进度日期的价格指数 B．实际进度日期的价格指数 C．A 和 B 中较低者
D．A 和 B 中较高者
173．关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（C）。 A．初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任
B．初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C．初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D．初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿 174．根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（B）。 A．合同工程量偏差超过 15% B．合同工程量偏差超过 15%，且引起措施项目相应变化 C．措施项目工程量超过 10% D．措施项目工程量超过 10%，且引起施工方案发生变化 175．因不可抗力早产的损失，应由承包人承担的情形是（C）。 A．因工程损害导致第三方财产损失 B．运至施工场地用于施工的材料的损害 C．承包人的停工损失 D．工程所需清理费用
176．某施工现场有塔吊 1 台，由施工企业租得，台班单价 5000 元/台班，租赁费为 2000 元/台班，人工工资为 80 元/工日，窝工补贴 25 元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为 30%。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工 10 工日，塔吊 1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（D）元。
A．2250 B．2925 C．5800 D．7540 177．在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为，则式中 N 是指（C）。 A．工程预付款总额 B．工程合同总额
C．主要材料及构件所占比重 D．累计完成工程金额
178．发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额 60%的期限是工程开
工后的（D）天内。
A．7 B．14 C．21 D．28 179．根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（A）。
A．不迟于约定的开工日期前的 7 天内 B．不迟于约定的开工日期后的 7 天内 C．不迟于约定的开工日期前的 14 天内 D．不迟于约定的开工日期后的 14 天内
180．关于工程计量的方法，下列说法正确的是（B）。 A．按照合同文件中规定的工程量予以计量 B．不符合合同文件要求的工程不予计量
C．单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D．总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量
181．根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（A）。 A．垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B．施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C．施工合同无效，已宪工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款
D．施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
182．根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是（B）。 A．对配套工程系统的工艺调整 B．发包人要求增加的附加试验 C．对区域内基准控制点的调整 D．对实施赶工指令所作的调整
183．根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-2011-0216》，下列说法正确的是（D）。 A．预付款支付的时间和额度在通用条款中约定
B．预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函
C．发包人延误付款 20 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D．合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款
184．国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（B）。 A．期中支付证书 B．最终支付证书 C．履约证书 D．工程接收证书
185．下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是（A）。 A．工程竣工验收备案表 B．施工许可证
C．施工图设计文件审查意见 D．施工单位签署的工程质量保修书 186．完整的竣工决算所包含的内容是（A）。
A．竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B．竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C．竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D．竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
187．编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（C）。 A．待冲基建支出 B．应付款 C．预付及应收款 D．来交款
188．关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（A）。 A．不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B．采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留%的保证金 C．非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务
D．缺陷责任期终止后的 28 天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人 189．建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（D）。 A．分布组合 B．分层组合
C．多次计算 D．单独计算
190．生产性建设项目总投资由（C）两部分组成。 A．建筑工程投资和安装工程投资 B．建安工程投资和设备工器具投资 C．固定资产投资和流动资产投资 D．建安工程投资和工程建设其他投资
191．下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（A）。 A．投资方案经济评价 B．编制工程量清单 C．审核工程概算 D．确定投标报价
192．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满 1 年变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（C）年。
A．1 B．2 C．3 D．4 193．根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（B）的情形，应撤销其注册。
A．受到刑事处罚 B．以不正当手段获准注册 C．死亡或者丧失民事行为能力
D．已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用
194．根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（A）年的企业，方可申请甲级资质。
A．3 B．4 C．5 D．6
195．订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（B）。
A．合同订立 B．合同成立 C．合同生效 D．合同有效
196．关于合同争议仲裁的说法，正确的是（C）。 A．仲裁是诉讼的前置程序
B．仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C．仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D．仲裁协议的效力须由人民法院裁定
197．根据《建筑法》，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（A）个月内，向发证机关报告。
A．1 B．2 C．3 D．6 198．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（B）年。
A．1 B．2 C．3 D．4 199．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（D）。
A．爆破工程 B．起重吊装工程 C．脚手架工程 D．高大模板工程
200．根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（A）前，书面通知
招标人。
A．投标截止时间 B．评标委员会开始评标 C．评标委员会结束评标 D．招标人发出中标通知书
201．下列工程中，属于分部工程的是（C）。 A．既有工厂的车间扩建工程 B．工业车间的设备安装工程 C．房屋建筑的装饰装修工程 D．基础工程中的土方开挖工程
202．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用货款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（D）。
A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．工程概算 D．资金申请报告
203．关于 CM 承包模式的说法，正确的是（A）。 A．CM 合同采用成本加酬金的计价方式 B．分包合同由 CM 单位与分包单位签订 C．总包与分包之间的差价归 CM 单位 D．订立 CM 合同时需要一次确定施工合同总价
204．某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于（B）组织形式。 A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人 D．施工项目技术负责人
205．根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（B）主持编制。 A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人
D．施工项目技术负责人
206．下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（D）。 A．制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素 B．说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素 C．制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况 D．跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施 207．下列流水施工参数中，属于空间参数的是（C。 A．施工过程和流水强度 B．工作面和流水步距 C．施工段和工作面 D．流水强度和流水段
208．某工程划分为 3 个施工过程、4 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 5 天，累计间歇时间为 2 天，累计提前插入时间为 3 天，该工程流水施工工期为（A）天。
A．29 B．30 C．34 D．35 209．某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作 D 的自由时差和总时差分别是（D）。
A．2 和 2 B．1 和 2 C．0 和 2 D．0 和 1 210．划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（C）。
A．一定是关键工作 B．总时差为零 C．总时差等于自由时差 D．自由时差为零
211．单代号网络计划中，关键线路是指（D）的线路。
A．由关键工作组成
B．相邻两项工作之间时距均为零 C．由关键节点组成
D．相邻两项工作之间时间间隔均为零
212．工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（B）。 A．风险概率分析 B．风险清单 C．风险等级划分 D．风险后果
213．某企业借款 1000 万元，期限 2 年，年利率 8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第 2 年应计的利息为（D）
万元。 A．40．0 B．80．0 C．83．2 D．86．4 214．在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第 2 期期末 800 万元现金流入等值的是（A）。
A．A B．B C．C D．D 215．某项两年期借款，年名义利率 12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（A）。 A．3．00% B．3．03% C．3．14% D．3．17% 216．投资方案财务生产能力分析，是指分析和测算投资方案的（C）。 A．各期营业收入，判断营业收入能否偿还成本费用 B．市场竞争能力，判断项目能否持续发展
C．各期现金流量，判断投资方案能否持续运行 D．预期利润水平，判断能否吸引项目投资者
217．某投资方案计算期现金流量表见下表，该投资方案的静态投资回收期为（B）年。 A．2．143 B．3．125 C．3．143 D．4．125 218．投资方案资产负债率是指投资方案各期末（C）的比率。 A．长期负债与长期资产 B．长期负债与固定资产总额 C．负债总额与资产总额 D．固定资产总额与负债总额
219．某投资方案设计年生产能力为 50 万件，年固定成本为 300 万元，单位产品可变成本为 90 元/件，单位产品的营业税金及附加为 8 元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（D）元/件。
A．90 B．96 C．98 D．104 220．应用价值工程时，应选择（B）的零部件作为改进对象。 A．结构复杂 B．价值较低 C．功能较弱 D．成本较高
221．通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（D）。
A．功能不变的情况下降低成本 B．成本略有提高的同时大幅提高功能 C．成本不变的条件下提高功能 D．提高功能的同时降低成本
222．采用 ABC 分析法确定价值工程对象，是指将（B）的零部件或工序作为研究对象。 A．功能评分值高 B 成本比重大 C．价值系数低 D．生产工艺复杂
223．某产品甲，乙，丙，丁 4 个部件的功能重要性系数分别为 0．25，0．30，0．38，0．07，现实成本分别为 200 元，220元，350 元，30 元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（D）。
A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
224．关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（B）。 A．社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响 B．工程建设引起大规模移民是一种社会成本 C．社会成本主要发生在工程项目运营期 D．社会成本只在项目财务评价中考虑
225．固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（A）。
A．20% B．25% C．30% D．35% 226．下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（D）。 A．发行债券 B．信贷融资 C．融资租赁 D．合资合作
227．在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（B）。 A．发行股票 B．信贷融资
C．发行债券 D．融资租赁
228．项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（A）。 A．财务杠杆作用下滑 B．信贷融资难度增加 C．负债融资难度增加 D．市场风险承受力降低
229．某公司发行票面额为 3000 万元的优先股股票，筹资费率为 3%，股息年利率为 15%，则其资金成本率为（D）。
A．10．31% B．12．37% C．14．12% D．15．46% 230．与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（B）。 A．贷款人有完全追索权 B．风险种类多 C．对投资人资信要求高 D．融资成本低
231．根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（D）阶段进行。 A．投资决策分析 B．融资评判 C．融资决策分析 D．融资结构设计
232．采用 BOT 融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（C）。 A．融资责任小，项目控制权小 B．融资责任小，项目控制权大 C．融资责任大，项目控制权大 D．融资责任大，项目控制权小
233．与 BOT 融资方式相比，TOT 融资方式的特点是（A）。 A．信用保证结构简单
B．项目产权结构易于确定
C．不需要设立具有特许权的专门机构 D．项目招标程序大为简化
234．土地增值税实行的税率是（D）。 A．差别比例税率 B．三级超率累进税率 C．固定比例税率 D．四节超率累进税率
235．建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（B）。 A．10% B．20% C．30% D．50% 236．根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（D）左右。
A．0．5% B．1．0% C．1．5% D．2．0% 237．工程项目构思策划需要完成的工作内容是（C）。 A．论证项目目标及其相互关系 B．比选项目融资方案 C．描述项目系统的总体功能 D．确定项目实施组织
238．与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（B）。 A．净利润和财务净现值 B．净收益和经济净现值 C．净利润和社会折现率 D．市场利率和经济净现值
239．经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说
法中，正确的是（C）。
A．融资前分析应以静态分析为准，动态分析为辅 B．融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析 C．融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅 D．融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析
240．进行工程项目经济评价，应遵循（B）权衡的基本原则。 A．费用与效益 B．收益与风险 C．静态与动态 D．效率与公平
241．采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（A）。 A．可加快审查进度，单审查精度较差 B．审查质量高，但审查时间较长 C．应用范围广，但审查工作量大 D．审查效果好，但应用范围有局限性
242．下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（D）。 A．成本加浮动酬金合同 B．单价合同
C．成本加百分比酬金合同 D．总价合同
243．根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，或专用合同条款另有约定书，应以（B）为准。
A．投标函 B．中标通知书 C．专用合同条款 D．通用合同条款
244．实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（A）。 A．单价合同
B．成本加固定酬金合同 C．总结合同
D．成本加浮动酬金合同
245．根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的（B）以内
审查并支付。 A．30 B．25 C．15 D．10 246．为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（A）为对象的成本核算财务体系。 A．单位工程 B．单项工程 C．分部工程 D．分项工程
247．下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（B）。 A．技术进步法 B．因素分析法 C．定率估算法 D．挣值分析法
248．根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为 6000 万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（C）天。
A．30 B．45 C．60 D．90 249．褶皱构造是（A）。
A．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造 B．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 C．岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 D．岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 250．不受气候影响的地下水是（C）。
A．包气带水 B．潜水 C．承压水 D．裂隙水
251．提高深层淤泥质土的承载力可采取（D）。 A．固结灌浆 B．喷混凝土湖面 C．打土钉 D．振冲置换
252．对不能在上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是（B）。 A．在滑坡体上方筑挡土墙 B．在滑坡体坡脚筑抗滑桩 C．在滑坡体上部筑抗滑桩 D．在滑坡体坡脚挖截水沟
253．当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时，要特别警惕（D）。 A．碎块崩落 B．碎块坍塌 C．墙体滑塌 D．岩体塌方
254．对地下隧道的选线应特别注意避免（C）。 A．穿过岩层裂缝 B．穿过软弱夹层 C．平行靠近断层破碎带 D．交叉靠近断层破碎带 255．热处理车间属于（D）。 A．动力车间 B．其他建筑 C．生产辅助用房 D．生产厂房
256．关于刚性基础说法正确的是（B）。
A．基础大放脚应超过基础材料刚性角范围 B．基础大放脚与基础材料刚性角一致 C．基础宽度应超过基础材料刚性角范围 D．基础深度应超过基础材料刚性角范围 257．单扇门的宽度一般不超过（B）。 A．900mm B．1000mm C．1100mm D．1200mm 258．平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为（D）。 A．60mm B．70mm C．80mm D．100mm 259．当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（C）。 A．护肩路基 B．填石路基 C．护脚路基 D．填土路基
260．中级路面的面层宜采用（C）。 A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面层 C．级配碎石 D．沥青混凝土混合料 261．桥面横坡一般采用（C）。 A．0．3%—0．5% B．0．5%—1．0% C．1．5%—3% D．3%—4% 262．中小跨桥梁实体桥墩的墩帽厚度，不应小于（B）。
A．0．2m B．0．3m C．0．4m D．0．5m 263．决定建地铁的计算经济因素主要是（C）。 A．人口
B．单项客流 1 万人次/日 C．城区地面和上部空间已充分开发 D．城区地面和上部空间未充分开发 264．城市地下冷库一般都设在（B）。 A．城市中心 B．郊区 C．地铁站附近D．汽车站附近
265．可用于预应力混凝土板的钢材（D）。 A．乙级冷拔低碳钢丝 B．CRB550 冷拔带肋 C．HPB235 D．热处理
266．受反复冻融的结构混凝土应选用（A）。 A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣水泥 C．火山灰质 D．粉煤灰
267．C25 抗冻混凝土所用砂的类别应为（B）。 A．I 类 B．II 类 C．III 类 D．IV 类
268．对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是（B）。
