推荐第1篇：工程设计委托书
工程设计委托书
我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上，自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。
受委托单位（盖章）：
负责人（签字）：
委托单位（盖章）：负责人（签字）：委托日期： 委托单位联系人： 联系电话：
推荐第2篇：工程设计委托书
国家电网公司STATE GRID ##电力勘察设计有限公司
工程设计委托书福州**工程设计有限公司：
根据2011年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设##电厂～尼葛脱开##电厂改接入兴平变110kV线路工程、##电厂～##牵引变脱开##电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。
##电力勘察设计有限公司
二〇一一年八月十日
推荐第3篇：建设工程设计委托书
建设工程设计委托（要求）书
QR/SJS-702-0/B
十堰建筑设计研究院
建设工程设计委托（顾客要求）书
全面实行ISO9001—2000版国际质量管理
委托单位： 十堰高度房地产有限公司
工程名称：郧西财富公馆
联系人： 贺兴中 电话：
前言
尊敬的顾客：
我院热情欢迎您的光临，感谢你在建设工程勘察设计中对我院的
选择。
我院成立于1979年，是经建设部批准的甲级建筑工程设计、甲
级岩土工程勘察的建筑工程勘察设计科研单位，设有建筑、结构、给
排水、电气、暖通、动力、建筑经济、岩土工程专业，技术力量雄厚、
专业配置合理、设备先进，能完成各类工业与民用建筑工程勘察及设
计。
我院注重技术质量管理，于2003年9月，通过北京中设质量认
证，获得ISO9001：2000认证证书，在全院实行国际质量标准管理。
在您认为我院的服务满足您的要求时，请选择委托我院，我们将
安排优秀的设计人员为你服务，向你提供优质的建筑工程勘察设计产
品，为你提供设计、施工中全过程的服务，对你的产品实行终身质量
负责。你们的满意就是我们最大的追求。
我院的经营理念是：视质量为组织生命，以顾客为关注焦点。我
院的质量方针是，严谨求实、锐意创新、诚信服务、奉献精品。今日
成功合作，我们将成为终身的朋友。
十堰市建筑设计研究院
建设工程设计委托（顾客要求）书
根据中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、
第293号令《建设工程勘察设计管理条例》，为了使我们的勘察设计质
量达到国家标准,更好地为建设单位服务,特制订本委托（顾客要求）书。
一．委托单位：十堰高度房地产有限公司
二．工程名称：郧西财富公馆
三．建设地点：郧西县滨河东路
四、工程概况
1、建筑类别：（属哪一类建筑在相应方框内打“√”）
公共建筑□综合楼□ 办公楼□住宅□工业厂房□商住楼□
2．建设规模：建筑面积 2；建设总投资 4000万元。
3．建筑层数及特殊要求层高：
4、所需专业：建筑√ 结 构√ 给排水√ 电气√ 暖通√
经济□ 动力√燃 气√弱电√供氧□吸引□幕
墙□ 人防□
5、其它要求：
五．顾客应提供的基础资料（有资料则在方框内打√）
1、地形图√
3、岩土工程勘察报告√
2、规划图□
4、城市供水、电、外网资料□
5、工艺、设备资料□
六、报规划局方案出图时间 2010年 9月 30日（包括图审，抗震）
七、使用功能方面，顾客提出的基本要求：
1、建筑专业：
1、建筑外墙：全部采用外墙漆施工，
2、楼地面：住宅楼不做找平层，商业另外约定。公共部分地面（找平层施工根据
具体情况确定）详二次装修。
3、住宅楼、商业墙面、顶棚抹灰，不做面层。楼梯间及公共部分墙面、顶棚面层
乳胶漆。
4、楼梯栏杆采用木扶手铁艺栏杆。
5、外墙面装饰装修中在迎风面采用什么样防水防潮措施。外墙保温层是否考虑20
㎜厚，能不能满足要求。
6、根据保温节能要求，外墙部分窗是否考虑单层普通玻璃未尽事宜均按规范设计。
2、结构专业：
1、±0.000以上墙体全部采用200㎜厚混凝土空心砌块，±0.000以下采用240
㎜厚粉煤灰砖，卫生间、厨房及部分隔墙采用120粉煤灰砖。
2、1#、2#楼结构采用框支结构，框支柱控制在6.6×6.6（但要完全考虑商业的布
局）。3#、4#楼结构采用框架结构，框架柱（但要完全考虑框架柱在停车场的布局）。
住宅楼客厅、商业部分现浇板厚度120㎜ ，其它100㎜。建议地下室做混凝土底
板、剪力墙以及室外防水层 。
3、住宅楼卫生间降板300㎜（主卧室卫生间除外）。
4、全部钢筋按设计力学考虑采用几级钢筋。现浇板钢筋及框架梁、柱箍筋采用冷
轧带肋钢筋。
5、外墙装饰线条采用砖砌体。未尽事宜均按规范设计。
特别说明：根据岩土工程勘察报告，确定结构工程钢筋含量。
3、给排水专业：
排水管道安装到位，
3、外墙排水管道考虑到室内。其它按常规设计。
4、电气专业：
1、电气做到每户门口（室内预埋线管）电话、电视、宽带。考虑单元大门口到
每户的对讲系统
其它按常规设计。
5、暖通、动力、燃气专业：
八．说明：
1、不详之处按有关规范设计。
2、特殊要求者或填不下可另附页。
3、本委托一式两份，委托单位、院各一份。
4、本委托书与该项目建设工程设计合同具有同等法律效力。
建设单位签章：法人代表：
联系人： 贺兴中电话：13277199333
2010年12月8日
推荐第4篇：建筑工程设计委托书[推荐]
建筑工程设计委托书范本
委托单位（公章）：
200 年 月 日
工程名称:
工程名称
工程基本情况
总建筑面积
平方米
结 构
总长乘宽
长 宽 (米)
层 数
工程总造价
工程位置
建筑专业
一、总平面图
1、相邻建筑物关系
2、建筑物市内外自然高差
3、建筑物自然地面确定
二、各层功能要求：
三、各层层高及檐地高：
四、屋面形式：
五、建筑物内外装修要求：
1、外墙面
2、内墙面
卫生间
厨 房
其它间
续前页表
3、顶棚:
4、地面:
5、门窗:
6、其它:
结构专业
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其它情况：
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:
4、结构设计其它要求:
给排水专业
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向： xiexiebang.com范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
采暖专业
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
电气专业
一、建筑物供电入口方向:
二、电气照明设计要求:
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:
五、电视系统设计要求:
六、其它要求:
补充说明:
受委托单位(章):
200 年 月 日
推荐第5篇：某项目水暖工程设计任务书(设计委托书)
×××××项目水暖工程设计任务书
给排水，消防部分
（一）、设计范围
×××××项目1#～13#住宅楼及底商（含人防部分），地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
（二）、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统
2、系统说明
（1）、给水系统
供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。
供水压力：本区域市政供水压力0.10Mpa
自来水接口位置：中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)
（2）、排水系统
排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。
排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。
（3）、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。
（4）、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。
（三）、泵房及外管线
1、小区泵房设于地下车库内，
2、外管线工程材料
（1）、给水管：球墨铸铁管
（2）、污水管：HDPE双壁缠绕管
（3）、雨水管：HDPE双壁缠绕管
（4）、室外消火栓管：球墨铸铁管
（5）、室内消火栓外管线：焊接钢管
（6）、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管
（7）、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。
（四）、1#～13#住宅楼及底商，地下车库
1、给水
（1）、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。
（2）、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。
（3）、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用PPR管，管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。
2、热水
（1）、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。
（2）、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。
（3）、工程材料：采用PPR热水管，管道等级S3.2。
3、排水
（1）、排水方式：住宅、底商采用污废合流。
（2）、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。
（3）、工程材料：排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。
4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。
（1）、供水方式：来自小区泵房内消防泵。
（2）、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。
（3）、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。
供热、通风与空调部分
（一）、设计范围
×××××项目1#～13#住宅楼及底商（含人防部分），地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
（二）、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。
2、系统说明
（1）、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。
（2）、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。
（三）、泵房，水源热泵机房及外管线
1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，
2、外管线工程材料
（1）、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管
（2）、埋地部分保温：聚胺脂
（四）、1#～13#住宅楼及底商，地下车库
1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统
（1）、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。
（2）、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。
（3）、安装要求：分集水器在卫生间内明装。
（4）、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户
管至分集水器采用PP-R热水管，管道等级S3.2，地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。
2、送排风与防排烟系统
（1）、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。
（2）、安装要求：风管紧贴梁底敷设
（3）、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。
推荐第6篇：工程设计合同范本
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________(由设计人编填) 设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复萤办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.
2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。 9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
推荐第7篇：工程设计总结报告
2013年度工程设计总结报告
光阴荏苒，时间飞逝，转眼间在紧张忙碌中过去了。回首旧年这一年是紧张的一年也是充实的一年，展望新岁，在新的一年里我要总结经验，吸取教训付出更大的努力，以更加奋发有为的精神状态扎扎实实的工作作风投入到工作中去。
2012年6 月份进入****站施工现场，当时正处于三通一平阶段。我在项目领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将一年多来的工作情总结如下：
1.图纸存在问题
结合在米东母站综合办公楼工作中遇到的问题，在本工程中有针对性的进行细致的审查。
综合办公楼
①解决设计说明与节能说明材料、做法不符。
②增设卫生间没有设置止的止水台。
③增设厨房地面做法没有设置防水。
④增设浴室没有设置毛巾架。
⑤明确地面保温做法。
⑥取消二楼男女浴室排水沟。增加一层两间办公室吊顶。
⑦增设建筑伸缩缝处增石膏板墙体（三间办公室）。
⑧解决建筑图中没有电气配电箱，按照电气图纸增加洞口并设置过梁。
⑨确认卫生间内水施图与建施图在小便器的数量存在的差异。
⑩解决
一、二层框架梁与暖气管线存在交叉问题及建施图中没有设置的国门地沟；所选用门窗图集错误；厨房排水沟设置盖板，厨房墙面设置墙面砖等问题。
母站站房、母站门卫、东北门卫等建筑物
①明确屋面防水等级及做法。
②明确钢筋部分未知标注。
③明确建施图与暖施图中没有的过门地沟。
④基础标高与门口标高存在交叉。
⑤解决暖气管线标高低于吊顶标高。
⑥明确四防门的材质。
⑦高低压配电室更换防火门。
⑧增加因电施图压缩机方向错误所增加电缆沟等问题。
总图部分：
①解决建筑物几何尺寸与总图存在的差异。
②明确总图中大门的尺寸。
③提出给排水与电缆沟存在交叉问题。
④解决加气棚与子站站房存在0.5cm间隙等问题。
设计与施工部分
①挡土墙的取消
在2012年8月份三通一平结束的时候施工单位技术员提出挡土墙和围墙外防洪渠问题，提出来的原因是围墙外设置防洪渠挡土墙失去作用，但是倘若取消挡土墙对整个围墙造价将会减少2/3的造价。针对这一问题我首先和设计师黄工进行商议，我对黄工说：如果取消挡土墙工程造价降低了当然是好事，但是若变更太大对我们双方都会有影响。同时我说出了我的想法，在站区西侧原地貌有自然排水坡，整个地形从围墙西南角到锅炉处围墙外地貌一个自然坡，从西北角到锅炉处围墙外地貌一个自然坡，整个地貌呈现出“V”字型有利于排水，站内设计地面坡度是从北向南排水，若是从锅炉房围墙处设置预留洞把排水沟设置在站内，既能保持原图纸设计也能起到排水的作用，在水工图中的挖方工程量也会省去。当时黄工没有同意也没有反对，只是答应了下来，但挡土墙还是被取消了，不过预算上没有取消，以后我也没提。
②洗车房圈梁的增设
在2012年10月份洗车房正在进行主体砌筑，在框架结构中大于4m的墙体需增加圈梁，而在砖混结构中图纸中没有要求，而是参照了砖混结构设计规程。洗车房檐口高度为5.4m，我看完砖混结构设计规程后发现里面有“当石材砌体、砖混砌体大于5m时设计现浇圈梁”。当时和洗车房设计师探讨后决定增加圈梁，标高为大门3.9m处，由于施工单位嫌施工有难度不想增设，后来的主体认证的时候别人提出来我就用设计图纸中没有说明搪塞了过去。
③综合办公楼电气预埋
在2013年5月综合办公楼主体砌筑时发现电气走廊处预埋管在墙体外面，当时与电气队长进行沟通后发现，电气图纸和土建图纸的墙体不在同一个位置，但整栋楼都盖好了也改不了了，这个也就当是个经验教训吧。
2.施工存在问题
①土方回填
在2012年6月份****站由于地勘单位按照图纸设计挖至建筑持力层，曾多次对各个建筑物进行地基验收导致土方回填工程量大量增加。因建筑物以基础为本，为了达到图纸设计的要求，我们按照回填操作规程进行土方回填和碾压。由于回填土的土质存在着差异，在基础回填初期多次实验未能达到图纸要求。在以后的工作中我加强了在土方碾压时的施工控制，并和实验室相关人员结合确定了针对现场的各种土质进行做土壤击实实验解决了以后土方碾压的难题。
②基础施工
随着土方回填工作结束，基础施工工作已经展开了序幕。在这个工程中单层建筑物均为素混凝土条基底标高为-1.8m，顶标高为-0.25，由于混凝土为刚性材料，当基础采用素混凝土时容易出现裂缝，振捣不密实会出现蜂窝麻面，针对这些问题加强了对混凝土工的监管并对基础浇筑完成后12h内进行养护。
③框架施工
基础施工已接近尾声，综合办公楼也出了±0.000m。在米东综合楼建设过程中我虽然没有参加主体建设但也感觉到主体质量控制是后期装修的关键所在，于是在
一、二层框架柱模板支护后每个框架柱都进行了垂直度检测，大于1cm的柱子要求模板工进行校正。在综合办公楼基础施工过程中由于怕基础出现振捣不密实出现的隐患，加强了监管。当时柱子的钢筋虽然用钢管进行了加固，但忽略了位置前移后校正的问题。
④主体砌筑
在主体砌筑施工时已经快进入冬季了，对于主体砌筑我们针对垂直度及轴线复测等工作展开了细致的检查。忽略了对分段施工进行控制，在11月初由于****风力过大在加上气温过低使水泥砂浆在24h没有达到凝固条件，导致母站站房已施工墙体倒塌。
⑤抹灰施工
抹灰施工全面开展时我们针对抹灰的垂直度和平整度进行了细致的检查，在2013年9月份EpC对综合办公楼、母站站房等多个建筑物的内墙进行了检查，平整度及垂直度均等达到要求。
⑥混凝土道路及场坪施工
在与抹灰同步进行的是混凝土道路和场坪的施工工作，从2013年7月份到2013年9月份完工。在混凝土施工中混凝土裂缝一直是个技术难点，在施工过程中采取分段施工，但由于大面积混凝土施工时现场风力过大及气温的影响造成表面水分流失过快，导致混凝土施工后的3小时至5小时内出现收缩性干裂。针对混凝土出现收缩性干裂在混凝土浇筑后在混凝土达到初凝时开始覆盖毛毡，但由于毛毡吸水混凝土场坪对面层的要求比较高，在这个措施被推翻的同时我们联系了天山混凝土技术人员。在经过和天山混凝土技术人员交流后，我们要求天山筑友混凝土场调整施工配合比，天山筑友混凝土场要求我们按照他们的方法进行养护，在一系列的调整后混凝土裂缝得到了显著的控制。
⑦外墙保温施工
在2013年9月份外墙展开了施工，外墙施工时要求作业人员建筑物房间四个大角挂垂直线，贴苯板的作业人员均那铝合金卡尺进行施工，做到“一板一靠”。
⑧室内装修
在2013年9月底我媳妇早产我回家了一个月，在来到****的时候已经到了11月了室内装修已经接近尾声，在进入了工地之后我发现他们干活很粗。由于前期综合办公楼的框架柱垂直度过大在挂腻子前并未整改，多出墙体没有打砂处理，在2013年11份整个厂区送电后发现，灯具周围做工粗糙，要求施工单位进行整改。
⑨暖气施工
在图纸会审中提出来母站站房的暖气标高低于吊顶标高，但由于施工过程中技术员没有看图纸会审按照图纸施工导致暖气低于吊顶，后来把暖气管刷成与墙面同颜色的漆弥补。
在装修接近尾声的时候整个站区的采暖也开始施工了，由于暖气管线提前没有刷漆导致装修后的墙体污染严重。
推荐第8篇：工程设计合同范本
不知道大家在进行工程设计的时候会选择签订一份怎样的合同呢？无论出于怎样的考虑都应该在正式签订之前仔细阅读一番。以下是小编为大家整理的工程设计合同范本，欢迎大家阅读！工程设计合同范本（一）
工程名称：__________；工程地点：___________
合同编号：__________；计证书等级：__________
签订日期：__________；签订地点：__________
发包人：________________________
设计人：________________________
发包人委托设计人承担______工程设计，工程地点为_____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：
_____________________________________
_____________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为_____万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的%，计___万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_____设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的%，计______万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的%，计____万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_____年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的___%.
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的%。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一处内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
凡因本合同或与本合同有关的一切争议，发包人与设计人应友好协商解决；如协商不成时，双方同意由华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式__份，发包人__份，设计人__份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称（盖章）：____设计人名称（盖章）：______
法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：______
委托代理人（签字）：____委托代理人（签字）：______
项目经理（签字）：项目经理（签字）：______
住所：____住所：______
邮政编码：____邮政编码：______
电话：______传真：____电话：______传真：______
开户银行：____开户银行：______
银行帐号：____银行帐号：______
工程设计合同范本（二）甲方：____________________（以下简称甲方）
乙方：____________________（以下简称乙方）
甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：
第一条工程项目及施工期限
一、工程名称：____________________建设工程
二、工程地点：________________________________________
三、承包范围：________________________________________
四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工
五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调
六、质量等级：达到优良标准
第二条工程承包方式
一、工程承包方式为包工包料。
第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。
第四条工程期限
一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。
二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。
1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。
2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。
3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。
4.不可抗力因素而延误工期。
第五条工程造价及付款方式、时间
一、合同价款：本合同工程总价定为人民币______元，即____________元整。
二、付款方式、时间：
1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的______%，即______元（人民币大写：____________元整）。2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的______%：即______元（人民币大写：____________元整）。
第六条工程验收
一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。
二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。
三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。
第七条甲乙双方的责任
一、甲方责任：
1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。
2、提前两天书面通知乙方开工时间。
3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。
4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。
二、乙方责任：
1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。
2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。
3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。
5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。
6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。
7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。
8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。
9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。
10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。
第八条违约责任
一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。
二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。
三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的______%向甲方支付违约金。
四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息泄露给第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。
五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。
第九条其它事项
一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行。
二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。
三、自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-2日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。
四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。
甲方：____________________
甲方代表：________________
签订日期：
乙方：____________________
乙方代表：________________
签订日期：______年______月______日
工程设计合同范本（三）建设单位：____________________，以下简称甲方；
设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务
1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任
1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
建设单位（甲方）（盖章）___________设计单位（乙方）（盖章）：_________
代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________
______年______月______日__________年______月______日
签订地点：___________________________签订地点：___________________________
推荐第9篇：工程设计概况
工程设计概况
一、开化县溪口农场（甲鱼养殖基地）位于华埠镇下界首村溪口自然村溪口桥头，交通便利，规划红线面积37.91亩（25271m2），开挖成10个小塘（详见规划图）。
二、设计规划在柴坞修建3座拦水堰坝引水，经勘察水源基本能满足养殖需求，遇大旱之年可在河道内取溪水补充。总输水管路采用DN75mmPE管长2000m左右，并修建一条长350m的生产道路和排水沟。
三、塘埂四周采用水泥空心砖砌筑并在内面进行1：2水泥砂浆粉刷。在鱼塘四周做好鱼的防盗设施，拟采用公路防护网（长3m×高2m）进行防护。
四、规划新建生产管理用房200m2。
推荐第10篇：工程设计报告
和田县绿源木业有限责任公司
6万立方米高档环保新型人造板材
生产线建设项目
工程设计报告
一、设计概述
本工程结构形式：;抗震等级：;安全等级：;使用年限：；装饰：/；建筑规模：面积：；
二、设计检查情况综述
工程实体与设计文件基本相符;未发现实用功能和安全使用方面等不符合设计和规范要求之处。
三、变更、修改部位的检查情况
人防、抗震、消防、环保、规划及施工图审查等部门提出的修改已落实于设计与施工。建设、监理、施工等有关单位提出的问题经设计确认的变更已落实于施工。
四、执行强制性条文的情况
未发现违反强制性条文的情况。
需要说明的问题：
五、验收结论
建筑物的结构安全、使用功能、安全使用及环保方面符合设计要求，同意竣工验收。
项目负责人：
单位法人代表：
设计单位(公章）：
年月日
第11篇：工程设计总结
工程设计总结
本组所做的工程量统计为情景花园洋房的电施部分，共3个单元，分别为A单元、B单元、A反单元。A单元与A反单元其结构完全相同，每个单元为5层，一层下面为结构层（电施05），每层楼两户，面积相同，胆每层的室内层高不同，其中客厅、餐厅、厨房为同一标高，层高为3.00M，阳台、主卧室、卧室、卫生间
1、卫生间2为同一标高，层高为2.80M，所以每层的工程量都要分别统计。
此电施图纸部分分为三个系统即：干线系统、照明系统、防雷接地系统。
（一）干线动力系统
干线动力系统由地下车库内车库变电室引来至配电室1AP1，由配电室的1AP1 配电柜分别引至三个单元的AW
1、AW
2、AW3配电箱后到每个楼层的分配电箱。
（二）照明系统
由各楼层分配电箱引到各灯具、插座、开关。其中卫生间前灯、阳台、露台壁灯距地2.00M（因安装高度低于2.40M）增加一根保护线，照明平面图中的导线均为BV--2.5mm，插座回路导线均为BV--4mm。
（三）防雷接地系统
本建筑为三类防雷措施设防，楼座屋顶女儿墙采用Ф10的热镀锌圆钢做避雷带（实际图纸采用Ф12热镀锌圆钢），利用建筑物钢筋混凝土结构柱子或剪力墙内对角两根Ф16以上的主筋通长焊接作为引下线（共八处），测试卡子距地.0.5M。
总等电位箱连接MEB线采用40×4镀锌扁钢或25平方毫米铜导线在墙内或地板内暗敷设。在卫生间内设有LEB端子板，卫生间内各金属构件与LEB端子板连接采用BVR--1×4的导线。
注：本组在图纸上还发现一些错误
1.卫生间内出现空调插座。
2.B单元一层左上方和右上方分别有一根插座回路没有连接（F轴--K轴）。
3.B单元中间的两根连接插座回路没有连接。
4.由室外草坪灯支路引来的踏步灯没有导线的型号。
5.结构层电气平面图中，F轴，4轴左上方和F轴，18轴右上方各缺少一个单联开关。
第12篇：工程设计总结
大庆炼化公司
聚合物扩能工程
（一）聚丙烯酰胺水解机尾气处理工程
设计总结
同方股份有限公司 2011年8月
大庆炼化公司
聚合物扩能工程
（一）聚丙烯酰胺水解机尾气处理工程
设计总结
编
制
人： 项目负责人： 技术负责人： 单位负责人：
2011年8月
目 录
第一章
概述
第一节
设计概况及依据 第二节 设计指导思想
第三节 承担的设计任务及交付图纸进度 第二章 设计特点
第一节 工艺技术与流程
第二节 设计采用的新技术、新工艺、新设备、新材料 第三节 自动化控制及设计工作水平第三章 设计进度
第一节 设计劳动力投入 第二节 设计进度 第四章 设计质量
第一节
初步设计质量
第二节
施工图质量
第三节
错、漏、碰、缺及设计变更 第五章 概算与决算 第六章 结束语
第一章
概述
第一节
设计概况和依据
1、设计项目名称、建设地点、性质、类别、规模，是否分期建设，每期工程的主要内容以及其他需要说明的项目概况，并简述项目建设的意义。
项目名称：大庆炼化公司聚合物扩能工程
（一）聚丙烯酰胺水解机尾气处理工程。
项目组成：本项目包括土建施工、设备安装、电气安装、仪表安装、试运行等工作。
建设地点：大庆炼化公司厂内。 项目性质：新建工程。 项目类别：环境保护工程。
项目规模：本项目占地280m2，其中建筑面积216m2，尾气处理能力为35052m3/h。
项目投资：本项目总投资为581.16万元。
本项目未分期建设。
该项目建设的意义：庆炼化公司聚丙烯酰胺生产过程中产生的氨气，目前是通过烟囱排放到大气中，地方环保局明确要求建设控制措施，降低区域氨气排放总量。我们国家实行了可持续发展战略，经济发展与环境保护同时进行，以牺牲环境取得经济发展不符合科学发展观的要求。从企业自身生产的稳定运行和保护当地的大气环境的角度来看，本次工程的建设是十分必要的，通过对尾气处理得到的硫酸铵汇入丙烯腈稀硫铵中一同加工成成品。本项目的实施既为社会创造了环境效益又为企业创造了经济效益。
2、设计依据
1）、业主提供的相关技术资料、委托资料及设计要求等
2）、《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）
3）、《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-1995） 4）、《石油化工工艺装置设备布置设计通则》（SH3011-2000） 5）、《石油化工设备和管道隔热技术规范》（SH3010-2000） 6）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 7）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 8）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 9）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006） 10）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003） 11）、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）
12）、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126-1989） 13）、其它相关的设计规范
第二节
设计指导思想
1）、执行国家和中石油节能减排的要求，突出循环经济理念，采用国内先进的工艺技术，各装置的能耗、物耗指标达到国内先进水平。
2）、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采用先进的技术，遵循现行防火、安全卫生和劳动保护等有关规范，确保本项目投产后能安全稳定生产，符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。 3）、设计中遵守国家法令、法规及有关标准、规范。
4）选用的设备自动化水平比较高，易于工人操作管理，减轻劳动强度。同时也要考虑设备的耐用性，以保证长时间免维修正常使用。
5）、尾气处理系统在启动、运行、停运及异常时均不影响聚丙烯酰胺生产装置的正常运行。
6）、充分利用原有的设施，合理布局，减少占地面积，尽可能的降低工程造价。
第三节
承担的设计任务及交付图纸进度
1、说明承担的任务以及与其他勘察设计单位相互之间的协作形式
本次设计内容包括界区内土建、工艺、电气、自控、暖通、给排水设计，配套界区外工艺管线（新鲜水、热水、热水回水、仪表风等）、电气设计。
本项目界区内土建、工艺、电气、自控、暖通、给排水均由同方股份有限公司设计；配套界区外工艺管线（新鲜水、热水、热水回水、仪表风等）、电气由大庆油田设计院设计；配套预处理液外输以及硫酸铵外输管线由辽化设计院设计。
接口参数由同方股份有限公司提供，大庆油田设计院与辽化设计院做辅助设计。
2、分别列出签订合同至完成全部设计任务起止时间，以及初步设计、施工图设计等各阶段的起止时间
总承包合同签订时间为2009年11月15日，11月16日开始进行施工图设计，全部设计于2009年12月15日完成。
初步设计于2009年10月就已经开始，初步设计完成时间为11月中旬。施工图设计开始时间为合同签订的当天开始，于2009年12月15日完成。
第二章
设计特点
第一节
工艺技术与流程
后水解机排出的尾气中含一定水份，并混杂有聚丙烯酰胺颗粒与少量研磨油，为保证尾气中氨气的回收，必须首先将尾气中的水份、聚丙烯酰胺颗粒和研磨油去除。本治理项目采用一座CST废气净化穿流板式塔作为预处理塔，用水洗方式将尾气中混杂的研磨油和聚丙烯酰胺颗粒去除，预处理循环槽会排出一定浓度的聚丙烯酰胺与研磨油的乳化液，其原始温度在35℃左右，氨含量约为3000mg/L。为避免给污水处理系统带来压力，通过热水加热使水温升至70℃左右，利用温度升高氨气溶解度降低的原理，采用微孔曝气吹脱氨气的方法将外排预处理液中氨的浓度降到200mg/L以下。
经预处理后的水解机尾气通过两级CST废气净化穿流板式塔用稀硫酸溶液吸收，外排尾气中氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
吸收液每天产生31.6m3，硫酸铵浓度控制在20~25%，温度在30~35℃之间，设硫酸铵储池，通过硫酸铵输送泵连续将溶液送至丙烯腈稀硫铵工段加工成成品。 目前氨气吸收一般采取水吸收或酸吸收这两种方式。
水吸收一般应用于氨气浓度较高、总量较大的场合。产生的吸收液再通过气提或精馏得到液氨，水吸收运行费用较低，但对氨气的吸收率不高，运行不好时现场会有刺鼻的氨味，若想得到成品还需增加气提或精馏装置。
酸吸收通常应用于氨气浓度较低、总量较小的场合。其运行费用比水吸收要高，但酸吸收得到的吸收液很容易加工为成品，酸对于氨气的吸收率也大大高于水的吸收率，可达到很低的排放要求。
针对大庆炼化公司水解机尾气成分及其相关参数的研究，该尾气中的氨气浓度较低，其中含有少量聚丙烯酰胺颗粒与研磨油，先用水去除聚丙烯酰胺颗粒与研磨油，再用浓度15~20%的硫酸作为吸收液处理尾气中的氨气，产生的硫酸铵汇入丙烯腈稀硫铵中一同加工成成品。既为社会创造了环境效益又为企业创造了经济效益。
第二节
设计采用的新技术、新工艺、新设备、新材料
项目采用CST废气净化穿流板式塔作为水解机尾气主要处理装置，是本工程的关键技术。
该塔是国家“七五”规划废气治理的首选设备，荣获了88年国家级重大科技成果奖（科技公报90期发表），荣获了国家环保局、国家科委97年科技成果奖，99年被列为国家计委高科技产业推广项目。
在原有技术基础上，将我公司的两项发明专利《一种海水液柱喷射式烟气脱硫装置和方法》（发明专利号：00136768.4）和《一种用于液柱喷嘴烟气脱硫塔的喷嘴》（发明专利号：02100277.0）应用于CST废气净化穿流孔板塔，使CST废气净化穿流板式塔技术得到了进一步完善和提高，强化了气液两相的湍流程度，使塔板上液层高度泡沫化，从而大大提高了传质系数、传质面积以及传质推动力。
本工程关键设备是氨气吸收塔，我公司采用CST废气净化穿流板式塔，该塔是国家“七五”规划废气治理的首选设备，荣获了88年国家级重大科技成果奖（科技公报90期发表），荣获了国家环保局、国家科委97年科技成果奖，99年被列为国家计委高科技产业推广项目。 在原有技术基础上，将我公司的两项发明专利《一种海水液柱喷射式烟气脱硫装置和方法》（发明专利号：00136768.4）和《一种用于液柱喷嘴烟气脱硫塔的喷嘴》（发明专利号：02100277.0）应用于CST废气净化穿流孔板塔，使CST废气净化穿流板式塔技术得到了进一步完善和提高，强化了气液两相的湍流程度，使塔板上液层高度泡沫化，从而大大提高了传质系数、传质面积以及传质推动力，塔内板上气液两相的状态，遵循流体力学的基本规律，在气体通过处，气体所产生的压降大于该处液体的压降，液体所产生的压降大于该处气体所产生的压降。
CST废气净化穿流板式塔在国内用户超过400余家，实际使用效果非常好，可用于多种废气净化，如：硫化氢、二氧化硫、氨气、氯气、二氧化氯、甲硫醇、甲硫醚、丙酮、甲醇、菌丝体烘干臭气、污水处理产生的臭气等。
由于本工程尾气中氨气浓度较低，其中还含有少量研磨油和聚丙烯酰胺颗粒，成分较为复杂，因此对尾气的预处理以及后续吸收工艺要求很高，选择的吸收塔必须具备相当高适应性和吸收率，符合我公司CST废气净化穿流板式塔的技术特点，对喷射装置依照专利加以改进后，可更好的满足使用要求。
CST废气净化穿流板式塔的优点： ①处理能力大，净化效率高； ②操作弹性大，操作稳定方便； ③阻力小、能耗低；
④适用于含有粉尘的废气处理，不会堵塞，几乎不需要维护。
第三节
自动化控制及设计工作水平
1、采用的自动化控制方式、特点和达到的水平
整个尾气处理装置以集中控制为主：中控软手动，中控自动控制。 中控手动远操：在控制室通过计算机人机界面可对设备进行点动控制； 中控自动控制：启动系统按预定程序运行，程序根据工艺控制要求编制。 在控制室能对生产过程进行控制、监视；动态反映各工艺设备的工作状态。 监控计算机显示流程画面、仪表数据、设备工作状态和故障报警。 控制系统由上位监控计算机+PLC组成。PLC完成信号的采集和控制，根据工艺要求可自动运行整套装置。
计算机显示工艺流程画面和操作界面，操作人员通过鼠标可启停所有设备，并监视设备运行状态和报警信息。
2、平面及竖向布置在方便生产、满足工艺流程、控制占地面积及总图布置方面采取的措施
该工程位于干粉主厂房北侧，毗邻厂房而建，东西长30.0米。南北宽9.0米，总占地面积约为270m2，其中建筑面积216m2。
平面布局紧凑，所有动设备均在操作间内，可全天候运行，操作间内布局合理，设备、仪表、工艺管线井井有条，便于设备运行、维护。并设有配电室和控制室，配电室放置配电柜和控制柜，控制室配有工控机，在控制室就可以监控各种设备，具有良好的工作环境。
硫酸储罐位于操作间西侧，卸酸安全、简便；吸收塔由于设备较高，穿出屋外；风管切换阀门配有操作平台。
以上平面及竖向布局均反复斟酌，在试运行过程中未发现布局不合理之处。
3、说明辅助工程的设计特点和作用
本项目辅助工程为新鲜水、热水、热水回水、仪表风、硫酸铵外输、预处理液外输等工艺管线以及总配电。
其中新鲜水、热水、热水回水、仪表风管线均从干粉北厂房引进，设计布局紧凑合理，方便维护。硫酸铵外输管线与预处理液外输管线考虑防冻，分别采取伴热及埋至冻土层下等措施，设计考虑充分。
总配电从辅助厂房引进，进入配电室电控柜中，走位合理。 以上辅助工程为本项目如期投运提供了十分必要的条件。
4、说明有关环境保护、消防、抗震、灾害性地质防治、水土保持、安全措施、职业病防护设施等方面的设计特点及达到的防护水平
本工程为环保项目，除对水解机尾气中的氨气、粉尘和研磨油进行有效去除以外，在产生污水、固废等方面做了全面考虑。如预处理液中原始氨含量约为3000mg/L，为避免给污水处理系统带来压力，通过热水加热使水温升至70℃左右，利用温度升高氨气溶解度降低的原理，采用微孔曝气吹脱氨气的方法将外排预处理液中氨的浓度降到200mg/L以下，再排入污水井，给污水厂减轻负荷。
在操作间内我们还配备了一台手推式干粉灭火器，6台手提式干粉灭火器，在配电室配备2台手提式二氧化碳灭火器，并在醒目位置安放安全警示标志。
在硫酸储罐基础周围建围堰，防止遗洒的硫酸无序排放，在操作间侧门处配备洗眼器和喷淋器，防止卸酸时以外情况发生。
第三章
设计进度
第一节
设计劳动力投入
设计共投入180人工日，现场设计差旅费共花费人民币2万元；初步设计阶段投入80人工日。
第二节
设计进度
总承包合同签订时间为2009年11月15日，11月16日开始进行施工图设计，全部设计于2009年12月15日完成。
初步设计于2009年10月就已经开始，初步设计完成时间为11月中旬。施工图设计开始时间为合同签订的当天开始，于2009年12月15日完成。
第四章
设计质量
第一节
初步设计质量
初步设计确定了建筑面积、工艺流程、设备选型、设备、管线布置等，设计深度基本可满足施工需要。
签订合同后，通过考察施工现场，做出如下变更：
①发现界区内有消防阀门井，与本工程池体产生矛盾，于是将平面图镜像，调整部分设备、池体布局；
②彩钢板房南侧基础在初步设计中采用独立基础，后发现该设计存在占地面积大等不足，改成与干粉北厂房构造柱锚固的形式。
③初步设计中硫酸加药采取酸计量罐，在施工图设计中改为硫酸计量泵，这种改动在生产中更为准确和安全。
第二节
施工图质量
由于此前初步设计较为充分，因此施工图设计考虑比较全面、合理，施工也较为顺利。
第三节
错、漏、碰、缺及设计变更
施工图中无错、漏、缺发生。
由于化建公司在热水和热水回水管线的施工中调整顺序，导致界区内这两条管线不得不做出相应调整。此外，再无重大设计变更。
本项目无材料代用单。
本项目工程联络单一份，具体情况为：在确定本工程施工基准点时，由于此前的基准点已被破坏，经与甲方基建办、质量监督站、设计单位现场反复确认，施工现场确无可靠基准点，申请从干粉北厂房引出基准点，以干粉北厂房室内地
V轴与⑦轴交点面标高为±0.00（绝对标高140.10m），以○（A=2729.34，B=1614.00）为坐标基准点。
第五章
概算与决算
1、根据竣工决算从设计角度分析概算与决算差异及其原因
本工程概算与决算差异不大，主要差异存在的土建建设费用方面，其余方面均与预算相符。产生差异的主要原因是：本工程预算时未考虑冬季土建施工，因此土建取费较低，实际施工时，土建费用比预算增加约20%，其他设备安装、电气仪表安装等均与预算相符。
2、概算编制水平分析
本工程概算编制总体上还是与实际工程产生的费用大致相当，差别不是很大，充分发挥了预算在工程应有的作用。概算编制严格按照石油化工行业的相关取费标准，取费准确、无漏项，总体编制水平较高。
第六章
结束语
1、对设计的工艺水平、自控程度、安全可靠性、节能降耗、现场服务以及设计文件的质量、交付图纸进度等情况作出简明扼要的综合评价
整体来说，本工程设计水平较高，完全能够满足施工需要；自控程度、安全可靠性、节能降耗方面都满足甲方要求，符合石油化工行业的相关规定，具有较高的水平；图纸及设计说明完整、细致、无重大瑕疵；图纸能够按照规定时间完成，并交甲方审核。本工程设计人员出色完成了设计任务，取得了业主方的好评。
2、主要经验教训
经过本工程的设计，增强了我单位设计人员对石油化工行业废气处理工程知识的掌握，为以后类似工程提供了很好的案例和依据。本设计充分展示了各个专业之间的密切配合，大大锻炼我单位设计人员的团队合作精神。
第13篇：工程设计合同
发包方（以下简称甲方）：____________________________________________
住所地址：__________________________________________________________
联系电话：_______________________手机号：_________________________
承包方（以下简称乙方）：____________________________________________
单位名称：__________________________________________________________
营业执照号：________________________________________________________
注册地址：__________________________________________________________
法定代表人：______________________联系电话：________________________
委托代表人：______________________联系电话：________________________
设计负责人：___________________ 联系电话：________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务：
工程名称：_____________________________
工程地址：_____________________________
第二条 设计收费及支付方法
（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为
元/平方米（套内使用面积），估算总收费 元，金额大写
元。
（二）付款方式
甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）
1、双方另定。
2、按下列方式执行。
（1）上门测量，价格： 元
（2）定金： 元
（3）出平面方案图，方案： 份，价格： 元/份
（4）出平立面图及剖面图，价格： 元
（5）出水电施工图，价格： 元
（6）出效果图，价格： 元/张
第三条 设计内容及完成日期的约定
（一） 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
（二）平立面图
1、平面家具布置图；
2、地面图；
3、天花图；
4、现场制作的家具立面图；
5、门立面图；
6、厨房、卫生间立面图（定做的厨房除外）；
7、电视背景墙立面图；
8、其它现场需施工墙面的立面图
（三） 剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、家具剖面图
4、玄关剖面图
5、厨房上下柜剖面图
6、天花剖面图
7、电视背景墙剖面图
8、其它需施工处剖面图
（四） 水电施工图
（五） 甲乙双方约定，从合同生效之日起， 天内完成平面方案图；
平面方案通过后 天内完成全套施工图。
第四条 双方责任
（一）甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
（二）乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。
第五条 违约责任
（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。
（二）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
（三）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。
第六条 合同生效、中止与结束
（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。
（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
１、向消费者委员会申请调解；
2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；
3、向有管辖权的人民法院起诉；
4、其它解决方式：_______________
第八条 未尽事宜与附加条款
（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
（二）本合同附加条款如下：
1、
2、
3、
第九条 合同文本
15.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
15.2 本合同签订后工程不得转包。
15.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
15.4 合同履行完后自动终止。
15.5 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲 方：乙 方：
签 章：签 章：
签约地址：签约地址：
签约日期：签约日期：
第14篇：工程设计总结报告
工程设计总结报告
一、设计概述 本工程结构形式： ；抗震等级： ； 安全等级： ；使用年限： ；装饰： / ；建筑规 模：面积： ；层数： 层。
二、设计检查情况综述 工程实体与设计文件基本相符；未发现使用功能和安全使用方面等不符 合设计和规范要求之处。
三、变更、修改部位的检查情况 人防、抗震、消防、环保、规划及施工图审查等部门提出的修改已落实 于设计与施工。建设、监理、施工等有关单位提出的问题经设计确认的变 更已落实于施工。
四、执行强制性条文的情况 未发现违反强制性条文的情况。 需要说明的问题： 。
五、验收结论 建筑物的结构安全、使用功能、安全使用及环保方面符合设计要求， 同意竣工验收。 项目负责人： 单位法人代表：设计单位（公章）：年 月 日
第15篇：工程设计总结
一，设计的三个方向：
1， 提出请购文件，包含各种设备材料的技术参数，作为采购工作的基础 2， 提出设计条件，各设计专业内部之间提出，作为各个专业最终成品的基础 3， 提出成品文件，即材料表、图纸等，作为项目施工的基础
注：对于采购周期长、设计复杂、对后续工序影响大的材料，先设计、请购
二．设计阶段重要控制节点
1） 工艺发表 2） PID1A版发表
3） 长周期设备订货数据发表 4） 装置布置1版发表供审查 5） 装置布置2版发表供设计 6） PIDR版和PID1版的发表 7） 总平面布置图发表供施工
8） 地下管道图纸和材料发表供采购和施工
9） 建构筑物和大型设备桩基设计图纸发表供施工 10） 非标设备数据表（工程图）发表供订货 11） 机器和泵数据表发表供订货
12） 建构筑物基础设计图纸发表供施工
13） 建构筑物上部结构图和土建设备基础图纸发表供施工 14） 30%、60%和90% PDS模型审查（plant design system） 15） 管道材料的3次MTO供采购（marine taking off） 16） DCS/EMS订货数据发表供订货
PID:管道和仪表流程图，又称带控制点的工艺流程图，规格581*841
三 设备设计
1，工艺给系统提初步设备参数，含操作温度、操作压力、管口布置、简单设备图等
2，系统给设备提：设计温度、设计压力、管口直径、流量等
3，设备提设备工程图给下游专业：土建、管道、采购、仪表等；提供：设备规格、重量、形式
4，（1）土建设计基础、地脚螺栓
（2）管道设计管口方位
（3）采购进行询价、定标
（4）仪表管口间距、液位计
（5）系统给机泵提供压力、流量，机泵据此给电气提出用电负荷表，电气提高低压柜请购 四 框架设计
1，工艺给管道布置提设备初步布置图（一般可跳过）
1，管道布置专业发表设备布置图（层数、定位），发给管道、结构、总图。 2，土建根据设备布置图和设备工程图提出基础、上部框架设计，并返回管道，如有问题，修改设计。 3，管道设计管道方位、结构二次条件修改（含开孔、预埋板等） 五， 管道设计
1，设备布置：设备布置图、设备工程图 2，管道配管：
需要基本条件：
1）工艺提：(a)PID初版;(b)管道命名表
2）管机提：临界管系表（含主要管线温度、压力等）
3） 管材提：(a)管道等级表；(b)PDS数据库 3，管道研究图（最好不要跳过）：
（1） 管道主要管线布置； （2） 设备模型
4，管道建模：（需要条件） （1） 管口方位
（2） 管道和平台预焊件条件（主要针对设备）
（3） 土建二次条件：框架开孔、管墩、局部荷载设计
（4） 管道提供带控制点的管道平面图给仪表，仪表返回电缆长度、桥架长度、走向等
（5） 电气提供桥架宽度、荷载、走向
（6） 电气收到设备图后，划分爆炸危险等级区域图：发仪表、动设备，以供选型。（厂商返回仪表、动设备资料，审查是否满足设计要求，以及口径调整）
5，PDS模型审查：主要30%、60%、90% （1）30%，设备模型完
（2）60%，主要管线完成（含特殊要求、采购周期长的管线），出部分材料表
（3）90%，设计完成，PID完成，电仪返回条件完成。
六 电气设计
1，提出部分：
（1）电气收到设备图后，划分爆炸危险等级区域图：发仪表、动设备，以供选型。
（2）防雷接地平面图
（3）给管道提电缆桥架宽度、走向、荷载 （4）给采购提出电缆请购材料表
（5）三箱：操作柱、检修箱、照明配电箱
（6）系统给机泵提供压力、流量，机泵据此给电气提出用电负荷表，电气提高低压柜请购 2，接收条件
（1） 机泵提用电负荷表 （2） 设备图
重点：电缆、高低压柜的设计及采购周期
七 仪表设计 1， 提出部分 （1） DCS等文件
（2） 进口材料（调节阀、流量计、切断阀、液位计、变送器、温度计等） （3） 国内材料（调节阀、流量计、切断阀、液位计、变送器、温度计等） （4） 提仪表电缆、气源管、桥架、引压管、电动阀、气动阀 （5） 电动：电力；气动：仪表空气总管-气缸
压力变送器/差压变送器通过引压管检查压力情况 （6） 提出桥架、电缆给管道 （7） 提埋件给土建 （8） 提机柜间布置图
2， 接收条件
（1） 工艺 因果关系表
（2） 系统提数据表（调节阀、流量计等的介质、流量、压力）
第16篇：工程设计管理办法
上海皓帆置业有限公司
设计管理制度
上海皓帆置业有限公司
设
计
管
理
制
度
工程部 2015年1月
上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
目
录
第一章、总则 第二章、设计委托制度 第三章
设计方案评审制度 第四章
设计阶段管理与跟踪制度 第五章 图纸审核内容和要求 第六章 成本控制制度 第七章
设计修改、变更制度 第八章
材料、设备选用 第九章
资料管理
2 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
第一章 总则
一、为强化设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高管理水平，确保设计结果的科学、合理、经济和创新，使开发项目获得最佳的投资效益，特制定本制度。
二、工程部是公司规划设计、技术管理与施工管理的归口部门，其工作内容贯穿房地产项目开发的全过程，包括为可行性研究提供技术咨询、编制设计任务书、外委各阶段和各专业设计、管理和协调设计合作单位、配合解决各报建阶段的技术问题、组织协调各专业和工种、办理施工图审查、组织技术经济评审和设计优化、为招投标提供技术要求、组织设计变更和修改、解决施工中出现的技术问题和项目设计管理后评估等。
三、工程部实行部门负责人领导下的项目设计主管负责制，工程部经理负责为公司决策实施的项目指定由一位项目设计主管及其他专业相关配合人员组成设计管理项目组，项目设计主管负责项目日常设计工作的管理、统筹和协调，并承担项目设计技术责任，工程部经理有权根据项目设计主管的工作情况对项目设计主管进行调整。
第二章 设计委托制度
一、项目规划设计、建筑设计、景观设计、单体建筑设计和单项工程设计，严格按照公司《招投标管理规定》办理招标、议标或免标手续。由工程部选择信誉好、专业水平高的设计单位参加。
3 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
二、由工程部根据营销策划部《项目营销策划方案》和《项目可行性研究报告》及设计限额编写《项目统一技术标准》和《设计任务书》，《项目统一技术标准》必须经过营销策划部审核，经审核符合要求后报主管副总经理、项目公司总经理审批；《设计任务书》必须经过工程部经理、主管副总经理审批。审批后的《项目统一技术标准》和《设计任务书》作为招标技术文件或设计委托要求发送设计单位。
三、单项工程的设计委托，包括小型配套建筑、钢结构、预应力结构、索膜结构、基坑支护、高低压供电、室内设计、智能化专项设计等工程，按照公司《招投标管理规定》采用招标、议标或免标方式。由工程部组织，提供三家以上设计单位及其报价，经主管副总经理及项目公司总经理审定批准后，确定设计单位。
四、住宅小区、单体建筑、单项工程的设计委托，统一由工程部负责。工程部作为合同经办部门严格按照集团公司《合同管理制度》负责合同的起草、签订和执行。
五、设计合同必须采用经公司法务部审批的标准合同范本；所有设计项目应先签订合同后再安排设计。
第三章 设计方案评审制度
一、住宅小区规划方案、单体建筑设计方案、园林绿化设计方案、会所（或售楼部）等大型公共空间装修设计方案及精装修交楼标准设计方案的评审，由工程部组织设计单位、营销策划部及部门主管副总经理、项目总经理和相关专家组成的方案评审小组进行评审，并由公
4 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
司总经理审定确认后方可进行下一阶段设计。方案评审的具体程序为：第一步，由工程部组织设计单位向方案评审小组汇报方案；第二步，方案评审小组成员审查方案并提出书面意见，由工程部负责搜集各成员意见并归纳、整理；第三步，由工程部组织方案评审定案会。
二、影响销售的样板房、现场环境、展示空间等单项工程设计方案审核，由工程部组织营销策划部及两部门主管副总经理、项目总经理进行评审。建筑结构体系、基础方案、供电方案、供水方案等专业方案由工程部组织部门专业人员及主管副总经理进行评审，评审结果报项目总经理审定后方可实施。
三、商场、酒店、办公及其他商用物业设计，由营销策划部组织商用物业使用单位对其使用功能及功能布置进行规划，由工程部及设计单位跟踪完善。
四、配合项目前期咨询、评估的概念性设计方案，由工程部负责组织设计，设计成果须经过工程部、营销策划部、分管副总经理、项目总经理进行方案评审，由公司总经理审定后方可提交相关部门。
五、规划设计方案、智能化方案、园林绿化方案、车库管理方案必须充分征求物业管理公司意见并尽量满足物业管理的要求，如物业管理的要求与设计意图有矛盾的，须报主管副总经理及项目总经理审定。
第四章 设计阶段管理与跟踪制度
一、报建阶段设计管理：
5 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
1、项目规划设计方案确定后，进入设计报建阶段。
2、项目设计主管组织工程部相关人员根据公司《项目开发计划》编制《项目设计管理计划表》，报工程部经理审批、主管副总经理审定，审定后的《项目设计管理计划表》发送项目公司、行政部存档备案。
3、项目设计主管必须认真填写和严格执行《项目设计管理计划表》，并根据实际工作情况及时会同报建主管进行计划调整。
4、项目设计主管必须组织设计管理项目组成员依据各专业国家规范和地方政府部门的要求，认真审核各报建图纸和资料，提交报建前必须经过工程部经理审核、主管副总经理审批，如因政府批复需要对方案进行调整的，需重新进行相关方案审定手续。
二、项目施工图阶段设计管理：
1、施工图设计开始前，项目设计主管必须会同项目组成员，根据营销策划部《项目营销策划方案》和《项目可行性研究报告》，认真完善《项目统一技术标准》并编制《项目工程做法实施细则》。《项目工程做法实施细则》必须经过工程部经理审批、主管副总经理审定。经过审定后的《项目统一技术标准》和《项目工程做法实施细则》，作为施工图设计和工程实施的依据由工程部发送设计单位和工程项目管理人员，项目设计主管必须组织设计单位和工程项目管理人员召开《项目统一技术标准》和《项目工程做法实施细则》技术交底会并形成会议纪要存档。
2、工程部对设计单位的施工图设计成果必须依据《项目工程做法实施细则》、《项目统一技术标准》、经过审批的施工报建图纸和批文认
6 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
真审核，设计管理项目组成员认真填写《施工图纸审核意见表》，责任落实到人。
3、《施工图纸审核意见表》经过工程部经理、主管副总经理审批后，项目设计主管方可发送施工图纸到工程项目部。所有发送到工程项目部的施工图纸必须有项目设计主管签字，未签字的图纸不作为施工及结算依据。
4、施工图设计的出图进度，按照《项目设计管理计划表》由项目设计主管与工程项目部协调，施工图设计必须确保满足工程施工进度的要求。
5、施工图在施工前必须进行图纸会审，不经会审的图纸不得用于施工，如有施工单位擅自不经图纸会审进行施工，以后所有图纸变更而引起的变更费用由施工单位承担。图纸会审由项目设计主管组织进行，各有关单位必须做好审图工作，按时参加图纸会审，施工单位须做好会审纪录，会审纪录文件必须经过工程部专业工程师、项目设计主管、工程部经理三级签字确认后方可盖技术专用章发出，同时留一份原件在工程部归档。
三、项目验收阶段设计管理：
项目竣工初验整改后，施工单位完成竣工图，竣工图经专业工程师审核后交项目设计主管，项目设计主管必须组织设计管理项目组成员依据各专业政府部门审批意见、设计变更和现场实际情况，认真审核各竣工报验图纸，经审核不符合要求的竣工图连同审核意见退施工单位重新修改。提交竣工结算、审计部门的竣工图必须经过工程部经
7 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
理和主管副总经理审批。
第五章 图纸审核内容和要求
一、方案设计阶段：
1、总平面及建筑设计
图纸内容要符合当地规划局的规划设计条件和标准，配套齐全、布局合理。建筑形式丰富多彩，空间组合富于变化，各类建筑、尤其是居住建筑的单体平面要满足使用要求；土地利用合理，竖向设计准确，节省土方，降低工程造价；功能分区应与现状条件很好地结合，有利于开发建设的分批分期实施和物业管理；按定额指标核算配套工程是否齐全，公共设施布局要合理；市政管线的间距应符合规定，站点的规模、负荷、建筑面积及用地要适宜；交通组织合理，避免过境交通；满足文件规定的绿化用地要求，环境优美、舒适；
建筑性质、建筑规模、层数、高度和建筑标准应符合规划要求和城市规划管理部门的设计条件；道路、交通、停车场地、消防、人防、日照、绿化、市政等要符合有关规范和规定；建筑外观要从小区整体考虑，既体现现代化城市风貌，又与街景相协调；建筑平面必须做到功能合理，满足使用，同时考虑经营及管理的要求；对公共建筑的平面和空间，应布置紧凑，利用率高，相同性质辅助用房相对集中布置，人流组织要合理；住宅建筑的户室比、面积指标、平面系数、建设装修标准须符合设计任务书要求；结构方案应安全、可靠，方便施工，经济实用。
8 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
2、投资估算
方案设计中各项经济技术指标及投资估算必须满足《项目统一技术标准》及《设计任务书》要求。
二、初步设计：
1、图纸内容要符合批准方案的规模和设计原则，符合防火、人防、节能、抗震以及其他有关规范和设计标准，符合总体设计，没有漏项或超出标准；各种用房的面积分配、平面布置、相关关系要合理，房间的开间、朝向、进深、交通、通风、采光、消防、疏散、建筑装修标准要适宜；结构选型及布置合理；给排水、消防、热力、煤气、采暖、空调、照明、电讯、电视等设施配备齐全、档次标准恰当。
2、初步设计概算
初步设计中各项经济技术指标及投资概算必须满足《项目统一技术标准》及《设计任务书》要求。
三、施工图设计：
1、施工图设计应抓好三个阶段：事前控制、中间控制、出图前的检查，图纸必须满足《项目工程做法实施细则》各项要求。
(1)建筑图纸除符合方案设计和初步设计规定外，其各种指标和标准须满足项目销售经营和物业管理的要求。
(2)结构图纸要满足抗震及特殊地质条件的要求，安全可靠，减少不必要的浪费，充分考虑技术、设备条件及施工可行性。
(3)设备图纸要考虑各种系统设置的合理性及管线走向、设备布置的可行性，对采用新材料、新技术的设备应注意其使用的可靠性和耐
9 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
久性。
(4)电气图纸要考虑线路布置合理、设备运行可靠，要特别注意防火、绝缘等保护措施及消防隐患。
(5)室外管线的设计应有综合管线图，注意各种管线的间距要符合规定，各交叉点处的标高要表示清楚，管线尽量一次建成，避免二次开挖，造成浪费。
(6)除上述分专业审核图纸外，各专业情况应适时交流，建立各专业会审制度，及时发现各专业相交占用平面、空间与其他专业交叠的情况，把问题和隐患消除在施工图审定和安装之前。
2、施工图设计预算
施工图设计中各项经济技术指标及施工图预算须必须满足《项目统一技术标准》及《项目工程做法实施细则》要求。
第六章
成本控制制度
一、在各专业的设计各阶段实行严格的限额设计制度。在项目策划阶段，由工程部、营销策划部等相关部门按项目《项目营销策划方案》和《项目可行性研究报告》共同制定设计限额，报主管副总经理、项目公司总经理审批后，报公司总经理审定。工程部依据限额编制《项目统一技术标准》，各专业从方案设计、扩初设计、施工图设计各阶段必须按已定限额进行设计，各阶段超出限额，必须进行设计调整，如设计确无法满足限额的，则应进行限额调整，报公司总经理审定后方可进行下一步的实施。《项目营销策划方案》、《项目可行性研究报告》
10 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
及《项目统一技术标准》的编写必须具有前瞻性，尽量减少调整。但如项目实际销售情况与项目策划阶段的确发生了较大变化，《项目营销策划方案》不得不根据实际进行调整时，《项目统一技术标准》及设计限额也将根据需要进行调整，但《项目统一技术标准》及设计限额的任何调整必须报公司总经理审定后生效。
二、严格控制设计变更，争取不变更，尽量少变更，严控大变更。各设计方案须经由审定权的领导审定后，方可进行下一步工作，设计方案一经审定，任何人不得擅自变更设计方案，任何方案的变更必须重新进行方案审定程序，任何个人擅自变更设计方案给公司带来损失的，一经发现将追究其经济责任，扣发年度奖金，并视情节轻重进行降级或开除处理。
三、加强施工图前技术交底和施工图纸会审，减少各专业矛盾，避免造成返工损失。在规划设计阶段，项目设计组各专业工程师必须提出书面专业设计方案要求，纳入由项目《项目统一技术标准》。各专业方案如存在两种以上方案可能性的，必须经过方案论证，方案论证结论必须经过工程部经理、主管副总经理审定方可采用。如专业工程师提出新技术方案经方案论证是可行的，并为公司提高效益、降低成本的，公司将根据实际情况给予奖励。
第七章
设计修改和变更
一、各项报建批复后，报建主管必须及时将批复意见和批复图纸抄送设计主管。如政府审批部门提出修改意见，必须由具体经办人填
11 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
写《设计修改联系单》经项目设计组讨论，报主管副总经理审定后，方可发送设计单位进行修改。修改后的方案需重新进行相关方案审定手续。
二、施工图纸的设计变更，由工程部负责管理。
设计修改和变更按如下程序处理：
1、因设计错误、遗漏或设计不合理等原因，设计单位或工程部认为施工图设计需要修改而要求变更的，由设计单位或设计主管填写《设计变更通知单》，经项目组专业工程师、设计主管、工程部经理批准后作为设计文件发送工程项目部安排实施，如果现场已按原设计进行施工，其设计变更损失按设计合同相关条款处理。
2、因公司内部相关部门或领导认为原设计需要进行调整的，由相关部门填写《工作联系单》，经相关部门主管副总经理、工程主管副总经理及项目总经理审核同意变更的，经过总工室研究，确认有必要变更的，由项目组专业工程师填写《设计变更通知单》，或通知设计单位进行设计变更，《设计变更通知单》经项目建筑师、总工室主任审核后，交审核部审核变更费用。
3、因施工单位认为原设计不合理（如施工难度大，成本高等），或因施工实际情况确不能按图施工的，施工单位提出《工程变更申请》，变更申请经由项目工程部经理、主管副总经理、项目总经理审核同意后，不影响使用功能、设计效果及结构安全的，由设计主管在工程变更申请表中直接签章；影响使用功能、设计效果及结构安全的，由设计主管通知设计单位进行修改。变更文件交成本工程师审核变更费用
12 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
后，单项变更费用超过3000元的，交主管副总经理审定签发，变更费用在3000元以下的直接交项目工程部安排实施。
4、设计主管负责所有设计修改和变更的资料管理，负责督促有关单位将影响使用功能、设计效果、结构安全及各项验收的设计修改和变更如实反映在竣工图纸内。
5、所有变更凡涉及方案调整的，需重新进行相关方案审定手续。
第八章
材料、设备选用
一、按合同规定由乙方自购且价格包含在总包价格以内的材料： 所有乙方自购的装饰性材料，由设计主管指定样板，乙方按指定样板送材料样板及产品资料交工程部，工程部审核同意后，将乙方选送样板及产品资料签字封样；
乙方自购的其他材料如钢筋、水泥、砖砌体、水电材料等等，由乙方按图纸要求自行采购，但材料生产厂家必须报经项目工程部认可，原则上材料供应厂家必须是同行业内的产品质量与信誉较好的厂家；
如乙方报送材料样板或资料两次经审批不能满足要求，甲方有权指定两家或两家以上厂家由乙方选择，乙方不得提出异议。
乙方自购的水电材料、门窗材料由工程部指定两家或两家以上的符合要求的厂家，由施工单位进行购买，施工单位亦可选择其他厂家购买相同档次的产品，但选定的厂家需报工程部，经专业负责人及工程部经理签字认可后方可购买。
二、甲供或甲定乙供材料：
13 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
所有装饰性材料、水电设施设备等均应以甲供或甲定乙供为主。甲供或甲定乙供材料设备，由工程部根据设计要求选择样板并拟定招标技术要求，并依据样板及招标要求，按公司的招标程序进行招标。
样板房用装修及装饰材料等，影响使用效果的，在设计限额范围内允许设计师指定，指定材料由项目设计主管与工程部经理签字后由材料采购公司购买，如材料采购公司能购买到品质相同、能达到同样效果而且价格便宜的材料，经项目设计主管同意后可以购买替代产品。
三、所有材料选定后，均需在工程部样板间及工地现场分别封存材料样板，封存的样板需经项目设计主管及工程部经理签字，项目工程部负责监督施工单位按确认的样板进行施工。
第七章
资料管理
一、工程部资料实行统一管理，项目设计主管负责设计资料分类归档管理、文件传递、晒图复印等日常工作，归档后的资料移交工程部资料员统一管理。
二、所有设计资料必须按照项目分类建档，按照专业设立子项，按照设计阶段设立明细目录。在项目建设中的各类设计资料工程部必须保留一份原件存档，原则上只准查阅、不予借出，确须借用的必须登记在案，限定还回时间。所有应存档文件的遗失、遗漏、损坏均由资料管理员和部门经理负责。项目结束后的资料归档按照《公司档案管理制度》执行。
三、本制度自公司颁布之日起开始执行，解释权归公司工程部。
14 上海明卫置业发展有限公司
设计管理制度
附：
1、《项目设计管理计划表》
2、《项目统一技术标准》
3、《项目工程做法实施细则》
4、《施工图纸审核意见表》
5、《工程变更申请》
6、《设计修改联系单》
第17篇：委托书
委 托 书
武鸣县住房和城乡规划建设局：
因我单位需办理建设项目手续，现授权委托我校干部同志（性别：
关事宜，请贵局给予接洽受理。
委托单位： 2014年 6月 5 日
第18篇：委托书
委托书
市土地局：
我单位现委托（身份证号：）前往贵局办理手续，并办理该套房屋腾空后的房改售房手续。
委托人：
年月日
情 况 说 明
襄阳市土地局：
1999年9月，襄樊市公用客车厂职工邹学荣退回了该厂原分配给她本人的住房（1号楼1单元2楼（右）），并且向该厂说明了退房的原因：按上级有关指示精神“夫妻双方”不能同时占有两套房改房，当时邹学荣已在其丈夫单位（韩忠银，襄樊市城建监察大队工作）分得一套住房，所以退回该厂原分配给她本人的住房（1号楼1单元2楼（右））。
襄樊市公用客车厂按照邹学荣本人的要求给她办理了退房手续，并出具了邹学荣在该厂无住房的证明材料交给了邹学荣本人。
以上情况说明属实。如此房引起的法律纠纷由我建委国企办承担。
襄樊市建委国企办
2011年11月22日
第19篇：委托书
委托书
委托人：×××，性别： × ， ×× 年× 月 × 日出生，身份证号码：××××××，住址：××××××。
委托人： ×××，性别： × ， ×× 年× 月 × 日出生，身份证号码：××××××，住址：××××××。
上述二委托人系××关系。 受托人：×××，性别： × ， ×× 年× 月 × 日出生，身份证号码：××××××，住址：××××××。
我们与受托人 ××× 系 ×× 关系。我们因购买位于×××××××××的房屋，特委托 ××× 作为我们的代理人，办理以下事项：
一、代为向银行申请个人贷款，与银行签订借款合同等法律性文件，办理借款合同、授权委托书等法律性文件的公证事宜（如果合同中附有强制执行条款，我们愿意办理赋予强制执行效力的公证），并向银行及公证处提供我们的相关资料。
二、代为与担保公司签订与个人贷款有关的合同等法律性文件，并办理费用缴纳等相关事宜。
三、代为在银行开立我们名下的储蓄卡，作为此笔贷款的委托扣款账户。
四、代为签署委托银行查询我们在中国人民银行个人信用信息基础数据库中征信记录的申请。
五、代为办理上述房屋的预购商品房预告登记手续、抵押预告登记手续、抵押登记手续，并领取相关的证明文件。
六、签署因为办理上述各项事项需要的全部文件。
受托人在办理上述委托事项范围内所签署的文件及发生的全部费用，委托人均予以承认并同意承担。
委托期限：至上述委托事项办结为止。
受托人有转委托权。
委托人：
年月日
模板2：第二页中必须注意的是：
1、公证事项：委托，
2、某某（申请人）的委托行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条（注6）的规定。
第20篇：委托书
委托书
委托人：XXX
身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 被委托人：
身份证号：
委托事项：代为办理报到证相关手续
委托权限：
（1）.带为交有关材料
（2）.代为签收报到证及送达给委托人
委托时限：自签字之日起至上述事项办完为止 委托人有转委托权
委托人签名：
委托人电话：
被委托人签名：
被委托人电话：
委托日期：2013年1月7日
附件：委托人身份证复印件
