公路钢结构桥梁制作合同
甲方：
乙方：
甲乙双方依照依《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。
一、工程名称：
二、制作地点：
三、工程承包范围：
四、内容：钢结构桥梁制作和防腐。
五、承包方式；甲方供钢材和油漆及厂房用电，乙方承担制作人工费
和辅材(氧气、乙炔、焊条、焊丝、焊剂等)承包方式。
六、甲方负责范围：
1.提供设计及制作图纸。现场施工图纸需要甲方确认并盖章，出具图纸
清单。
2.按设计提供钢材、油漆及厂房生产用电。并对此负责。
3.本工程的检测、检验及组织验收的费用由甲方负责，返工的费用由乙
方自负。
4.甲方负责协调处理运输、安装时各相关部门的关系。
5.甲方负责运输，在运输过程中出现变形等损伤甲方自行负责。
6.甲方按约定组织材料到场保证装卸车辆及时到位，如材料推迟3~7
天甲方需向乙方支付生活费用和当日工人一半工资，推迟7天以上，
甲方需向乙方支付生活费用和当日工人工资。（甲乙双方负责人核实
人数为准）。生活费为每人每天元，工人工资平均每人每天元。
7.提供制作厂房（包括职工住房）、电（电费甲方支付），及生活用水。
8.提供厂房的葫芦吊车（2台20吨）和钢材。如有需要增加一台5T电
动行车费用由甲乙双方各承担一半。均为遥控超控。
9.甲方需指派工程负责人，负责签署与乙方的往来文件、协商解决在施
工过程中发生的有关问题，负责对工程的质量、安全、施工进度等进行监督和工程计量工作。甲方指派人员。甲方指派人员代表甲方的权利，合同生效时产生，合同终止时终止。如甲方所指派的人员有所变动，需提前书面方式通知乙方。甲乙双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单等确认书记会议记录，一经甲方指派人员签字及具法律约束力。
10.按约定拨付工程进度款，组织竣工验收。
七、乙方负责范围：
1、自行负责施工用机具和设备。
2、按照甲方确认图纸制作施工。
3、负责厂房内制作用葫芦吊车的安装和维护。
4、爱护好厂房的设施。
5、严格控制好材料的裁剪，把损耗控制在4%之内。超出部分各自承担50%的材料费。
6、处理好板材的表面后再进行防腐，面漆必须做到美观和平滑。
7、严格做好施工过程中的每项工艺，接受甲方、工程监理及业主方的监督。
8、做好施工的各项安全工作，持证上岗；每人必须投保，且每人的保险额度必须大于50万。
9、施工期间的安全由乙方自行负责，发生事故后产生的费用由乙方自行承担。
10、乙方需指派工程负责人，负责签署与乙方的往来文件、协商解决在施工过程中发生的有关问题，负责对工程的质量、安全、施工进度等进行监督和工程计量工作。乙方指派人员、。乙方指派人员代表乙方的权利，合同生效时产生，合同终止时终止。
如乙方所指派的人员有所变动，需提前书面方式通知甲方。甲乙双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单等确认书记会议记录，一经乙方指派人员签字及具法律约束力。
11、在制作过程中图纸不明处，乙方指出并书面通知甲方指派人员。甲方得到通知后及时处理。乙方通知48小时内甲方未做出处理且未书面通知乙方，乙方按照原有图纸施工，造成的损失由甲方承担。
八、工程施工工期：
签订合同后 7天进场，施工现场满足施工要求后开始计时。
九、本工程质量为：合格。满足《道路工程人行天桥施工图设计总说
明》所提要求。 （1）乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
（2）乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。
（3）乙方在施工中应自觉接受甲方代表或监理工程师的质量监督，随时接受甲方代表或监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的，应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
（4）甲方代表或监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。
十、如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担；
检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。
十一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和标准进行制作，并接受
甲方的监督。
十二、金额和工程价款的结算方式：
结算方式：现金结算。本工程按桥梁钢结构制作的实际总重量结算，制作费用为
十三、合同价款具体支付办法如下：
甲方按桥梁的施工进度进行付款。具体采用：
1、前陆座桥施工至半成品（桥面制作完成）约432吨，甲方验收合格后在10个工作日内支付乙方完成实际工作量的75%的工程款。
2、余下桥梁桥制作费用支付以月为节点，当月1日至3日统计上月实
际完成工程量，经甲乙双方负责人签字确认后报与甲方，甲方在得到乙方确认函后，5个工作日内需组织人员验收，如5个工作日内，未组织人员验收，视为合格。甲方验收合格后在10个工作日内支付上月乙方完成实际工作量的75%的工程款。
3、甲方安装完成后，经业主方验收合格后10个工作日内支付总工程款
的22%；
4、余下的3%作为质保金，质保期为12个月，质保期满后15个工作日内付清余款。本合同终止。
5、如甲方未及时付款，每推迟一天须向乙方支付当付款项0.5%的滞纳金，付款期限超出20日，乙方有权停工且有权处理甲方现场材料及成品。
十四、本合同签订后，甲、乙双方都必须严格履行各自的责任；任何一方不
按合同执行，须向守约方支付3%违约金。合同签订后,乙方应按甲方要求组织施工，如由于乙方原因至使工期延期，则每延期一天，乙方承担按1000元/日工期延期违约金；延期超过15个日历日（含15个日历日），乙方承担按2000元/日延期违约金；因自然、人力等不可抗力因素或甲方原因耽误工期，工期相应顺延且乙方不承担违约责任。
十五、工期延误（1）因以下原因造成工期延误，经甲方代表或监理工程师确认，工期相应顺延；
a、甲方未按约定的条款提供开工条件；如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构组对条件等。
b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
c、甲方代表或监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
d、设计变更和工程量增加。e、3日内非乙方原因停电造成停工累计超过 8小时，按每8小时顺延一天计。
f、遇不可抗因素（如地震、雨、雪、台风等）和国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。
g、合同中约定或甲方代表和监理工程师同意工期顺延的其他情况。
（2）乙方在上述情况发生后 7 天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方代表和监理工程师提出报告。甲方代表和监理工程师在收到报告后 7天内应予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
十六、纠纷解决
任何一方违反合同规定，双方协商不成，均可申请向人民法院诉讼。
十七、合同及附件
1、本合同一式肆份，双方各执贰份。
2、本合同自双方代表签字，盖章后生效。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，双方盖公章、合同专用章即生效，作为本合同的补充合同。具有同等法律效力。
4、本合同签订时间为
甲方：（公章）乙方：（公章）
法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 帐号：帐号：
