消防安装工程岗位职责（精选多篇）

发布时间：2020-09-21 08:33:39 来源：岗位职责收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：消防安装工程承包合同

消防安装工程承包合同

合同号：甲6558号

建设单位：美林河畔（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》、《郑州市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则，结合河南郑州市美林河畔（二期）小区消防安装工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条工程概况：

1.1工程名称：美林河畔小区（二期）消防安装工程

1.2工程地点: 美林河畔小区

1.3工程内容：消防安装工程

1.4承包范围：

消防箱及自动喷淋系统、安装、调试。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。

1.5开工日期：开工日期以甲方书面通知为准。

1.6竣工日期：配合装修工程完工为准。

1.7总工期：以甲乙双方商定为天。

第二条工程造价及结算方式：

2.1合同价款：美林河畔小区（二期）消防安装工程合同按承包范围，暂定价为消防箱每个元（），总个数。喷淋头每个元，总个数（）。总价：

2.2 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。

2.3 所有验收及检测费用由甲方负责。

第三条材料设备供应：

工程设备及材料由甲方采购供应。

第四条付款及结算方式：

乙方向甲方提供工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款按已完工程价的80 %支付给乙方；验收合格后乙方报送竣工资料后7日内完成结算，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95％；留 5% 作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款。

第五条甲乙方驻工地代表：

5.1甲方驻工地代表及人员名单：

5.1.1监理单位委派的工程师：

姓名：职务：；

5.1.1.1发包人委托的职权：技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理。

5.1.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、返工及经济有关事宜。

5.1.2发包人派驻的工程师：

姓名：职务：

5.1.2.1职权：协调监理与承包方关系，技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。

5.2乙方驻工地代表：

技术负责人：姓名：职务：；

项目经理：姓名：职务：。

第六条工程质量及验收：

6.1乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格。

6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参加，消防主管部门验收。

6.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品保护和看管，如需提前使用，乙方必须无条件配合。

第七条成品保护：

7.1本工程在施工过程中，做好文明施工，服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清。

7.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责。

第八条甲方工作：

8.1负责向乙方提供临时施工场地，指定水、电搭接点（乙方安表计量）。

8.2向乙方提供完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。

8.3协调乙方同其它施工单位的关系。

8.4组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书。

第九条乙方工作：

9.1严格按国家的相关法律、法规，按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量。

9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施，经建设（监理）单位审批后贯彻执行，保证工程按照合同工期完成，保证安全生产。

9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护，遵守现场规章制度。

9.4工场地整齐卫生的要求：施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。

9.5工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员。

第十条进度计划：

10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合装修进度而完工。10.2若因乙方原因影响施工进度，一切损失由乙方负责。

10.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201《建设工程施工合同条件》中相应条款执行（甲方不给与任何经济补偿）。

第十一条工程质量等级：

工程质量等级要求：工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定。第十二条违约：

12.1 乙方必须按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度。

12.2由于乙方原因，工地出现民工、群众闹事的事件，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为，由乙方负责。

12.3 若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费，并提供能证明结清人工费的证据。若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算。

12.4 在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。

第十三条工程维修：

本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养。第十四条合同份数：

本工程合同一式两份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。具有同等效力。第十五条未尽事宜，双方代表协商解决。并按郑州市建委及市消防总队有关文件执行。

第十六条本合同结清财务手续后，合同失效。

建设单位：施工单位：

授权委托人：授权委托人：

地址：地址：

电话：电话：

推荐第2篇：消防安装工程合同范本

当我们需要安装消防设备的时候，就需要签订消防安装工程合同！下面请看小编带来的消防安装工程合同范本！欢迎阅读！

消防安装工程合同范本

1发包人(以下简称甲方)：_________

承包人(以下简称乙方)：_________

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

第二条承包范围：

_________

第三条工程承包方式：_________

第四条合同工期

开工日期：_________

竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________

第五条工程造价、付款方式及价款调整

工程造价：_________

付款方式：_________

价款调整：_________

第六条工程质量及验收标准

1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-200

1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-199

2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-199

6、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-199

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200

2、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

第七条安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条材料设备采购

_________

第九条质量保修

1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方联系电话：_________ 乙方联系人：_________

4、保修金支付方法

4.1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

4.2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

4.3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

4.4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

4.5 乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

4.6 免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;

第十条双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。

10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。

第十一条违约责任、索赔

1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

第十二条廉洁约定

甲方责任：

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。

2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。

乙方责任：

1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。

2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。

6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。

甲方监督电话：_________

第十三条争议的解决

本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

第十四条其他约定

1、本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

合同经办人：_________ 合同经办人：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

通讯地址：_________ 通讯地址：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日

协议签订地：_________ 协议签订地：_________

消防安装工程合同范本

2甲方(委托方)：南京凯斯乐休闲娱乐有限公司

乙方(施工方)：南京柏都科技工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及《消防法》等有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，同意签订本合同。

第一条工程概况

１．工程名称凯斯乐KTV二店；２．工程地点经五路4号；４．工程范围和内容：凯斯乐KTV二店五层、六层标准消防工程施工。

第二条工程期限

１．本工程合同总工期为 35 天（日历天从开工之日算起）。

２．本工程开工日期 2010 年 5 月 1 日，竣工日期 2010 年 6 月 4 日。３．如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方在合同规定开工日期前 3 天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。

（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

（3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

（4）在施工中因停水、停电连续影响８小时以上者。

（5）甲方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

（7）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

第三条工程合同总价及支付方式

1、本合同施工总费用：人民币贰拾柒万伍仟零元零角

2、支付方式：□现金□转帐□电汇□汇票

3、交款方式：本合同签订之日甲方须预付合同订金20000.00元，材料进场

支付合同总额的30%，计82500.00元，消防工程通过消防验收并取得合格意见证书后7日内支付合同总额的30%，计82500.00元，在取得合格意见证书后半年内支付合同总额的30%，计82500.00元，余款在消防验收合格满一年后7日内付清。

4、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

（3）重大设计发生变更；

（4）在施工中新增加了工程项目；

（5）其它。

第四条双方负责事项

１．甲方

（1）提供场地、电源及一些必须的工具，清理现场使其具备开工条件；

（2）甲方必须在钢结构防锈漆验收合格后方能交于乙方施工；

（3）甲方有责任协助乙方办理施工现场出入证；

（4）甲方有责任监督和协助乙方按时完成工作进度。甲方如发现乙方在施工中违规作业应及时劝阻，经劝阻无效，有权立即停止乙方继续施工并及时通报乙方单位，直至问题解决；

（5）按合同规定的时间向乙方支付进度工程款。

２．乙方

（1）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

（2）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

（3）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

（4）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责无偿修理。

第五条违约责任

１．乙方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的 5 ％每天偿付逾期违约金。

（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的 5 ％偿付逾期违约金。２．甲方的责任

（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延

外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

（3）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

（4）如因甲方原因或超出乙方消防改造范围以外的事项影响消防验收，乙方不承担责任。乙方对甲方施工过程中违反消防规定的行为予以指出并督促整改，如因未整改造成消防合格意见证书领取的延期由甲方自行解决。

（5）超过合同规定日期验收，按合同总价的 5 ％偿付逾期违约金。

第六条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第七条其它

1、未尽事宜双方协商解决，可签定补充协议与本合同具有同等效律。

2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。

第八条特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

1、乙方保证甲方顺利领取到消防合格意见证书；

2、乙方保证所有的疏散指示灯暗装；

3、消防水池的施工由甲方自行完成，乙方对消防水池的施工工艺进行技术指导；

4、乙方应在工程全部结束后20日内取得消防合格意见证书。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

地址：地址：

电话：电话：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

推荐第3篇：消防安装工程承包合同书

消防安装工程承包合同书

甲方：

乙方：

经双方共同协商，甲方同意将工程消防安装工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特订立以下合同条款，供双方共同遵守。

一、承包内容：设计施工图消防施工部分的全部内容：敷设、预埋及安装、油漆。

二、承包方式：

1、乙方自理一切施工用机械设备和食宿。

2、采取包工不包料方式进行承包。

三、承包单价及付款方式：负一层及商场部分按建筑面积元/㎡计算包干，标准层按火灾报警的喷头、感温、感烟、模块、声光报警、手动报警、消火栓启动按钮、消防广播及报警电话均按每点元计算，消火栓箱按元/个计算。付款方式甲方每月按乙方施工进度70%预付人工工资，余下30%待工程竣工验收合格后一次结算付清。

四、乙方负责整理完善施工技术竣工资料交甲方备案，工程初验及验收乙方必须配合甲方工作。

五、①工程质量必须按照现行国家有关消防施工验收规范进行施工，如乙方因违反施工验收规范而造成质量问题而

返工的一切经济损失由乙方承担，费用从工程款中扣除。②违章作业发生一切安全事故，造成人员伤亡包括造成第三者伤亡，乙方自理一切经济责任和法律责任，甲方概不负责。

六、乙方必须按照甲方规定的时间完成承包内容的全部工程，如因人员不够或技术力量问题造成工期拖延，不能按时验收，一切经济损失由乙方负责。

七、乙方在施工期间杜绝浪费，如发现将给予罚款，工地上不能随地大小便，服从管理，佩戴安全帽。

八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。未尽事宜，协商解决，双方签字生效，工程完工结算完毕自行作废。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

年月日

推荐第4篇：消防安装工程外包合同

消防安装工程包工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的诚实信用原则，双方就消防安装工程人工费协商一致，订立本合同。

一、工程名称及承包范围

工程名称：

工程地点：

承包范围：

二、工期

总工期为：。。

三、工程承包方式及范围

1、包工不包料，按完成合格点位数乘以本合同约定好的单价计算。

2、乙方须义务按时完成所有承包范围的设备安装、调试，符合验收要求。

四、施工质量及工艺要求

1、乙方必须先熟悉甲方提供的施工图纸，再结合现场实际情况，提出合理的施工方案，经甲方确认后，方可施工，否则乙方私自随意施工所产生的一切后果和损失由乙方自行承担。

2、在施工规范允许的范围内必须确保本项目的最高净空高度，需包梁、包柱的必须包梁、包柱，否则甲方有权对乙方进行处罚和清退本班组出场。

3、施工质量及工艺必须达到国家规范规定和地方规范的合格标准。

五、工程进度款支付方式

1、乙方必须在当月27号前上报当月本班组实际完成的合格工作量，上报给

甲方负责人。甲方负责人再根据乙方现场备案登记的施工人员和实际完成的

工程量为依据：

（1）消火栓立管部分（含油漆）支付至40%，箱体栓头安装(含补孔试压)支

付至70%，玻璃水带安装支付至80%。

（2）喷淋部分按完成点数支付60%，试压油漆支付至80%。

（3）自动报警部分：线管联通（含墙身天花设备管线）支付至20%，穿线支

付至40%，设备安装齐全支付至60%，调试完毕支付至80%。

（4）甲方三日内向乙方支付完成进度款，否则乙方有权停止施工，一切责任

由甲方承担。

（5）每个系统验收后支付至90%，验收交付三个月后七个工作日内结清所有

工程款。

六、甲方义务

1、甲方按合同签订后2天向乙方提供完整的设计施工图各1套。乙方如需再

增加图纸，乙方自行解决；

2、甲方负责提供现场施工的用电和用水接点及费用(施工所需的电线、电缆

工具、机具由班组自行解决)。

3、甲方负责提供现场施工人员的住宿位臵及施工场地。

4、甲方负责及时提供设计变更及业主变更，如经甲、乙双方确认后完成的合

格工程量需变更时，所变更的工程量按合同约定的原单价另行计算。

5、甲方负责协调对开发商、工程监理和其它工种穿叉作业的关系。

6、甲方负责按时支付乙方工程款。

七、乙方义务

1、乙方应根据合同承包范围内的工程量及时组织具有相应资格证书的熟练人

员进行施工。

2、按时做好设备、材料的申购计划，并编排好具体的施工组织方案。确保本

工程保质、保量，按时完成任务。

3、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 3 天提交下月施工计划，必要时按照甲方要求提交周施工计划，及相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组

织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人

力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安

全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，认真执行建设主管

单位及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到安全文明

施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现

场脏乱造成的损失及各种罚款;

5、自觉接受甲方及有关部门领导的管理、监督和检查。积极主动配合其它单

位交叉作业施工；

6、按甲方要求统一规划堆放材料和机具。做好自身责任区的治安保卫工作；

7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品、半

成品保护工作，因乙方责任发生损坏及材料被盗，乙方自行承担由此引起的

一切损失及各种罚款；

8、妥善保管及合理使用甲方提供或租赁给乙方的大型机具、周转材料及其它

设施；

9、乙方必须服从甲方管理人下发的一切合理通知和工作安排；

10、乙方必须做好当天施工工作日记。

11、配合甲方做好本工程检查验收和移交工作；

八、施工纪律和安全范围

1、乙方必须负责办理好本班组所有施工人员的意外伤害保险和一切安全事项和措施。如在施工中承包人不按安全规定、规范施工，所发生的的一切事项后果和费用由乙方承包人全部承担，甲方不负任何责任。

2、乙方负责人必须24小时负责现场管理，如有事情，暂时委托有能力的人员负责现场施工。但必须上报给甲方负责人，取得甲方负责人的同意后，方可离开施工现场。否则一次罚款200元（24小时以内），第二次罚款500元，第三次(含48小时不在现场施工管理的)清退本班组出场，后果自负。

3、乙方必须无条件听从甲方的合理安排，如根据现场实际情况甲方要求需要增加施工人员时，乙方必须在两天内增加人员到现场施工。不得自作主张随意施工，否则甲方有权随时对乙方清退出场，概不结算。

4、乙方必须做到安全文明施工，要合理使用材料，不得偷工减料，更不得浪费所有材料，要做到工完场清，并且要自行做好成品保护工作。否则清退出场，概不结算并追究承包人责任。

5、施工班组的所有人员必须经过“三级”教育合格后，登记注册，否则不能施工，清退出场。进入现场施工的人员必须懂得安全生产的六大纪律和十不准的规定。必须遵守：正确配戴安全帽、安全带、工作牌等一切规章制度，否则不能施工。如被管理单位处罚，由本班组承包人全部承担。

九、材料、设备采购及供应

乙方负责人应在接到图纸后2天内，向甲方提交本班组施工范围内所

需的材料、设备、配件等供应计划；经甲方负责人确认后，由乙方负责人准确填写好甲方统一的材料申购单后，甲方要按时采购，如甲方在采购时出现的质量、品种、规格、型号不符合要求，由甲方负责。否则乙方在施工中不按照产品说明及正确的施工工艺安装，还不会安装，所产生的一切后果和损失由本班组承包人全部承担并且在结算款里一次性扣除。

十、工程价款与计算方式

本消防工程按现场甲、乙双方验收合格的实际工程量乘以本合同约定的单价进行结算。（但单价为税后包干价，含一切人工费用）不同设备，不同材料安装单价如下：

1、消火栓系统

消火栓箱安装单价为明装元/套，暗装元/套（含800×650×240㎜以下的单栓、双栓、焊接、沟槽），以上单价费用含管道上所有阀门、配件安装制作，油漆、防腐处理、管道清洗、试压和系统调试套管及箱体封堵等一切工作，但不含开挖，不含室外埋地管和室外栓及水泵房内设备管道安装。

2、自动喷淋系统

每只喷头安装单价为元/只（含泵房以外的所有喷淋管网，管道上的所有阀门、配件安装制作，油漆、防腐处理、管道清洗、试压和系统调试、套管封堵等一切工作，但不含开挖，不含湿式报警阀）。

3、火灾自动报警系统

消火栓按钮元/只，感温、感烟、声光、广播、手报等所有模块元/套（含所有布管、穿线、接线、刷防火漆、电箱及设备主机安装、系统调试等一切工作）。

十一、结算条件

乙方必须按照本合同要求和乙方义务全部完善后，方可进入结算。

十二、协议的严肃性

所有的施工班组必须无条件服从甲方的管理，否则甲方有权随时对各施工班组进行警告、罚款和清退出场处理，概不结算，望各施工班组慎重施工。十

三、违约与赔偿

1、双方任何一方不能履行或者不能全面履行合同条款(除不可抗拒外)均属违约，违约所造成的一切经济损失，由违约方全部承担。

2、乙方不能按时全部合格完成施工任务的，所产生的一切损失由乙方承担，如由甲方原因造成的工期延误，由甲方全部承担。

十四、合同份数及其他约定

1、本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

2、本合同结算完毕，保修期满、甲方付清乙方质保金后，自行失效。3本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十五、合同生效

1、合同订立时间：2011年月日

2、合同订立地点：

甲方：乙方：

法定代理人(公章)：承包人(公章)：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

推荐第5篇：消防安装工程包工协议

消防安装工程包工协议

甲方：

乙方：

项目：常德市鼎城区御景江南小区和仁祥花园小区消防工程，经甲、乙双方协商同意如下：

一、甲方将御景江南小区和仁祥花园小区消防安装工程包给乙方（防火卷帘及防排烟除外）。工资结算按御景江南小区和仁祥花园小区建筑面积元／平方米结算。御景江南小区和仁祥花园小区总面积平方米。甲方负责提供图纸一份，并负责帮助乙方协调有关关系。

二、付款方式：按每月30日结算工资，如果甲方拖欠工资，乙方有权停工，消防验收合格一月后，付至总金额的95％，余款5%待质保期满后一月之内甲方一次性付清。

三、乙方保证安装质量达到国家标准合格工程，在保质期内，如设备安装出现任何质量问题，保证承担返修责任。

四、乙方负责伍万元以下的安全事故，同时乙方负责材料保管，如有丢失或送他人，一经发现乙方赔偿损失的200％。

五、乙方负责提供材料清单，甲方负责及时购进材料，不得延误工期，如有延误由甲方赔偿人，如因安装延误工期由乙方赔偿损失。

六、如不能按合同付款，甲方付滞纳金20％。

七、有关未尽事宜双方协商解决，以上协议一式两份，自双方签定之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

年月日

推荐第6篇：消防安装施工工程合同书

消防安装工程施工合同书

发包方：榆林市亚鹏能化开发有限责任公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。

第一条：工程概况

1.工程名称：亚细亚大酒店

2.工程规模：

3.工程地点：榆林市航宇路

4.工程内容：负二层至十一层消防报警系统、消火栓系统（弱电）

第二条：合同价款及承包形式

1.本工程经甲、乙双方商定，由乙方包质量、包工期、包安装，确保消防专家验收一次性合格通过。

价款限定在元内。

2.施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。

其他工程原因由甲方负责协调。

第三条：付款办法

1．本合同在签字生效之日起天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方

工程款元，其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元。

2．本工程竣工验收合格后天内，甲、乙双方应结清除%质保金外的全部工程帐务。

第四条：施工日期

本合同签定后月日开工，预计个工作日竣工。

第五条：设备及材料供应方式

1．本工程所需消防控制中心控制柜由乙方提供，其他均由甲方负责供应。

2．乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合

验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

第六条：工程质量及验收交工

1．工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。

2．隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。

3．本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸。1

4．工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验

收。

5．工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为年。

第七条：双方职责

（一）甲方：

1．派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并

与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。

2．根据合同规定，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上。

3．负责组织工程验收。

（二）乙方：

1．施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。

2．按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。

3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。

4．已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。

5 及时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

4．在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。

5．严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。

6．工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、

操作和保修。

7．在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。

第八条：其它

1．本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。

2．本合同未尽事宜，双方协商议定。

3．本合同自双方签字盖章之日起生效。

4．本合同一式份，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）

推荐第7篇：水电消防安装工程承包合同

水电消防安装工程

承包合同

2017年月

日发包方（甲方）：云南昆明市东川区三合财富商业中心重庆豪美实业(集团)有限公司云南分公司承包方（乙方）：

甲方根据工程需要将三合财富商业中心项目的水电、消防安装工程委托乙方施工。为明确双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。

1.工程地点：东川区原锻压机厂内 2.工程名称：三合财富商业中心

3.承包方式及工程内容：水电、消防安装约25万平方米（按实际完成的工程量结算为准）

3.1承包方式：包工包料

3.2工程内容：水电、消防安装工程；负责所承包工程材料、设备采购，运输和安装、调试，施工资料、签证、工程变更资料、竣工、验收资料；确保通过水电、消防竣工验收合格。

4.乙方工程承包范围

4.1水电、消防系统：根据水电、给排水、消防施工图纸内容（含预埋线管）。

5.合同工期

5.1本合同工期：预埋部分与土建主体同步施工；开工时间以甲方和监理公司确认的书面开工通知书为准。安装部分为日历天（不含预埋工程工期）。 5.因以下原因造成工期延误的，乙方必须在事件发生后14天内办理签证相关手续，否则视为乙方放弃签证： A.甲方未能按时提供图纸。

B.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计达8小时。 C.因甲方不能提供施工场地的。

D.乙方已经施工完的项目，因甲方更改设计变更致使乙方重新施工。

E.发生不可抗力引起的工期延误。

6.工程质量

6.1按照现行中华人民共和国《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2011及系列验收标准；《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，GB50261-2005进行验收，质量合格。进行验收，质量合格。

6.2乙方必须保证工程内容质量达到合格并通过消防部门的合格验收，否则，乙方须承担因此给甲方造成一切损失（包括但不限于甲方重新招标发生的费用、工程延误、工程材料涨价以及导致激发延误交房给业主造成的损失，同时乙方必须保证本项目楼宇竣工验收前，提前取得住宅部分消防验收合格证明）；如不属于乙方原因，（如土建、装修的原因等）导致消防验收不合格，乙方无需负责。

7．工程造价及承包结算方式施工计算方法以云南省2013年水电定额中值取费下浮8%个点计量为准）。此合同造价为含税价，已含主料、辅材、施工费、机建费、税金、管理费、安全费、施工措施费、资料软件费及作业人员工资费用等，及执行本合同所发生的一切费用。主材单价以昆明市每月信息价为准。

7.1乙方承包水电安装工程综合单价采用审定总价中值甲方下浮8%点方式结算，含管理费。

7.1.1下浮点的支付方式：

7.2承包方式：包工包料；承包方负责材料复检费，并负责施工资料整理齐全。

7.3承包单价及计算规则

7.3.1承包价说明：上述各项承包价均为合格工程单价。承包价构成包含人工材料费、机械费、自身管理费、利润、措施费、风险。税费、人工保险、水电、消防材料复检费用（管理费由甲方承担）。

7.3.2承包方自行中途退场造成本合同解除的，按实际完成工程量80%结算，发包方不支付其他任何费用。

7.3.3设计变更及变更费用的调整，按照建设单位中相关条款执行。合同价款调整方法：本工程套用以下定额及施工图纸按实际完成工程量进行计算。2013最新版《云南省安装工程费用定额>《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用规定有关费率的通知》（云建标【2013】3号）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（云建管字【2008】37号）《关于调整计算工程检验费和检验试验配合费计取方式的通知》相关规定额及有关配套费率、人工机械台班费用调整规定，管理费、利润按相应费率区间中值计取，其他措施费（如环境保护费、安全文明措施费、临时设施费等）按相应费率中值计取。主要材料没有信息价的，由双方询价确认。

8.工程付款方式及结算

8.1乙方水电、消防预埋垫至一期主体单栋四层以完工工程时甲方支付75%工程款，以后按月结算75%。验收合格付97%，余款按国家规范保质期满付清。

8.2合同外计量的约定

计价及款项支付执行合同内工程，合同外签证工程质量及预算审核时，承包单位应根据变更内容出具变更工程造成增（减）造价的预算书，预算书应附有计算式及计算依据，交由监理单位审核后报至发包人工程部，由发包人工程部负责进入审核程序进行合同外工程质量及造价的确认。发包方将审核的预算书返回到承包方后，承包方如有异议，须在7个工作日内提出书面答复，否则视为认可。

9.工程质量标准和保修期

9.1工程质量达到按中华人民共和国国家现行的有关工程设计与施工标准、规范或规程要求，并符合省、市有关部门的规定，要求及标准，并通过建设单位验收。9.2按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料（包括材料合格证、试验、试压、测试报告等）。材料代用品必须经过设计单位审校和甲方书面认可后方可使用。

9.3工程保修期为两年。从工程竣工之日起计。 9.4保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。因乙方责任造成的质量问题、设备故障等，乙方收到甲方通知，（书面、口头或电话通知）起24小时内，应无条件予以维修。否则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用由乙方承担，超出保修金的部分，甲方有权继续向乙方追偿。

9.5若由乙方责任引起消防事故，乙方应无条件承担相关责任。

10.双方责任 1.甲方责任

1.1提供施工图纸两份及有关文件资料，协助乙方办理相差报批及验收手续；竣工资料由甲方负责完成归档。

1.2落实解决现场施工条件，免费提供施工用水、用电，接驳点及水泥砂浆并工至工程竣工；；免费提供工人住宿，负责施工用水、用电费用。

1.3提供现场及设备运输通道，提供垂直运输设备。1,4办理各种应由发包人办理的证件，批件手续。 1.5向乙方现场书面交验工程测量控制点。 1.6组织各种登记、变更手续。 1.7负责协调施工现场各施工单位之间的关系。 2.乙方责任。

2.1严格按照本合同规定及相应的技术规范和标准。在确保本工程正常需求并保证获得相关部门批准的情况下精心并努力地设计、施工和完成工程。承包人因为这些设计、一页台北工、完成和修补提供全部的监督管理、劳力、材料、设备装置及期所有其他物品。

2.2施工中应严格执行有关工作规程和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全负责。如因乙方原因，在施工中造成设备损坏和人员伤亡，均由乙方负责处理和赔偿。

2.3工地作业和施工方法：乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负责。

2.4根据本合同，除非法律上或者外界条件不允许，乙方应严格按照合同实施完成，并修补其中任何的缺陷，达到合同规定的要求。

2.5开工之日起，至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方有关的工程材料、半成品、成品、配套设备负管理责任。

2.6服从总包单位的管理。11.材料条款

工程所有材料由乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备，并向甲方提供产品合格证明；通知甲方验收；并送样做试验。（按规定应做试验的产品）

12.工程验收

12.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、施工验收规范文件、检验标准为依据。

12.2隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量），持表通知监理单位和甲方检查。甲方和监理方在接到乙方通知后二天内到现场验收，随钢筋模板同一时间验收，总监或者监理工程师代表到场检验，认可签证后，乙方可进行下一个工序的施工。监理方未按乙方通知时间组织验收又未告知乙方需延后的，乙方可自检，确认合格即可隐蔽施工。监理方应在验收报告上签字确认，如有异议，监理方有权复查，如复查合格，费用甲方负责，工期顺延；不合格，乙方马上返修，承担检查费用。

12.3.1验收依据标准：施工图纸、图纸说明、有关设计变更资料和变更图纸。技术交底纪要、材料、构件样板、国家有关规定。

12.3.2工程完工后，乙方经自检合格后向监理方发出竣工预检通知书；并由甲方组织消防主管部门认可的消防检测工作，直至取得消防主管部门专业验收的合格报告。取得报告及监理单位检查有关部门验收合格后，甲乙双方协商确定竣工验收时间。 12.3.3乙方应按规定整理完整的竣工技术档案资料，并在确定的工程竣工验收后28天内向总监理工程师提交符合竣工要求的资料、图纸一式四份及电子文档一份（工验收时签发的文件除外）。

12.3.4竣工验收时，甲乙双方会同监理单位、设计单位组织工程整体验收评定。

12.3.5如工程质量及工程内容完全合符合同要求，双方在工程竣工验收证明书上盖章签字；如果工程质量不合格或者工程内容有未完成的，由乙方在协商的时间返工，再进行竣工验收，达到合同要求为止；如乙方连续三次返工依然不能达到质量要求，甲方有权追究乙方违约责任。

12.3.6双方应于验收合格后的14天内签署工程交接验收证明文件，乙方将场地清理干净移交给甲方管理。

12.3.7工程未经验收，甲方提前使用或者擅自使用，由此发生的质量或者其他问题，由甲方承担。

12.4工程竣工资料

工程竣工资料由乙方负责完成。工程竣工资料必须按照质监站及档案馆的要求进行整理归档，再通过验收合格后由甲方汇总；备案时如有修改调整，必须全程配合至按相关要求完成。

13.1因不可抗力造成不能按时竣工，应书面通知甲方、监理方，协商合同竣工日期顺延。13.2因甲方原因（不按时计量、结算、不提供水电、土建工程严重滞后），工程款不能如期支付，合同竣工日期顺延。造成工程不能如期竣工，每延误一天按合同总造价的万分之一向乙方支付违约金，并补偿农民工每天生活费、误工费100元。

14.合同争议的解决方式

14.1甲乙双方友好协商，协商不能解决，向人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲乙双方各一份，业主方备案一份，建设主管部门备案一份。

甲方：盖章签字乙方：盖章签字

身份证：身份证：

手机号：手机号：

日期：年月日日期：年月日

水电、消防工程项目居间佣金合同

甲方（委托人）：联系地址：乙方（居间人）：联系地址：

项目名称：昆明市东川区三合财富商业中心项目地点：东川区原锻压机厂内

项目总承包公司：重庆豪美实业（集团）有限公司云南分公司

工程量：约伍仟万元，建筑面积25万平方米，按实际工程量计算为准。

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，及相关建筑法律法规规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同条款：

1、乙方接受甲方委托，负责就云南省昆明市东川区三合财富商业中心工程（以下简称该工程项目），引荐甲方和该项目的总承包方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目信息。并最终促成甲方与工程总承包方签订该工程项目的承包施工合同。

二、乙方的义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的真实信息，并协助甲方对该工程项目进行实地考察，论证，最终达成共识并签订正式施工合同。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和各总承包方进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和工程总承包方所签订的专业施工合同条款。甲方因履行施工合同条款而产生的权利和义务与乙方无关。包括一安全事故及经济赔偿依据法律责任等，均由甲方负责，乙方概不承担任何责任。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付居间劳务费，则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金，同是乙方有权向该项目总承包方直接申请拨付居间劳务费。

四、居间报酬金的支付时间和支付方式

1、本项目水电、消防费约伍仟万元（50000000.00元），居间佣金费用为实际到账的3%（含税），由甲方按时结算给乙方。

2、居间费用的计算方式支付方法和时间相应如下：①签订合同后24小时首付3万元前期所需费用（剩余2万打入给甲方保证金的同时给付），每次按进度付款，给予乙方前期的费用在第一次付款时扣除。

姓名：罗永海农行：622 848 19386 24056 578

3、甲方可以转账或现金的方式支付。

五、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效并具有一切法律效力，在甲方支付完乙方居间佣金后本合同自动终止。

六、其他事项

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：

身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同签订地：合同签订日期：

推荐第8篇：消防安装工程承包合同经典版本

消防工程合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。

第一条、工程项目

1、工程名称：消防安装工程

2、工程地点：

3、工程内容：消防安装工程图纸范围内消防系统安装工程（消防水，消防电，排烟工程及联动调试）

第二条、承包方式及工程造价

1、承包方式

本消防工程由乙方实行包材料、包设备、包工程质量、包施工、包报建验收包安全的方式承包。

2、工程造价

承包固定单价为含税人民币：120.00元每平方米。造价结算以实际竣工面积结算。若涉及变更增（减）造价。

第三条、材料设备供应

1、本工程所需材料设备，消防产品由乙方提供。

2、工程所需材料及设备、产品都应符合设计要求和公安消防部门验收要求。

第四条、工程款的支付

1、合同签订后，甲方在通知乙方进场施工前三天，甲方即付给乙方合同总造价30％的工程备料款，乙方即开始组织进场施工。

2、当工程施工进度完成100%时，甲方支付乙方合同总造价30%的工程款。

3、工程竣工经消防主管部门验收合格后三天，甲方付清除质保金外的余款。

4、质保金为合同总价的5%，质保期为壹年，工程竣工经消防主管部门验收合格之日起计。

5、乙方凭施工地区正式建安发票收取工程款。

第五条、施工资料的整理

乙方负责对在消防施工范围内的一切与消防相关的资料进行全面的整理，并装订成册按规定移交给甲方。

第六条、双方责任

甲方责任

1、提供施工图纸2套。

2、甲方应配合乙方施工安装和消防验收。

3、设计变更时，甲方负责将书面通知传达给乙方并提供有关的变更资料。1

4、在施工现场提供场地，便于乙方用作材料加工及材料堆放。

5、甲方提供施工临水、临电源。乙方安装电表，水表按照表示数字缴费。

乙方责任

1、严格按照国家颁布的各有关施工、操作技术规范标准施工，一切由于管

理和材料问题等非甲方原因发生质量事故造成损失和责任，均由乙方负责。

2、提供本工程的消防图，负责向有关部门办妥本消防工程的报建手续及竣

工验收合格手续。

3、工程竣工后清理场地（包括施工场地内堆积物、临时生产生活垃圾），打

扫干净。竣工验收后，五天内全部撤离施工现场。

4、本消防工程所有资料在验收合格后全部移交甲方。

第七条、质量标准

质量标准：合格。质量标准按国家现行施工验收规范和公安消防部门现行验

收规范进行验收。

第八条、工期：

工期天，要符合总体进度要求，以甲方施工令为开始时间，遇雨天

等不利施工因素工期顺延。乙方配合主体、装饰工程施工，延误工期每天罚款元。

第九条、违约责任

1、乙方承包的工程，未经甲方同意，不得分包或转包第三方，否则甲方有权

终止合同。

2、不遵守合同的义务和责任，造成对方经济损失，违约方要承担赔偿。

3、对人力不可抵抗的天灾和意外造成的一切损失，双方协商解决。

第十条、法律依据及争议解决方式

1、本合同按《中华人民共和国合同法》执行。

2、发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院诉讼解决。

第十一条、其他条款

1、本合同双方签章后生效至质保期结束后自动失效。

2、本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲方：乙方：

签约代表：签约代表：

签约日期：2012年月日

推荐第9篇：消防暖通工程安装合同

消防工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，希共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设单位：

3、设计单位：

4、监理单位：

5、总包单位：

6、建设规模及内容：总用地面积㎡，总

建筑面积㎡，其中地上建筑面积㎡，地下建筑面积㎡，内容详见施工图。

7、工程地点：

二、承包范围

甲方指定施工图纸范围内的消防暖通工程安装（含室外消防工程），其中包括：消火栓系统的管线箱体安装、喷淋系统的管线及喷头安装、泵房安装（水泵控制柜电源由总包水电班组接至控制柜，控制柜及柜后均由消防单位施工）及图纸上消防报警电气管线及控制柜、按钮安装和本工程内的灭火器系统和防排烟、通风系统（含人防部分）的设备、材料及附件、备品备件的供货、安装、调试、验收和维修工程及变更联系单等内容。

三、承包方式

包工、包料、包质量、包工期、包安全及验收等包干形式。

四、质量目标（工程质量及奖罚）

本工程质量目标：。

本工程质量及奖罚：

1、全部工程必须根据国家有关施工规范、设计图纸及说明、

图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工和验收。工程质量必须符合《建筑安装工程质

量检验评定标准》规定及工程当地消防验收要求。

2、甲方、监理单位、建设单位有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度、安

全、工程计量等，整改方案等须经甲方、设计、监理、建设等单位认可后方可实施，乙

方应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，必须严格执行国家和省市有

关技术标准和规范。

3、没有经过甲方、监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。对

隐蔽或无法查看的工程任何部分，乙方应保证有充分的时间进行检查和测量，施工过程

中的每一分部分项工程必须经甲方、监理检查、验收通过后，方可进行下一道工序。

4、乙方在施工中如发现施工质量事故，应及时报告甲方，做到及时查清事故原因，

分清事故责任，并采取有效的补救措施。

5、质量奖罚条款如下：

如竣工验收未能一次性通过的，除由乙方返工以保证工程能通过竣工验收合格并承

担由此产生的费用和承担延误工期所造成的甲方损失和工期延误的违约金，如整改后仍

未能通过验收的，则没收全部质量履约金作为违约金，不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

6、乙方应仔细审核施工图纸，对图纸中错、漏、碰、缺如尺寸、标高的错误，对

建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，

应及时向甲方、监理提出，否则由此引起的返工费用乙方各承担；乙方承诺不擅自变更

或按其中某种做法擅自施工，否则甲方有权要求乙方承担相应损失。

7、乙方在施工过程中提出的各种合理化建议和因施工工艺要求更改图纸时，必须

先交甲方、监理审定后，由甲方提交设计单位确认、调整，不得擅自与设计部门联系更

改图纸内容。乙方应随时服从设计或甲方提出的对工程的变更要求。

8、做好成品保护工作，如因乙方施工不当造成成品或半成品的损坏或污染，所产

生的维修费用由乙方承担，如给甲方造成工期、质量等方面的影响，则甲方有权要求乙

方承担一定的经济责任。

9、乙方应按时支付民工、材料商、分包商工资及各项款项。否则由此造成的一切

责任均由乙方承担，且甲方有权采取经济处罚。

五、安全文明施工

1、本工程的施工现场应严格按总包的标化工程标准进行施工，并应配合总包争创

“西湖杯”。

2、乙方施工过程中严格遵守国家和省市现行有关法律、法规和工程建设安全有关

强制性标准、规范和规定，严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建筑工程安全

生产管理条例》和工程当地的相关政策文件，及关于安全施工、安全质量技术责任制等

方面的规定，严格落实安全质量责任，确保整个工程的质量和施工安全。

3、如因乙方原因导致该工程在区级及上级主管部门安全生产、工程质量、文明施

工检查中受到通报批评的，甲方有权按1万元/次扣罚文明施工履约保证金，文明施工

履约保证金不足扣除的部分，由乙方另行支付。

4、在乙方施工期间，乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，并由乙方承担

防护措施费用。施工期间，现场若由于乙方原因发生各种事故，一切责任和费用由乙方

自行承担。

六、施工工期及奖罚

1、工期要求：整个消防系统工程从进场施工到竣工为日历天（但必须同甲

方工期相一致）进行消防验收。工程验收合格，则以五方责任主体竣工验收通过之日为

实际竣工日期，如验收不合格返工，则返工日期将作为工期累计。

2、在施工过程中由于计划性停电而给施工带来的影响，由乙方自行解决，并不得

增加费用，工期不予顺延。

3、工期奖罚：按期完成不奖不罚，每滞后一天按计罚，直至工期履约

保证金扣完为止。如延误工期超过壹个月，除按天计罚外，乙方另支付总造价1%的工

期违约金，甲方在工程款中扣除。由于甲方原因造成的工期延误，由甲方签证后，则总

工期相应顺延。

4、编制的施工计划须征得甲方的同意。

七、合同造价为万，人民币大写元整。（联系单部分部分另计）

八、履约保证金

1、履约保证金的额度为暂定合同总价的5%即人民币万元，履约保证金采用

银行支票或汇票形式。

2、合同履约保证金归还：单项验收合格并提供完整的、符合要求的竣工图及竣工

资料,且工期、负责人到位率、安全文明施工达到合同约定的要求后15天内，无息归还

60%；竣工验收完成后的15天内返还其余的40%。

十、工程结算和审核程序

1、本合同价款采用固定价格，合同按图一次性包干方式确定（包干价合计万元，

如按图工程量有漏项等乙方作为优惠甲方不再补贴任何费用）。注：本合同价已包含间

接费、综合费率、利润、税金、风险等一切费用。

1．1在合同履行过程中不受国家政策或定额费率等调整，既本结算方法均不作调整。

1．2合同价款外调整：

（1）、工程变更因设计或业主要求，引起工程量的增减联系单，无论幅度大小，执

行合同原有的综合单价。联系单工程增减部份，乙方不能以任何理由推脱，否则一切损

失由乙方承担赔偿。

十一、工程款支付办法

1、本工程不支付工程备料款；

2、工程进度款的支付:按每月实际完成工作量的70%支付工程款。

3、工程综合竣工验收后（含室外消防工程）一周内甲方付款至已完工作量的80%，

档案馆资料存档完成后一周内付款至已完工作量的85%，甲方在收到完整的竣工决算书

在6个月内审核完成后30天内付至审核价的95%，留5%作为工程保修金，保修金退还

方式见上履约保证金第2条。

十二、材料供应

1、本工程所用的全部材料（设备）必须有质保书或合格证，并且满足施工图和规

范要求，方可用于本工程。

2、在国家规定的保修期外，如乙方承包的工程出现质量问题系偷工减料或使用不

合格原材料、成品、半成品引起的，甲方有权无限期追溯，造成的一切经济损失由乙方

承担。如甲方或监理方发现乙方采购的材料有以假乱真，以次充好的情况时，甲方有权

处以正品价值的10倍罚款，此项费用在当月工程款中扣除，并无条件按甲方要求将该

批次材料清除出场。

十三、竣工验收

1.乙方在工程竣工前三日，应以书面形式通知甲方和监理公司验收。

2.在进行工程验收中，如发现工程质量不合格需返工或修理补做的部分，双方在

验收时应议定修补措施和期限，由乙方在修补期限内完成，完成后经验收合格再行移交，由此发生的各项费用由乙方承担。由于修补或返工造成逾期交付的，乙方承担违约责任。

3.乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记

录，方能进行下一工序的施工，工程竣工后，乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录，

如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，乙方同时需

要承担相应的费用和违约责任。

4.工程竣工验收后二个星期内提交甲方完整标准的竣工图套及技术管理资料套，并符合消防验收资料要求和甲方验收及城建档案备案存档要求。

十四、质量保修

1、保修期为2年，结算造价的5%为质量保修金，从竣工验收合格之日起算。在项

目竣工合格1年后的7个工作日内退还保修金总额的60%（不计利息），满2年后无息退

还全部余款。

2、由于乙方的原因造成本合同范围内的严重质量问题，乙方应根据甲方要求委托

专业单位进行安全鉴定及出具处理方案，并负责组织实施和承担费用。所造成的损失，应根据其实际损失或评估价值，由乙方进行相应赔偿。

3、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。地基基础工程和主体结构工程为

设计文件规定的该工程合理使用年限，若在竣工结算前，国家或相关部门有新的《建设

工程质量管理条例》出台，保修期与以上约定比较有延长的，按照新的《建设工程质量

管理条例》中对应的保修期约定相应延长。

4、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，其产生的费用由乙方支付。

5、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规

定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相

应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

7、质量保修完成后，由甲方组织验收。

十五、其它

1、乙方上报的本工程施工项目经理及配备的现场技术、管理人员经甲方考核认可

后，不得随意调动，确因工作需要调动，须事先征得甲方同意。如乙方未经甲方同意擅

自调换项目经理或将工程转包、变相转包、分包、变相分包，一旦发现甲方有权终止合

同，乙方必须返还全部已付工程款及利息（利息按照银行同期贷款利率计算），并承担

合同总价2%的违约金。

2、乙方项目经理或现场负责人到岗率为90%，且每月全天到岗不少于2

5天。甲方将给乙方项目经理及主要管理人员考勤，每个月到岗率每降五个百分点，甲方有权在施工班子到位率履约保证金中扣除10%违约金，直至扣完为止。

3、乙方施工人员进场前，必须办理好个人的社会综合保险及政府部分的一切相关手续并承担相关费用。否则由此引起的一切损失和罚款均由乙方承担。

4、由甲方或监理召集的例会和其它重要会议，乙方负责人应准时参加，因缺席或迟到原因导致对会议内容不了解，共后果由乙方自行负责。负责人每缺席一次罚500元。

5、乙方在施工过程中不得以任何理由（如工程款延期支付或联系单未及时签证等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方自行负责。同时甲方有权对乙方处以一定的经济处罚。

6、在合同实施中，如因乙方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合要求，造成现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定要求，甲方有权要求调整充实力量。当上述措施仍无效时，甲方可随时进行处罚，且甲方有权解除本合同，乙方应无条件接受，由此造成的一切经济损失由乙方负责。

7、甲方有权向乙方发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示。乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

9、办公室及仓库由乙方自行搭建，并应达总包创杯要求。垂直运输机械及脚手架利用甲方的垂直运输机械及施工脚手架。如需重新搭设脚手架，费用由乙方自理。乙方与其它分包单位应合理分配垂直运输机械的使用时间，施工中乙方不得以垂直机械使用时间不足为借口延误工期，否则乙方需承担工期违约责任。

11、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

12、支付工程款项时，乙方需提供财税合法发票。

13、本协议书一式六份，双方各执三份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法人代表(盖章)：法人代表(盖章)：

电话：电话：

推荐第10篇：消防泵房安装工程报验申请表

消防泵房安装工程报验申请表

工程名称: 浙江艾力斯特健康科技有限公司厂房及宿舍楼

编号:A5-

*** 致

浙江建业监理有限公司

监理单位

我单位已完成了

消防泵房安装

安装工程按设计文件及有关规范进行了自检质量合格请予以审查和验收。

附件：

1、工程质量控制资料

□

2、安全和功能检验检测报告

□

3、观感质量验收记录

□

4、隐蔽工程验收记录

□

5、接地装置安装检验批质量验收记录

□

承包单位章

项目经理

日

期

审查意见

□ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全且□符合/□不符合要求经现场检测、核查□合格/□不合格□同意/不同意隐蔽。

□ 所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全且□符合/□不符合要求经现场检测、核查□合格/□不合格□同意/不同意进行下一道工序。

□ 检验批的技术资料基本齐全且基本符合要求因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具暂同意进行下道工序施工待砂浆/□混凝土试块试验报告补报后予以质量认定。

□ 所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整□全部/□未全部达到合格要求经现场检测、核查□合格/□不合格。

□ 所报分部子分部工程的技术资料□齐全/□不齐全且□符合/□不符合要求经现场检测、核查□合格/□不合格。

□ 纠正差错后再报。

项目监理机构章

总/专业监理工程师

日

期

本表一式三份经项目监理机构审核后建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

第11篇：安装工程管理部主管岗位职责

安装工程管理部主管岗位职责：

1.对安装项目工程实施全面管理，包括组建工程运行框架；2.负责审图和参与工程设计方案审定；

3.控制工程进度、工程质量和工期，有效降低工程成本；4.负责工程技术重要问题的解决和协调； 5.材料设备选用的管理工作；

6.按照工程质量要点，监督检查施工、安装质量；7.完成规定的质量验收及竣工验收； 8.当合同变更时，及时进行协调和调整； 9.负责协调对外关系；

10.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；11.按时完成公司领导交办的其他工作任务。工作标准：

1．保证项目管理工作合理有序，按计划进度开展，为项目施工进度、质量提供保障；

2．确保项目施工的安全文明工作环境，对异常情况及时向上级汇报并采取措施；

3．厉行节约，降低成本，严格控制工程款的结算； 4．严格执行公司管理规定，杜绝出现差错； 5．提升企业形象，做好对外公关工作； 6．协调好各部门的工作衔接； 7．搞好内部团队合作，关心员工生活。

第12篇：消防电工程安装节能施工方案

****

消防电安装节能施工方案

编

制

：

审

批

：

监

理

：

日

期：

年

月

日

哈尔滨奥特消防机电安装有限公司

消防电节能施工组织设计方案

一：项目概况

本工程为松北区****车库，本工程设有消防动力系统，消防报警系统，消防联动系统。

二：施工过程技术组织措施、管理措施

为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求，除严格按照设计图纸施工外，重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制：

1、充分了解设计意图

施工前请设计人员进行设计技术交底，

充分明白设计意图

2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求

3、施工前的技术交底

4、施工过程中的工艺控制

具体见下面各分部施工工艺

5、施工过程中的质量控制严格按设计和规范要求控制施工的各过程

6、隐蔽工程验收制度

7、成品保护制度

三、编制依据

1.《电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

2.《建筑安装工人安全技术操作规程》

3.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50245-50259-96)

4.《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01—51—2000。

5.《安装工程施工及验收规范》。

6、其他相关施工标准规范、产品行业标准

四、编制目的

确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实，同时为节能施工提供技术保障。

五、消防电工程施工准备

设计图纸已经节能机构审查合格；

配电节能工程采用的材料、设备等产品进场时，按照设计、规范、标准要求对其类型、材质、规格、有关技术性能参数及外观等进行检查验收，并形成验收记录。

主要设备、材料、成品与半成品出厂合格证和检验报告根据设计和相关标准规定进行核查，并分类整理，逐一编号，并做好合格证汇总表。

低压配电系统选择的电缆、电线应进行复验，复验见证取样送检，经有资质的实验室复试合格后，方可使用；。

配电工程安装完成后按照规范规定进行低压配电系统的调试，调试结束后采用相应的仪器仪表对电源质量性指标进行检测，并填写好检测结果。

母线与母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测，检测值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB

50303标准后才可通电运行。

六、分部施工工艺

（一）电缆敷设

①、电缆敷设前应做好以下工作：对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。1

KV以下电缆用摇表测试，不低于l

Ω。所有试验均应做好记录。

②、电缆型号、规格及长度与设计资料核对无误。电缆不得有扭绞、损伤。

③、电缆线路两端连接的电气设备或连接箱、盒应安装完毕或已就位，

敷设电缆的通道应无阻塞;

④、在室外电缆沟敷设电缆，在敷设前对电缆沟应迸行清理，并且根据设计规定的地平标高进行深度测量，以免因填土后造成电缆埋

设过深或过浅现象;

⑤、电缆敷设前，还应进行下列项目的复查:;

●支架应齐全，油漆完整;

●电缆型号、规格、电压应符合设计要求;

●电缆绝缘良好。

⑥电缆敷设应注意的问题:

●电力电缆与控制电缆应分开排列;

●当电力电缆与控制电缆在同一侧支架上时，应将控制电缆放在电力电缆下面，l

KV以下电力电缆放在l

KV以上电力电缆的下面。

●并列敷设的电力电缆，其相互间的净距应符合设计要求;

●电缆与热力管道、热力设备之间的净距:平行时应不小于l

M；交叉时应不小于0.5M。如无法达到规定距离时，应采取隔热保护措施。电缆不宜平行敷设热力管道的上部;

●隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证;

●在验收时，应进行下列检查:电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全、正确、清晰;电缆的固定、弯径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线等应符合要求;电缆终端头、电缆接头、电缆支架等的金属部件，应油漆完好，相色

⑦电缆敷设质量应达到的优良标准:

●电缆支架托架安装：在合格基础上，间距均匀，排列整齐，横平竖直，油漆色泽均匀;

●电缆保护管安装:在合格基础上，弯曲处无明显折皱和不平；出入地沟、隧道和建筑物，保证管坡度及坡向正确。明敷部分横平竖直，成排敷设的排列整齐;

●电缆敷设:在合格基确上，电缆在转弯和分支处不紊乱，走向

整齐清楚，电缆的标志桩、标志牌洁晰齐全，直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确:

●电缆及其支、托架和保护管：在合格基础上，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

（二）电气配管

①、钢管内、外均应刷防腐漆

(埋入混凝土内的管外壁除外)，埋入土层内的钢管，应刷两度沥青或使用镀锌钢管；使朋镀锌钢管时，在锌层剥落处，也应刷防腐漆。钢管内壁除锈可采用人工清除，用圆形钢丝刷来回拉动、用压缩空气吹除、高压水清洗、不良处切断清除(切除一般管子后清除)等方法。管子外壁采取钢丝刷打磨，也可用电动涂锈机涂锈。

②、切断钢管，可用钢锯或用管子切割机切断。钢管不应有折扁和裂缝，管内无铁屑及毛刺，切断口应挫平，管口应刮光。

③、套丝，管端套丝长度不应小于管接头的1/2，在管接头两面三端应焊跨接地线。

④、弯管，钢管明配需随建筑物结构开头进行立体布置，但要尽量减少弯头。弯管常采用弯管器、滑轮弯锚器、气焊加热等方法。

⑤、连接，钢管之间的连接，暗配管一般采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5—3倍，连接管的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固、严密。钢管另一种连接方法，端套丝长度不应小于接头长度的1/2，在管接头两端应焊接接接地线。薄壁钢管的连接必须用

丝扣连接。钢管与接线盒、开关盘的连接，可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时，先在管子上旋一个锁紧螺母，然后将盒上的敲落孔打掉，将管子穿入孔内，再用手旋上:螺母，最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。

⑥、配管敷设步骤:

●确定电气设备的位置

●划出管路中心线管管路交叉位置

●量取管线长度

●把钢管按建筑形状弯曲

●根据测量得管线长度锯切钢管

●铰制管端螺纹

●将管子、接线盒、开关盒装配连接成一整体后进行安装

⑦、暗配管敷设步骤:

●确定各接线盒的位置

●测量敷设线路长度

●钢管加工（弯曲、切割、套螺丝）

●将管与盒按已确定的位置连接起来

●管口塞上木屑或废纸，盒内填满废纸或木屑，防止进入水泥砂浆及颗粒物

●检查管、盒装设位置是否全部正确

●管、盒连接整体后固定于横板上

(最好在未绑扎钢肪时迸行)

●管与简和管与箱违接处，焊接接地线，使金属外壳违成一体

（三）钢管穿线

①、钢管穿引线铁丝。穿线工作一般是在上建粉刷工程结速后进行。引线采用φ1.2—1.6的铁丝，铁丝头部弯成圆圈，以防止在管内遇到管接头时被卡住。如管路较长或弯曲较多时，可在敷设钢管时将引线铁丝穿好，以免穿引困难。

②、穿线。对整盘绝缘导线，必须从内圈抽出线头进行放线。引线铁丝穿通后，引线一端应写所穿导线纬牢。穿线前，钢管口应先装上螺母，以免穿线时损伤导线绝缘层。穿线时，需两人各在管口一端，一人慢慢抽拉引线铁丝，另一人将导线慢慢送入管内。如钢管较长，

弯曲较多，穿线困难时，可用滑石粉润滑。

③、剪断导线。导线穿好后，剪除多余的导线，但要留出适当余量，便于以后接线。预留长度：接线盒内以绕盒一周为宜，开关板内绕板内半周为宜。

④、垂直钢管内导线的支撑，为减少管内导线自重所产生的下垂力，保证导线不因自重而折断，导线应在接线盒内固定。接线盒距离按导线截面不同而不同，应按规定执行。

⑤、对钢管穿线的其它要求：

●线路不得在锅炉、烟道和其它发热表面上敷设

●敷设于多尘和潮湿场所的电线管路，管口、管子连接处均作密封处理

●敷设的导线应便于检查、更换

●不同的回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不得穿入同一根管子。

●同一交流回路的电线必须穿于一根钢管内

●导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接

●管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%

●导线穿入钢管后，在导线出口处，应装护套线保护导线，在不

进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口密封。

⑥、绝缘电阻测定

绝缘电阻用摇表进行测量。绝缘电阻值取摇表lmin的稳定读数。吸收比是指表摇60s与l5s的绝缘电阻值的比值，即R60/Rl5;

⑦、配管及穿线质量应达到的优良标准

●钢管敷设：在合格的基础上，线路进入电器设备和器具的管口位置正确;

●管路的保护：在合格的基础上，盒(箱)内清洁无杂物，导线整齐，护套线

(护口、护线、套管)齐全、不脱落;

●管、盒

(箱)及支架接地

(接零)支线敷设：在合格基础上，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

（四）消防器具安装

①、消防器具应当配件齐全，无机械损仍、变形、油漆剥落、保护罩破裂等现象;

②、消防器具的运输和保管应符合国家有关物资运输、保管规定;

③、消防器具的安装，应在室内土建工作全面完成，并且房门可以关锁情况下安装，下班时要关锁

④、安装过程中，要注意保护顶棚、墙壁、地面不受污染、损伤;

⑤、消防器具的接线盒、木台等承重结构，一定按要求安装，确保消防器具的牢固可靠;

⑥、各种接线箱、盒的口边最好用水泥沙浆抹口。如盒、箱口离墙面较深时，可在箱口和贴脸之间嵌上木条，或抹水泥浆补齐，使贴脸与墙面平齐。洁净室内的箱、盒安装后应与壁板接合处做密封处理。对于暗开关、插座盒子沉入埔面较深时，常用的办法是垫上弓子(即

以φ1.2-1.6㎜的铁丝绕一弹簧)，然后根据盒子的不同深度，随用随剪;

⑦、消防器具安装完成后，要对线路作一次全面检查，这对于防止利减少故障有很大作用。检查时应注意:

●配电箱或开关板上各部件是否完整无缺

●各部位的线头紧固件有无松动

●线路有无过载过热现象

●各种消防器具是否完整无损

●各种路中保护接地和接零是否可靠

●设备和导线上是否放有工具或其它物品

⑧验收时应检查下列各项内容:

●成排安装的消防器具其中心轴线、垂直偏差、距地高度应符要求;

●暗装消防器具的盖板应紧贴墙面，不同消防器具的安装应符合要求

●检查明、暗配电箱(板)的安装和回路编号应符合要求;

（五）电气盘、箱、柜安装

①、盘、柜二次搬运

●安盘、柜的重量及体形大小，结合现场施工条件，决定采取搬运方式，柜上有吊环者，吊索应穿过吊环；无吊环者，吊索最好挂靠在四角主要承力结构处，不允许将吊索挂在设备部件上吊装;

●运输中要固定牢靠，防止碰撞避免元件、仪表及油漆的损坏;

②、盘、柜底座制作安装。盘、柜底座一般采用型钢

(角钢、槽钢)制作。钢材规格大小根据盘、柜尺寸和重量确定。型钢先矫乎矫直后再下料制作。固定底座用的底板，应由土建在施工基础或地坪时预埋。安装人员应配合或检查验收其预埋件的准确性。

③、盘、柜开箱。盘、柜达到现场后，在安装前应进行开箱检查。开箱检查下列内容，并认真填写好设备“开箱检查记录“经双方签字认可：

●型号、规格符合设计要求，而且临时在盘、柜上标明名称、位号和安装位置;

●随盘、柜上带来的零部件齐全，有全套出厂图纸及技术资料;

●外观检查，设备无机械损伤，油漆光洁明亮;

●制动部件灵活、准确。电气与支架接触紧密。

④盘、柜的安装应符合下列要求：

●盘、柜的固定及接地要可靠，漆层完好，清洁整齐;

●盘、柜内所装电气元件庇完好，安装位置正确，固定牢固;

●所有二次接线应正确可靠，标志齐全、清晰;

●盘、柜内一次部件的安装应符合规范要求;

●操作及联动试验动作正确，符合设计要求

⑤、盘、柜安装质量应达到的优良标准:

●盘、柜配线：在合格的堪础上，盘内母线色标均匀完整；二次接线排列整齐，回路编号清晰、齐全，盘内的引入、引出线路整齐;

●盘、柜及其支架接地

(接零)支线敷设：在合格的基础上，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备利建筑物。

七、节能工程验收

1、居住建筑节能工程质量中各子分部与其各分项的工程质量验收应全部合格。

2、验收时，应检查的文件和记录：

（1）设计图纸和变更文件；

（2）设计与施工执行的标准、文件；

（3）材料、部品及配件的出厂质量合格证、技术性能检测报告、进场验收记录齐全；

（4）材料、部品及配件的抽检复试报告齐全；

（5）各检验批、分项、子分部的验收记录齐全；

（6）施工记录；

（7）各分项的隐蔽验收记录齐全；

（8）质量问题的处理记录齐全；

（9）其他应提供的资料。

3、如居住建筑节能工程质量不符合上述要求时，应进行现场节能工程检测。

第13篇：消防安装考察报告

消防安装考察报告

公司领导：

为了强化新建项目的消防安装质量管理，2010年4月17日下午，设备动力陈奇华、周作考、工程部刘光永一行三人，对谢公司安装的恒星生物消防安装质量进行考察，现将考察中安装存在的问题进行如下总结。

一、线路安装不符合防爆区安全规定，部分线路没有穿钢管。

二、线路接头处没有涂防爆泥。

三、线路外穿钢管未涂防爆漆。

四、安装的消防主机故障较大。

五、消防线路安装不规范，不专业。

五、谢公司恒星生物设计的消防及安装的消防至今存在问题较大，隐患较多，至今消防验收未通过。

六、第一天施工出现问题，穿线采用的是胶管，走的是暗线，

为了防爆区安全，线路必穿钢管，走明线。

根据以上情况分析，谢公司对防爆区的消防安装问题不专业，为了新建项目的安全，建议公司不选择谢公司。

考察人：

二〇一〇年四月十九日

第14篇：消防安装合同

施工合同

工程名称:深圳市殡仪馆骨灰寄存小区消防工程建设单位：深圳市殡仪馆

发包单位:汕头市潮阳第一建安总公司

施工单位：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

发包人（简称甲方）：汕头市潮阳第一建总公司骨灰寄存小区项目部承包人（简称乙方）：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国消防法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方把深圳市殡仪馆骨灰寄存小区消防工程委托给乙方，要求乙方按甲方提供的设计图纸要求(局部深化)施工。为明确双方责任、权利和义务，通过协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程名称：深圳市殡仪馆骨灰寄存小区。

二、工程地址：深圳市沙湾丹竹头殡仪馆。

三、工程内容及承包范围（以甲方确认的施工图及清单内容为准）：

1、项目的消防设施工程，其中包括：室外消防环网、室内外消防栓、自动报警、消防广播（含楼内背景音乐）、联动控制、ATS双电源控制、区域图文显示、消防专用电话等消防系统局部深化设计施工，并办理相关原材料报验、备案，承担相关费用。

2、所有与消防系统有关的结构预留套管埋设及套管内防水、封堵工作；消防设置安装所产生的所有孔洞封堵、补灰、垃圾处理等工作。

3、消防水池至消防栓水泵设备的供水接驳安装、防腐、试验与调试。

4、消防系统工程二次接线安装与调试。包括

一、

二、三区的室外消防系统工程线路敷设。

5．本项目的所有消防设备、材料、配件产品必须是深圳市消防公安部门备案认可的合格品。

6、室外消防环网沟槽开挖、回填由发包人自已完成。

四、工程承包方式：

乙方对该工程以包工包料、包深化设计、包质量、报验、备案、包总价、包文明施工、包本项目工程消防验收的大包干形式承包。

本合同工程采用固定总价合同承包形式，在甲方未变更设计的情况下，乙方不得因施工工艺、数量等原因要求追加承包金额。如因甲方要求于结构体有重大设计变更，致使本工程发生重大增加或减少工作内容时，乙方应于接获甲方通知后五日内，及时将调整原因、方案、金额以书面的形式（附有详细预算）提交甲方审核，经甲方审定后方可调整本合同造价。除本合同另有说明外，应认为本工程发生的任何直接费用包括与本工程有关的其它费用及乙方于施工期间所需之脚手架、吊篮、照明、安全措施及为完成本工程所需之临时或永久设施等所需费用均已包括在本合同固定总价内。

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和项目部的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的合格标准以上。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

五、工程造价及付款方式：：

工程造价：总价包干为人民币：肆拾壹万圆整（提供收款收据）付款方式：

进度款按月报进度，工程完工经项目部、业主和驻地监理公司验收合格后付至85％，留15％待通过消防部门验收合格后一个月内付清。

六、工期：

乙方必须严格按照甲方的施工进度计划要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。

七、组织领导：

1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，以保证该项目技术力量和施工队伍的

稳定性。

3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

2) 负责安排乙方工作面及现场进度，审核完成工程量，并提供施工图纸。

3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

4) 提供施工工人宿舍及厨房。

5) 提供施工用水、用电至红线内。

6) 按合同规定及时支付进度款及结算款。

2、乙方责任：

1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到合格等级以上。

2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3) 工人进入施工现场必须服从甲方各项管理，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4)做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经甲方管理人员同意不得擅自离开工地。

5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6) 具体施工作业中必须配备所需劳保用品，并且必须符合施工操作规程及相

关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方承担。

7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违犯且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工班组施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

8）乙方不得将依据本责任书取得的，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

9）所有施工人员必须购买工伤保险，费用由乙方负责已含在承包价格中；

10) 一切日常用品及用具、伙食、燃料、燃具等均自备。

11) 负责将物料项目部指定外堆放好。

九、其它：

1、工伤、伤亡事故：

承包人应严格管理好自己的工人，强化安全生产的意识，按操作规程进行施工。不能存在冒险盲目赶工。若有意外工伤事故发生，乙方必须及时通知甲方。承包人应本着责任人的原则，主动负责医药费、护理费及其它用工费用、对伤者进行妥善处理。

2、乙方是保证有能力组织，按现行技术规范及工程施工进度要求，完成承包项目。若因乙方技术、人员组织未能达到甲方及现场监理工程师的要求，甲方以书面形式通知乙方三次以上，未能改正其缺陷部份，造成的乙方应承担一切责任。

3、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十、维修服务

乙方从本工程通过消防部门验收合格之日起，为甲方提供一年免费保修服务；但因甲方管理使用不当造成的损失或自然灾害造成损失，则不在免费保修之列。

十一、本工程通过消防部门验收合格之日起，除“第十条保养期”继续生效外，其它条款自动失效。

十二、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲方贰份，乙方贰份。同具法律效力。合同未尽事宜，双方应友好协商解决或按照中国相关法律法规、行业标准、惯例执行。

甲方：汕头市潮阳第一建总公司骨灰寄存小区项目部（盖章）

地址：

授权代表：时间：年月日

乙方：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司（盖章）

开户行：中国建设银行深圳市布吉支行

帐号：44201543700052502619

地址：深圳市龙岗区布吉街道国都花园天祥阁8A

授权代表：

时间：2007 年 12 月 10日

第15篇：消防岗位职责

消防监督执法岗位职责

1、支队长职责

2、分管防火副支队长职责 0

3、防火处处长职责 0

4、防火处副处长职责 0

5、监督指导科科长职责 0

6、监督指导科参谋职责 0

7、监督管理科科长职责 0

8、监督管理科参谋职责 0

9、火调技术科科长职责

10、火调技术科参谋职责

11、法制宣传科科长职责

12、法制宣传科参谋职责

13、工程审核科科长参谋

14、工程审核科参谋职责

15、工程验收科科长职责

16、工程验收科参谋职责

17、大队长职责

18、大队政治教导员职责

19、大队副大队长职责

20、大队建设工程消防监督审核人员职责

21、大队建设工程消防监督验收人员职责

22、大队火灾调查人员职责

23、大队消防稽查员职责

24、大队消防产品监督管理人员职责

25、大队防火监督员职责

26、大队内勤人员职责

27、档案管理员职责

28、文职人员的职责

一、支队长职责

1、了解和掌握全支队情况，根据上级指示和命令，制订工作规划和措施，领导部属贯彻执行。

2、认真落实防火监督和执勤灭火战备制度，完善战备措施，带领部队完成防火、灭火工作任务。

3、领导部队的业务、军事训练，经常进行督促检查，保证训练任务的完成。

4、领导部属严格执行命令、条令、条例和规章制度，遵纪守法，严守秘密，做好安全工作，预防各种事故。

5、掌握全支队的编制和实力情况，严格执行编制规定，做好装备管理工作。

6、领导部队后勤基础建设。

7、掌握官兵的思想和工作情况，关心官兵的物质文化生活，帮助他们解决实际问题。

8、领导机关整体建设，发挥机关的职能作用。

9、完成上级交办的其他任务。

二、分管防火副支队长职责

1、认真贯彻执行国家消防法律、法规及上级有关消防工作的指示，全面加强全市消防业务建设。

2、加强思想、作风建设和队伍管理，正确行使消防监督管理职权。

3、协助支队长，带领防火人员开展消防监督、消防宣传，做到依法行政，依法监督。

4、协调处理有关部门关系，做到政令畅通、令行禁止。

5、加强调查研究，不断开拓创新，及时解决消防工作中

遇到的问题。

6、完成上级交办的其他任务。

三、防火处处长职责

1、认真贯彻执行国家消防法律、法规及上级有关消防工作的指示，全面加强全市消防业务建设。

2、加强思想、作风建设和队伍管理，正确行使消防监督管理职权。

3、协助副支队长，带领防火人员开展消防监督、消防宣传，做到依法行政，依法监督。

4、协调处理有关部门关系，做到政令畅通、令行禁止。

5、加强调查研究，不断开拓创新，及时解决消防工作中遇到的问题，努力当好领导参谋。

6、完成上级交办的其他任务。

四、防火处副处长职责

1、认真贯彻执行国家消防法律、法规及上级有关消防工作的指示，全面加强全市消防业务建设。

2、加强思想、作风建设和队伍管理，正确行使消防监督管理职权。

3、协助防火处长，带领防火人员开展消防监督、消防宣传，做到依法行政，依法监督。

4、协调处理有关部门关系，做到政令畅通、令行禁止。

5、加强调查研究，不断开拓创新，及时解决消防工作中遇到的问题，努力当好领导参谋。

6、完成上级交办的其他任务。

五、监督指导科科长职责

1、认真贯彻执行国家消防法律、法规及上级有关消防工作的指示，掌握全市消防工作动态，切实当好领导参谋。

2、带领全科人员自觉遵守部队条令条例和各项规章制度，切实加强全科人员的思想作风和业务建设，认真履行职责，努力完成各项工作任务。

3、领导全科人员开展全市防火业务指导考核、防火工作信息处理、防火委办公室、群众性消防组织等工作，定期检查各项工作的完成情况。

4、协助处领导组织、协调全处日常行政管理工作，做好上传下达。

5、落实处综合性文件的核稿及文件收发、处理、保管、文印工作。

6、完成上级交办的其他任务。

六、监督指导科参谋职责

1、熟练掌握国家有关消防法律法规和日常工作程序。

2、熟悉处、科工作安排并指导大队贯彻落实。

3、搜集处理全市防火工作信息，适时编印简报与动态。

4、了解掌握防火工作动态，树立推广工作典型，对出现的新情况、新问题及时研究对策并逐级汇报。

5、协助科领导负责市防火委办公室工作和市属各系统消防工作的指导。

6、协助科领导组织和协调处日常行政工作。

7、完成上级交办的其他任务。

七、监督管理科科长职责

1、掌握市级列管消防安全重点单位的基本情况，适时提出消防安全管理、检查工作的意见，当好领导参谋。

2、组织全科人员开展市级列管消防安全重点单位的监督检查工作，督促消除火灾隐患。

3、及时制止列管消防安全重点单位消防违法违章行为，并依法进行处罚，实施量化管理。

4、督促指导基层大队做好消防安全重点单位的消防监督管理工作。

5、认真调查处理列管单位火灾事故。

6、组织制定重大警卫任务消防保卫方案，并协助做好重大活动消防安全保卫工作。

7、完成上级交办的其他任务。

八、监督管理科参谋职责

1、掌握市级列管消防安全重点单位的基本情况，适时提出消防安全管理、检查工作的意见，当好领导参谋。

2、开展市级列管消防安全重点单位的监督检查工作，实施量化管理。

3、指导基层大队做好消防安全重点单位的消防监督管理工作。

4、参与分管的市级消防安全重点公众聚集场所开业前检查工作。

5、认真调查处理分管单位火灾事故。

6、参与全市各项重大活动，制定重大警卫任务消防保卫

方案，并协助做好重大活动消防安全保卫工作。

7、完成上级交办的其他任务。

九、火调技术科科长职责

1、带领全科人员认真学习国家法律、法规及火灾调查业务知识，熟练掌握火灾调查的有关规定。

2、带领全科人员及时掌握和分析全市火灾形势，为开展社会消防监督管理提供依据。

3、负责管辖范围内的火灾事故调查,接到报告后，应立即组织科人员及时赶赴火灾现场，开展火灾原因调查。

4、负责启动全市火灾调查区域协作机制,指导辖区大队开展火灾原因调查。

5、协助指导监督管理科调查处理列管的重点单位火灾事故。

6、依法对构成“两罪”的火灾事故案件进行查处。

7、完成上级交办的其他任务。

十、火调技术科参谋职责

1、认真学习火灾调查业务知识，不断提高火调业务水平。

2、加强对火灾原因调查器材的维护保养，确保器材的完整好用。

3、做好全市火灾统计管理系统的数据审核及火灾数据报送工作。

4、受理对大队作出的火灾事故认定书的复核工作。

5、认真做好重特大火灾建档工作，分析火灾形势，为开

展社会消防管理提供依据。

6、完成上级交办的其他任务。

十一、法制宣传科科长职责

1、带领全科同志认真学习党和国家的方针、政策、法律、法规和党中央保持高度一致。

2、积极宣传贯彻消防法律、法规和规章。

3、负责并参与消防宣传教育、新闻报道工作，及时报道宣传全市消防部队的好人好事。

4、指导制定全年宣传、教育工作计划和相关总结。

5、制定科室相关宣传教育制度和办事程序，督促检查科室人员贯彻落实支队、科室办事程序和相关法规。

6、协调相关科室和社会相关单位，齐心协力拓展消防宣传教育渠道，扩大宣传教育效果。

7、发布重大消防宣传信息，推广好的消防宣传经验。

8、完成上级交办的其它任务。

十二、法制宣传科参谋职责

1、协助科长积极宣传贯彻消防法律、法规和各项规章制度。

2、爱岗敬业，忠于职守，严格做到有新闻事件及时跟踪宣传，不擅自离位。

3、组织宣传队伍，充分利用广播、电视台、板报等宣传工具，开展宣传教育工作，宣传先进思想和典型事迹。

4、结合全市实际情况，提出加强消防宣传教育工作计划和意见。

5、围绕重点时期，开展多种形式的宣传教育活动。

6、协助科长做好组织开展消防法治培训工作。

7、完成上级交办的其他任务。

十三、工程审核科科长职责

1、带领全科人员按照建审权限、审批程序做好建设工程消防设计审核工作、施工现场检查、消防设计备案抽查工作；

2、做好本科人员的管理教育，带领全科人员自觉遵守部队条令条例和各项规章制度，切实加强全科人员的思想作风和业务建设，认真履行职责，努力完成各项工作任务；

3、掌握在建工程项目数量、性质、规模等基本情况；

4、审查建审参谋对设计单位在工程设计中执行国家消防法律、行政法规和技术标准的审核情况，督促落实消防设计责任制；

5、审查消防工程有关设计单位资质情况；

6、指导大队开展建审工作；

7、组织并开展建设工程消防施工质量检查；

8、完成上级交办的其他任务。

十四、工程审核科参谋职责

1、掌握在建工程项目数量、性质、规模等基本情况，建立建设工程消防监督审核档案；

2、按照建审权限、程序做好建设工程消防设计审核工作、消防设计备案工作和施工安装监督检查工作，

在规定期限内填发《建设工程消防设计审核意见书》；

3、审查设计单位在工程设计中执行国家消防法律、行政法规和技术标准的情况，督促落实消防设计责任制和消防设计专篇制度；

4、审查消防工程有关设计单位的消防资质情况；

5、督促建设、施工单位落实现场消防安全管理制度；

6、宣传贯彻国家有关防火设计技术规范，组织指导有关单位业务培训；

7、指导大队开展建审工作；

8、开展建设工程消防施工质量检查；

9、完成上级交办的其他任务。

十五、工程验收科科长职责

1、带领全科人员认真学习掌握国家有关消防技术规范和科技业务，及时了解消防科技产品信息，指导各县（区）消防大队的相应工作；

2、带领全科人员自觉遵守部队条令条例和各项规章制度，切实加强全科人员的思想作风业务建设，认真履行职责，努力完成各项工作任务；

3、掌握全市消防产品生产、经销、维修的基本情况；

4、组织开展消防产品使用领域的产品质量和建筑消防设施、电气检测、装修材料见证取样工作质量的监督管理工作；

5、组织落实人员按照法律程序开展建设工程消防验收和消防竣工备案工作，督促落实自动消防设施技术

测试和保养制度；

6、及时了解全市大型建筑工地的施工进度情况，并组织人员对其落实消防技术规范情况进行抽查，发现未经验收违法投入使用的，及时查处；

7、做好本科人员的管理教育，掌握思想情况，调动工作积极性；

8、指导大队开展验收工作；

9、完成上级交办的其他任务。

十六、工程验收科参谋职责

1、掌握国家消防技术规范，按照法律程序开展建设工程消防验收和消防竣工备案工作，督促落实自动消防设施技术测试和保养制度；

2、熟练掌握消防检测仪器的使用功能，保管好仪器设备；

3、及时了解全市建筑工地的施工进度情况，并对其落实消防技术规范情况进行抽查；

4、对验收情况按月制，对较大建设工程必须与大队搞好书面移交；

5、发现未经验收违法投入使用的，及时进行查处；

6、帮助建筑单位落实验收前各项整改措施；

7、指导大队开展验收工作；

8、完成上级交办的其他任务。

十七、大队长职责

1、了解和掌握全大队情况，根据上级的指示和要求，结

合实施，计划安排消防业务和行政工作，领导部属贯彻执行。

2、领导战备工作，落实战备措施，指挥全大队完成以防火、灭火为中心的各项任务。

3、教育和培训所属警官，不断提高他们的军政业务素质和组织指挥、管理教育能力，不断提高全大队的防火、灭火技能。

4、熟悉全大队业务工作，对全大队人员工作和任务做到分工明确，定期检查，督促各项工作任务的完成。

5、积极开展调查研究，熟悉和掌握辖区的消防安全状况，为政府决策当好参谋。

6、贯彻执行消防法律法规，正确行使消防监督管理权。

7、完成上级赋予的其他任务。

十八、政治教导员职责

1、教育和带领官兵贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律，贯彻执行部队的法规、规章和上级的决议、命令、指示。

2、做好业务训练和消防监督等各项任务中的政治工作，有针对性地进行思想动员和开展宣传鼓励。

3、组织各种竞赛活动，充分调动官兵的积极性、创造性，保证训练和监督等任务的完成。

4、组织开展群众性和争创先进和学习英雄模范活动，培养、宣扬先进典型，做好奖惩工作。

5、领导大队法制审核工作。

十九、副大队长职责

1、了解和掌握全大队情况，根据上级的指示和要求，结合实施，计划安排消防业务和行政工作，领导部属贯彻执行。

2、协助大队长领导战备工作，落实战备措施，指挥全大队完成以防火、灭火为中心的各项任务。

3、协助大队长教育和带领全大队贯彻执行条令、条例和规章制度，严格行政管理，遵纪守法，严守秘密，预防各类事故、案件，保证人员、装备的在位和完好。

4、熟悉全大队业务工作，对全大队人员工作和任务做到分工明确，定期检查，督促各项工作任务的完成。

5、积极开展调查研究，熟悉和掌握辖区的消防安全状况，为政府决策当好参谋。

6、贯彻执行消防法律法规，正确行使消防监督管理权。

7、完成上级赋予的其他任务。

二

十、大队建设工程消防监督审核人员职责

1、掌握辖区内在建工程项目数量、性质、规模等基本情况，建立建设工程消防监督审核档案；

2、按照建审权限、程序做好建设工程消防设计审核工作、施工安装监督检查和消防设计备案工作，在规定期限内填发《建设工程消防设计审核意见书》等有关法律文书；

3、审查设计单位在工程设计中执行国家消防法律、行政法规和技术标准的情况，督促落实消防设计责任和消防设计专篇制度；

4、审查消防工程有关设计单位的消防资质情况，督促落实自动消防设施技术测试和保养制度；

5、督促建设、施工单位落实现场消防安全管理制度，监督检查消防工程施工质量、建筑施工中对消防设计的落实情况，纠正、处罚违反国家消防法律、行政法规和技术标准的行为；

6、宣传贯彻国家有关防火设计技术规范，组织辖区内有关人员的业务培训；

7、完成上级交办的其他任务。

二十一、大队建设工程消防监督验收人员职责

1、掌握辖区内在建工程项目数量、性质、规模等基本情况，建立建设工程消防监督验收档案。

2、按照验收权限、程序做好建设工程消防验收工作及消防竣工备案工作，在规定期限内填发《建设工程消防验收意见书》等有关法律文书；

3、熟练掌握消防检测仪器的使用功能，保管好仪器设备；

4、及时了解全县建筑工地的施工进度情况，并对其落实消防技术规范情况进行抽查；

5、发现未经验收违法投入使用的，及时进行查处；

6、对验收未通过的建设工程应指出其中的问题，并督促其积极整改；

7、帮助建筑单位落实验收前各项整改措施；

8、完成上级交办交给的其他任务。

二十二、大队火灾调查人员职责

1、认真学习火灾调查业务知识，不断提高火调业务水平。

2、加强对火灾原因调查器材的维护保养，确保器材的完整好用。

3、火灾发生后及时赶赴火灾现场，根据调查程序，及时开展火灾原因调查，火灾原因查清后，依法出具火灾原因认定书和火灾事故责任书。

4、发生重、特大火灾时应立即向上级报告，并积极开展火灾原因调查。

5、认真做好火灾建档工作，分析火灾形势，为开展社会消防管理提供依据。

6、完成上级交办的其它任务。

二十三、大队消防稽查员职责

1、积极宣传贯彻消防法律、法规和规章。

2、认真接受群众举报和求助，不得借故推诿。

3、在稽查中发现的火灾隐患和违章违法行为，要认真做好记录，及时请示汇报。

4、实事求是，客观公正，秉公执法，严格按法律程序办事。

5、自觉遵守廉政建设规定，不得利用职权及工作之便向单位或个人索取或变相索取财物。

6、遵守执法回避制度，不得袒护、包庇被查处的单位和个人。

7、做好保密工作，不得泄漏案情和稽查活动安排。

8、稽查时应出示相关证件，并做到警容严警，仪表端正

态度和蔼。

二十四、大队消防产品监督管理人员职责

1、熟悉掌握本辖区内消防产品生产、维修、销售单位的基本情况。

2、组织开展对本辖区内生产、维修、销售消防产品单位质量检查。

3、对建筑工程采用的消防产品、材料和流通领域经销的消防产品和材料，认真做好验证检查工作，依法查处无证生产、维修、销售消防产品的行为。

4、建立完善本辖区内生产、维修、销售消防产品单位管理档案。

5、完成上级业务部门布置的各项工作任务。

二十五、大队防火监督员职责

1、依据消防法和政府有关规定，对本辖区的机关、团体、企业、事业单位的消防工作进行监督检查。

2、对辖区内的消防安全重点单位进行抽样监督检查。

3、进行消防宣传教育，监督有关单位消除火灾隐患。

4、监督检查建设项目在设计和施工中执行有关建筑设计防火规范规定的情况，参加竣工验收。

5、监督检查城市建设中的公共消防设施的建设，督促城市建设和城市管理部门维护、改善城市公共消防设施。

6、对消防器材、设备的使用领域，在规格、质量方面实行监督。

7、对社会单位员工进行消防安全培训，让单位员工掌握基本的消防知识和逃生能力；

8、积极完成上级下达的各项任务。

二十六、大队内勤人员职责

1、加强内勤业务和文化知识学习，提高内勤业务素质。

2、及时做好日常考勤工作，负责消防资料、消防信息的收集、整理、归档、管理和有关信息的反馈工作。

3、及时做好火灾统计和业务报表上报工作。

4、做好公章保管和内部保密工作，不准私自将文件档案材料带离岗位或让无关人员翻阅，限时收回借出的档案材料，防止各类文件、资料遗失。

5、对各类有保存价值的文件、材料做到及时归档。

6、认真做好外单位来文的传阅工作，传阅必须签名，领导签批交办的文件，要督促有关人员简要填写办理结果。重要文件，及时送领导阅，做到不拖、不压。

7、及时向领导提出改进和加强内勤工作的建议，争取领导支持。

8、努力完成领导交办的其它任务。

二十七、档案管理员的职责

1.认真贯彻落实《档案法》和部队档案建设管理工作的有关规定，增强官兵档案建设管理意识。

2.熟练掌握档案建设管理业务知识，学习、研究和采用档案建设管理方面的新技术，提高部队档案建设管理水平。

3．经常对各部队各级的各类档案立卷归档工作进行检查、指导；认真做好每年度各类档案的接收和档案建设管理系统各类档案数据的维护工作。

4.严格遵守档案建设管理的各项规章制度，忠于职守，坚持原则，认真做好档案的保管和保密工作；在工作调动时，对所保管的档案要办理移交手续，离职后对所了解的机密情况，不得泄露。

5.能够熟练利用计算机辅助管理档案，能熟练运用检索工具和计算机调阅档案，积极主动为消防工作和部队建设服务。

6.认真做好库存档案的统计、编研工作，最大限度地发挥档案的作用。

二十八、文职人员的职责

1、加强业务学习，提升业务素质。

2、做好各类文件的收发、登记和编号，及时建立档案。

3、做好各类文书档案的保管及文印工作，严格落实保密制度。

4、及时做好各类业务报表的统计、上报和储存工作。

5、积极向报社、电台、电视台等宣传单位提供消防信息和报道稿件，严格落实保密制度，完成上级部署的消防宣传工作任务。

6、负责受理建设工程消防设计审核、验收和公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查的项目资料，对送审的各类资料初审严格把关。

7、完成领导交办的其它任务。

第16篇：消防岗位职责

招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

消防工作岗位职责

目

录

总则------------------------------02

防火安全委员会主任职责---03

防火安全委员会的职责------03

各部门防火责任人岗位职责04

各班组防火责任人岗位职责05

安保部消防主管岗位职责---06

中控室领班岗位职责---------06

消防、监控员岗位职责------07

义务消防队员的职责---------08

内部文件不得翻录与复制

招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

总

则

第一条：为了加强大厦消防管理工作，确保大厦宾客及员工的人身和财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》及有关消防条例和规定结合大厦具体情况特制定本职责。

第二条：大厦消防工作必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，在上级领导和公安消防部门的监督下，把各项消防工作落到实处。

第三条：各级消防安全组织要经常对员工进行教育、培训，组织员工学习消防知识，开展定期、不定期的消防安全检查。

第四条：加强大厦重点部门、部位的消防管理，作到“四有一及时”（有健全的消防制度，有适量的灭火器材，有消防负责人，有消防队员，及时清除火险隐患）。

第五条：发生火灾、火险事故要保护好现场，并认真追查原因，作到“三不放过”（没查清原因决不放过，安全肇事者和有关人员没受到教育不放过，没有改进措施不放过）。

第六条：新入大厦的员工、临时工及外来人员，必须经过消防安全培训与教育，经考试合格，方能正式进入工作岗位。

第七条：大厦管理人员、职工、临时工、外单位派驻机构代表及外来代培人员都必须严格遵守并执行本手册所制定的职责和消防安全规定制度。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

防火安全委员会主任岗位职责

1．对大厦的消防安全工作向业主负责。

2．按照“谁主管，谁负责”的原则，认真贯彻执行消防法规法令，将消防工作纳入

经营管理工作，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩。 3．组织各项消防安全负责人制定相应的岗位责任制，进行监督检查，定期考核贯彻

落实的情况。

4．定期主持全面的消防安全检查，对于火灾隐患，责承相应的部门及责任人制定整

改方案，及时听取反馈意见，检查整改结果。

5．将消防安全职责进行分层次细化，进行分级管理。对下一级的责任人的工作进行

定期检查。

6．对政府有关消防主管部门的工作精神进行及时的落实和安排部署，并进行检查。 7．强化各级管理人员的消防安全意识，责承有关部门对员工进行定期的消防安全知

识培训，为此项工作创造必要的条件和事件。

8．组织大厦内各业主的有关人员组成消防安全体系，责承相关部门落实、检查实施。 9．部署和组织大厦的消防宣传、教育工作。

10．对于各种火灾事故的原因坚持一查到底，制定落实相应措施杜绝类似事情发生。 11．与下一级消防安全负责人签署消防安全责任制，将消防安全工作逐级分配。

防火安全委员会的职责

一、根据防火安全委员会主任的指示，认真贯彻上级有关防火安全工作的指示和规定，执行消防法规，制定有关防火制度，作好防火的检查、宣传、教育工作。

二、每月召开一次防火安全委员会会议，研究布置大厦的防火工作，消除、整改火险隐患。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

三、定期组织和参加防火安全大检查。

四、加强义务消防队的管理，做好义务消防队员的培训工作。

五、组织制定防火安全制度和消防安全管理规定，并认真的检查和落实。

六、对大厦发生的火灾、火险事故，积极组织扑救，并查找原因制定改进措施，提出处理意见，请大厦领导批准。

各部门防火负责人的岗位职责

一、在消防安全工作方面对防火安全委员会主任负责，与防火安全委员会主任签署防火安全责任制。

二、认真贯彻执行消防法规、法令，按大厦的有关消防安全制度将消防安全工作纳入经营管理工作中，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

三、部署、组织本部门的消防宣传、教育工作。组织制定本部门的消防安全制度，按消防安全委员会的批复认真部署、贯彻落实。

四、同消防安全主管部门定期和不定期的组织本部门的消防安全检查，主持研究火险隐患的整改方案并报主管部门检查，加强本部门防火安全的管理和教育，安排组织必要的学习和训练时间。

五、与各班组防火负责人定期检查本部门消防设备、器材保洁，有丢失或损坏及时上报安保部。

六、对本部门发生的火灾事故积极组织扑救，并协助查明起火原因，对造成事故的个人和集体提出处理意见。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

七、负责总结和交流本部门消防工作的经验和教训，对在消防工作中成绩突出的个人和集体，给予奖励；对不重视消防工作或违反消防法规的人员进行批评教育，对屡教不改或情节严重者提出处理意见，报上级领导批准。

各班组防火负责人的岗位职责

一、各班组防火负责人在消防安全方面对本部门的防火负责人负责。

二、认真贯彻执行上级及大厦有关部门关于消防安全工作的精神，并落实到本班组的日常工作中。

三、熟悉本班组工作范围内消防器材及设施的位置，掌握其使用方法，了解水源、电源和消防通道的情况。

四、认真学习消防知识，经常对本班组人员进行防火宣传教育，建立各岗位的防火安全责任制，把防火工作落实到人。

五、经常督促检查本班组防火措施的落实情况，发现火险隐患向上级负责人或主管部门提出整改意见，得到批复后落实实施。

六、在当值消防安全负责人的领导下组织人员对初起的火灾及时扑救，同时负责保护现场，做好现场组织及疏散工作。

七、负责所管辖范围内消防器材、消防设施的清洁维护和保养工作，对发现的缺损及时上报主管部门。

八、火灾发生时，组织和引导客人疏散。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

安保部消防主管岗位职责

一、

消防主管在部门经理领导下进行工作，其工作对部门经理负责。

二、

负责制定安保部消防工作计划，检查及总结。

三、

管理大厦中控室，定期对中控人员进行技术培训和考核。

四、

认真贯彻、落实消防法规，制定、执行大厦消防规定和制度，并检查各部门的

落实情况。

五、

具体落实上级领导布置的各项消防工作。

六、

负责对新员工的岗前消防培训，在岗员工的消防培训和教育，消防组内部人员

的政治思想教育和业务培训及日常管理。

七、

负责协助大厦的采购部门购置大厦的灭火器材，监督烟道清理等重点部位的维

护工作。

八、

制定消防演习方案，组织各种消防活动，得到消防安全委员会主任的批准后，

定期进行消防演习。

九、

建立、保管消防档案，对各种消防文件和资料及时整理、存档。

十、

代表防火安全委员会对大厦的日常消防安全工作进行全面管理、监督工作，并

及时写出书面报告。对大厦存在的消防隐患提出整改意见，并监督整改。遇重

大问题向防火安全委员会主任汇报

十一、负责大厦内新建、改造、扩建工程的消防审批、申报和检查工作。十

二、和大厦各部门、客户及施工单位签定消防协议书。开具大厦动火证。

十三、在防火安全委员会主任的授权下，协助、协调政府有关部门的消防安全工作。十

四、完成部门经理交办的其他工作和临时授权的其他职责。

中控领班岗位职责

一、中控领班在消防主管的领导下进行工作，其工作对消防主管负责。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

二、协助主管负责本组的日常工作。

三、负责下属值机员的日常工作。

四、负责对大厦区域内的消防巡视，检查工作，发现隐患及时上报，并提出整改建议。

五、检查大厦各部门、各部位的消防设施和器材是否完好，发现问题及时上报，并进行调查和解决。对损坏和无故挪用消防设施和器材者，追究责任进行处理。

六、检查大厦内各库房物品是否符合消防规定，库房工作人员是否遵守消防安全制度。

七、检查餐厅、厨房的用火、用电情况，检查其灭火器、防火毯的配备，检查烟道油污的清理。

八、认真检查各施工现场的用火、用电，检查电气焊及动用其他明火是否办理手续，对违反安全协议和动用明火要求的，按规定进行处理。

九、检查大厦各部门、各部位安全防火制度的执行，检查大厦各部位电器使用是否符合规定，消防通道是否畅通。

十、考核大厦员工对消防安全制度的掌握情况，考核员工对消防知识的了解。十

一、接到报警后，会同有关部门人员赶赴现场，查明原因，不得延误。十

二、完成主管交办的其它工作和临时授权的其它职责。

消防、监控员的岗位职责

一、中控室值机员应认真遵守中控室岗位职责和工作纪律，服从消防主管的直接领导。

二、中控室必须24小时坚守值班，值机员工作中必须精力集中、头脑清醒、反应敏捷、快速认真的确认和处理每一个报警。

三、时刻捡拾电视屏幕，对观察到的可疑情况定时、定位、定人的及时录象，并做好记录，对电话报案应按照工作程序及时上报和处理。

四、每班必须认真检查消防、监控设备设施，发现问题认真记录及时上报。

五、值班员要认真填写工作日志及各种记录。

内部文件不得翻录与复制

QH 招商局(香港)物业管理有限公司

岗位职责

六、每班必须认真进行交接班。对中控设备和室内卫生，每班要认真擦拭和清洁，并随时注意保洁。

义务消防队员的职责

一、认真遵守和贯彻消防法规和制度。

二、积极参加消防知识的教育和培训，在日常工作中，加强防火安全检查，及时发现和清除火险隐患。

三、进行消防设施和器材的检查与维护。

四、发现火险积极扑救，并保护现场，协助有关部门查清火险原因。

五、有权制止一切违反法规和条例的行为，有问题及时汇报。

六、积极参加消防业务训练和消防活动。注意总结经验，做到平时能防，遇火能救。

内部文件不得翻录与复制

第17篇：关于消防安装工程招标申请的报告

关于消防安装工程招标申请的报告

呈：招标领导小组

来自：学府华庭项目部日期：

主题：关于消防安装工程招标申请的报告

1、工程名称：消防安装工程

2、工程规模（工程量）：9万平方米 ; &n bsp; &nb sp;

3、工期：460天（主体加后期安装）

4、逾期每天罚金：5000元/天

5、招标范围：（

6、

7、8#楼）消防疏散应急照明系统（含剔打修补管洞线槽）；火灾自动报警及联动控制系统；通风系统；各栋楼设备间、水、电井、楼梯间防火门、防火卷帘门及防火窗；消火栓系统；自动喷淋系统；灭火器系统。

由于本工程分期修建，特将水系统施工范围明确如下：

1）、根据给水总平面图，安装图中示一期施工范围内室外消火栓（管道由招标单位另行委托其它施工单位完成）；

2）、根据地下室平面图，安装从消防水池出口管道至一期各楼栋及地下室消防安装；预留

二、三期管道接口；室外部分预装闸阀（含阀门井），包括室外管道涉及的土石方开挖回填、余土转运，室外水泵接合器、阀门安装、阀门井修建。

由于本工程分期修建，特将消防控制系统施工范围明确如下： 1）、根据消防联动控制系统总平图，安装从消防控制室至一期各楼栋火灾自动报警及联动控制系统，主机按照学府华庭项目总容量配置，满足一期正常投入使用，并预留

二、三期接入的端口。

2）、消防控制室静电地板由投标方负责施工。具体要求：

1）、室外消火栓系统涉及的室外管道必须达到规范埋深和按规范和设计要求进行防腐处理。消火栓管道沿线及进入各栋楼处，需按照图示位置安装阀门并置于检查井内。检查井统一规格为内径1米，井圈井盖采用￠700，由招标方提供，投标单位负责安装。

2）、室内消火栓箱全部采用暗装，墙体砌筑时预留的孔洞与实际安装孔洞不一致时，投标单位应进行剔打修改，涉及的费用含在报价之内，同时，每个消火栓支管需穿过墙体的洞口剔打、修补由投标单位负责。

3）木质防火门采用免漆防火门，同时必须加装门套。

4）、消防报警及联动控制系统线路敷设除弱电图中可利用电缆桥架敷设外，必须采用金属线管沿墙面、楼地面暗敷设，涉及的线槽剔打、线管紧固属投标单位施工内容。

5）、排烟系统风管采用薄镀锌钢板制作，厚度必须达到规范要求。 6）、灭火器采用震旦品牌。

7）、消防验收、消防检测由投标单位负责并承担费用。

8）、如消防验收需要签订维保协议，由投标单位无条件配合，并承诺在质保期内负责维护保养，不再计取除人为损坏材料设备的修理更换费用外的其他任何费用。 9）、投标方对招标范围内的现场安全、文明施工负责。

10）、所有隐蔽工程必须报验合格后方能进入下一道工序施工，否则不予办理签证。

6、预计工程开工时间：

7、

7、其他要求：质量保修期两年，质保时间从内部验收合格之日起开始计算。

8、付款方式：按双方合同约定方式支付工程款。

第18篇：山东某工程建筑消防安装施工合同

建筑消防设施安装施工合同

建设单位：

建筑名称：

建筑地点：

施工单位：

合同编号；

（LTP-- 2007----001）6*****综合局9***工程*****市***********************************建设工程有限公司**** 省 ***** 编制 ****省**********局监制

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：

乙方（安装施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》

之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，

共同遵守。

第一条建筑消防设施概况：

（一）工程名称：********

（二）安装施工范围：火灾自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消防电话系统、室外消火栓系统。详见图纸

（三）开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条图纸、预算交付

（一）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告及图纸。

第三条合同价款、拨款和结算

（一）合同价款（含自动消防系统检测费）

合同总价：柒拾玖万叁仟陆佰伍拾玖元整（￥793659.00）

（二）中标人合同签订后招标人拨付（中标价-暂定工程价）*50%

的预付款作为设备购置款，工程完工付款至80%，结算付至95%，结

算价=中标价-暂定价工程款及预留金+（设计变更+现场签证），余款

保修期满无息付清。签订合同后，甲方从预付款中扣除4万元履约保

证金，工程完工后无息退还。暂估价工程根据实际情况经监理单位和现场签证以后结算。

第五条双方责任

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；

（二）乙方：应按招标文件指定的品牌及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收

（二）消防设施安装以通过建筑自动消防系统技术检测并经消防部门竣工验收合格为标准。

第八条保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年。

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。

第九条违约责任

（一）甲方责任：

1未按合同规定提供场地、图纸数据、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任； 4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按应付款部分的2‰向乙方偿付逾期的违约金。

（二）乙方责任：

1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权

要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的10%向甲方偿付逾期的违约金；

2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。乙方接到修复通知2小时内做出反应，24小时内给予修复

3非甲方原因每延期交付1天，扣罚合同造价的1%.

第十条延期付款免责

甲方有15天的延期付款免责期，在此期限内乙方免除甲方责任。

本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：

A向仲栽委员会申请仲栽

B向青岛市人民法院提起诉讼

第十一条

9705工程消防电气及室外消火栓系统施工竞争性谈判文件，做为本合同附件与本合同具有同等效力。

第十二条如需担保，另立合同

第十三条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十四条本合同正本贰份，双方各执一份，副本肆份公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十五条其它

甲方：（章）乙方：（章）

地址：地址；

法人代表：法人代表；

委托代理人：委托代理人：合同订立时间年月日

开户银行：开户银行：

账号：账号；

年月日

第19篇：浅谈消防管道安装工程中的心得

浅谈消防管道安装工程中的心得

周勇

摘要：目前的消防工程施工，尤其是一个现代化厂区的消防施工，往往存在很多问题，本文就一些例子浅谈消防管道安装工程中的一些心得。关键词：消防施工管道安装

目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述，内容仅供参考。

1、室外消防给水总管的安装心得

目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管，该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因，手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成，但实际操作时，我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍：我们安装的DN400的球墨铸铁管，用了一部130的挖土机，它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运，而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下：在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后，将挖机的悬臂缓缓放下，同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口，并缓慢将管道放下，在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后，用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入，完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为，此方法各位同仁可以借鉴。

由于总布管道距离较长，通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压，压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等处，在试压的时候最容易出现的问题就是管道被拔出甚至接口脱落。因此试压之前的固定很重要。经过反复实践，我们将采用的方法与大家共享。首先在管道弯头等本身需要支墩的地方，以后不用改变的地方我们采用的方法是先在此处打下钢桩（通常5-6米长的钢管一个弯头外部打2-3根），将管道固定后再用混凝土设支墩。这样能确保管道不会出现位移。但对于预留三通等不能用混凝土的地

1方，用一般的支撑不起作用，以前我们普遍用的方法主要是如下图这种方法：

但这种在压力达到12公斤的时候，不管是挡土层还是钢桩都可能会被推移。这也是目前大家在这类管道试压时遇到的主要问题。后来我们在挡土层内打入钢桩的同时，增加的其内部的力，就是利用钢丝绳等强度较高的绳索将管口与管道中间相连接。采用的方法主要如下图所示，这样做了以后，这种问题才稍微解决。还希望各位同仁对此发表自己的意见。

球墨铸铁管道试压接头解决方案图

对于管道的基础等的施工方法这里就不一一说明。

2、室内消防管道的安装心得

对于现代化的厂房，消防管道的安装固然重要，但对于业主来说，那永远是一个不被重视的角落。由于管道的安装要在土建等主题工程完成后才能进行，而此时，电气安装，设备安装等也在紧锣密鼓的进行。一旦管道安装与其它发生冲突，最先解决的都是设备和电气，因此这给消防管道的安装带来很大的不便，尤其是设计方在不是很了解设备具体状况（如设备是全进口的，给排水设计根本不知道设备是什么样）的情况下，给排水施工会存在相对滞后的情况。对于消防管道目前大家普遍使用沟槽式卡箍连接的方式，这种连接方式对于管道的安装很方便，通常支架的制作安装反而成了消防管道安装的重要环节。但对于卡箍的生产厂家的选择，我想提醒大家的是一定要慎重。卡箍的不规范，会直接导致管道最后试压的成功率。因为不规范的厂家生产的滚槽设备与其卡箍不能很好的配合，导致试压时管道还没有加压就水流如注。因此选择厂家时最好选择滚槽设备上有准确的槽深计量装置的厂家。大型厂房内，电缆桥架，通风管道，工艺管道错综复杂，对于建设方投资方来说，效益是最重要的，因此他们最关心的是与生产息息相关的设备、电力、和通风设备，这样说来排到最后的就是消防了。因此若设计方没有协调好这一切的话，那么给排水消防管道将会经常面临安装后又要一次一次改装的命运！

以上所谈到的问题都是本人在工作中的一点小小的心得，希望能有抛砖引玉的效果，引起大家的重视，一起将给排水事业做好！

作者介绍：

周勇，本科。毕业于桂林工学院资源与环境工程系