温室大棚内漫灌池及地面建设施工合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
经甲乙双方协商一致,按照《中华人民共和国合同法》及国家、地方有关法律法规,遵循公平合理、互惠互利、诚实守信的原则,就甲方将建设温室大棚内漫灌池及地面建设工程承包给乙方一事达成共识,特订立本合同。
一、工程概况:
1.工程名称:
2.工程期限:自月
3.工程地点:。
4.工程内容:以(包工包料、单包工)的形式承包建造本工程,预计总建设面积为平方米,最终结算面积按乙方实际施工建设面积结算。
二、合同价款及支付方式
1.合同单价按照/平方米(大写:)计算(包含)。
2.结算方式:
2.1预付款:合同签订后3日内甲方向乙方支付合同总价的 作为工程预付款,即本甲方应支付
。
2.2主体工程完工前,甲方根据工程进度向乙方支付工程进度款元(大写:)。
2.3工程竣工后经甲方验收合格,甲方预留总价款的2%作为质保金,扣除已支付的工程预付款、进度款及质保金后,3日内将剩余款项一次性支付给乙方。
2.4质保金支付:质保金在工程验收合格之日起满一年后的5日内全额支付给乙方。质保金在支付时不计算利息。
三、建设要求及质量
1.按照甲方设计要求施工,四周小矮墙必须满足30公分高及双面粉刷;
2.各个棚内设有漫灌池,按甲方设计尺寸建造;且各小漫灌池水平均匀。
四、甲乙双方为合理沟通工程进度、工程量及工程质量要求,各派驻工地代表一名全权处理本工程各项建设事宜并负责确认实际施工量。若乙方工程质量不合格,甲方驻工地代表可提出整改,若甲方驻工地代表施工过程中无异议,视为乙方施工合格。
1.甲方驻工地代表:
2.乙方驻工地代表:
五、甲方义务及违约责任
1.保证施工现场具备开工条件,开工前必须保证提供水、电,并铺设道路,保证乙方运输材料通畅。若甲方没有提供水电或铺
设道路造成工程延误,每延误进场时间一天,甲方应支付乙方总工程价款的1%,同时完工时间顺延。
2.乙方在运输材料及施工过程中,如遇当地村民干扰,一切事宜由甲方负责协调解决,如因干扰造成乙方损失的,甲方应全额赔偿乙方。
3.甲方必须按时支付工程款,若甲方未按时支付工程款,乙方有权停工。所造成的损失由甲方承担。
六、乙方义务及违约责任
1.乙方保证按照甲方要求施工,施工过程中发生任何安全事故由乙方自行承担。
2.因不可抗力及天气因素造成施工无法进行,工期顺延,乙方不负延误责任。
七、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
年月日