推荐第1篇：欠款合同
欠款销售合同
买方：_____________________
卖方：_____________________
一、买方订购以下产品
型号配置：________
数量：______
货款金额：￥________
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后___日内交货,卖方按买方指定发货方式发货，运费由买方承担。
四、验收
货物到达后,买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格后，卖方将不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五、货款支付
___月___日订货当日，买方首交订货款￥_______, ，___月___日一次性支付全部余款￥_______。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，具体售后实施办法见产品保修卡；严格按厂商售后条款执行，卖方不承担相应责任。
七、违约责任
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额千分之五的滞纳金；卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收；
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签署地人民法院受理。
九、合同生效
本合同一式两份， 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效， 购买日期：__________。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：________________（签章）卖方：___________________（签章） 地址：_____________________地址：___________________
委托代理人：_______________委托代理人：_____________
电话：__________________电话：_______________
传真:___________________传真：__________________
推荐第2篇：欠款合同样板 2
欠款合同
甲方：
地址：
开户行：
开户名：
账号：
电话：
甲方法定代表人
甲方实际经营人
乙方：浩轩宏图（北京）图书有限公司
地址：北京市丰台区造甲南里11号楼11-3-104
开户行：中国建设银行东大街支行
开户名：浩轩宏图（北京）图书有限公司
账号：1100 1069 6000 5302 0519
电话:010-58574599
乙方法定负责人：
甲、乙双方依据中国法律及相关法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商签订本协议如下：
1、甲方资质
1.1.甲方保证其具有签订本合同的主体资格，并依法具有经营图书商品的权利。甲方承诺在签订本合同的同时提供当年合法有效的相应证明文件原件或副本原件的复印件，并加盖公章，供乙方核对及备案。如甲方提供虚假文件，乙方有权随时解除合同，甲方还应该承担由此产生的法律责任。甲方提供的证明文件包括但不限于：营业执照的正本或副本、税务登记证（国、地）正本或副本、出版物经营许可证、组织机构代码证、法定代表人身份证、实际经营人身份证。
1.2.如甲方提供本合同第1.1条规定的相应证明文件已经或在合同期限内失效，供货方应在每年4月到5月向乙方提供一套相应证明文件的复印件（加盖公章），供乙方进行年度核对及备案。
2、图书订货
2.1乙方的教材发书折扣为70折；乙方承诺开增值税发票。
2.2甲方可以通过传真或书面等形式向乙方订货，需甲方经办人签名，盖章。
2.3订货单需注明甲方订购图书的书名、作者、定价、所需数量、教材使用单位、订货人、联系电话、收货地址等信息。
2.4.乙方对于甲方的订货要求，如果不能满足或仅能部分满足，需在1个工作日内回告甲方，双方协商解决。
3、发货
3.1乙方收到甲方的订单后，按照甲方所需品种、数量打包发运，并随包附有清单，发货方式由乙方决定。
4、书款的确认和结算
4.1甲方与乙方的结算方式为 ：先发货后收款。
4.2.欠款结算时间：甲方应在2013年4月1日前一次性付清欠款，欠款以实际发书码洋为准结算。
4.3违约责任方因本身责任不按合同规定支付给乙方欠款，逾期还款的，甲方则按逾期金额和天数的千分之五利率来支付利息。
5、退货
5.1.乙方允许甲方退货率为5%以内（实际发书册数）。退书应在发书之日起3个月内退完，否则累加到下一季度。
5.2.甲方退货时需支付退货运输费用且发往乙方指定物流或地址，否则乙方可拒绝退书。
5.3.乙方接受甲方滞销图书退货，退货甲方保证图书整洁，无字迹，无撕损，不影响乙方二次销售，否则乙方可拒绝退书。包内必须放随包清单，否则按照甲方实际清点收书结算。
5.4双方因本合同的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，将争议提交乙方所在地的仲裁机构仲裁。本合同一式两份，双方各执一份为凭，双方签字盖章后生效。
甲方代表签字（盖章）乙方代表签字（盖章）
2012年 12月日2012年 12月日
推荐第3篇：欠款合同协议书范本参考
欠款合同又可以叫做欠款协议，通常是由出借方与借贷方就欠款的相关事宜进行约定的一种协议。其中，可以对彼此的权利义务进行说明，同时最好还要约定违约责任以及产生纠纷时的解决方式。下面为大家推荐一份欠款合同协议书范本，希望能对您有所帮助。
借款人： (下简称甲方)
贷款人： (下简称乙方)
鉴于：
1、甲方是一家注册资本一千万元的有限责任公司，因项目的实施需要资金;
2、乙方受委托进行个人贷款，有关权利义务均由承担，甲方可以代为行使;
3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料(见附件)，并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏，不存在任何欺诈，否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明，甲方也进行了初步的调查，以后根据需要还可以进行进一步的调查。
为此，甲、乙方在平等自愿的基础上，达成如下借款协议：
一、贷款金额：
一千万元人民币。
二、贷款期限：
至少一年，最长三年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限，每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为XX年月日。
三、贷款利率及计收方法：
1、贷款利息为每年20%.每年贷款发生之前七个工作日内支付。
2、本协议签定之日起三日内，甲方向乙方支付前期费用100万元，该费用在贷款到位后直接抵作利息。若没有到位，乙方应无条件立即返还，并按照月利2%承担违约金。
四、贷款用途：
本贷款本金部分限于支付费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。
五、贷款使用：
本合同签订之日起三个月内，甲方应将其签订的有关甲方买卖等重要合同
六、贷款偿还：
如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。
为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。
七、还款担保：
本合同项下的贷款本息由作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。
八、违约和违约处理：
(一)下列情况均属借款人违约：
借款人未能按合同计划用款和还本付息。
2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。
3.未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。
4.借款人违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：
1.注销借款人未使用的贷款。
2.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。
3.冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。
4.向贷款担保人追索贷款。
5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。
6.采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。
九、合同生效：
本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。
借款人：
贷款人：
银行负责人：
签约日期：
推荐第4篇：欠款清收委托代理合同
篇1：债务催收委托代理协议 债务催收委托代理协议
委托方（甲方）： 受托方（乙方）：
甲方因业务代偿资金较多，未及时回收，甲方聘请乙方作为甲方专项债务管理顾问，以合法方式提供相关服务。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，为明确双方权利义务，经双方协商，达成如下协议： 第一条 代理内容
1.催收范围：乙方按照甲方提供的名单，以合法方式向甲方已代偿的贷款人、反担保人进行欠款催收（具体名单附后）。
2.催收数额：乙方须按照甲方代偿数额（含债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他相关费用）进行催收，不得随意降低数额，亦不得超额催收（具体数额附后）。
3.催收方式：乙方必须采取合法方式在法律允许范围内进行催收，不得使用暴力、不得违反法律法规，不得造成他人死亡、伤害等严重后果。4.乙方收到欠款方支付欠款后，须在处。 第二条 代理费用及支付方式
1.代理费用按乙方收回的实际金额（含债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他相关费用），按一定的比例计算。每笔代理费用为该笔债务实际回收金额的 %，大写百分之结付乙方。甲方不支付前期基本费用。
2.甲方按照乙方上报清偿笔数、上交财务的数额，计算乙方本月代理费用，并于下月日将代理费用打入乙方指定银行账户。（开户行：开户名：账号： ） 第三条 协议有效期
1.乙方在签定本代理合同后即开始进行实际催收工作，代理期限为 个月，即 年月日至 年月日。
2.协议期满时，若双方继续合作，在协议到期前的委托协议。第四条 甲方权利与义务
1.甲方应确保催收对象、催收数额正确无误，确保催收依据合法。
2.甲方应客观、全面、详尽地向乙方陈述案件事实，如实提供与案件有关的所有材料。3.甲方应依约及时支付代理费用。
4.甲方有权随时检查、监督乙方代理业务的办理进度、办理质量。
5.甲方明确告知乙方在催收债务的过程中只得采用合法的方式，因乙方催收处理方式导致乙方与欠款人之间的法律纠纷及法律责任，与甲方无关，由乙方自行承担与解决。第五条 乙方权利与义务
1.乙方应依法履行代理职责，维护甲方合法权益，未经甲方的书面同意，乙方不得擅自减免欠款人的部分或全部欠款（债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等相关费用）。2.乙方应建立业务联系机制，定期以书面形式向甲方报告业务进展。具体为：每月5日前，以书面形式将本月拟催收对象、拟催收金额向甲方报告；每月月底将本月催收完成情况以书面形式向甲方报告，经甲方签字确认后，作为计算代理费依据。
3.乙方不得与欠款人串通（包括但不限于私自接受欠款人宴请送礼等），损害甲方利益。第六条 违约责任
1.若因甲方提供资料错误，导致乙方错误催收由此产生的损失，由甲方承担。
2.若乙方未在收到催收款项之日起务，乙方按照银行同期同类贷款 四 倍计算利息，作为违约金向甲方支付。 3.若乙方未经甲方书面同意，擅自减免欠款人欠款，乙方须补足差额。乙方损害甲方利益严重时，甲方可立即解除本协议。
4.若甲方逾期支付代理费用，向乙方支付逾期期间利息。若因乙方原因导致甲方逾期支付代理费，甲方不承担责任。 5.若因乙方违法催收，造成他人死亡、伤残等严重情形，甲方不承担责任，不支付任何费用，并有权决定解除本协议。 第七条 合同解除条件 1.甲方隐瞒重要事实、不提供或不如实提供有关材料的，乙方有权书面通知甲方解除本合同,但由于非甲方原因致使客户产生或将要产生实质性的严重后果如信息不完整、不真实、不准确的，甲方对此不承担有关责任。
2.乙方处理受托事务违法，并对甲方产生或将要产生实质性的严重不利影响的，甲方有权提出解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此产生的损失。
3.协议一方决定提前解除委托代理合同时，须提前一个月书面通知对方，通过书面协议解除本合同。第八条 保密条款
甲、乙双方在代理过程中知悉的对方的商业和客户资料，以及书面材料和其他任何事实，双方都负有保密义务，未经对方事先书面同意，不得向第三方泄露，如有违反，应赔偿给对方造成的实际损失。但法律、法规另有规定或上述应保密的材料或信息非因对方的原因被公开的情形除外。 第九条 争议解决 如本协议发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，通过甲方所在地人民法院诉讼解决。 第十条 本协议一式二份，甲乙双方各一份，具有同等的法律效力，本协议自甲乙双方签名及盖章后生效，代理期限届满时自动失效。 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 地址： 地址：
电话： 电话：
年月日 年月日附件一：催收名单及数额
一、汽车消费贷款：
1、张卫东 代偿金额258058元
2、李伟 代偿金额23240元
3、王成宝 代偿金额18381元
4、舒文文
5、张福军
6、傅涛
7、封占辉
8、吕换妗
9、赵锦辉
10、张忠志
11、郭江涛
12、肖因伦
13、曹胜华
14、杨晓健
15、何明
16、夏永安
17、路遥
18、高强
二、房屋按揭贷款：
代偿金额24195元代偿金额70325元代偿金额14020元代偿金额12420元代偿金额5000元代偿金额60115元代偿金额32600元代偿金额17910元代偿金额15410元代偿金额2100元代偿金额6000元代偿金额37150元代偿金额6150元代偿金额7400元代偿金额4500元 共计：614974元篇2：债务催收委托代理合同1 债务催收委托代理合同
委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 地址： 地址： 电话： 电话： 甲方聘请乙方作为甲方的专项债权管理顾问，以合法的方式提供相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商，特订立本合同，以资共同遵守执行。 第一条、代理内容
1、乙方接受甲方的委托向欠款人进行欠款催收，并可根据案情需要，在经甲方书面同意的前提下转委托第三方催收。
2、乙方对该债务在主张欠款依据人民币（大写） 元整债权的基础上，允许乙方再让步人民币（大写） 元整（小写元整）范围内与债务人协商处理。 第二条、催收范围
具体欠款人及欠款金额以甲方提供的书面资料为准。 第三条、代理费用
1、代理佣金费用按乙方收回的实际金额，并根据债务逾期时间按一定的比例计算支付乙方（含债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等相关费用）。根据本案的实际情况，本次代理佣金费用为实际回收欠款金额的 %，大写百分之结付乙方。
2、乙方要求欠款人、担保人将全部债务款项直接汇入甲乙双方所书面指定的银行账户。汇兑费用由欠款人或甲方承担，转委托产生的费用由乙方承担，但如该种转委托为依照甲方指示所进行时，相关费用由甲方承担。
3、在每个案件结案后甲方应根据乙方实际催缴的欠款金额结算代理费用，在回款进入甲方帐户后10个工作日内，向乙方支付全部代理费用。若催收欠款是在乙方账户内则乙方应在扣除代理佣金后的五个工作日内将余款存入甲方账户。（节假日延顺）。
4、甲方支付人民币￥ （大写元整），作为本案前期费用。用于本案的调查取证及差旅等相关费用。该笔费用在成功回款后可在结算时在代理费用中抵扣，该笔费用追款失利也不退还甲方。
5、本案如需通过诉讼解决，诉讼费、律师费由甲方承担。第四条、代理期间
乙方在签定本代理合同后即开始进行实际催收工作，代理期限为 个月，即年月日至年月日。 第五条、甲方的权利与义务
1、甲方应客观、全面、详尽地向乙方陈述案件事实，如实提供与案件有关的所有材料。
2、甲方应依合法约定时间支付代理费用及前期费用。
3、甲方应对乙方催收事务给予必要协助。
4、甲方有权随时检查、监督乙方代理业务的办理进度、办理质量。
5、甲方有权向乙方了解有关本案的调查材料代理意见，有权要求乙方提供与案件有关的材料。第六条、乙方的权利与义务
1、乙方应依法履行代理职责，维护甲方的合法权益，未经过甲方的书面同意，乙方不得擅自减免欠款人部分或全部欠款（债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等相关费用）。
2、除甲方有一定明确方向的建议需求外，乙方还应就受委托事务执行相关的业务问题向甲方进行尽可能全面与详尽的告知。乙方应就提醒通知的各个适当步骤予以建议，就可预见及可避免的不利情况予以防止。
3、乙方不得与欠款人串通（包括但不限于私自接受欠款人宴请送礼），损害甲方的利益。
4、乙方应建立业务联系制度，定期向甲方报告催收情况。第七条、合同的解除
1、甲方隐瞒重要事实不提供或不如实提供有关材料的，乙方有权书面通知甲方解除本合同,但由于非甲方原因致使客户产生或将要产生实质性的严重后果如信息不完整、不真实、不准确的，甲方对此不承担有关责任。
2、协议一方决定提前解除委托代理合同时，均提前一个月书面通知对方，通过书面协议解除本合同。
第八条、保密责任
甲、乙双方在代理过程中知悉的对方的信息、资料，以及协议一方要求保密的其他任何事实和材料，乙方向甲方提供的提醒的通知的报告、记录及意见等材料，双方都负有保密义务，未经对方事先书面同意，不得向第三方泄露，如有违反应赔偿给对方造成的实际损失，法律、法规另有规定或上述应保密的材料或信息非因对方的原因被公开的情形除外。 第九条、争议解决方式
如本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，通过诉讼解决。 第十条、免责条件
乙方在催收过程中因人力不可抗拒因素如（战争、自然灾害、车祸等）导致欠款无法追回的，乙方不承担责任。 第十一条、合同期限
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，本合同自甲乙双方签字及盖章后生效，代理期限届满时自动失效，若代理期限届满，代理事项尚未处理完毕，如甲乙双方认为必要，甲乙双方可另行签订合同。
委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 身份证号： 身份证号： 年月日篇3：欠款清收委托代理合同
欠款清收委托代理合同 委托人（下称甲方）： 受托人（下称乙方）：
甲方因与公司货款纠纷，委托乙方律师代理清收工作，经双方协商，订立以下条款，共同遵守：
第一条 乙方接受甲方的委托，指派***、***律师为作为甲方委托事项的代理人。 第二条 甲方授权委托乙方的代理权限为：（本合同后附授权委托书） 1）通过律师函件、电话协商催收、上门清收等方式催收货款；
2）在上述第1）种方式催收无效的情况下，通过调查、取证、起诉、出庭应诉、调解、提出上诉、申请执行，委托拍卖、接受执行财产等方式开展委托项目；
3）涉及到减免欠款单位债务的事项，乙方征得甲方同意后，由甲方另行书面授权。 第三条 双方协商同意本委托采用风险代理方式，律师代理费及支付办法如下：
1、甲方不预先支付乙方的律师代理费；
2、本项工作律师代理费按甲方实际收回款项的**%计算，在回款款项到位后三日内由甲方支付给乙方，分批收回则分批支付；
3、本案的诉讼费、财产保全费、查询调查费、拍卖费用等由相关国家部门收取的费用由甲方支付。
4、如清收过程中，需要律师出差的，按甲方部门主管级别工作人员的出差制度核报律师出差费用。
第四条 如乙方承办律师不按法律规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理合同。
第五条 甲方须真实地向乙方律师叙述和代理事项相关的情况，提供有关案件的证据及乙方要求的其他和代理事项有关的材料。 第六条 其它约定。
1、经双方协商，本协议可以解除。
2、如乙方无故终止履行合同，甲方无须支付本案代理费；
3、如甲方无故终止的，应按本合同约定的代理事项的标的，按本合同约定的标准支付律师代理费。甲方未经乙方同意放弃或部分放弃对本次清收的债权视为终止或部分终止本委托代理合同。
第七条 本合同有效期，自签订之日起至本委托事项办理终结止（包括清收完毕、执行完毕）。甲 方： 乙 方：
代表人： 受托律师： 联系电话： 联系电话： 传 真： 传 真： 签订时间：年 月 日
推荐第5篇：欠款证明
欠款单
兹有XXX于至期间在我处借款款00，现立此为据，欠款原因为XXX。
特此说明。
签字或盖章担保人年月日
推荐第6篇：欠款纠纷
企業在經濟交往中會產生很多欠款糾紛，日積月累便形成了\"三角債\"或債務鏈，有相當一部份不能如期收回，成為企業的一個沉重負擔。
從實際情況看，由於一些企業根據有關規定按應收帳款的數額計提了壞帳準備金，若距發生應收帳款三年時間該款還未能收回，或因債務人破產、死亡，發生確實無法清償的事由，符合有關規定，企業在財務處理上就作為壞帳處理，予以沖銷，雖然作此帳務處理並不等於債權的消滅，但這往往淡化了企業的催債意識。
一些企業由於對應收欠款管理不力，導致本可收回的欠款不能收回，該全部收回的只收回了一部份，其結果不是很理想。究期原因，企業在應收款管理中存在著\"七多\"、\"七少\"：
一是欠款數額較大的關注得多，而數額較小的關注得少；
二是重表面催債的多，而對債務方深層的經營狀況關注的少；
三是催債時要求債務方作出口頭還款承諾的多，而要求對方作出書面還款承諾的少；
四是在催債中稍遇困難便退卻的多，而一追到底的少；
五是催債次數多，而有效催債的次數較少；
六是私下協商解決的多，而採取法律手段的少；
七是對相關法律不是很瞭解的多，而對相關法律瞭解的少。
每個企業儘管在應收欠款管理方面的方法各不一樣，但對相關法律缺乏瞭解這一點卻帶有很大的普遍性，企業如果能有效地從法律角度加強對應收欠款的管理，則可防患於未然，即使產生欠款糾紛不可避免，也可將企業應收欠款的風險降到最小.一、欠款產生前的預防 作為債權方應注意以下幾個方面：一是重視審查債務方的主體資格；
二是審查債務方的經營範圍；
三是審查雙方所經營內容是否合法；
四是審查債務方的償債能力；
五是審查債務方是否有良好的商業信譽；
六是審查有無必要簽訂合同或協定，準備簽訂的合同或協定條款是否齊備，雙方權利義務關係是否明確；
七是審查有關條據是否規範，比如若債務方出具的是應收票據（債務方能出具應收票據的，則要儘量採用該方式，因為應收票據的風險遠遠小於欠條之類的條據），則要嚴格審查所開票據是否規範；
八是能採取擔保措施的，要盡可能要求債務方提供擔保，因為經擔保後的債權優於其他債權優先受償，這是降低風險的有效方法，當然在設立擔保時要注意擔保
在法律上的有效性。
二、要注意欠款產生後對債務方經營狀況的監測
債權方往往在欠款產生後忽視對債務方的經營狀況進行必要的瞭解和監測，以為欠款還錢是天經地義的事，只要欠款到期收錢就行了，導致很多欠款到期後不是債務方生產經營狀況發生嚴重惡化、面臨倒閉，就是債務方早已人去樓空，在這種情況下要將全部欠款順利收回，其難度可想而知。債權方如果在欠款產生後對債務方的經營狀況進行必要的瞭解和監測，一旦發現債務方的經營狀況嚴重惡化，或出現轉移財產、抽逃資金，或有喪失、可能喪失履行債務的能力等情況，則應當採取必要的因應措施。
三、欠款糾紛產生後對債權的保護欠款糾紛產生後的解決方式很多，如協商、調解、仲裁和訴訟等，只要運用及時和恰當，就會收互事半功倍的效果。但由於一些債權人常常為了不傷和氣，協商階段的時間拖得太長，從而坐失了很多收回欠款的良機。
申請支付令是收回欠款的有效途徑之一。根據我國民事訴訟法規定，債權人請求債務方給付金錢、有價證券，符合下列條件的，可以向有管轄權的基層人民法院申請支付令：債權人與債務人沒有其他債務糾紛；支付令能夠送達債務人。債務人在收到人民法院發出的支付令後十五日內沒有清償債務，或沒有向人民法院提出書面異議，債權人可以向人民法院申請強制執行。可見向人民法院申請支付令以收回欠款的最大好處就是時間短、見效快。當然若債務方在法定時間內向人民法院提出了書面異議，則必須通過訴訟程式處理。
訴訟手段是最有效的也是最終的保護債權的手段。訴訟手段之所以是最有效的手段，其根本原因就是它依靠的是國家強制力，只要債務方不履行人民法院已生效的法律文書，債權方則可向人民法院申請強制執行，而不以債務方的意志為轉移。有的債權人對通過訴訟手段催收欠款缺乏信心，比如擔心分期還款的最後期限沒有到期就起訴，可能對已不利，這實質上是因對法律的不瞭解而產生的莫須有的恐慌，其實新頒佈的《中華人民共和國合同法》第六十七條明確規定：\"分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。\"所以，債權人在訴訟之前進行一些法律諮詢是必要的。
債權方還可在起訴之前或起訴之後，向人民法院申請財產保全，以確保在判決之後能順利收回應收欠款。
四、證據的收集、保護和舉證
根據我國民事訴訟法規定，民事訴訟實行誰主張誰舉證的原則，如果當事人對自己提出的主張舉證不能，則要承擔不利的法律後果。2002年開始施行的《民事訴訟證據規則》使得證據的收集、保護和及時舉證顯得尤為重要，不然就會面臨不利的後果。在欠款糾紛中，債權方大概有以下一些證據要注意收集：有關債務方主體資格的證據、合同或協定、送貨單（一定要債務方簽收，是單位的要加蓋公章）、托運單、欠條及各種結算票據等，其他與該欠款有關的電報、傳真、函件等都應妥善保存。
對於那些因特殊情況可能滅火或今後難以取得的證據，可以及時向人民法院申請證據保全；對於那些因客觀原因不能自行收集的證據，可及時申請人民法院調查收集。
對於已收集到的證據要及時向人民法院提供。
五、訴訟時效--一個不應小視的法律問題
訴訟時效就是指權利人在一定期間不行使權利，即喪失依訴訟程式保護其權利的可能性的民事訴訟法律制度。當事人在法律規定的期限內若不主張自己的權利，則將喪失勝訴權。對於已經超過訴訟時效而未主張權利的，其補救措施是要設法與債務方重新達成還債協定，以擺脫不利。
欠款糾紛看似簡單，但實際上其中涉及的法律問題很多，如何才能迅速收回欠款更是一門藝術，雖然作為當事人不可能象專業人士那樣瞭解得那麼多，但具備一點法律意識是不可少的。
推荐第7篇：欠款担保书
欠款担保书
担保人：被担保人： 担保人工资：被担保金额：
一、担保人愿意为作欠款担保。
二、被担保人在宁夏林森汽车销售服务有限公司维修车辆未结款 .签订欠款协议.欠款违约协议.在此期间如果被担保人无力偿还其欠款.我自愿偿还被担保人的欠款.并付违约金.
三、担保人概况
姓名：
身份证号码：
家庭地址：
邮编：
联系电话：
四、担保人与被担保人关系：
五、担保人签字盖章：
年月日
推荐第8篇：【欠款担保书】 欠款担保书
如果大家现在需要找一份关于担保书相关范文，那么可以看看下面内容作为参考哦!首先请大家阅读以下欠款担保书范文这篇文章吧!
最新个人欠款担保书大全
致出借人：
担保人：姓名 ， 年 月 日 生， 族，住址： 身份证号码：
因借款人_________向出借人_________ 借款人民币 元，担保人 特此自愿为借款人提供担保。
一、担保事项：借款人________向出借人_________借款人民币________元。借期为________年;利息计算按照还款时银行同期贷款利率计算。
二、担保期限：借款到期后二年。即自____年____月____日至____年____月____日。
三、担保方式：担保人于借款发生之日起，将自己拥有产权的位于____市____路 ____号别墅一幢，交给出借人_________质押，并将该房产的有关能全力证书及文件提交给出借人_________ 。
四、担保人承诺：
1、担保人将督促借款人按约定的期限归还借款本息;到期借款人没有归还借款，或没有完全归还借款，担保人即对借款人的还款义务承担连带责任。
2、在借款本息没有完全偿还情况下，出借人有权处置质押物以实现自己的债权。
五、本担保自担保书签署之日起生效。
六、本担保已经得到出借人的认可。本担保书一式二份，担保人持一份，出借人持一份。
特此担保
担保人：
二0XX年 月 日
欠款担保书范文
精选欠款担保书
_________分行：
根据 (借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_________美元(或其他外币)，配套人民币贷款(大写_________)元。本保证人同意 为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元_________整(大写)__________________，和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在______字第______号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：(公章) 法定代表：(盖章)
保证人地址：
保证人开户银行及账号：
关于借款担保书范文
_____有限公司：
根据 (借款人)的申请，贵公司同意向其提供贷款(大写)_____人民币。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵公司担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元_____ 整(大写)_____ 和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在_____ 字第_____号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵公司书面通知后十天内代为偿还借款人所欠借款本息。如本人不能履行上述担保责任时，接受你公司委托我单位从本人工资账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，本人将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵公司同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是_______________，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人(签字按指印)：
保证人身份证号：
保证人住址：
年 月 日
推荐第9篇：欠款保证书
欠款保证书
4.欠款保证书
1、个人欠款保证书 ________分行：
根据(借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_________美元(或其他外币)，配套人民币贷款(大写_________)元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元_________整(大写)__________________，和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在______字第______号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：(公章)法定代表：(盖章) 保证人地址：
保证人开户银行及账号：
2、欠款保证书 (银行)：
根据《中华人民共和国担保法》以及财政部《外国政府贷款转贷管理办法》，我厅(局)愿为下述利用外国政府贷款项目债务的偿还提供连带责任保证：
贷款国别：
项目名称：
贷款人：
借款人：
贷款金额：(币种)(数额大写) 我厅(局)愿为借款人因与贷款人签署的关于上述项目的转贷协议而产生的全部债务(包括本金、利息、国外银行费用、转贷手续费、罚息、违约金和其他应付费用)的偿还提
供不可撤销的连带责任保证。如借款人未能根据转贷协议按期如数偿付转贷协议项下的到期债务，我厅(局)保证在收到你行通知后30个工作日内履行连带保证责任。我厅(局)将以足额的贷款币种或与之等额的人民币归还拖欠的贷款本息及国外银行费用。在全部债务未清偿之前，本保证不因贷款人、借款人和保证人的法人代表变更，法人组织机构变动及隶属关系变化而失效。
如我厅(局)不能有效履行上述保证责任而导致不能按期对外还款时，贷款人应当先行予以对外垫付。贷款人应当将对外垫付的本息及国外银行费用的明细清单在对外垫款后及时报我厅(局)。我厅(局)审核无误后，将向贷款人出具书面确认,贷款人据此向中央财政申请对我厅(局)采取扣款等措施，并按双方确认的金额以人民币拨付贷款人。 保证人：(盖章) 年月日
抄：财政部
3、欠款保证书
借款人姓名_________，借款单位___________________。
本人在宝清县利民小区购买住房，因受经济条件制约于______年______月_______日向___________________借款_______元整(大写:_____________整)。
为及时还清所欠借款，保持个人的良好信誉，我承诺以下几点：
1、本人保证今后的工作收入(或筹集到的款项)先用于缴交拖欠，每月还款_______(多还不限)，扣款方式为每月从本人工资中扣除。还款方式以现金方式。
2、遵守国家法律、法规。
3、在欠款期间，若本人因意外事故发生不能在公司工作而辞职或因故转工作单位，保 证将还清所有以上借款后办理其他手续。如有失信，我承诺同意将本人用此款购买的宝清县利民小区住房提供抵押，用于扣除所欠公司借款。若因不及时还款造成不良后果法律责任由本人承担。
4、本人保证一定在20__年___月___日前还清所欠的钱款，做诚信人，恪守信用。
5、本保证书一式二份，一份存由公司保管，一份本人保存。
家庭地址：_____________________________________ 邮政编码：________ 家庭联系电话：___________________ 工作单位：__________________________ 本人联系电话：________________ 身份证号码：__________________________
4、欠款保证书
编号：
受益人：
根据＿＿＿＿＿（以下简称被担保人）的申请，我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的＿＿＿＿号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有
关义务的保证责任，特此开立本保证书，向你公司担保下列事项：
一、本保证人是经上级主管部门批准成立／在国家工商行政管理部门注册登记的合法法人。本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。
二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。本保证书的担保金额为＿＿＿＿号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。
三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。如被担保人不能按期偿付，本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务，并同意在接到你公司书面通知七日内代被担保人开始履行。
四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。
五、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受被担保人接受上级任何指令和被担保人与任何单位签订的任何协议、文件的影响；也不因被担保人是否破产、无力清偿对外借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何变化；也不受本保证人单位主要领导人变更和机构变更的影响。
六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。
七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的＿＿＿号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。
保证人（公章）法定代表（签章）
保证人联系地址：电话：
保证人开户银行：银行帐号：
年月日篇2：个人连带责任保证书范本
编号: 个人连带责任保证书
保证人：
身份证号：
住址：
联系电话：
电子邮箱：
财产共有人：
身份证号：
住址：
联系电话：
电子邮箱：
【沈阳大通典当有限公司】： 鉴于： 有限公司（以下称债务人）于 年 月 日与贵公司签订了当票（编号： ）、《 借款合同》（编号： ），保证人【甲君】（系 ）与财产共有人【乙君】愿意为债务人全面履行上述合同项下义务向贵公司提供连带责任保证。
承诺如下：
一、我二人完全知晓和同意上述借款。同意为上述当票、借款合同（包括展期协议）和今后借款合同可能发生的修改、补充条款中债务人所承担的债务承担连带保证责任。
二、保证范围：债务人全部债务。包括但不限于：前述当票及借款合同（包括展期协议）约定的借款本金（当金）、利息、综合费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
三、本保证书是不可撤销的。出现下列情况，无论是否征得我二人同意或是否事先通知我二人，皆不影响本保证书的法律效力及继续履行：
1、本保证书所涉及的任何一方当事人的身份、地位发生任何变化；
2、本保证书所涉及的任何一方当事人发生合并、分立、停业、撤销、破产或变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质或其上级单位的任何指令或与任何单位签订任何法律文件等事项企业性质或其上级单位的任何指令或与任何单位签订任何法律文件等导致的变化；
3、保证人婚姻关系的任何变化。
四、贵公司给予债务人和保证人的任何宽容、宽限或延缓行使本保证书项下的权利，不视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃，也不影响本人履行本保证书的各项义务。
五、本保证书自本人签字之日起生效，担保期限至前述当票及借款合同约定的全部债务清偿之日止。
附：保证人、财产共有人身份证复印件
（以下无正文）
保证人：（签字）
财产共有人：（签字） 年 月 日篇3：还款承诺书(范本) 还 款 承 诺 书
本人于 年 月 日向出借人xxx借款人民币 万元（大写 ），约定归还日期为 年 月 日。本人郑重承诺如下：于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。
1、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
2、），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
3、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。
特此承诺！
承诺人： 身份证：
联系电话：
家庭住址： 工作单位： 日期：篇4：还款计划保证书
还款计划保证书（无条件、不可撤销）
一：本人（借款人） 确认尚欠 现金(人民币) 现我 保证按如下计划还清欠款：
①:2013年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
②:2014年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
③:2015年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
④:2016年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑤:2017年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑥:2018年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑦:2019年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑧:2020年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑨:2021年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑩:2022年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
直至还清全部欠款
二：如果不能按上述计划还清欠款，担保人将承担借款人的全部偿还义务，并借
款人和担保人愿意承担相应的法律责任。
三：本保证书自借款人及担保人签字后生效。
四：本保证书的有效期限为：还清全部欠款为止。
借款人： 担保人： 2013年3月17日篇5：欠条、欠款协议、承诺书(样本)[1] 欠 条
今欠安徽南翔光彩投资有限公司人民币（大写） 元，本 人保证于 年 月 日之前还清全部欠款。如逾期未还，本人按双方于
年 月 日签订的《偿还协议书》的约定承担法律责任。
欠款人：
欠款人身份证号：
年 月 日
偿还欠款协议书 甲方：安徽南翔光彩投资有限公司
乙方：
鉴于甲乙双方于 年 月 日签订《商品房买卖合同》及补充合同（以下称“商品房买卖合同”），乙方购买甲方开发建设安庆光彩大市场四期 区 栋 号商品房（以下简称“商铺房”）。考虑乙方实际经营资金需要，甲方同意乙方下欠部分购房款，暂缓支付。现甲乙双方就乙方偿还下欠甲方欠款相关事宜进行协商，达成协议如下：
一、甲方同意乙方欠购房款计人民币元 元整，在签订本协议时，乙方应出具欠条给甲方。
二、乙方保证在《商品房买卖合同》约定的商铺房交付日（即 年 月 日）之前，向甲方付清本协议第一条约定全部欠款。在乙方按约定付清欠款时，甲方同意不收取利息。
三、为保证偿还上述欠款，乙方同意以购买商铺房所享有的全部权利作为担保物，为甲方提供的借款进行担保，如乙方未按本协议约定付清全部欠款，甲方有权不按《商品房买卖合同》的约定，交付商铺房给乙方，并有权中止履行《商品房买卖合同》中约定由甲方履行的合同义务；乙方放弃追究因甲方中止履行《商品房买卖合同》产生一切责任的权利，由此造成是的一切责任和损失均由乙方承担。
四、如乙方未按本协议约定付款，乙方同意按下列约定向甲方支付违约金：即自乙方出具欠条之日始至还清全部欠款之日止，按乙方应还欠款总额的日万分之十标准计算。如乙方逾期偿还欠款超过60日，甲方有权要求处理乙方所购商品房，以偿还所欠甲方债务，由此导致的一切后果均由乙方承担。
五、如乙方未付清上述欠款，导致甲方中止履行《商品房买卖合同》的，待乙方付清上述欠款后，甲乙双方同意向后顺延履行《商品房买卖合同》。
六、本协议自双方签字之日始生效，于乙方还清全部欠款之日止失效。
七、本协议仅签一份，由甲方保管，对乙方产生法律效力。 甲方： 乙方：
日期： 日期：
承 诺 书
安徽南翔光彩投资有限公司：
本人自愿购买光彩四期 区商务花园 栋 座 号，现 于 年 月 日付订金 万元整，本人承诺自缴纳订金之日起 天内缴纳首付款，逾期，本人同意将所缴纳的 万元订金作为违约金处理。同时，贵公司有权将本人所订购的商品房对外销售。
推荐第10篇：欠款保证书
欠 条
今欠安徽南翔光彩投资有限公司人民币（大写） 元，本 人保证于 年 月 日之前还清全部欠款。如逾期未还，本人按双方于
年 月 日签订的《偿还协议书》的约定承担法律责任。
欠款人：
欠款人身份证号：
年 月 日
偿还欠款协议书
甲方：安徽南翔光彩投资有限公司
乙方：
鉴于甲乙双方于 年 月 日签订《商品房买卖合同》及补充合同（以下称“商品房买卖合同”），乙方购买甲方开发建设安庆光彩大市场四期 区 栋 号商品房（以下简称“商铺房”）。考虑乙方实际经营资金需要，甲方同意乙方下欠部分购房款，暂缓支付。现甲乙双方就乙方偿还下欠甲方欠款相关事宜进行协商，达成协议如下：
一、甲方同意乙方欠购房款计人民币元 元整，在签订本协议时，乙方应出具欠条给甲方。
二、乙方保证在《商品房买卖合同》约定的商铺房交付日（即 年 月 日）之前，向甲方付清本协议第一条约定全部欠款。在乙方按约定付清欠款时，甲方同意不收取利息。
三、为保证偿还上述欠款，乙方同意以购买商铺房所享有的全部权利作为担保物，为甲方提供的借款进行担保，如乙方未按本协议约定付清全部欠款，甲方有权不按《商品房买卖合同》的约定，交付商铺房给乙方，并有权中止履行《商品房买卖合同》中约定由甲方履行的合同义务；乙方放弃追究因甲方中止履行《商品房买卖合同》产生一切责任的权利，由此造成是的一切责任和损失均由乙方承担。
四、如乙方未按本协议约定付款，乙方同意按下列约定向甲方支付违约金：即自乙方出具欠条之日始至还清全部欠款之日止，按乙方应还欠款总额的日万分之十标准计算。如乙方逾期偿还欠款超过60日，甲方有权要求处理乙方所购商品房，以偿还所欠甲方债务，由此导致的一切后果均由乙方承担。
五、如乙方未付清上述欠款，导致甲方中止履行《商品房买卖合同》的，待乙方付清上述欠款后，甲乙双方同意向后顺延履行《商品房买卖合同》。
六、本协议自双方签字之日始生效，于乙方还清全部欠款之日止失效。
七、本协议仅签一份，由甲方保管，对乙方产生法律效力。 甲方： 乙方：
日期： 日期：
承 诺 书
安徽南翔光彩投资有限公司：
本人自愿购买光彩四期 区商务花园 栋 座 号，现 于 年 月 日付订金 万元整，本人承诺自缴纳订金之日起 天内缴纳首付款，逾期，本人同意将所缴纳的 万元订金作为违约金处理。同时，贵公司有权将本人所订购的商品房对外销售。
承诺人：
年 月 日篇2：欠款保证书
欠款保证书
4.欠款保证书
1、个人欠款保证书 ________分行：
根据(借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_________美元(或其他外币)，配套人民币贷款(大写_________)元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元_________整(大写)__________________，和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在______字第______号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。 保证人：(公章)法定代表：(盖章) 保证人地址：
保证人开户银行及账号：
2、欠款保证书 (银行)：
根据《中华人民共和国担保法》以及财政部《外国政府贷款转贷管理办法》，我厅(局)愿为下述利用外国政府贷款项目债务的偿还提供连带责任保证：
贷款国别：
项目名称：
贷款人：
借款人：
贷款金额：(币种)(数额大写) 我厅(局)愿为借款人因与贷款人签署的关于上述项目的转贷协议而产生的全部债务(包括本金、利息、国外银行费用、转贷手续费、罚息、违约金和其他应付费用)的偿还提
供不可撤销的连带责任保证。如借款人未能根据转贷协议按期如数偿付转贷协议项下的到期债务，我厅(局)保证在收到你行通知后30个工作日内履行连带保证责任。我厅(局)将以足额的贷款币种或与之等额的人民币归还拖欠的贷款本息及国外银行费用。在全部债务未清偿之前，本保证不因贷款人、借款人和保证人的法人代表变更，法人组织机构变动及隶属关系变化而失效。
保证期间自本证书生效之日起至全部债务清偿之日止。
如我厅(局)不能有效履行上述保证责任而导致不能按期对外还款时，贷款人应当先行予以对外垫付。贷款人应当将对外垫付的本息及国外银行费用的明细清单在对外垫款后及时报我厅(局)。我厅(局)审核无误后，将向贷款人出具书面确认,贷款人据此向中央财政申请对我厅(局)采取扣款等措施，并按双方确认的金额以人民币拨付贷款人。
保证人：(盖章) 年月日
抄：财政部
3、欠款保证书
借款人姓名_________，借款单位___________________。
本人在宝清县利民小区购买住房，因受经济条件制约于______年______月_______日向___________________借款_______元整(大写:_____________整)。
为及时还清所欠借款，保持个人的良好信誉，我承诺以下几点：
1、本人保证今后的工作收入(或筹集到的款项)先用于缴交拖欠，每月还款_______(多还不限)，扣款方式为每月从本人工资中扣除。还款方式以现金方式。
2、遵守国家法律、法规。
3、在欠款期间，若本人因意外事故发生不能在公司工作而辞职或因故转工作单位，保 证将还清所有以上借款后办理其他手续。如有失信，我承诺同意将本人用此款购买的宝清县利民小区住房提供抵押，用于扣除所欠公司借款。若因不及时还款造成不良后果法律责任由本人承担。
4、本人保证一定在20__年___月___日前还清所欠的钱款，做诚信人，恪守信用。
5、本保证书一式二份，一份存由公司保管，一份本人保存。
家庭地址：_____________________________________ 邮政编码：________ 家庭联系电话：___________________ 工作单位：__________________________ 本人联系电话：________________ 身份证号码：__________________________
4、欠款保证书
编号：
受益人：
根据＿＿＿＿＿（以下简称被担保人）的申请，我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的＿＿＿＿号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有
关义务的保证责任，特此开立本保证书，向你公司担保下列事项：
一、本保证人是经上级主管部门批准成立／在国家工商行政管理部门注册登记的合法法人。本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。
二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。本保证书的担保金额为＿＿＿＿号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。
三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。如被担保人不能按期偿付，本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务，并同意在接到你公司书面通知七日内代被担保人开始履行。
四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。
五、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受被担保人接受上级任何指令和被担保人与任何单位签订的任何协议、文件的影响；也不因被担保人是否破产、无力清偿对外借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何变化；也不受本保证人单位主要领导人变更和机构变更的影响。
六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。
七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的＿＿＿号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。
保证人（公章）法定代表（签章）
保证人联系地址：电话：
保证人开户银行：银行帐号：
年月日篇3：欠条、欠款协议、承诺书(样本)[1] 欠 条
今欠梁磊人民币：__________，（大写） 元，本人保证 于 年 月 日之前还清全部欠款。如逾期未还，本人按双方于 年
月 日签订的《偿还协议书》的约定承担法律责任。
欠款人：
欠款人身份证号：
年
日 月
偿还欠款协议书
甲方：梁磊
乙方：
鉴于甲乙双方于 年 月 日签订《钢材买卖合同》及补充合同（以下称“钢材买卖合同”）。考虑乙方实际经营资金需要，甲方同意乙方钢材款，暂缓支付。现甲乙双方就乙方偿还下欠甲方欠款相关事宜进行协商，达成协议如下：
一、甲方同意乙方欠钢材款计人民币元 元整，在签订本协议时，乙方应出具欠条给甲方。
二、乙方保证在《欠条》约定的交付日（即 年 月 日）之前，向甲方付清本协议第一条约定全部欠款。在乙方按约定付清欠款时，甲方同意不收取利息。
三、为保证偿还上述欠款，乙方同意以自己和夫妻名下的所享有的全部财产作为担保物，为甲方提供的欠款进行担保，如乙方未按本协议约定付清全部欠款，甲方有权不按《钢材买卖合同》的约定，并有权中止履行《钢材买卖合同》中约定由甲方履行的合同义务；乙方放弃追究因甲方中止履行《钢材买卖合同》产生一切责任的权利，由此造成是的一切责任和损失均由乙方承担。
四、如乙方未按本协议约定付款，乙方同意按下列约定向甲方支付违约金：即自乙方出具欠条之日始至还清全部欠款之日止，按乙方应还欠款总额的日百分之一标准计算。如乙方逾期偿还欠款超过10日，甲方有权要求处理乙方所购商品房或住房，以偿还所欠甲方债务，由此导致的一切后果均由乙方承担。
五、如乙方未付清上述欠款，导致甲方中止履行《钢材买卖合同》的，待乙方付清上述欠款后，甲乙双方同意向后顺延履行《钢材买卖合同》。
六、本协议自双方签字之日始生效，于乙方还清全部欠款之日止失效。
七、本协议仅签一份，由甲方保管，对乙方产生法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
承 诺 书
梁磊：
本人自愿购买钢材，本人承诺自出具欠条之日起_____日内还清全部欠款，如未按本协议约定付款，乙方同意按下列约定向甲方支付违约金，按乙方应还欠款总额的日百分之一标准计算。如乙方逾期偿还欠款超过10日，甲方有权将乙方和夫妻名下的所有财产对外销售。 承诺人：
年 月 日篇4：还款承诺书(范本) 还 款 承 诺 书
本人于 年 月 日向出借人xxx借款人民币 万元（大写 ），约定归还日期为 年 月 日。本人郑重承诺如下：于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。
1、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
2、），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
3、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。
特此承诺！
承诺人： 身份证：
联系电话：
家庭住址： 工作单位： 日期：篇5：还款计划保证书
还款计划保证书（无条件、不可撤销）
一：本人（借款人） 确认尚欠 现金(人民币) 现我 保证按如下计划还清欠款：
①:2013年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
②:2014年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
③:2015年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
④:2016年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑤:2017年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑥:2018年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。 ⑦:2019年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑧:2020年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑨:2021年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
⑩:2022年内偿还现金（人民币） 每月偿还金额（人民币） 。
直至还清全部欠款
二：如果不能按上述计划还清欠款，担保人将承担借款人的全部偿还义务，并借
款人和担保人愿意承担相应的法律责任。
三：本保证书自借款人及担保人签字后生效。
四：本保证书的有效期限为：还清全部欠款为止。
第11篇：欠款担保书
欠款担保书范文3篇
每一个欠款或担保具体情况都是不一样的,下文是小编为大家整理的欠款的担保书范文，仅供参考。
欠款担保书范文一：
担保人： 被担保人： 担保人工资： 被担保金额：
一、担保人 愿意为 作欠款担保。
二、被担保人 在宁夏林森汽车销售服务有限公司维修车辆未结款 .签订欠款协议.欠款违约协议.在此期间如果被担保人无力偿还其欠款.我 自愿偿还被担保人的欠款.并付违约金.
三、担保人概况
姓名：
身份证号码欠款担保书范文：
家庭地址：
邮编：
联系电话：
四、担保人与被担保人关系：
五、担保人签字盖章：
年 月 日
欠款担保书范文二：
担保人：
被担保人(债务人)：
债权人：
兹有被担保人 于 年 月 日向 的借款人民币 元(大写： )，还款期限为 。现担保人承诺在被担保人到期无法偿还债款，且债权人在用尽一切方法(包括诉讼、仲裁)债权仍无法得到偿付的情况下，由担保人在本债权范围(不包括逾期利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用)内负责清偿。
担保期限为 年，自债务履行期届满之日起算。
担保人：
年 月 日
被担保人：
年 月 日
欠款担保书范文三：
有限公司：
现因 ，需对 (客户全称)经销商进行临时授信发货。本人保证该经销商信用良好，且过往无任何不良记录，本人愿意对其欠款进行保证担保。本次担保欠款金额为(大写)：人民币 ，小写￥ 。本人保证访经销商在 年 月 日前付清所担保欠款，若到期未付清欠款，本人自愿承担罚金300元，并全额扣留当月工资，待货款全部收回后剔除罚金后退还工资余额。若超过2个月仍未付清欠款或因此造成损失的，本人愿意全额扣除工资、奖金额等个人收入做为赔偿担保，待收回欠款扣除损失后退还本人。若遇工作调整离任，本人愿意承担追偿责任。若本人工资、奖金额不能抵偿欠款或损失的，则扣留第二提保人工资、奖金收入作为担保。
特此担保
(注：该保证书中的本人指第一担保人，传真件与原件具有同等法律效力) 第一担保人(本人)：
第二担保人：
担保时间： 年 月 日
第12篇：欠款合同范本
欠款合同样本
贷款人： （以下简称“甲方”）
借款人： （以下简称“乙方” ）
保证人： （以下简称“丙方”）
鉴于乙方购买房产，并以该房屋作为抵押物向甲方申请购房抵押贷款；丙方为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记尚未办妥期间提供连带保证责任。根据《中华人民共和国担保法》、《中国人民银行个人住房贷款管理办法》及中国农业银行有关规定，经甲、乙、病三方协商一致，订立本合同。
第一条 释 义
在本借款合同中，除合同内另行定义外，下列名词定义如下：
1、欠款：乙方所欠甲方在本合同项下的一切款项，包括借款本金、利息、逾期利息、复利、罚息及其他有关费用。
2、购房合同：乙方与卖方签订的，购买本合同抵押房屋的《房屋买卖合同》、《商品房预售合同》或其他购房协议。
3、抵押物：购房合同项下的房屋及一切与该房屋有关的权益的统称。
4、抵押贷款阶段性担保：指由银行认可的保证人为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记上未办妥期间提供的连带保证责任。
第二条 乙方所购房屋
1、房屋座落____________________________________________
2、房屋类型____________________________________________
3、房屋结构____________________________________________
4、建筑面积____________________________________________
5、房屋所有权证编号______________字第____________________
6、国有土地使用证编号___________________字第_____________
7、房屋评估价值_________________________________________
8、房屋交易价值_________________________________________
第三条 借款用途
本合同项下的借款，乙方必须用于其与售房人签定的《购房协议书》中购买的坐落于__________________________的房屋。乙方不得擅自改变本合同中确定的借款用途。
第四条 借款金额
借款金额为人民币（金额大写）______________________，即乙方所购房屋价款的___________%
第五条 价款期限
借款总期限自________年________月______日起至_______年________月_________日止，共_______年______月，分 期归还。
第六条 借款利率
1、借款利率按月利率 ‰执行。
2、借款利息按月计付，结息日为每月第20日。
3、借款期限一年以内（含一年）的，实行合同利率，遇法定利率调整不分段计息；贷款期限一年以上的，遇法定利率调整，于次年1月1日按相应利率档次执行新的规定利率。
第七条 借款划拨
在办妥本合同抵押登记，取得他项权利证后的7个工作日内，甲方将上述借款金额拨入乙方在甲方处开立的存款帐户（帐号 ）内；甲方同时根据乙方预先签署的《委托付款授权书》，将借款金额一次性以乙方购房款名义划入售房人在甲方处开立的售房存款帐户（帐号 ）内。
丙方同意为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记尚未办妥期间内提供连带责任保证，并作为全权代理人，保证为乙方办理完产权证及抵押登记。在丙方为上述保证与甲、乙三方签署《个人住房抵押借款合同》，取得房地产卖契后7个工作日内，甲方将上述借款金额拨入丙方在甲方处开立的专用帐户内；丙方根据乙方预先签署的《付款授权书》将借款金额以乙方购房款名义划入售房人在甲方处开立的存款帐户（账号： ）内。
第八条 借款偿还
1、乙方应按期足额偿还甲方贷款本息。
2、借款期限在一年以内（含一年）的，实行到期一次还本付息，利随本清。
3、借款期限一年以上的，本合同项下借款本息以每一个月为一个偿还期，每月第________日为乙方的每期还款日，首期还款发生的次月第________日。
4、乙方在获得甲方贷款之前必须在甲方处开立存款帐户（帐号__________________）或办理银行卡（卡号 _______________），每期还款日前，乙方应在上述存款帐户内存入不少于一期的应还借款本息。甲方于每期还款日根据乙方预先签署的《付款授权书》直接从该存款帐户中扣收与本合同项下借款有关的款项。如果款项不足扣划时，甲方给乙方_________日的宽限期，期满帐户存款仍不足扣划时，则该期应还贷款本息全部作逾期处理。
（1） 等额还款法：
每月还款金额=贷款本金×月利率×每月等额还本付利息金额为人民币（大写金额）
（2）递减还款法：
月还款额= +（贷款本金—已归还贷款本金累计额）×月利率
6、提前还款
乙方若提前还款，须征得甲方同意，并按下列规定办理：
（1）乙方可在每期的还款日之前偿还部分或全部未到期借款。
（2） 乙方须在预定提前还款日的一个月前，以书面形式向甲方提出申请。
（3） 乙方提前偿还全部借款的，按合同约定的利率和借款余额以及实际使用期限计算利息，利随本清，已计收的借款利息不再退还。
（4） 提前偿还部分借款本金的，其提前偿还部分借款本金后对剩余的部分可以调整还款计划，即还款期限缩短，每期还款额不变或者还款期限不变，每期还款额减少。选择期限缩短的，按调整后总的借款期限确定利率档次计收以后的利息。
（5） 若乙方提前偿还全部欠款而此合同项下的借款尚在阶段性保证期内，丙方的保证责任自动终止。
7、逾期还款
对逾期未还的贷款本息，乙方选择以下第 种方式偿还：
（1） 乙方在上述存款帐户内存足款项，由甲方在下一个还款日划收。但在存款日至划款日之前，甲方仍向乙方计收逾期及其复利。
（2） 乙方到甲方的信贷部门领取欠款清单，再凭欠款清单到营业柜台交付现金，从交付欠款之日起，停止计收逾期利息及其复利。
8、乙方、丙方及售房方在《房屋买卖合同》及其它约定项下就购房事宜发生任何纠纷，均不得影响本合同项下借款本息及有关费用的按期偿付及保证责任的承担。
第九条 甲方义务
1、在合同约定的期限内，将借款足额提供给乙方。
2、核收和保管与抵押物有关的房屋所有权证、他项权利证和其他所需文件。
3、在乙方向甲方偿还全部欠款后，甲方与乙方向房地产管理部门办理注销抵押登记手续，并将抵押物所有权证及其他有关证明文件交还乙方。
4、在阶段性担保期间，乙方未能依约履行还款义务，而由丙方代为清偿乙方欠款的，甲方须将与抵押物有关的证明文件转交给丙方处理。
第十条 乙方义务
1、按时足额还本付息。
2、在甲方处开立存款帐户，并存入不低于30%的购房首付款，同时授权甲方从此帐户内划付与借款有关的款项。
3、对抵押物必须妥善保管并负有维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受甲方的检查监督。如抵押物发生部分或全部毁损，无论何种原因及何人的过失，均由乙方承担全部责任，乙方须向甲方赔偿由此引起的一切损失。
4、抵押物除自用外，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部抵押物出售、出租、赠与、转让、舍弃、托管、重复抵押、以抵押物清偿其他债务或以其他方式处置。
5、在丙方履行了阶段性担保责任，代乙方偿还全部欠款后，乙方同意甲方将抵押权转让给丙方。
6、按本合同第十二条第4款的约定办理抵押房屋保险。
7、在变更通讯地址时立即以书面通知甲方。
第十一条 丙方义务
1、丙方为乙方提供阶段性担保，担保期限自甲方依《个人住房抵押借款合同》、房地产卖契发放贷款之日起至抵押登记办理完毕之日止。担保范围为乙方所欠甲方的一切款项，包括借款本金、利息、逾期利息、罚息及其它相关费用。
2、丙方接受乙方委托在 月之内办理完毕以下事项：
（1）代乙方办理房屋过户手续，代收代缴土地出让金。
（2）代乙方办理正式产权证，并保证将其移交给甲方收押。
（3）代乙方办理所购房屋的抵押登记手续，并在收到他项权利证书之日起5日内将该证书交与甲方。
第十二条 违约责任
1、乙方在合同期内，未按月偿还借款本息，甲方按规定对其逾期还款按实际天数每日计收万分之 罚息，并对逾期支付的利息计收复利。
2、本借款发放后，在阶段性担保期间：乙方不能按时偿还借款本息的，由丙方代为偿还，丙方偿清全部欠款后，即可处置该项抵押物；在抵押登记生效后：乙方连续三个月或任何一期贷款本息及相关费用逾期三个月的，甲方即可处置该项抵押物，以偿还乙方欠款。
3、本借款发放后在阶段性担任期间：丙方未能在合同约定的期限内办理房屋过户、抵押登记手续的，甲方有权从其保证金帐户中扣除_______% 的保证金且该笔保证金不予退还。此后丙方仍有义务继续办理过户、抵押登记手续，直至将产权证、他项权利证移交给甲方，其阶段性担保责任方可解除。
第十三条 房屋抵押
1、抵押期限
抵押期限自_____年_____月_____日起至_____年___月___日，自抵押登记办妥之日起至本合同借款日后六个月止。
2、抵押率___________
3、抵押担保范围：借款本金、利息、逾期利息、复利、罚息、诉讼费、律师代理费、抵押物处理费、过户费等甲方及丙方实现抵押权的一切费用。
4、抵押登记
（1） 乙方出具《授权委托书》委托丙方或乙丙双方共同以本合同、购房合同以及其他有关房地产所有权证明文件在房屋所在地的房地产管理机关办理抵押登记手续。
（2） 低压物的所有权证明文件、抵押登记的《他项权利证书》及其他有关文件须交予甲方收执和保管。
本合同一式 份，甲、乙、丙各执 份。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
丙方：
日期：
第13篇：欠款申请书
欠款申请单
申请日期：年 月 日 申请人： 部门：
客户： 申请人： 主管： 财务审批： 总经理：篇2：货款欠款申请书、还款计划书(格式) 欠款申请书
申请日期：20 年 月 日
还款计划书
一、本人 因向贵公司进货，因周转资金不足，需延期支付货款人民
币 元；
二、本人自愿以本人合法资料开具中国 银行网上银行账户，账
号 作为专用还款账户；
三、本人自愿提供上述网上银行账户所有资料给“力果童装”使用，账户内所
有资金都是本人支付上述的欠款，资金归属“力果童装”所有；
四、本人承诺从 年 月 日起每 天还款人民币 元，
直接存入上述银行账户，直至在还款期限内偿还所有欠款；
五、力果公司已告知我，若本人违反本还款计划书的承诺，力果公司有权一次
性追偿我的所有欠款并停止一切供货。我表示接受，无异议。
还款人签名：
日期： 篇3：清欠申请书
清欠申请书
申请人：北京中福通信工程有限公司石家庄分公司
法定代表人：吴建宝
欠款方：保定市美特好连锁超市有限公司
法定代表人：储德群
申请事项：
2、欠款方赔偿提前使用工程的网络使用维护费，计人民币47800元。
3、欠款方偿付招标违约金1260元。
4、欠款方承担本案的所有诉讼费用。
5、如欠款方不能在接到追欠通知2个工作日内付清以上款项，申请清欠办协助法院冻结欠款方所有银行账户。事实与理由：
1、申请人于2007年1月23日中标了欠款方的五四路店、西苑店网络综合布线系统工程。2007年2月27日双方签订了西苑店网络综合布线系统工程的施工合同。2007年3月1日，西苑店网络综合布线系统工程（以下简称本工程）开始进场施工，本工程于2007年4月15日完工，完工当日，申请人即依据施工合同向欠款方提交了竣工技术文件及竣工结算文件。欠款方验收西苑店工程后，应依据邮部[1995]626号文件中的《通信建设工程价款结算办法》第三章第十三条规定的：“工程价款的结算时限要求如下：按合同项目交工验收后十天以内，由施工单位编报工程结算，建设单位在接到施工单位的工程价款结算文件后十五天内审核完毕（如有争议时应在该期限内通知施工单位），送有关单位复审，建设单位接到复审的工程价款结算文件后的十五天内付清工程总价款。”同时，申请人尽管与欠款方签订的施工合同未列出付款时间，但是依据２００４年９月２９日最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过的法释〔２００４〕１４号文件《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中的第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日”。同时依据该法释第十四条第三款规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。” 综上，欠款方应于2007年5月16日前依据施工合同及双方签证的设计变更文件结算本工程结算总价142869.66元的95%部分的工程价款，计人民币135726.18元，但至今为止欠款方一直不予付款。
2、欠款方在未经申请人允许同时未经验收情况下擅自使用本工程（事实证明：欠款方于2007年4月3日开始利用本工程网络收货），并迟迟不予验收，此间，欠款方违规操作，造成工程质量严重受损，申请人多次维修，此项维修费用应由欠款方承担，按工程239个信息点，每个信息点维护费200元计算，欠款方应缴纳网络使用维护费47800元。
3、2007年7月2日，欠款方提出申请人需放弃中标的五四路店部分的施工，方予以结算西苑店工程款，申请人迫于欠款方压力只好答应不进行五四路店施工，而允许欠款方指定第三方进入五四路店施工，欠款方这一行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十九条规定，依据投标预算价，应付给申请人违约金1260元。申请人在屡次与欠款方协商未果的情况下，遂诉诸于法院起诉。
此致
建设工程清欠办公室
申请人：北京中福通信工程有限公司石家庄分公司
年 月 日
附件一《美特好超市西苑店综合布线系统工程竣工技术文件》计65页。 附件二2007年7月3日双方签订的欠款方迫使申请人签订的不进行五四路店施工的备忘录，计1页。 附件三 欠款方收取申请人西苑店网络综合布线系统工程结算价款95%部分的发票后的收条，计1页。 附件四 西苑店网络综合布线施工合同协议条款，计4页。 附件五 五四路店投标预算报价单，计1页。
附件六 邮部[1995]626号文件中的《通信建设工程价款结算办法》，计1册。篇4：强制执行申请书(欠款) 强制执行申请书
申请人：齐齐哈尔市龙沙区和美小额贷款有限责任公司， 法定代表人：李志华 职务：经理
住所地：龙沙区勇敢大街128号
被申请人：蒋勇，男，1972年7月13日出生，汉族，现住龙沙区湖滨二厂十三委31组。 申请人与被申请人之间因欠款纠纷一案，业经龙沙区人民法院于2011年12月19日作出【2012】龙商初字第41民事调解书。为此，特申请贵院给予强制执行。 请求事项
请求执行被申请人蒋勇偿还欠款2400000.00元、诉讼费13000.00元、保全费5000.00元。
事实理由 2010年12月23日，申请人于被申请人签订借款合同，被申请人向申请人借款2400000万元，期限为一年，还款期满后被告迟迟未予还款。后原告诉至法院，要求被申请人偿还欠款，业经龙沙区人民法院调解作出【2012】龙商初字23号民事调解书，判决被申请人于2012年12月31日前一次性偿还申请人2400000.00元。 现该判决书已发生法律效力，被申请人拒不履行给付义务，申请人为维护自身合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条之规定，故申请贵院予以强制执行。
此致
龙沙区人民法院
申请人： 2013年1月18日篇5：通知书(收到重整申请后通知债务人用)—— (民事诉讼- 通知书) xxxx人民法院 通知书
（收到重整申请后通知债务人用）
（xxxx）x破（预）字第x-x号 xxx（债务人名称）： xxxx年xx月xx日，xxx（债权人或出资人的姓名或名称）以??为由向本院申请对你单位进行重整。依据《中华人民共和国企业破产法》第十条之规定，你单位对申请如有异议，应在收到本通知之日起七日内向本院书面提出并附相关证据材料。
特此通知 xxxx年xx月xx日
（院印）
说明：
一、本样式系根据《中华人民共和国企业破产法》第十条制定，供人民法院收到债权人或出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人的重整申请后通知债务人时使用。
二、“你单位”可根据具体情况表述为：“你公司或厂、企业、学校等”。
第14篇：欠款协议书
欠款协议书
收藏 | 投诉
甲方：
乙方：
今借----------现金（人民币）-----------元，大写----------------元，用途：用于购买---------, 年 月 日至 年 月 日，期限（ ）经甲、乙双方协商，乙方同意以下协议及要求：
一、乙方要按约定期限及时偿还欠款。
二、乙方如有违约偿还期限外按2%付息，超出2个月以上按4%付息计算。
三、为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任。
四、甲、乙双方签字生效。
甲方： 乙方：
担保人：
年 月 日
第15篇：欠款协议书
欠款协议书：
甲方：xx市xx有限公司
乙方：
鉴于：（事实经过）
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就甲方向乙方偿还乙方投入全部款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：甲方应向乙方偿还乙方投入全部款项款共计人民币xx元）
第二条 甲方分期返还乙方投入全部款项共计人民币xx，具体还款计划如下：
一、年月日前还款 元;
二、……
七、年月日前还款 元。
八、甲方每期应还款必须于当月30日前主动存入乙方指定账户：xx银行xx支行 户名：账号：
本协议签署后，甲方任何一期不能按时还款，则甲方余下应还款视为全部到期，乙方除有权追收甲方全部应还款额之外，还有权追收全部应还款的20%作为违约金。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向xx公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、甲方保证承担举证义务，自每期款项付清之日起1个工作日内，向乙方和xx公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由乙方和承办公证员核对签收，否则视为甲方对未支付事实的确认，即甲方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起1个工作日内，甲方未向xx公证处按期提供付款凭证，且乙方出具文件说明甲方未能按期支付应付款项时，乙方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向xx公证处申请签发执行证书。乙方承诺在申请强制执行证书之前，将按照甲方在本协议中确定的联系地址向甲方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如甲方仍未向xx公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗乙方的债权，也未与乙方达成任何关于还款的展期协议，则视为甲方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，乙方将向xx公证处申请出具强制执行证书。
4、乙方有权依据xx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项。甲方愿意接受人民法院的强制执行。
5、乙方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向xx公证处完全、正确地披露甲方履行债务的情况：
（1）《强制执行申请》；
（2）甲方已经履行还款义务的书面证明材料（如：甲方向乙方履行还款义务的情况，包括甲方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（3）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（4）乙方在xx公证处的监督下向甲方发出的《履行应偿借款通知书》；
（5）其他材料。
（
6、甲方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：xx市xx公司其法定资产及其法定代表人和其他与此项目有关的股东或项目负责人(xxx，身份证号：xxx，身份证号：xx，身份证号：)的法定财产。）
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向xx公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、甲方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；乙方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在甲方付款当日向甲方出具有关发票凭证。
3．乙方从本协议书签订之日不得通过各种方式损害甲方名誉及甲方股东与管理人员的人身权利，否则甲方保留追究乙方法律责任的权利。
4、甲方如每期按协议规定按时还款，乙方不得对甲方提起以本项欠款为标的的诉讼，否则甲方保留追究乙方法律责任的权利。
5、若甲方任何一期不能按时还款，并且没有主动与乙方协商好，乙方有权在xx及xx两地报刊及所有网络上刊登发表以公司法定代表人及项目负责人为债务人的追款通知书。
6、甲、乙双方指定联系地址及xx公证处指定联系地址：
甲方：
乙方：
年 月 日 于 市
第16篇：欠款申请书
篇1：欠款申请单
欠款申请单
申请日期：年 月 日申请人： 部门：客户： 申请人： 主管：财务审批： 总经理：篇2：货款欠款申请书、还款计划书(格式) 欠款申请书
申请日期：20年月日还款计划书
一、本人因向贵公司进货，因周转资金不足，需延期支付货款人民 币 元；
二、本人自愿以本人合法资料开具中国 银行网上银行账户，账 号 作为专用还款账户；
三、本人自愿提供上述网上银行账户所有资料给“力果童装”使用，账户内所 有资金都是本人支付上述的欠款，资金归属“力果童装”所有；
四、本人承诺从年月日起每 天还款人民币 元，
直接存入上述银行账户，直至在还款期限内偿还所有欠款；
五、力果公司已告知我，若本人违反本还款计划书的承诺，力果公司有权一次 性追偿我的所有欠款并停止一切供货。我表示接受，无异议。
还款人签名： 日期：
篇3：清欠申请书 清欠申请书
申请人：北京中福通信工程有限公司石家庄分公司 法定代表人：吴建宝
欠款方：保定市美特好连锁超市有限公司 法定代表人：储德群 申请事项：
1、欠款方付清美特好超市西苑店网络综合布线系统工程（以下简称本工程）施工结算价款的95%部分，计人民币135726.18元。
2、欠款方赔偿提前使用工程的网络使用维护费，计人民币47800元。
3、欠款方偿付招标违约金1260元。
4、欠款方承担本案的所有诉讼费用。
5、如欠款方不能在接到追欠通知2个工作日内付清以上款项，申请清欠办协助法院冻结欠款方所有银行账户。事实与理由：
1、申请人于2007年1月23日中标了欠款方的五四路店、西苑店网络综合布线系统工程。2007年2月27日双方签订了西苑店网络综合布线系统工程的施工合同。2007年3月1日，西苑店网络综合布线系统工程（以下简称本工程）开始进场施工，本工程于2007年4月15日完工，完工当日，申请人即依据施工合同向欠款方提交了竣工技术文件及竣工结算文件。欠款方验收西苑店工程后，应依据邮部[1995]626号文件中的《通信建设工程价款结算办法》第三章第十三条规定的：“工程价款的结算时限要求如下：按合同项目交工验收后十天以内，由施工单位编报工程结算，建设单位在接到施工单位的工程价款结算文件后十五天内审核完毕（如有争议时应在该期限内通知施工单位），送有关单位复审，建设单位接到复审的工程价款结算文件后的十五天内付清工程总价款。”同时，申请人尽管与欠款方签订的施工合同未列出付款时间，但是依据２００４年９月２９日最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过的法释〔２００４〕１４号文件《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中的第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日”。同时依据该法释第十四条第三款规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。” 综上，欠款方应于2007年5月16日前依据施工合同及双方签证的设计变更文件结算本工程结算总价142869.66元的95%部分的工程价款，计人民币135726.18元，但至今为止欠款方一直不予付款。
2、欠款方在未经申请人允许同时未经验收情况下擅自使用本工程（事实证明：欠款方于2007年4月3日开始利用本工程网络收货），并迟迟不予验收，此间，欠款方违规操作，造成工程质量严重受损，申请人多次维修，此项维修费用应由欠款方承担，按工程239个信息点，每个信息点维护费200元计算，欠款方应缴纳网络使用维护费47800元。
3、2007年7月2日，欠款方提出申请人需放弃中标的五四路店部分的施工，方予以结算西苑店工程款，申请人迫于欠款方压力只好答应不进行五四路店施工，而允许欠款方指定第三方进入五四路店施工，欠款方这一行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十九条规定，依据投标预算价，应付给申请人违约金1260元。申请人在屡次与欠款方协商未果的情况下，遂诉诸于法院起诉。 此致
建设工程清欠办公室
申请人：北京中福通信工程有限公司石家庄分公司 年月日
附件一《美特好超市西苑店综合布线系统工程竣工技术文件》计65页。
附件二2007年7月3日双方签订的欠款方迫使申请人签订的不进行五四路店施工的备忘录，计1页。 附件三 欠款方收取申请人西苑店网络综合布线系统工程结算价款95%部分的发票后的收条，计1页。 附件四 西苑店网络综合布线施工合同协议条款，计4页。 附件五 五四路店投标预算报价单，计1页。
附件六 邮部[1995]626号文件中的《通信建设工程价款结算办法》，计1册。
第17篇：欠款合同范本
欠款合同范本
（一）
甲方（借款人）：
身份证号码：
乙方（贷款人）：
身份证号码：
甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。
（1）乙方贷给甲方人民币（大写） ，于
前交付甲方。
（2）借款利息_______________
（3）借款期限：
（4）还款日期和方式：
（5）违约责任：
（6）争议解决方式：
双方协商解决，解决不成，同意提交 区人民法院（选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地）
本合同自
生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）：
乙方（签字、盖章）：
合同签订日期 合同签订日期
欠款合同范本
（二）
甲方（借款人）： _____________身份证号码：_____________
乙方（出借人）： _____________身份证号码：______________
丙方（抵押人）： _____________身份证号码：_____________
甲乙丙三方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。
第一条 具体约定：
（一）、乙方借给甲方人民币（大写）__________
（二）、本合同借款用__________________。
（三）、本合同借款月利率为_____________‰。
（四）、本合同借款期限___月，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。
（五）、甲方选择的还款方式为
（六）、本合同借款的担保方式为_个人无限连带保证反担保_（见第二条保证条款）。
（七）、本合同自签订日起生效，一式五份，甲、乙、丙方各执一份。
第二条、保证条款：
（一）本合同的保证方式为连带责任保证。
（二）保证人保证担保的范围：
1.本合同项下的借款本金、利息（含复利）、罚息；
2.违约金、赔偿金、补偿金；
3.为实现债权和质权而支付的费用（包括但不限于因违约方发生的律师费）。
（三）保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，()至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）在借款期内，保证人发生被宣告破产、被依法撤销、解散、资不抵债等丧失担保资格和能力的变故时，保证人应及时通知乙方，甲方应提供新的担保。
（五）本合同项下保证人的一切义务均具有连续性，对其合法继承人具有完全的约束力。
第三条 违约责任
一、发生下列情况之一即构成违约：
（一）甲方改变借款用途；
（二）甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息；
（三）甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况；
（四）甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同；
（五）合同履行期间，抵押人擅自处分抵押物，或者抵押人的行为足以使抵押物价值减少，乙方要求恢复原状、提供担保遭拒绝；
二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施：
（一）按中国人民银行的规定计收罚息和复利；
（二）要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任；
（三）其他法律允许的措施。
第四条 纠纷的解决
本合同履行中发生争议，各方协商解决，协商不成，各方同意采取向合同签订所在地人民法院起诉的方式解决。
甲方（签字）：_____________________
乙方（签字）：____________________
合同签订日期：
欠款合同范本
（三）
甲方（出借人）：
身份证号码：
乙方（借款人）：
身份证号码：
为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。
一、借款金额（大写）：
二、借款用途：借款人因 需要，急需一笔资金。
三、借 款 利 率：＿＿＿＿＿＿，按年收息，利随本清。
四、借 款 期 限：借款时间自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿ 日止。
五、还款日期和方式：____________
六、违约责任：
借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定＿＿＿＿％计算加收逾期利息。
七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉 。
八、其他：
1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同如一方当事人要求变更或解除合同，应在＿＿日内通知另一方当事人，并达成书面协议。本合同 变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。
2、合同的附件：借据，收据。
3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。
本合同 正本一式二份，借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。
第18篇：欠款起诉书
欠款起诉书范文
原告：xxx(姓名)，xxx(性别)，xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxxxxxxxxxxxxxx
被告：xxx(姓名)，xxx(性别)，xxxx(姓名)，xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxxxxxxxxxxxxxx
请求事项：
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
200*年*月*日，债务人***从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。此致
XXXX人民法院
原告：xxx
XXXX年X月XX日
附：
一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
第19篇：欠款协议
欠款协议
施工方（简称甲方）：
户主（简称乙方）：
中保人（村委会领导）：
位于尉犁县喀尔曲尕乡村，户主安居工程，实际应建捌拾平方米。户主本人要求增加平方米。经甲乙双方协商和村委会领导担保并同意还余款。付前期款的日期与每平方定价捌佰伍拾元整收取的前提下此户应付于甲方总合计价款大写元整。（小写：）前期实付大写：元整。（小写：）余款在2014年11月1日付清甲方，不得延期。到期有村委会担保并收取余款付甲方，不得以任何理由延期推迟。否则延期一天依照欠款满一万元加收信誉费一千元。欠款户主与中保人一并付协议的法律责任和违约制载。
此协议一式两份，甲方与担保人各存一份。签字生效。
（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
村委会领导（签字盖章）：
年月日
第20篇：欠款证明
欠款证明(精选多篇)
欠款单
兹有xxx于至期间在我处借款款00，现立此为据，欠款原因为xxx。
特此说明。
签字或盖章担保人年月日
非恶意欠款证明
借款人肖春，身份证号码：510722197412284694，因购买鸿越瑞阁楼盘房产，在我行办理按揭贷款人民币三十六万元整，期限十年。在贷款期间，因出差及出国考察等原因，没有正常还款，出现逾期记录，通过银行催收及政策宣传，借款人能及时补存逾期欠款，并提前归还贷款，截止目前已无任何欠款欠息。经客户经理核实，借款人属于
非恶意逾期，情况属实。
中国农行银行绵阳临江支行2014年12月13日
无恶意欠款证明
肯定的告诉你，招商没有无恶意欠款证明，不管你再抱怨都不会有这样的证明。
既然你的卡已经注销，你让招行给你打以前的账单并盖章，然后让他们给你开具个注销证明试下了。当然开具之前建议你最好和你的贷款行确认下提供这样的资料是否可以，有些银行是可以的。
于05年购买了一套小户型的房子，当时是用公积金贷款按揭的。
去年年底我提前还清了所有的房贷，今年年初又买了一套房子，
仍然准备用公积金贷款买。
现在中国银行说我有10多次恶意欠款记录，指的是我前面这套
房子每个月没有按时还月供。
我以前办完贷款的时候根本就不知道该什么时候还月供，后来
还月供的时候都是不固定去还，也就是说每个月有时候在10号以前去
还，有时候在月中，有时候在月底。我并没有得到银行的告知要每个
月固定日期前面还。所以银行的记录里面就说是恶意欠款。
现在我的疑问就是我贷了20年，但是我提前18年就还清了所有
贷款，银行所谓的我恶意欠款的说法有没有法律依据。中国银行要求
我去原来贷款银行农行开什么非恶意欠款证明合理不合理。而现在农
行说他没有义务给我出具这个证明合理不合理。如果我要去农行开这
个证明应该去找哪个部门，哪个岗位的人开
谢谢天涯的朋友，如果有银行行业的朋友麻烦赐教
1.你不按时还款,是恶意欠款,信用有问题;
2.提前还款其实在某种意义上讲也是一种违约行为,所以提前还款并不代
表你的信用好.
3.不可否认,中国有些制度是很死的.所以你很难去改变这种状况.
你还算好的了，我上大学时候学生不经学生的同意就发了一张工行透支卡给我们，就说能透支，一年要消费三次其他什么都没说，因为我都是用农行，所以就没用那张卡，半年后去注销那张卡的时候说我欠了10块，当时也没多想交了钱就注销了，现在大学毕业了要去银行贷款说我恶意逾期还款7次，不给贷了。我并没有恶意贷款，再说我还没激活那张卡，银行更没有通知我还款。征信中心的诚信报告本意是针对恶意透支不还，难道不会区分一下什么是恶意吗?
我开过~因为以前有信用卡，但是卡片遗失，欠了年费还不知道，最后才发现有长期的欠款。
我让银行给了我一份情况说明，顺利办理了房屋按揭贷款。
情况说明和你所需要的非恶意欠
款证明是一样的，但是招行接电话的小妹妹可能不知道具体是怎么回事，当然说没有这种东西。
你可以这样给她说：因为工作调动，你的所在地无法进行招行信用卡欠款还款，现在你的债务都结清了，又要买房，希望出具一个说明
格式可以参考这种，你自己还可以想些理由把事情说的漂亮、无辜一些：
说明
兹有****先生于至期间在我行欠款，现欠款已全部结清，欠款原因为工作调动。特此说明。
大概这种格式、这种说法。你只能要求银行把事情说清楚，但不能让他证明你是非恶意的，证明这种东西银行不会随便开，但是说明就容易很多。
你开了说明，然后让你办理房屋贷款的银行自己去判断是否恶意，用这种方式来处理是可行的。
这个说明如何写，你可以自己斟酌。招行应该也有版本。好好思考些理
由，让别人看到说明就觉得你不是恶意欠款才是正道理。
无欠款证明
关于恶意欠款，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收超过3个月仍不归还的透支行为。目前来看有两条途径可供考虑
①找房贷银行去通融。当然，由于现阶段国家对信贷规模控制比较严格，如果你的信用情况稍微出点瑕疵，银行都会用“放大镜”看的，权当是不予发放贷款的借口而已，只是个借口。
如果没有信贷规模控制，一般而言，银行对从人行征信系统调取的资信报告，可能就睁一只眼闭一只眼了。
②找发卡银行，开具无欠款证明，但该证明应注明欠款期数、还款时间等内容，目的就是说明不是恶意透支。银行一般不会直接开立是否恶意欠款的证明。银行通常只是针对事实就行证明。比如前述的欠款时间、期数、还款时间等要素。
肯定的告诉你，招商没有无恶意欠款证明，不管你再抱怨都不会有这样的证明。
既然你的卡已经注销，你让招行给你打以前的账单并盖章，然后让他们给你开具个注销证明试下了。当然开具之前建议你最好和你的贷款行确认下提供这样的资料是否可以，有些银行是可以的。
如果你本来就没有过恶意欠款，可以直接找前台咨询申请;如果有过，你可以默哀了，银行一般是不会给有过恶意欠款的人开证明的，当然，你可以多跑几家银行问问，不过貌似恶意欠款在银行的联网范围
我和他一起合伙开了个足疗店，后来分了我把我的那一半股份都转给了他，因为当时他没有钱给我所以给我写了欠条，现在一年多了他还是不还我的钱，我向他要钱说在不给就起诉你，他就把这个店以欠他情人的钱的名义抵押给他的情人了，写了抵押合同。我现在
该怎么办才能和法院证明他门的抵押合同是无效的，怎么才能保全这个店的财产。
我国《合同法》第74条规定：“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”
这人行为属于变相的无偿转让财产，但是证据的取得比较困难，可以考虑申请法院调查。
论经验法则在自然人欠款纠纷中对诉讼时效中断的证明作用
袁旺金海南省东方市人民检察院
一、案例的基本案情和法院的判决结果
2014年，李某与许某达成口头协
议，由许某租赁李某的挖机进行工程作业，租赁期限不定，租金结算时间为挖机从事的工程作业完工或许某不继续租赁时，以较早的时间为准。许某于2014年7月至2014年4月期间，共租赁该挖机从事了四次工程作业，前三次工程作业完工时，许某并未实时结付租金给李某，李某于是要求许某分别写下金额为120140元、50000元和23000元的三笔欠款欠条，此三笔欠款均记载在同一张欠条上，还款期限均为2014年3月底之前。许某在写下三笔欠款的欠条之后继续租赁李某的挖机进行第四次作业，但完工之后仍没有及时结付租金，应李某的要求，又于2014年4月28日写下第二张欠条，注明欠李某挖机租金47740余元，但该欠条未注明还款期限。至租赁关系终止，许某一直未结付上述租金共计240740元给李某。
2014年7月，李某向法院起诉，要求许某偿还欠款240740元。被告许某辩称拖欠李某的挖机租金是事实，但没
有欠24万余元之多，并说二人曾在2014年的某天因欠款数额问题发生过争吵，此后李某就未向许某讨要过欠款。另外，被告辩称原告的债权请求权已超过诉讼时效，请求法院驳回原告的诉讼请求。法院开庭审理后认为：有原告的陈述和被告书写的欠条以及被告承认欠款事实等予以证明，原告起诉的事实清楚，证据确实充分，可以予以认定，被告反驳未欠原告欠款数额达到24万余元，因缺乏证据证明，不予支持。关于被告辩称原告的诉讼请求超过诉讼时效，法院认为：
1、李某持有的二张欠条当中，第一张明确注明了还款期限，被告许某到期未履行还款义务，但原告起诉时间远远超过《民法通则》第一百三十五规定的时间，原告对此负有举证责任。第二张欠条“因没有约定还款时间，原告请求被告偿还欠款理由充分，予以支持”。
原告因举证不能，没有提供足以证明其债权请求权未超过诉讼时效的直接证据，法院作出如下判决：
判决被告偿还欠款47740元给原告，判决生效之后一个月内支付。
驳回原告的其他诉讼请求。
二、对法院审判过程和判决结果的评析
首先来看法院对欠款事实和欠款数额的认定，法院对原告陈述的被告欠租赁其挖机的租金事实予以认定合理合法：一是原告出具的由被告书写的两张欠条是有力的直接证据，二是被告对欠款事实予以承认，虽然被告否认欠款的数额，但因其没有提供有效的证据证明欠款的数额，所以法院不予采信其反驳的陈述。对此，法院认定事实的逻辑过程是“原告的陈述+欠条”的证明力大于“被告的陈述”的证明力。因此，欠款事实和数额得以认定。
其次来看法院对诉讼时效的认定。本案中原告的债权请求权是否超过诉讼时效是关键的问题，那么对于诉讼时效的证明责任应该由谁承担？最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第
二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明”。可见《证据规定》采用
的是“谁主张，谁举证”的原则，因此原告主张债权请求权未超过诉讼时效的规定，对此应负有举证的义务。被告反驳称原告的债权请求权已超过诉讼时效，对此被告是否需要举证呢？实践中一般采取主张积极事实的人负有对该事实发生或存在的举证责任，而主张消极事实的人，因其主张的事实没有发生或不存在，举证难度大或不可能举证，所以对此不应当承担举证义务。本案中，法院认为关于债权请求权是否超过诉讼时效的规定的举证义务应由原告承担是合法正确的。根据《证据规定》第二条第二款，承担举证责任的人如果举证不能，则会承担不利的后果，原告因没有提供有效的证据证明其曾向被告提出偿还欠款的请求，因此法院认定原告的债权请求权已超过诉讼时效，驳回原告该
部分债权的诉讼请求也是合法正确的。
最后来看法院支持原告的部分诉讼请求的判决结果是否合法正确。法院认为被告拖欠原告最后一笔欠款47740元，因没有约定还款时间，原告请求被告偿还该笔欠款理由充分，予以支持。但法院没有说明支持原告该请求的法律依据，笔者查证了相关的法律及司法解释，对此，《合同法》第61条对于合同当中履行期限未约定或约定不明的，当事人双方可以协商签订补充协议，没有补充协议的，按照合同条款或交易习惯确定。由于原、被告双方达成的是口头协议，且双方都没有证据证明对于租金的结付时间有约定，法院推定该口头合同属于未约定履行期限的合同，且没有合同条款或交易习惯可参照。依据最高人民法院3号法复和民二他字35号答复的不同规定3号批复对约定了履行期限，但期限届满后出具没有还款时间的欠条的债权请求权诉讼时效问题，从司法解释的角度作出了适用普通时效的规定；
民二他字第35号答复批复，对于未约定履行期限的合同中，债务人出具没有还款期限的欠条，债权请
求权的诉讼时效适用最长诉讼时效的规定 ，本案中法院认为原、被告双方达成的租赁协
议关于租金的结付时间没有约定。依据被告出具的没有还款时间的欠条的事实，原告的债权请求权适用最长诉讼时效的认定符合有关法律和司法解释的规定。
由上述分析来看，法院对本案判决虽在说理释法方面有所欠缺，但审判过程认定事实正确，对证据的采信符合法律的规定，运用推理的过程恰当，因此其作出的判决应该是合法正确，本应该是无可厚非的。
但是，结果真是这样吗？我们再来看看本案判决结果的社会效果如何。
第一、本案的判决结果不符合客观公正的要求。本案中被告欠款的事实非常明确和肯定，欠债还钱本是天经地义，
但是法院依据诉讼时效的规定，判决驳回原告的部分诉讼请求，这与我们日常的客观公正观念非常不同，大大的冲击了人们对公正价值的判断和评价。第
二、本案的判决结果违背了作为民法基石的诚实信用原则的精神。诚实信用原则作为民法的基本原则之一，在学界上有“帝王条款”和“私法奠基石”的盛誉，意指民事行为应当始终贯彻“诚实信用”的要求，不得违背。本案中，被告欠债不还钱，又以债权请求权超过诉讼时效的保护为由拒绝偿还欠款就是违背诚信原则的最典型表现。
第三，本案的判决结果某种程度上助长了“老赖”现象。本案中原告的债权到期未得以清偿，可能有以下原因：第
一、原告未积极行使债权请求权；第
二、原告行使了债权请求权，向被告提出了偿还欠款的请求，但被告有赖账行为。被告赖账可以是：
1、否认债权存在；
2、承认债权存在，但暂时无力偿还，故意拖延履行债务；
3、对债权人的请求不置
可否，无意偿还。笔者个人认为对于原告未积极行使债权请求权的猜想有违人们的日常生活经验。“所谓日常生活经验，是指人们在长期生活当中对客观世界的自然现象和周边事物亲身体验和感知并逐渐积累起来的
一种规律性认识。”简单而言就是一般民众对同类自然现象和周边事物的普遍看法。欠债讨债就是这样一种生活经验，根据这样的经验判断，债权人不可能不向债务人提出请求，或者说没有提出请求的可能性较小，尤其对挖机租赁产生的24万余元的债权不予提出请求甚是不合欠债讨债的生活经验。所以说，本案的判决给人的第一直观感觉是法律认可了老赖行为，有助长“老赖”风气之嫌。
如此看来，法院对本案的判决结果并非是无可厚非、无懈可击的，相反却引起了人们对公正、诚信等问题的质疑。是什么导致了法院一个合乎法律规定的判决引发出这么大的社会问题？
三、经验法则和司法推定的运用过程
诉讼时效的规定一是为了促进当事人尽快确定并了结权利义务关系，二是避免社会关系趋于复杂化，三是为了避免当事人举证和法院查证、质证困难。关于诉讼时效的立法目的合情、合理；在具体的法律规则上根据不同情况作出了一般诉讼时效、特殊诉讼时效和最长诉讼时效的规定，立法方式科学、实用。关于诉讼时效的规定，实际上隐含了法的价值取向和价值判断标准，立法者认为，促进权利义务关系确定化和社会关系稳定化的价值大于维护个案公平正义的价值，因此，在当事人举证不能的情况下牺牲当事人的个人利益以维护社会整体利益。
那么对于此类当事人对事实部分没有争议，但对诉讼时效有异议的案件，如何才能实现法律效果和社会效果的统一？笔者以为，运用日常生活经验进行司法推定可以很好的帮助当事人和法官
处理此问题。
《证据规定》第六十四条规定：“审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依照法律的规定，遵守法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。”第九条第一款第项规定：“根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实”属于免证事实，当事人无需举证证明。可见，在民事诉讼中，当事人可以运用日常生活经验减轻自己的证明责任，而法官也可以主动应用日常生活经验对案件的待证事实进行推定。法官应用日常生活经验进行推定在司法上称之为经验法则运用，实际上，民法中涵括大量需要运用经验法则来推定的事实状态，如何种表示可以认定为“要约、要约邀请或者承诺”；何种情形中系“合同当事人不能预见、不能避免和不能控制的事件”；何种行为能够被认定为“重大误解”、“显失公平”和
“乘人之危”；在婚姻法律关系中，何种情形下可以认定为“夫妻感情确已破裂”，这些都需要法官运用经验法则结合具体的案件情况来推定。
我们在日常生活当中会有各种各样的运用经验法则的情况，比如说对人的性别判断，从背后判断，头发长的是女的，这是个经验法则，除非有特殊情况；再如，我们通常认为酒后开车通常会影响驾驶员的操作能力和判断能力。这种经验法则的“确定基础是根据事物之间的常态联系，而这种常态联系是人们通过日常生活中长期、反复地实践和运用而取得的一种因果关系经验，这种因果关系是事物的现象之间体现出的一种内在的必然联系，即每当一种现象实际存在，另一种现象必定出现，具有相应的伴生性。这种因果联系是包括按照时间
先后顺序在内的有一种现象必然引起另一种现象的本质联系。 ”本案中，欠债不还，一
般人的普遍认识是债权人往往会讨债，这同样符合人们对这种常态联系的认识。然而我们从这些日常生活经验也可看出，经验法则本身具有盖然性的属性，“所谓盖然性指的是经验法则往往不能采用全称判断的形式来陈述，包括具有必然性或最接近全称判断的高度盖然性
”，亦即不能将运用经验法则推定的事实绝对化，排除其他可能性的存在。不过，据此常
态联系原理使用的推定，“从取得结果的概率上而言，由于受事物法则规律中的必然性与偶然性所决定，绝大多数情况下的事实推定，反映了事物发展过程中的必然属性所体现的一种要贯彻下去的趋势，因而在事物发展过程中居于支配地位，符合事物发展的一般规律，而在整个概率中只有很少部分的不真实的情况下，是由事物发展过程中的偶然性所决定的，这种
偶然性并不属于支配地位，它只能
是事物发展过程中不稳定、暂时的趋势。
”
依据《证据规定》第六十四条，法官可以运用经验法则对原告是否曾向被告追讨欠款的事实进行推定，结合上述关于日常经验法则和推定的理解，按照法律逻辑学的认识，法官的推定逻辑是：债务人欠债未还，债权人往往会追讨+原被告双方债权债务事实清楚，但债务人未偿还债务=债权人对债务追讨。再依据《证据规定》第九条第一款第项：“根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实”属于免证事实，当事人无需举证证明。那么，本案中，债权人对其是否提出请求的事实无需举证证明。如此看来，法院认定债权超过诉讼时效岂非是违背了《证据规定》第六十四条和第九条的规定？其实不然。《证据规定》第九条将法律推定和事实推定的证明效力一并规定，混为一谈和将运用经验法则的推定全称化是引起此误会的原因。“所谓法律推定是由某一
事实推定得出另一事实，然后得出某种法律效果，是从事实到事实，再到法律效果的过程。比如，物权法上的占有推定。而事实推定是由一个
事实推定出另外一个事实，是从事实到事实的过程 。”法律推定是基于法律的规定，往
往不予人们以反驳的可能，如《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条的规定，具备其四种情形之一的，应当认定为民法通则第一百四十条规定的“当事人一方提出要求”，产生诉讼时效中断的效力；事实推定是运用经验法则的推定，而由于经验法则的盖然性使得事实推定的结果具有不完全确定性，证明力相对较弱。因此，在有的情况下，如果当事人没有对其陈述的补强证据，即便对方当事人没有反驳证据，法院也得不相信这些推定。比如，本案中法官有理由认为原告提起诉讼的时间超过诉讼时效规定的时间不是因为像原告陈述的其在提
起诉讼之前曾多次向被告提出债权请求，而是因为原告不知道法律对提起诉讼的时间有规定，不及时提起诉讼造成的后果。所以说，运用经验法则的事实推定的证明力应当达到优势盖然性的标准，亦应理解为法官对证据的取舍、证据的证明力以及主张事实的认定达到了“内心确信”的程度。
四、结语：实现本案判决结果法律效果与社会效果双赢的途径
本案中，原告在法庭上一再强调其在提起诉讼之前已经多次向被告提出偿还欠款的请求，但因为被告赖账一直没有收到效果。原告称其多次向被告提出请求的行为，按照法律的规定，应引起诉讼时效中断，因此被告称原告的债权请求权已超过诉讼时效的主张不能成立。根据经验法则推定，原告一般会积极追讨其债权，所以法官当然愿意相信原告所说的其曾提出请求的主张，但仅此仍不足以使法官达到内心确信的程度，法官对原告说明了其诉称曾向被告
提出债权请求的事实必须提供相关证据加以证明。但原告却不知如何举证，此是原告诉讼能力的缺乏，是其败诉的主要原因。由于法官身处居中裁判的位置，以及法官释明权行使必须不得影响居中裁判的限制，法官只能告知当事人需要对其主张事实提供证据，但却不能具体指导和告知当事人应该如何举证，以及什么样的证据可以得到法庭的采信。
日常生活中，自然人之间对欠款的追讨通常采用有一下几种方式：
1、面谈，债权人当面向债务人或债务人的财产管理人等提出请求；
2、打电话向债务人提出请求；
3、委托中间人向债务人提出请求；
4、通过手机短信或寄发催款函向债务人提出请求；
5、如果债权人和债务人不在同一个地方，则在打电话、寄信函等方式未果之后，亲自到债务人所在的居住
地当面向债务人提出请求；
6、向法院提起诉讼。在上述这些方式当中，只需其中一种方式具备直接有效的证
据，如面谈时有其他证人可以作证，或有被告签收的记载催款函内容的寄件回执，或有能够证明接收人是被告的短信内容，这些都能够直接有效证明原告的诉称。不幸的是被告没有其中任何一种证据，那是不是原告就只能承受不利的后果呢？我们来看一个案例：“原告起诉要求被告支付拖欠的货款，被告不否认拖欠货款的事实，但认为已经超过诉讼时效，不同意给付拖欠的货款。为此，原告向法院提出，他曾经向被告多次催讨货款，并出具了向被告催讨货款而发出的挂号信凭证。但是，被告抗辩，他虽然收到了原告发出的挂号信，但该信函并没有催讨货款的内容，而是一张空白纸，并随即向法庭递交一张空白纸。此例中，固然不能完全排除原告寄出的挂号信的确装的是一张白纸的可能性，但是根据经验法则，原告主张事实的真实性要高于被告抗辩事实的真实性，符合优势盖然性的证明标准，
因此法院认定了原告主张的事实
是真实的 。”
关于本案，原告主张其曾向被告提出请求的事实主要可以从以下两个方面进行举证：第
一、查证其与被告在起诉之前的电话联系记录，以此通话记录证明其跟被告的联系事实；
第二、说明其与被告有经常见面的机会条件，比如，二人同居住在一个生活小区内，或者二人在事业业务上存在其它联系，而这种联系能够促使双方有经常见面的机会。
在关于证据的相关规定上，即便当事人能够提供通话记录，或者说明其与被告有经常见面的机会，这些也都只是间接的证据，不能直接证明原告称其曾向被告提出请求的事实。但依据前文所述的根据经验法则的推定，法院有理由相信在原、被告双方经常联系或见面的情形下，原告漠视自己债权存在而不予主张的可能性非常小，被告反驳原告在与其联系当中未曾主张债权的真实性相对较小，从而使法官对根据经验法则的
~ 26 ~
推定达到内心确信的程度，以最终获得法官的支持。
笔者自知，依据经验法则的推定在实际当中能否获得法官和社会的认同，一定程度上取决于法官的职业素质和人们对经验法则的认识程度，依其提起的诉讼未必能够取得预期的效果。但仍执意整理阐述，其意在于求得业内积极讨论，并能指导实践；同时本案也提醒我们，有必要提醒当事人，作为债权人一定要及时追讨欠款，否则很可能受限于诉讼时效无法通过法律手段追回欠款，更重要的是，在主张权利的同时一定要注意保留有效的证据以证明主张权利的事实。
注释:
笔者注释：
第3号法复原文如下：
《最高人民法院关于债务人在约定的期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条诉讼时效期间应从何时开始计算问题的批复》
~ 27 ~
法复第３号
山东省高级人民法院：
你院鲁高法７０号请示收悉。关于债务人在约定的期限届满后未履行债务，而出具没有还款日期的欠款条，诉讼时效期间应从何时开始计算的问题，经研究，答复如下：
据你院报告称，双方当事人原约定，供方交货后，需方立即付款。需方收货后因无款可付，经供方同意写了没有还款日期的欠款条。根据《中华人民共和国民法通则》第一百四十条的规定，对此应认定诉讼时效中断。如果供方在诉讼时效中断后一直未主张权利，诉讼时效期间则应从供方收到需方所写欠款条之
日的第二天开始重新计算。
此复
１９９４年３月２６日
民二他字第35号答复原文如下：
《关于买受人在交易时未支付价款向出卖人出具没有还款日期的欠款条诉
~ 28 ~
讼时效期间应从何时开始计算问题的请示的答复》
民二他字第35号
广东省高级人民法院：
你院粤高法民一请字1号《关于买受人在交易时未支付价款向出卖人出具没有还款日期的欠款条诉讼时效期间应从何时开始计算问题的请示》收悉。经研究，答复如下：
根据你院报告所述情况，冯树根向广州市白云农业综合服务有限公司购买农药，双方并未签订书面买卖合同，也无证据证明双方对合同的履行期限进行约定，因此，该合同属于未定履行期限的合同。根据《中华人民共和国合同法》第六十二条第一款第项及《中华人民共和国民法通则》第八十八条第二款第项、第一百三十七条的规定，本案诉讼时效期间应从白云农业公司向冯树根主张权利时起算。本案不符合法复3号批复适用的条件，故同意你院审判委员会多数意见。二oo六年三月十日
~ 29 ~
毕玉谦主编，郑学林副主编，《最高人民法院理解与适用》中国法制出版社，2014年2月第1版，第460页；
毕玉谦主编，《民事诉讼判例实务问题研究——程序公正的理性思考》中国法制出版社，1999年1月第1版，第206页；
江毕新主编，《最高人民法院关于适用民事诉讼审判监督程序司法解释理解与运用》，人民法院出版社，2014年12月第1版，第99页；
毕玉谦主编，《民事诉讼判例实务问题研究——程序公正的理性思考》中国法制出版社，1999年1月第1版，第206页；
江毕新主编，《最高人民法院关于适用民事诉讼审判监督程序司法解释理解与运用》，人民法院出版社，2014年12月第1版，第97页
李国光：《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉的理解与适用》，中国法制出版社2014年2月第1
~ 30 ~
版，第421—422页
~ 31 ~
