推荐第1篇：运动会总程序
乌市三幼“庆六一，运动欢乐颂，亲子童心梦”
幼儿运动会活动总程序
一、宣布“庆六一，运动欢乐颂，亲子童心梦”幼儿运动会活动开幕式正式开始（主持人：张佩、杨山）
二、运动员正式入场
1、国旗队（大一班）——会徽队（彩虹班）——红旗队（彩虹班）
2、小星星班——小太阳班——小月亮班——云娃娃班——小天使班——神龙班——彩虹班——花仙子班——小雨点班
三、介绍来宾
四、升国旗仪式
五、请马园长讲话
六、请家长代表讲话
七、请幼儿代表讲话
八、运动员退场
九、各班幼儿团体操表演
十、幼儿项目赛（单项赛、合项赛）
十一、家幼合项赛（合项赛、拔河比赛）
十二、运动会闭幕式
乌市第三幼儿园2011年5月22日
推荐第2篇：施工总承包合同
施工总承包合同
发包人（甲方）：河北兴杰房地产开发有限公司
乙方人（乙方）：
为了明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：
一、工程概况：
2
3、建设规模：建筑面积平米，框剪结构，地上
二、承包范围：
施工图纸范围内除发包人负责的工程内容以外所有的土建等其它项目，发包人负责的工程内容：弱电(安装部分)、门窗、电梯、土方、桩基等。：
三、合同工期：
1、开竣工日期年天数500天，开工日期以发包人书面通知为准。非承包人原因某段(栋)延期开工，承包人提供文字资料，经发包人确认后，工期顺延。
2、竣工日期：竣工日期以甲方出具的竣工验收报告签署日期为准。
四、质量标准：达到国家现行工程质量验收合格标准。
五、承包方式：包工包料
六、合同价款确定：
1、合同价款：执行河北省《2008河北省建筑、安装、装饰工程消耗定额预算综合定额》，以二类工程取费，人工费执行现行的河北省有关政策性文件进行调整，施工的主材按邢台地区当月信息价调整材料价格（辅材按预算定额计算）。
2、合同价款计算范围及依据：以施工图纸、图纸会审等文件为计算依据。
3、此合同价款中已包括人工、机械费、材料费、管理费、利润、税金。
4、由于发包人原因变更引起的剔凿和拆除执行河北房屋修缮工程消耗量定额(2009版)。
5、变更签证：由于发包人原因变更引起的现场签证及变更，按双方签
证计取。变更签证按河北省2008定额及相关文件计算。
七、工程结算：
1、结算原则：合同总价±洽商变更签证±材料调差。
2、承包人在各栋号工程竣工后，向发包人提交结算书，发包人在收到承包人结算书30日内出具审核意见。
3、双方预结算中的分歧以工程造价管理部门解释为准。
4、材料调差：施工中钢筋邢台地区信息价超过或低于3800元／吨时，按实际价格调整材料价格。
八、工程款支付：
l、本工程单栋垫资施工至一层封顶，在发包人确认承包人完成垫资施工部分5日内，发包人支付一层以下垫资工程量的80％工程款，以后每月支付一次进度款，承包人每月25日报完成工程量，发包人确认承包人完成量后，于下月5日前支付承包人当期完成工程量价款的80％；主体结顶后工日内付至主体工程量价款的90％。以上价款均按单栋进度以施工面积乘以单方价计算为准（执行预算定额计价为准 ）。
2、装饰、装修及安装工程按每月完成工程量价款的80％支付，支付时间为次月5号前。
3、工程符合综合竣工验收条件日内支付至已完成工程量价款的95％。
4、竣工验收合格后两个月内，发包人完成对承包人的竣工结算，否则以承包人的结算报告为准，竣工结算10日内，承包人配合发包人办理综合竣工备案验收手续，办理完毕后发包人支付至结算工程量价款的97％，余3％留做工程质保金。
5、保修金：按结算总价的3％留做工程质量保修金，自工程竣工验收合格之日起一年后7日内支付扣留保修金的70％，自工程竣工验收合格之日二年后7日内支付除防水分项工程款的3％的保修金以外的全部保修款，满五年后的7日内支付防水工程分项工程款的保修金。
九、安全施工
承包人必须严格按照安全施工规范施工，必须做好安全防护，否则发生安全事故，一切责任和经济损失均由承包人承担。
十、发包人工作及权利、义务：
1督，组织竣工验收及工程交接。
2、施工代表负责对承包人提出的洽商、签证等有关文件进行审核，并在3个工作日内签批。
3、甲方确保乙方进场前，工程现场达到“三通一平”，并在开工前提供工程周边地下设施的相关资料，协调处理民扰确保乙方正常施工。保证施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决相关遗留问题。
4、将施工所需水、电源提供至工地围墙以内。
5、组织图纸会审和设计交底。
6、办理施工许可证等开工手续并承担发包人应承担的费用。
7、向承包人提供工程地质及地下管网线路资料，将水准点及坐标控制点以书面形式现场交验给承包人。：
8(含竣工图两套)。
9、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。
10、对不服从管理野蛮施工的项目管理人员及分包班有权更换、清退和处罚。
十一、承包人工作及权利、义务：
1、承包人派驻现场施工代表负责对工程实施全面管理工作。接受发包人的管理、监督，并负责对工程实施全面管理工作。
2、参加图纸会审和设计交底。图纸会审后7日内，承包人按合同工期
要求向监理及发包人报送完整的施工组织设计和施工进度计划份，经监理公司审批后报发包人。
3、每月25日前向发包人报送当月实际完成产值报表及下月的具体施工进度计划。
4、按建设主管部门的要求，办理有关施工场地交通、环卫、扬尘和施工噪音等手续，做好施工安全防护和环卫工作，并由承包方承担全部费用。
5、按照市政府要求，防止扬尘污染。保证施工场地清洁卫生，并承担所发生的一切费用。
6、根据工程需要，提供和维修施工使用照明、围栏设施并负责安全保卫。
7、严格按照施工图纸、国家及河北省现行施工规范、施工标准进行施
8、隐蔽工程必须经发包人及监理检查、验收签字后，方可进行下一道工序施工。
9、负责施工期间自身安全、防火、防盗工作，严格按规定程序安全保质施工，因承包人原因造成的安全事故由承包人负责。
10、承包人已施工完成的工程或已施工竣工工程未交付使用前，承包
人负责自身已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、丢失的，承包人负责修复，并承担修复费用。
11、服从监理公司的管理、遵守发包人施工现场管理制度。
12、办理施工许可证等开工手续并承担由承包人应承担费用。十
二、物资供应：
1、本工程物资除发包人供材外均由承包人采购，承包人必须对进场材料负责，保证采购合格品，同时提供材料合格证明文件，主材必须先在发包人及监理单位在场的情况下进行取样复检后方可使用，保证进场材料全部合格。发包人及监理单位有权对进场材料把关，发现不合格材料禁止使用，不合格材料限期退场，如已使用必须更换，延误工期不顺延，发包人有权对承包人进行处罚。
2、发包人制定的供应商供应的材料，价格可据实调整。变更涉及未定价材料，由双方协商定价。
3、发包人供材的协调与管理：承包人配合发包人提供数量、尺寸、型号及用货时间等。
十三、违约责任：
1、承包人应按合同约定和监理供材师指令实施、完成并保修合同工程。如承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，因此发生的费用和损失应由承包人承担。该笔款项经发包人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。
2、因承包人原因工程的质量达不到建设部颁发的规范验收标准，发包人有权对承包人处罚、限期修复、停工，延误的工期不顺延，由此造成的经济损失均由承包人承担，如不能限期修复或修复后仍不能通过质检部门验收，发包人有权要求承包人无条件退场，造成的损失由承包人承担。
3、发包人和监理公司组织初验，承包人必须配合，在初验和保修期内发包人对发现的质量问题有权要求承包人限期修复，如承包人未在发包人指定期限内开始维修或未在指定期限内修复完毕，发包人有权自行维修，除维修费用由承包人负担外，并对承包人处以维修款10％的罚款。
4、甲方必须及时支付双方约定的工程款，逾期不支付应按工商银行同期贷款利率四倍向乙方支付利息，如甲方违约出现超过30日，则甲方除向乙方支付利息外，每拖延一天、按应付价款的0.5‰向乙方支付违约金，同时乙方可停上施工。
十四、双方保证
1、乙方向甲方缴纳贰值五元履约保证金，在签定合同后乙方向甲方缴纳保证金贰佰万元，按甲方指定账户。
2、乙方承诺垫资施工至结构一层封顶，若乙方不能实现承诺施工，愿接受甲方处罚，甲方有权终止合同，由乙方承担所有损失。
3、甲方向乙方保证此项目正常顺利施工，若在乙方缴纳保证金一个月内不动工，甲方退还履约保证金。
4、甲方在乙方施工至一层封顶时退还履约保证金的50％，施工至五层时退还剩余的50％履约保证金。
5、甲方用开发建设项目作为保证，甲方如不能按本协议约定时间、节点、比例支付工程款时，甲方将该部分房产按乙方建筑成本价冲抵应付款项。如正常履行本协议付款约定，保证条款解除。
十五、保修：
1、保修内容：承包人施工的所有项目。
2、保修期限：执行建设部《房屋建筑工程质量保修办法》
3、保修期内承包人按发包人或物业公司通知3日内到达进行保修，逾期发包人或物业公司可自行维修，费用由承包人负担。如因承包人工程质量问题导致业主向发包人索赔，全部损失均由承包人负责赔偿。
4、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
十六、特约事项：
1、承包人对所有工程项目，未经发包人同意不得擅自转包。否则，由此造成的责任和损失均由承包人负责。发包人单独分包的项目，承包人积极配合，配合费按分包工程价款的2%计取，由发包人直接支付给承包人。
2、因发包人原因，工程不能按约定时间开工，承包人须提出文字材料，经发包人确认后相应顺延工期，中途停建、缓建，相应顺延工期，发包人按双方确认的实际损失予以补偿。
3、发包人代缴的应由承包人承担的费用，由承包人承担。
4、承包人应按规定支付其应支付的材料费、人工工资，若发生拖欠材料费、人工工资问题，致发包人代为支付，承包人须按发包人代付金额偿还，该款由发包人直接从工程款中扣除。
十七、工程验收：
1、发包人在收到承包人竣工报告及全部竣工资料后十天内组织有关单位验收。工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。
承包人工程竣工后，不得以任何理由拖延向发包人交付工程及钥匙，否则每延迟一天按工程总造价的万分之三赔偿发包人损失。
2、备案验收时，承包人应予以配合。
3、发包人办理竣工备案手续，承包人须按要求予以配合，提供资料和盖章。
十八、争议解决方式：
在履约过程中的争议由当地建设主管部门协调，协调不成的向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
十九、本协议双方签字盖章后生效。二
十、本协议一式陆份，发包人承包人双方各持叁份，未尽事宜双方另行协商。
甲方：河北兴杰房地产乙方：
开发有限公司
法人：(签字或盖章)法人：(签字或盖章)
电话：电话：
年月日年月日
推荐第3篇：施工总承包合同
白佛实业集团
二期施工承包协议书
甲方：白佛实业集团房地产开发有限公司 乙方：
依照：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。本协议与本案的合同不一致时，按照本协议执行。甲方将：“白佛实业集团”二期工程交由乙方承包施工，为保证工程按期、保质保期完成，现双方订立协议如下：
一、工程概况
1.1工程名称：白佛实业集团二期工程，建筑面积约5万多平米，具体施工范围以经相关部门审核批准后的设计图纸为准，建筑面积据实结算，工程阳台按全面积计算。1.2工程地点：白佛实业集团
1.3工程承包范围：图纸所示全部内容，包括水、电（含弱电管）、暖、土建、装修、消防、通风设备安装、门窗等，自进场至竣工交付的全部建设施工工作并应承担承包范围内临水临电、现场道路及安全文明施工所涉及相关费用。不包括现场临建、围墙、住户用电梯。
二、工期
本工程工期为
个自然日，协议生效后甲方即协助乙方进场施工建设，工期自
年
月
日起至
年
月
日止。
三、承包方式：包工包料
四、质量等级：合格
五、协议价款
5.1协议价款为固定单价，即每平方米1500元，（最终结算以实际施工建设面积为准）。
5.2协议价款含施工所需水电费、开具正式发票，与工地建设有关的所有税费、建设主管部门及相关职能部门所交的保证及其他支出，属于施工方应承担的范畴，由施工方承担。
六、协议价款约定及调整
6.1协议价款约定：协议价款采用固定平方米造价方式，即每平方米建筑面积1500元单价，结算时按建筑面积据实结算按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）进行计算（阳台除外），阳台按全面积计算。
6.2调整因素： 工程洽商、设计变更、索赔、现场签证、变更材料价格调整，按河北省消耗量定额（2012）结算。
6.3任何工程洽商、工程变更、设计变更、索赔、现场签证、变更材料价格调整的批准和审定，均需经甲方有签字权的代表签字同意和盖甲方印章后生效，乙方方可实施。甲方工程管理部门、监理有执行本条的权利。
6.4如甲方对材料的质量及价格有异，甲方有权要求乙方更换材料，但应结合施工进度，若造成不属于施工方应承担的损失，按预算甲方给予补偿。
七、协议价款调整方式
图纸会审、工程洽商、工程变更、设计变更、索赔、现场签证等造价调涨：根据河北省消耗量定额（2012）确定总价，按三类工程取费（企业管理费和利润规费及税金以上均不调整，垂直运输费、超高费用，施工与生产同时进行增加费用及在有害身体健康环境施工降效增加费用不予计收，二次搬运费、临时停水停电费也不予收取）。设计变更、工程洽商、签证总价下浮3%：协议 2）主体12层施工完成后7日内，双方核实完成的建筑面积（7层至12层）确定工程进度款额，甲方向乙方支付工程进度款额的75% 。
3）主体18层施工完成后7日内，双方核实完成的建筑面积（13层至18层）确定工程进度款额，甲方向乙方支付工程进度款额的75% 。
4）主体24层施工完成后7日内，双方核实完成的建筑面积（19层至24层）确定工程进度款额，甲方向乙方支付工程进度款额的75% 。
5）主体封顶后7日内，双方核实完成的建筑面积，确定主体总造价，甲方向乙方支付至主体总造价的97% 。
2、二次结构、装修及安装
1）每月25日乙方向甲方上报当月完成工程预算，工程预算按河北省消耗量定额（2012）一类工程取费确定工程进度款额，次月2日甲方向乙方支付工程进度款额的75% 。
2）全部完工后双方据实核实建筑面积确定工程总造价，15日内甲方向乙方付至工程总造价的97% 。 8.2 保证金支付
甲方于建设项目竣工验收之日起满两年后，建筑项目满足正常使用，甲方支付给乙方剩余的3%工程款。支付日期为满两年之日起7日内。
九、特别约定
1、乙方除应当按照法律法规的要求组织施工，独立承担因施工方的相应法律责任外，还需为本项目施工方工作人员提供合法的工作环境、劳动保障及支付劳动报酬，如乙方履行本协议期间发生劳资纠纷的，乙方负责妥善处理，如因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿，赔偿范围包括诉讼或仲裁费、律师费、交通费、误工费、食宿费及其他所有损失。如甲方原因造成的损失，由甲方承担并给予乙方赔偿。
2、因不可抗拒的自然因素（不含政府行为）造成的停工，工期顺延，费用按相关法律法规规定，由相应责任方承担。
3、政府行为（雾霾、手续问题、与现场质量安全文明施工无关的政府会议或指令等引起的停工）造成的费用损失，由甲方承担并给予乙方赔偿，工期顺延。
十、其它约定
10.1乙方施工现场禁止与工地无关的闲杂人等入场，若发现甲方有权将其请出场外。
10.2本工程项目施工大门由乙方自行设计并承担相应费用，征求甲方认同。
10.3本工程竣工后，乙方必须积极配合甲方办理竣工备案验收及竣工资料归档（含竣工图），如因乙方原因导致竣工备案不能受理，乙方应承担千分之三的违约金。
10.4甲方或监理有权根据国家安全生产相关规定对乙方的违法行为提出整改，乙方接到整改通知后24小时内未采取相应整改措
施，乙方每次承担违约金1000元。累计3次扣款后，乙方每次承担违约金5000元。
10.5必须由监理牵头乙方组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向监理汇报。
10.6针对不同的分部分项工程，乙方在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经双方同意后方可开工。
10.7施工中若因乙方原因造成伤亡事故，乙方承担全部责任，甲方将暂停付款直至乙方整改处理完毕。
10.8本工程的临时防护栏杆、现场围护等要达到牢固美化标准，符合安检要求，费用由乙方承担。
10.9乙方在施工过程中不得发生不尊重甲方工作人员的行为，不得恐吓、辱骂甲方工作人员。如发生恐吓、辱骂行为，经三方调查情况属实，甲方可单方认定并处以罚款。
10.10乙方收到施工图后，应在14天内作出详细的施工组织设计，经乙方公司总工签字确认，报监理、甲方审批后方可实施，施工组织设计应包括设备材料、成品、半成品（产地、规格型号、品牌）等供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况以及施工现场优化布置等内容。由甲方确准的施工组织设计应作为工程验收的重要依据，乙方不按时送审施工组织设计，造成甲方无法判断工程进展是否顺利，甲方可拒付相应部分工程进度款，责任由乙方承担，监理及甲方对施工组
织设计方案的确认是对施工组织设计及施工方案的可行性的确认，施工组织设计方案属乙方自身的施工措施，并不是对所涉及费用的确认。
10.11由甲方供应的材料设备，甲方须按乙方施工进度及时进场或安装，若因甲供材不能及时进场造成工期延误或费用损失，甲方应承担责任，补偿乙方费用损失，工期相应顺延。
10.12甲方负责办理工程所需的相关手续，负责缴纳甲方应缴纳的相关费用。
10.13甲方负责现场的三通一平，将施工用水、电引至施工现场，负责提供临建、围墙。十
一、违约责任
11.1乙方在施工过程中因资金不足、人员不到位等原因造成误工的，迹象表明乙方没有能力再完成承包内容的，甲方有权解除本协议（解除后乙方支付已完工程量60%工程款，其余款项作为违约金扣除）。
11.2乙方在施工过程中违反本协议约定要求甲方提前付款的、未按图纸标准及技术规范施工擅自变动的、使用不合格材料的均视为乙方违约，甲方有权让乙方整改，整改完成前每月按工程造价的千分之一计算违约金。如乙方出现上述任何违约，甲方有终止并解除协议的权利。
11.3甲方不按时支付工程款，7日内乙方以书面形式催促甲方付款，7日后乙方可自行停工，费用及损失由甲方承担，双方协商
无法解决的，乙方可向工程所在地法院提起诉讼依法解决。 11.4工程施工中发生的因甲方手续不全或资金不足造成的停工、拖延工期的，甲方赔偿乙方费用损失，并顺延工期。 十
二、管辖
本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不同时双方向工程所在地人民法院提出诉讼解决。 十
三、协议补偿及变更事宜
本协议未尽事宜由双方协商一致后以补充协议形式确定或变更，补充协议与本协议具有同等法律效力。 十
四、生效约定
本协议一式八份，甲乙双方各执四份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法人或授权人签字：
法人或授权人签字： 年
月
日
年
月
日
推荐第4篇：总施工个人简历
总施工个人简历范文
在编写个人简历的时候，要有明确的目标，还要有个人简历的重点写作部分。 自己所定义的重点部分。
个人信息
fwdq
性 别： 男
年 龄： 44岁 民 族： 汉族
工作经验： 10年以上 居 住 地： 浙江台州 椒江区
身 高： CM 户 口： 重庆黔江区 黔江区
自 我 评 价
本人性格稳重，与人处事融洽，对待工作认真积极热情，并能在成功与失败中完善积累自己。具有良好的沟通和协调能力，擅长培养新人，爱好广泛，学习意识及能力强。谨于言而敏于行。本人渴望有更大的发展空间。愿彼此的合作能为对方带来最大的收益!
求 职 意 向
希望岗位： 建筑施工类土建工程师 建筑施工类工程预决算/施工 建筑施工类其它相关职位
寻求职位： 总工,施工总负责
希望工作地点： 浙江台州
期望工资： /月
到岗时间：随时到岗
其它待遇要求： 管食宿，交五险
工作目标 / 发展方向
希望能有更好的发展机会.
工 作 经 历
▌XX07XX01：中建二局
所属行业： 建筑、装潢(国有企业)
担任岗位： 计算机开发/应用/软件设计师
职位名称： 施工总负责
职位描述：建设第二工程局(沪)第八项目部宁波市鄞州区南苑新城酒店项目部任总施工，负责钻孔灌桩施工、土方开挖、主体结构、内外装修工程施工管理。本工程地下室2层，建筑面积10930平方米。地上38层，建筑面积72388平方米，总建筑面积83318平方米，建筑高刀豆文秘助手
▌XX03XX06：中建二局
所属行业： 建筑、装潢(国有企业)
担任岗位： 建筑施工类/土建工程师
职位名称： 土木建筑/工民建
职位描述：在建设第二工程局(沪)第八项目部宁波市鄞州区万达广场任施工员，负责索菲特酒店建设，本工程48层，建筑高度。
▌XX03XX01：浙江恒达房产
所属行业： 房地产、物业管理(私营企业)
担任岗位： 计算机开发/应用/软件设计师
职位名称： 施工员
职位描述：浙江恒达房产任施工员。负责恒达科技创业楼钻孔灌注桩、高压旋喷桩、土方工程、主体结构、内外装修、安装工程、市政工程等施工管理，本工程地下一层，建筑面积4308平方米， 地上19层，建筑面积平方米，总建筑面积平方米，建筑高刀豆文秘助手。本工程竣工验收为钱江杯。
▌XX03XX01：浙江中成集团
所属行业： 建筑、装潢(股份制企业)
担任岗位： 计算机开发/应用/软件设计师
职位名称： 总施工
职位描述：浙江中成集团山东潍坊市领秀华城任总施工，负责30——36楼施工管理。
▌XX02至今：浙江天天上路集团
所属行业： 建筑、装潢(私营企业)
担任岗位： 建筑施工类/土建工程师
职位名称： 土木建筑/工民建
职位描述：台州宝驿4S店项目部负责前期手续审批，预制管桩、土方开挖、主体结构、内外装修、安装工程、市政工程等施工管理。
教 育 经 历
XX09XX07 西南科技大学 管理类/工程管理 大专
技 能 专 长
技术职称： cad
语言能力： 其他：一般; 其他：一般;
计算机能力： 中级
其它相关技能：
一、本人有广博的与工程相关的知识，负责过项目的所有合同，单体土建工程、装饰工程，组织过小区市政的施工。
二、本人有丰富的现场施工经验和组织能力，熟悉工程项目施工工序的关键点和重点。熟悉国家规范和各种标准!
三、本人能熟练绘制络施工进度图，熟练编制施工组织计划及专项施工方案。熟练CAD制图。
四、本人熟练预决算，熟练各工序技术交底，熟悉土建、安装及安全资料。
五、熟练操作全站仪、经纬仪、投线仪、水平仪等仪器。
六、本人有健康的身体和足够的魄力，有宽广的心胸和全局的眼光。有团队协作精神。
拓展阅读：应届毕业生的个人简历的写作重点
应届毕业生在求职者中占有很多大的比例，同是也是相对来说比较具有劣势的一类人群。毕竟应届毕业生们在工作经历中比较欠缺，在个人简历中工作经历可以包括哪些范围呢这也是应届毕业生需要考虑的，面对自己的劣势，在个人简历要如何弥补
一，要强调教育与培训
应届毕业生的最为明显的一点就是在工作经验上的欠缺，以及在年龄上的劣势。在个人简历中要懂得扬长避短，相关的一些工作经验，或者是年龄方面则可以有意识的淡化。要强调自身的教育以及所接收到培训，刚毕业的人才所接受教育在理论方面非常具有优势，将这种理论转化成实践，也可以成为应届毕业生的优势。
二，个人素质能力方面
现在很多大企业在对人才的选拔上，不仅仅是看那些华丽的履历表，很多时候更为重视人才的素质。素质能够表现在很多方面，比如时候职业道德素质，尤其是想财务方面的人才，对职业道德素质的要求更高。另外还有个人的心理素质，以及身体素质方面，应届大学生也是有一定的优势。此外，专业能力素质也非常重要。
三，个人奖励与社会实践方面
人才的能力体现可以在很多地方，能够作为应届毕业生的优势，也可以是个人的学习奖励，以及社会时间方面。应届大学生虽然是没有多少经验，但是具有非常好的发展潜力，同样也可以作为求职的优势之一，学习奖励多则说明人才的能力比较高。还有就是一些实践活动方面， 也可以作为经验基础。
推荐第5篇：设计施工总承包合同
****变电站供水工程
设计施工总承包合同
鉴于发包人为修建***变电站供水工程并接受了承包人对该工程设计施工总承包的《实施方案》，现****供电局（以下简称发包方）为一方和****设计院（以下简称承包方）为另一方于****年**月**日共同达成并签订本协议如下：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计、施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：****变电站供水工程
工程内容：
水资源协调及征地等由发包方与地当村小组协商解决。 资金来源：
二、工程承包范围
承包****变电站供水工程设计、施工、监理。具体内容为：
三、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数**天。
四、质量标准
达到国家现行的有关标准和规范。
五、合同价款及付款方式
本工程实行总价承包，本合同总价为人民币大写******元（￥******元），作为全部工程设计、实施、竣工的包干总额。
合同签定后，发包方将合同价款一次性付给承包方。
六、组成合同的文件
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、设计要求及标准、规范及有关技术文件;
3、实施方案
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件以及除上内容以外的文件内容均视为本合同组成部分。上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列时间次序在后者为准。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定承担本工程设计、实施、竣工的责任。将水从水源点提升到****变电站厂区进行供水（不包含水处理设备和消毒设备）。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、违约责任
1、在合同履行期间，双方应认真履行合同，一方自行终止和解除合同，应赔偿给对方造成的损失。
2、本合同发生争议时，双方应及时协商解决，也可以向当地合同仲裁机关进行调解和仲裁。
3、未尽事宜双方协商解决。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本协议书在双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期（保修期）满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。
发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：‘
电话：电话：
开 户 银 行：开 户 银 行：
帐号：帐号：
推荐第6篇：施工总平面图设计
现场管理
施工现场管理的目标是建立一个有序、文明、安全、环保的施工现场，管理要点包括：
1、根据施工组织总设计要求，按施工总平面图规划分阶段实施施工总平面布置，并做好总平面图的管理。
2、对环境因素进行识别，掌握环境信息，采取应对措施，保证施工现场及周边环境，材料、设备、成品保护得到有效控制。
3、建立和执行安全防范和治安管理制度，落实防范范围和责任，检查和救护系统的适应性和有效性。
4、建立现场卫生防疫管理网络和责任系统，落实专人负责管理并检查职业健康服务和救援的有效性。
5、制定施工活动中产生的废水、废气、废料的三废防治，或处理方案。
6、施工平面规划设计原则：
a、平面布置科学、合理、施工场地占地面积少。
b、合理组织运输，减少二次搬运。
c、施工区域的划分和场地的临时占用应符合施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。
d、充分利用现有建筑物和现有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用。
e、临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区应与生产区分离设置。 f、符合节能、环保、安全、消防等要求。
7、施工平面图设计要点：
a、设置大门，引入场外道路。施工现场宜设置两个以上大门，大门应考虑周边路网情况，转弯半径和坡度限制，大门的高度和宽度，应满足车辆运输要求，尽可能与加工场地、仓库的位置要求一致。
b、布置大型机械设备。布置塔吊时应考虑其覆盖范围，可吊物件的运输和堆放。 c、布置仓库堆场。尽可能接近使用场地，考虑交通线路，卸货时间长的仓库应远离路边。
d、布置加工厂。有关联的加工厂地尽量集中，尽量减少二次搬运，减少运输量。 e、留置内部临时运输道路，保证材料运输、停放都不影响正常施工。 f、布置临时办公场所，尽量设置在工地入口处。
g、布置临时水电管网和动力设施，临时总变电站应设在高压线进入工地处，尽量避免高压线穿过工地。但应有充分的蓄电能源装备。临时水池、水塔尽量设在屋面，与消防用水可一并考虑。
h、要有系统的门禁和巡更报警装置。
i、施工平面图应与施工组织设计同时报批。
项目施工总平面图设计
为了保证装饰工程和机电工程施工现场各专业工种在合理的空间进行工作，应根据现场的具体情况进行施工总平面图的设计，合理配置和管理各种施工资源，保证施工过程顺利进行。
1.施工总平面图设计的依据
1.1．设计资料。
1.2．项目的施工部署及主要施工方案、施工总进度计划、施工总资源计划、项目设施需求计划、施工总质量计划、施工总成本计划。
1.3．项目所在地区的自然条件、经济技术条件、当地的资源供应状况和运输条件等。
1.4．预制厂、仓库、办公设施的位置和尺寸，水、电源位置，以及项目安全施工和防火标准等。
2.施工总平面图设计的原则
2.1．利用永久性设施和原有设施，尽量减少临时建设设施。
2.2．科学地划分施工区域，尽量减少各工种之间相互干扰和交叉，保持施工均衡、连续、有序。
2.3．合理布置各种仓储、预制场位置，减少场内二次运输。
2.4．生产临时设施与生活设施分开布置。
2.5．临时设施的布置应符合节能、环保、安全和消防等要求，尽量减少对周围已有设施的影响。
3.施工总平面图设计的主要内容
3.1．地上、地下已有和拟建建筑物、构筑物及其他设施的具体位置和尺寸。
3.2．生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计。
3.3．临时用电的设计和临时用水的设计。
3.4．各施工班组承包范围的区域划分、场区内施工用道路(包括消防通道和紧急集合点设置)。
3.5．安全防火设施的布置、垃圾处理站或堆场及场内排水系统布置。
4.施工总平面图设计的步骤
4.1．确定项目主要设备的运输路线、确定大型吊车的站位及行走线路。
4.2．确定临时性房屋位置、仓库与材料堆场的位置、确定预制厂及各类作业场所位置。
4.3．确定主要道路和次要道路，保证运输畅通和安全，并节约投资。
4.4．确定临时水、电管网及动力设施的布置、确定安全消防设施的布置。
4.5．调整及优化后，绘制正式的施工总平面图。
5.吊装方法的选用原则和步骤
5.1．吊装方法的选择原则：安全可靠、经济可行。
5.2．吊装方法基本选择步骤：
5.2.1.技术可行性论证。对多个吊装方法进行比较，从先进可行、安全可靠、经济适用、因地制宜的环境适用性等方面进行技术可行性论证。
5.2.2安全性分析。吊装工作应安全第一，必须结合具体情况，对每一种技术可行的方法从技术上进行安全分析，找出不安全的因素和解决的办法并分析其可靠性.。
5.2.3经济合理。
5.2.4进度满足计划要求。
文明施工
1.施工现场文明施工管理的组织、职责和内容
1.1．项目部成立由项目经理为组长的文明施工领导小组组长，成员由生产副经理、专业技术负责人、安全员、施工员、保卫、材料（设备）管理员、工队（专业分包方）负责人及电工焊工、起重吊装、架子工等相关人员组成。
1.2．文明施工领导小组负责制定项目文明施工管理规划，明确创建文明施工管理目标，明确专业责任分工，开展文明施工管理工作。
1.3．管理施工的同时管理施工安全和文明施工。实行总承包的，由总承包单位对施工现场文明施工负总责。各专业分包对总承包单位负责, 服从总承包单位的管理。
1.4．施工现场文明施工管理的内容包括：安全管理；现场管理；安全防护；机械安全；施工用电；料具管理; 保卫消防；环境保护；生活区管理。
2.现场文明施工的措施
2.1．安全管理
建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，并严格执行。
2.2．现场管理
2.2.(1)工地现场设置大门和连续、密闭的临时围护设施，按规定制作各类工程标志、标牌。
2.2.(2)场内道路平整、坚实、畅通，有完善的排水措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。
2.2.(3)施工区和生活、办公区有明确的划分；责任区分片包干，岗位责任制健全，各项管理制度健全并上墙；施工区内废料和垃圾及时清理，成品保护措施健全有效。
2.3．安全防护
2.3.(1)安全帽、安全带以及特殊工种个人防护用品佩戴符合要求；楼外沿、电梯井、回转楼梯，支搭安全网并符合要求。
2.3.(2)楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口防护符合要求。
2.3.(3)脚手架搭设牢固、合理，所用材质符合要求；防护棚搭设符合要求。
2.3.(4)设备、材料放置安全合理，施工现场无违章作业。
2.4．机械设备
2.4.(1)设备安全防护装置齐全；室外设备有防护棚、罩；加工场地整齐、平整。
2.4.(2)起重设备、物料提升机、电动吊篮、塔吊等限位、保险装置齐全有效。
2.4.(3)机械设备的操作规程、标识、台账、维护保养等齐全并符合要求；大型起重设备装拆方案、租赁合同、安全协议、交底齐全；操作人员持证上岗；安装后经验收合格方可使用。
2.5．临时用电
2.5.(1)施工区、生活区、办公区的配电线路架设和照明设备、灯具的安装、使用应符合规范要求；特殊施工部位的内外线路按规范要求采取特殊安全防护措施。
2.5.(2)配电箱和开关箱选型、配置合理，安装符合规定，箱体整洁、牢固。
2.5.(3)配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均设两级漏电保护。
2.5.(4)电动机具电源线压接牢固，绝缘完好，无乱拉、扯、压、砸现象；电焊机
一、二次线防护齐全，焊把线双线到位，无破损。
2.5.(5)临时用电有方案和管理制度，值班电工个人防护整齐，持证上岗；值班、检测、维修记录齐全。
2.6．料具管理
2.6.(1)工地的料具、库房等按平面图规定地点、位置设置；料场平整坚实。
2.6.(2)料具和构配件分规格存放整齐，标识清晰；库房整齐，易燃、易爆物品单独存放。
2.6.(3)施工零散料及时清理，做到工完场清；施工垃圾集中存放。
2.7．保卫消防
2.7.(1)施工现场出入口设警卫室，昼夜有人值班；要害部门、部位保卫措施有效。
2.7.(2)施工现场有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求；施工现场不准吸烟。
2.7.(3)易燃、易爆、剧毒材料必须单独存放，搬运、使用符合标准；明火作业要严格审批程序，电、气焊工必须持证上岗。
2.7.(4)施工现场有保卫、消防制度和方案、预案，有负责人和组织机构，有检查落实和整改措施。
2.8．生活区管理
2.8.(1)生活区设置符合标准；办公室、宿舍清洁、整齐; 有防暑降温或取暖措施；配备药品和急救器材；有食物中毒应急措施。
2.8.(2)食堂符合卫生标准；炊事人员上岗穿戴工作服、帽；食品、炊具等存放符合标准。
2.8.(3)厕所符合标准，专人定期保洁；有灭鼠灭蝇等措施。
推荐第7篇：奠基仪式(施工)总讲话
施工单位发言
史总经理讲话
尊敬的各位领导、各位朋友:
今天，在这里隆重举行****社区的奠基仪式，能够成为该项目的施工单位，我们深感荣幸，在此，我谨代表********工程有限公司，向工程的开工表示热烈的祝贺，向莅临奠基仪式的各位领导表示真诚的问候，向长期以来关心支持我公司发展的各界人士表示衷心的感谢。
我公司是经国家建设部核准的房屋建筑工程施工总承包二级企业，具有高级专业技术职称人员200人，具有国家二级资质项目经理200人，公司所承建的工程合格率100%，优良率95%以上，赢得了主管部门和业主的一致好评，多次被评为“质量管理先进企业”。
****社区社区是沙沃乡的民生工程，能够成为****社区项目的施工企业，为**乡人民服务，我们深感责任重大、使命重大。
在****社区建设过程中，我公司将组织优秀技术人员、调动先进工程设备，制定详尽的施工计划，严格落实质量管理和安全管理制度，尊重甲方意愿、服从甲方管理，扎实做好施工工作。“质量是工程的生命”，我们将严格按照图纸要求，把质量放在第一位，狠抓工程质量，确保把工程建设成
为精品工程。同时，我们将抢抓工程施工的黄金时期，以最高的效率推进工程速度，让沙沃乡群众早日入住新居。最后，祝各位领导和各位朋友身体健康，工作顺利，万事如意！
谢谢大家!
推荐第8篇：总坪施工协议书
金堂淮口成阿新城 总坪工程施工合同
发 包 人:四川中科盈文化旅游开发有限公司 承 包 人:
工程名称: 金堂淮口成阿新城
签约地点:
签订日期:2012年月日
建筑总坪施工合同
发包人：四川中科盈文化旅游开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 发包人将金堂淮口成阿新城总坪工程发包给承包人，为明确发包人和承包人的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。
一、工程概况
工程名称：成阿新城总坪工程工程地点：成都市金堂县淮口镇成阿工业园内 工程内容：本合同涉及的施工红线范围内的总坪工程施工，包括的内容有：道路、部分地面砖、化粪池、检查井、污雨水管道等。
工程立项批准文号：资金来源： 自筹
二、工程承包方式：
承包方式： 包工包料
三、合同工期
开工时间以甲方、监理工程师共同下达的开工通知书为准，但不能超过合同生效后半年时间，完工日以竣工验收通过、乙方送交竣工验收报告得以批准的日期为准。具体工期双方再行约定。
四、质量标准
工程质量标准：工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范须达到合格标准，一次性验收合格。
五、合同价款
合同暂定总价：人民币约 4000万元 整（肆仟万元）。总造价以双方审定造价为准，具体结算与计费方式以专用条款相关约定为准。
六、工程结算
1、本合同采用清单定额计价方式计算总造价后再按总造价下浮5%作为工程
的结算价格。
2套用定额：《四川省建设工程工程量清单计价定额》08预算规则、09清单计价及相关配套文件（按土建定额执行，土建定额缺项的参照市政定额）。
3本工程取费规则：安全、文明及临设费按政府规定的基本费率计取(但必须满足现场的相关要求)；规费按乙方持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》计取。)
4人工费调差：执行施工期间四川省的相关政策及文件。
5材料价格调差：材料价格由乙方按照市场价格上报甲方，由甲方询价后审批核定。结算时按认定价格的加权平均值进行计算。
6、对于施工期间发生的零星用工，按100元/人/工日进行计算。结算时除税金外，不记取其他任何费用。
七、甲乙双方特别约定
乙方必须按照甲方提供的施工图，按图施工。若施工图纸和现场实际情况不符时，施工单位应提前7个工作日以书面形式报监理，经监理报甲方，在设计单位出具变更后方可进行施工。施工中涉及广场地面铺设石材与地面砖材，乙方必须提前10个工作日报监理，经甲方确认材料型号和颜色后方可使用，否则所造成的损失由乙方自行承担。
八、付款方式：
1.乙方每两月申报进度一次，按乙方所完成的当期工程量的80%支付工程进度款。乙方每次进度在第二月25日向甲方申报当期工程量，甲方在次月5日前审核完毕比并在五个工作日内拨付该期工程款。
2.单项工程通过竣工验收合格后后的十五个工作日内，乙方向甲方报送完整的结算资料，甲方在收到乙方结算清单90日内完成审计。结算审计完成，资料合格后，支付至单项工程的95%，余5%作为工程质保金。
九、履约保证金：
合同签定后柒个工作日内，乙方应向甲方指定账户转入现金人民币300万元（大写：人民币叁佰万元整），作为该工程的履约保证金，履约保证金足额支付后合同方才生效。若柒个工作日乙方未足额支付履约保证金，该合同自动作废。乙方进场施工半年期满（时间以开工令为准），甲方于5日内退还乙方保证金人
民币100万元（大写：壹佰万元整）; 乙方进场施工一年期满（时间以开工令为准），甲方于5日内退还乙方保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整），其余保证金在全部工程竣工验收合格后5日内退还。保证金不计息。若甲方不能按照约定退还乙方保证金，甲方将按当期未退还保证金以每天千分之二利息向乙方支付违约金。
十、违约责任
合同签订后，甲、乙双方在施工过程中尽好各自的义务和责任，执行好各自的权利，相互配合。
如乙方因自身原因未按照节点工期完成施工任务，甲方将按照人民币3000元/天对乙方进行节点工期的处罚，罚款在最近一期工程进度款中扣除，但如乙方采取抢工措施赶回延误工期，节点工期处罚款项由甲方在最近一期工程进度款中补回支付。乙方为赶工期采取措施而增加的费用，由乙方自行承担。
乙方必须保证竣工验收总工期，如因乙方原因延误按以下方式处理：工程延误在20天以内（包括20天），按每延误1天乙方必须向甲方支付人民币3000元/天的违约金。
如果乙方在约定的工期范围内提前竣工，经验收合格后，甲方将给予乙方每提前一天人民币3000元的奖励，但不超过结算总造价的0.5%。
如果乙方按照甲方要求完成了工程进度款审核程序后，甲方不能按时支付乙方工程进度款超过一个月，甲方将按当期未付工程款以每天千分之二向乙方支付违约金。
如果乙方在缴纳保证金半年后，由于甲方原因无法正常进场施工，甲方将无条件退还乙方保证金，且按照乙方保证金总额以每天千分之二向乙方支付违约金(时间从乙方缴纳保证金当天开始计算)。
如在履行合同过程中发生争议，双方可进行协商，协商不能解决争议时，双方均可向工程所在地法院提起诉讼。
十一、工程质量保证金
本工程质量保证金为5%，质保期一年，期满后10个工作日内无息支付。 十
二、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
10、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
11、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
12、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十
三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 四份 ，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：四川中科盈文化旅游开发有限公司承包人：
（公章）（公章）
代表人（签字或盖章）：代表人（签字或盖章）： 地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
推荐第9篇：第七章 施工总组织
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
第七章
施工总组织
第七章
施工总组织
本章重点内容：①基本建设程序；②施工进度计划的任务和编制；③施工总体布置的内容；④施工组织设计的原则和内容；⑤施工网络图的编制、时间参数的计算及关键线路的确定；
水利水电建设是国家基本建设的一个组成部分,从酝酿设想,着手规划,到建成投产,发挥效益,要经历若干阶段,投入多方面的力量,动用大量人力、物力和资金,完成一系列的工作。
组织工程施工是实现水利水电建设的重要环节。从系统观点来分析,工程施工的组织管理是工程建设的一个子系统。为使工程施工的组织和管理充分发挥自身的作用,推动工程建设的进展,提高工程建设的效益,有必要先从总体上明确工程建设的程序,搞清施工组织管理的主要任务,之后才能防止以偏盖全,模糊整体和局部的关系。
第一节 基本建设程序
本节学习要求：①掌握基本建设程序
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
基本建设程序基本建设是国家为了扩大再生产,通过新建、扩建和改建而进行的增加固定资产的建设工作；通过购置、建造和安装等活动,将建筑材料、机械设备和其它资源转化成为固定资产。
在基本建设活动中,以建筑安装工程为主体的工程建设是实现基本建设的关键。
基建程序：工程建设一般要经过规划、设计、施工等阶段以及试运转和验收等过程,才能正式投入生产。工程建成投产以后,还需要进行观测、维修和改进。整个工程建设过程是由一系列紧密联系的工作环节所组成,由此构成了反映基本建设内在规律的基本建设程序,简称基建程序。
一个工程项目的建设过程要经历规划、设计、施工等不同阶段。这些阶段既有顺序联系,又有平行搭接关系,在每个阶段以及阶段与阶段之间又由一系列紧密相连的工作环节构成了一个有机整体。
一、规划阶段
规划阶段要完成的主要工作有：根据地区(区域)的资源条件和国民经济发展的中长期规划,进行河流或河段规划,选定梯级开发方案,提出宜于近期开发的工程建设项目建议书。在此基础上,进行初步查勘,对近期可供开发的项目开展可行性研究。
二、设计阶段
设计阶段的主要任务是进行勘测设计,从技术经济上对拟建工程进行全面论证,合理解决工程建设的各种问题,为日后工程施工提供依据。 设计阶段从可行性研究开始,根据初步查勘和调查,找中论证工程项目
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
锦旗开发的试药性，技术上的可能性和经济上的合理性,提出可行性研究报告和投资估算.
三、施工阶段
施工阶段是工程建设由蓝图转变为实体的阶段。当初步设计及总概算已获批准,工程项目已列入国家年度基本建设计划,意味着工程建设的总体方案已经确定,建设资金已有来源。当建设单位通过招标程序与施工单位签订了工程承发包合同,施工单位就可组建机构进入施工现场,进行施工准备。在准备就绪的基础上,施工单位提出开工报告,经建设单位同意,就正式转入主体工程施工。
1）基建程序中的工作环节,多具有环环相扣紧密相联的性质。其中任意一个中间环节的开展,至少要以一个先行环节为条件,即只有当它的先行环节已经结束或已进展到相当程度,才有可能转入这个环节。 2)基建程序中的各个环节,往往涉及到好几个工作单位,需要各个单位的协调和配合,否则,如果稍有脱节,常会带来牵动全局的影响。 3)基建程序是在工程建设实践中逐步形成的,它与基本建设管理体制密切相关。
我国目前的基本建设管理体制大体是:对于大中型工程项目,国家通过计划部门及各部委主管基本建设的司(局),控制基本建设项目的投资方向；国家通过建设银行管理基本建设投资的拨款和贷款；各部委通过工程项目的建设单位,统筹管理工程的勘测、设计、科研、施工、设备材料订货、验收以及筹备生产运行管理等各项工作；参与基本建设活动的勘测、设计、施工、科研和设备材料生产等单位,按合同协
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
议与建设单位建立联系或相互之间建立联系。前面介绍的基建程序,就是在这种管理体制下形成的。随着基本建设管理体制的改革与完善,基建程序也将会有相应的变革。
4）在基建程序中,初步设计和初步设计以前的各项工作,通常称为前期工作。
做好基本建设的前期工作,常可收到事半功倍的效果。在前期工作中,深入调查研究,充分占有资料,正确选择建设项目,合理确定建设地点,优选工程布置方案,精心设计,周密安排建设计划,必将减少后续工作的盲目性,使工程施工得以顺利进展。
第二节 施工组织设计
本节学习要求：①熟悉施工组织设计的阶段性及其任务和要求；②掌握初步设计阶段施工组织设计的作用、任务、内容及其编制的方法、步骤。
一、施工组织设计的概念：施工组织设计是研究施工条件、选择施工
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
方案、对工程施工全过程实施组织和管理的指导性文件,是编制工程投资估算、设计概算和招标投标文件的主要依据。
在基建程序各个阶段中,许多环节都要考虑施工组织问题,提出相应的分析论证,作为阶段研究成果的一个组成部分。
①在可行性研究中,要根据工程施工条件,从施工角度提出可行性论证；在初步设计中,要编制施工组织设计,全面论证工程施工技术上的可能性和经济上的合理性；
②在招标投标活动中,参加招投标的单位,都要从各自的角度,分析施工条件,研究施工方案,提出质量、工期、施工布置等方面的要求,以便对工程的投资或造价作出合理的估计；
③在技施设计和工程施工过程中,要针对各单项工程或专项工程的具体条件,编制单项工程或专项工程施工措施设计,从技术组织措施上具体落实施工组织设计的要求。
不同环节所研究的施工组织问题,由于工作深度和资料条件的限制,其内容详略和侧重点虽不尽相同。
二、时工组织设计的内容
根据初步设计编制规程和施工组织设计规范,初步设计的施工组织设计应包含以下内容。 1.施工条件分析
施工条件包括工程条件、自然条件、物质资源供应条件以及社会经济条件等。 2.施工导流
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
施工导流设计应在综合分析导流条件的基础上,确定导流标准,划分导流时段,明确施工分期,选择导流方案、导流方式和导流建筑物,进行导流建筑物的设计,提出导流建筑物的施工安排,拟定截流、渡汛、拦洪、排冰、通航、过木、下闸封孔、供水、蓄水、发电等措施。 3.主体工程施工
主体工程,包括挡水、泄水、引水、发电、通航等主要建筑物,应根据各自的施工条件,对施工程序、施工方法、施工强度、施工布置、施工进度和施工机械等问题,进行分析比较和选择。必要时,对其中的关键技术问题,如特殊的基础处理、大体积混凝土温度控制、土石坝合龙、拦洪及光爆、喷锚等问题,作出专门的设计和论证。 4.施工交通运输
施工交通运输分对外交通运输和场内交通运输。
对外交通运输是在弄清现有对外水陆交通和发展规划的情况下,根据工程对外运输总量、运输强度和重大部件的运输要求,确定对外交通运输方式,选择线路和线路的标准,规划沿线重大设施和与国家干线的连接,并提出场外交通工程的施工进度安排。
场内交通运输应根据施工场区的地形条件和分区规划要求,结合主体工程的施工运输,选定场内交通主干线路的布置和标准,提出相应的工程量。
5.施工工厂设施和大型临建工程
施工工厂设施,如混凝土骨料开采加工系统、土石料场和土石料加工系统、混凝土拌和和制冷系统、机械修配系统、汽车修配厂、钢筋加
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
工厂、预制构件厂、风、水、电、通讯、照明系统等,均应根据施工的任务和要求,分别确定各自位置、规模、设备容量、生产工艺、工艺设备、平面布置、占地面积、建筑面积和土建安装工程量,并提出土建安装进度和分期投产的计划。 6.施工总布置
施工总布置的主要任务是根据施工场区的地形地貌、枢纽主要建筑物的施工方案、各项临建设施的布置要求,对施工场地进行分期分区和分标规划,确定分期分区布置方案和各承包单位的场地范围,对土石方的开挖、堆弃和填筑进行综合平衡,提出各类房屋分区布置一览表,估计施工征地面积,提出占地计划,研究施工还地造田的可能性。 7.施工总进度
施工总进度的安排必须符合国家对工程投产所提出的要求。为了合理安排施工进度,必须仔细分析工程规模、导流程序、对外交通、资源供应、临建准备等各项控制因素,拟定整个工程,包括准备工程、主体工程和结束工作在内的施工总进度。 8.主要技术供应计划
根据施工总进度的安排和定额资料的分析,对主要建筑材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、油料、炸药等)和主要施工机械设备,列出总需要量和分年需要量计划。 初步设计中施工组织设计的主要内容 1)施工场外交通图; 2)施工总布置图;
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
3)施工转运站规划布置图; 4)施工征地规划范围图; 5)施工导流方案综合比较图; 6)施工导流分期布置图; 7)导流建筑物结构布置图; 8)导流建筑物施工方法示意图; 9)施工期通航过木布置图; 10)主要建筑物土石方开挖施工程序及基础处理示意图; 11)主要建筑物混凝土施工程序、施工方法及施工布置示意图; 12)主要建筑物土石方填筑施工程序、施工方法及施工布置示意图; 13)地下工程开挖、衬砌施工程序、施工方法及施工布置示意图; 14)机电设备、金属结构安装施工示意图; 15)砂石料系统生产工艺布置图; 16)混凝土拌和系统及制冷系统布置图; 17)当地建筑材料开采、加工及运输路线布置图; 18)施工总进度表及施工关键路线图。
施工组织设计八个部分的内容,虽然各有侧重,自成体系,但密切关联,相辅相成。弄清施工组织设计各部分内容之间的内在联系,对于搞好施工组织设计,对于做好现场施工的组织和管理,都有重要意义。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
第三节 施工进度计划
本节学习要求：①熟悉施工进度计划的任务和类型；②施工总进度计划的编制步骤和方法。其中②为本节重点和难点。
施工进度计划是工程项目施工的时间规划,规定了工程项目施工的起迄时间、施工顺序和施工速度,是控制工期的有效工具。
一、水利水电工程施工进度的特点
安排工程施工进度,应以规定的竣工投产要求为目标,分清主次,统筹兼顾,按合理的顺序,进行项目排队,按均衡连续有节奏的方式,组织工程施工,对人力、物力进行综合平衡,既积极可靠又留有余地,从施工顺序和施工速度等组织措施上保证工程质量和施工安全。
水电工程的施工进度,由于受水文、气象等自然条件的影响,以及河道水流控制方面的约束,在施工过程中形成了一系列对施工进度起控制作用的环节,如导流、截流、拦洪、渡汛、下闸、蓄水、供水、发电等。
二、施工进度计划的编制
工程建设中涉及的施工进度计划,按内容范围和管理层次一般分成三类：即总进度计划、单项工程进度计划和施工措施计划。
总进度计划的对象是整个枢纽工程,它将整个工程划分成单项工程乃
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
至分部分项工程等项目,定出每个项目的施工顺序和起止日期,以及施工准备和结尾工作项目的施工期限。
单项工程进度计划的对象是各主要单项工程,如大坝、水电站等,它将单项工程划分成分部分项工程以至结构部位等更细的项目,对这些项目定出它们的施工顺序和起止日期,并安排出单项工程施工准备和结尾工作项目的施工期限。 编制方法说明如下。 1.收集基本资料
编制进度计划一般要具备以下资料:①上级主管部门对工程建设开竣工投产的指示和要求,有关工程建设的合同协议;②工程勘测和技术经济调查的资料；③工程规划设计和概预算方面的资料,包括工程规划设计的文件和图纸,主管部门关于投资和定额等资料;④国民经济各部门对施工期间防洪、灌溉、航运、放木、供水等方面的要求;⑤施工组织设计其他部分对施工进度的限制和要求；⑥施工单位施工能力方面的资料等。 2.列出工程项目
工程列项的粗细程度应与进度计划的内容范围相适应,通常的做法是按施工先后顺序和相互关联密切程度依次一一列表填明。 3.计算工程量和施工延续时间
根据列出的项目,分别计算工程量和工作时间。 4.分析确定项目之间的依从关系
项目之间的依从关系,通常又称逻辑关系,决定于施工组织、施工技术
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
等许多因素,概括说来可分为两类。
一类为工艺关系,即由施工工艺决定的逻辑顺序关系。 一类为组织关系,即由施工组织安排决定的衔接关系。 5.初拟施工进度 6．优化、调整和修改 7．提出施工进度成果
三、网络进度计划
用网络图来反映施工进度,它的逻辑关系明确,便于分析计算和优化调整。
网络图分为单代号网络图和双代号网络图。单代号网络图以一个节点代表一个项目,节点之间的箭线只代表项目之间的逻辑顺序关系;双代号网络图,用箭线两端的两个节点代表一个项目,箭尾节点表示该项目开工,箭头节点表示该项目完工,一根箭线既代表一个项目又体现了该项目与其他项目的依从关系。绘制网络图时,除了必须正确反映项目之间的逻辑关系以外,还应注意以下几点： ①在网络图中不能出现闭合回路；
②为了统一计算基准,网络图一般只设一个始端节点和一个终端节点； ③网络图的中间节点不允许有断路；
④为了方便计算,对网络图的节点要进行编号；
⑤在双代号网络图中,有时为了正确反映项目之间的逻辑关系,有必要引进虚箭线。
（一）网络计划的时间参数计算。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
网络计划的时间参数有: ①最早可能开工时间ESP ②最早可能完工时间Efp ③最迟必须完工时间LF; ④最迟必须开工时间 ⑤总时差TFz ⑥自由时差FF。
时间参数计算的目的是为了确定影响施工进度的关键项目,找出施工时间最长的关键线路,为网络计划进一步优化调整提供科学依据。 1.最早可能时间
2最迟必须时间
3．总时差TF
4.自由时差FF
（二）关键线路
总时差为0的项组成的贯通线路，即为关键线路。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
第四节 施工总体布置
本节学习要求：①了解施工总布置的任务；②施工总体布置的内容和作用。
一、施工总体布置图的内容:
①一切地上和地下已有的建筑物和房屋; ②一切地上和地下拟建的建筑物和房屋; ③一切为施工服务的临时,性建筑物和施工设施。
二、施工总体布置图的设计 1.收集和分析基本资料； 2.列出临建工程项目清单；
3.进行现场布置总体规划施工现场总体规划
------------
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
精心收集
精心编辑 精致阅读 如需请下载！
推荐第10篇：施工总承包企业资质
房屋建筑工程施工总承包企业资质
等级标准
房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。
目录
1特级资质标准
▪ 企业资信能力
▪ 企业主要管理人员和专业技术人员要求
▪ 科技进步水平
▪ 代表工程业绩
2特级以下
▪ 一级资质标准：
▪ 二级资质标准：
▪ 三级资质标准：
1特级资质标准编辑
特级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准
企业资信能力
1、企业注册资本金3亿元以上。
2、企业净资产3.6亿元以上。
3、企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上。
4、企业银行授信额度近三年均在5亿元以上。
企业主要管理人员和专业技术人员要求
1、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历。
2、技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格；主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额2亿元以上的工程总承包项目。
3、财务负责人具有高级会计师职称及注册会计师资格。
4、企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上。
5、企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员。
科技进步水平
1、企业具有省部级（或相当于省部级水平）及以上的企业技术中心。
2、企业近三年科技活动经费支出平均达到营业额的0.5%以上。
3、企业具有国家级工法3项以上；近五年具有与工程建设相关的，能够推动企业技术进步的专利3项以上，累计有效专利8项以上，其中至少有一项发明专利。
4、企业近十年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准。
5、企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化；已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理。
代表工程业绩
近5年承担过下列5项工程总承包或施工总承包项目中的3项，工程质量合格。
1、高度100米以上的建筑物；
2、28层以上的房屋建筑工程；
3、单体建筑面积5万平方米以上房屋建筑工程；
4、钢筋混凝土结构单跨30米以上的建筑工程或钢结构单跨36米以上房屋建筑工程；
5、单项建安合同额2亿元以上的房屋建筑工程。
2特级以下编辑
一级资质标准：
一级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准
1、企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。
（1）25层以上的房屋建筑工程；
（2）高度100米以上的构筑物或建筑物；
（3）单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；
（4）单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；
（5）建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体；
（6）单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人，其中工程技术人员不少于200人；工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于10人，具有中级职称的人员不少于60人。
企业具有的一级资质项目经理不少于12人。
3、企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2亿元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。二级资质标准：
二级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准
1、同上。
（1）12层以上的房屋建筑工程；
（2）高度50米以上的构筑物或建筑物；
（3）单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程；
（4）单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；
（5）建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体；
（6）单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。
2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于150人，其中工程技术人员不少于100人；工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于2人，具有中级职称的人员不少于20人。
企业具有的二级资质以上项目经理不少于12人。
3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入8000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备 三级资质标准：
三级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准
1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。
（1）6层以上的房屋建筑工程；
（2）高度25米以上的构筑物或建筑物；
（3）单体建筑面积5000平方米以上的房屋建筑工程；
（4）单跨跨度15米以上的房屋建筑工程；
（5）单项建安合同额500万元以上的房屋建筑工程。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有5年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人，其中工程技术人员不少于30人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。
企业具有的三级资质以上项目经理不少于10人。
3、企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2400万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备
合肥市达美建筑装饰工程有限责任公司
第11篇：水利水电施工总承包
水利水电工程施工总承包企业资质等级标准
水利水电工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。
特级资质标准：
1、企业注册资本金3亿元以上。
2、企业净资产3.6亿元以上。
3、企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上。
4、企业其他条件均达到一级资质标准。
一级资质标准：
1、企业近10年承担过下列6项中的3项以上所列工程的施工，其中至少有1项是（1）（2）中的工程，工程质量合格。
（1）库容10亿立方米以上或坝高80米以上大坝1座，或库容1亿立方米以上或坝高60米以上大坝2座；
（2）过闸流量>3000立方米/秒的拦河闸1座，或过闸流量>1000立方米/秒的拦河闸2座；
（3）总装机容量300MW以上水电站1座，或总装机容量100MW以上水电站2座；
（4）总装机容量10MW以上灌溉、排水泵站1座，或总装机容量5MW瓦以上灌溉、排水泵站2座；
（5）洞径>8米、长度>3000米的水工隧洞1个，或洞径>6米、长度>2000米的水工隧洞2个；
（6）年完成水工混凝土浇筑50万立方米以上或坝体土石方填筑120万立方米以上或岩基灌浆12万米以上或防渗墙成墙8万平方米以上。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事施工管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于220人，其中工程技术人员不少于160人；工程技术人员中，具有本专业高级职称的人员不少于15人，具有本专业中级职称的人员不少于60人。
企业具有的本专业一级资质项目经理不少于15人。
3、企业注册资本金5000万元以上，企业净资产 6000万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2亿元以上。
5、企业具有与承担大型拦河闸、坝、水工混凝土、水工隧洞、渡槽、倒虹吸及桥梁、地基处理、岩土工程、水轮发电机组安装相适应的施工机械和质量检测设备。
二级资质标准：
1、企业近10年承担过下列6项中的3项以上所列工程的施工，其中至少有1项是（1）（2）中的工程，工程质量合格。
（1）库容1亿立方米以上或坝高50米以上大坝1座，或库容1000万立方
米以上或坝高40米以上大坝2座；
（2）过闸流量>1000立方米/秒的拦河闸1座，或过闸流量>100立方米/秒的拦河闸2座；
（3）总装机容量50MW以上水电站1座，或总装机容量10MW以上水电站2座；
（4）总装机容量1MW以上灌溉、排水泵站1座，或总装机容量500千瓦以上灌溉、排水泵站2座；
（5）洞径>6米、长度>2000米的水工隧洞1个；
（6）年完成水工混凝土浇筑20万立方米以上或坝体土石方填筑60万立方米以上或岩基灌浆6万米以上或防渗墙成墙4万平方米以上。
2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有8年以上从事施工管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于160人，其中工程技术人员不少于100人；工程技术人员中，具有本专业高级职称的人员不少于8人，具有本专业中级职称的人员不少于40人。
企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于10人。
3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入1亿元以上。
5、企业具有与承担中型拦河闸、坝、水工混凝土、水工隧洞、渡槽、倒虹吸及桥梁、地基处理、岩土工程相适应的施工机械和质量检测设备。
三级资质标准：
1、企业近10年承担过下列6项中的3项以上所列工程的施工，其中至少有1项是（1）（2）中的工程，工程质量合格。
（1）库容100万立方米以上大坝1座；
（2）过闸流量>20立方米/秒的拦河闸1座；
（3）总装机容量5MW以上水电站1座；
（4）总装机容量0.1MW以上灌溉、排水泵站1座；
（5）洞径>4米、长度>1500米的水工隧洞1个；
（6）年完成水工混凝土浇筑3万立方米以上或坝体土石方填筑20万立方米以上或岩基灌浆2万米以上或防渗墙成墙1万平方米以上。
2、企业经理具有6年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有6年以上从事施工管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人，其中工程技术人员不少于30人；工程技术人员中，具有本专业中级以上职称的人员不少于10人。企业具有的本专业三级资质以上项目经理不少于6人。
3、企业注册资本金600万元以上，企业净资产720万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
承包工程范围：
特级企业：可承担各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。
一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1亿立方米、装机容量100MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立米、装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作、安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。
第12篇：施工总承包合同范本
施工总承包合同
（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 （项目名称），己接受 （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人
共同达成如下协议。
1．本协议书与下列文件一起构成合同文件： （l）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸；
（7）己标价工程量清单； （8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．固定合同价：人民币（大写） 元（￥ 万元）。 4.工程范围：
5．承包人项目经理：
6．工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。
7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9．承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。 10．本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。
11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 附件：1.通用合同条款 2.专用合同条款 3.诚信行为承诺书
4.区政府投资项目管理的相关文件目录
发包人：重庆市合川工业投资（集团）有限公司（盖单位章）
发包人法定代表人或其委托代理人： （签字）
承包人： （盖单位章）
承包人法定代表人或其委托代理人： （签字）
二○一一年 月 日签于重庆市合川工业投资（集团）有限公司会议室
通用合同条款
（略）
专用合同条款
1.一般约定
1.1.2.2 发包人： 1.1.2.6 监理人： （详发包人通知） 1.1.3.1 工程范围：
1.1.3.10 永久占地：本工程永久占地为 /
平方米，分别位于 / 。
1.1.3.11 临时占地：本工程临时占地为 /平方米，分别位于 / ，临时占地由发包方提供，获取临时占地的费用不包含在投标报价之中。
1.1.4.2 开工日期： 年 月 日（以监理发出的开工令为准）。 1.1.4.3施工总工期 个月。
1.1.4.4 竣工日期： 年 月 日 。 1.1.4.5责任缺陷期的期限：1年。 1.1.5.4 暂列金额： / 。 1.1.5.5 暂估价: / 。
1.1.7 区政府：指重庆市合川区人民政府。
1.4合同的组成及各部分的解释顺序：除了通用条款中已罗列的外，《招标文件》、《诚信行为承诺书》也是合同文件的组成部分。解释顺序排在通用合同条款1.4.（4）“专用合同条款”之后，其它解释顺序按通用合同条款执行。本合同提及区政府投资项目管理的相关文件涉及内容也是合同的组成部分。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供: 开工前7日内，提供满足施工需要的施工图文件一式2套。发包人提供的图纸：
1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 1.6.2 由承包人提供的文件包括（若有）： / 。 1.6.3 图纸的修改：不采用。 3.监理人
3.3.1监理人的职权：对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程及施工质量进行验收和工程量签认，对施工环境进行协调；（凡涉及本工程设计变更、进度、造价等方面的监理通知须取得发包人审批）。
3.3.4本工程总监理工程师，姓名 （详发包人通知） 。总监理工程师可以委托或授权给其他监理人员的权利（详见书面通知）。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3不由承包人提供的为完成合同工作所需要的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品 / 。
4.2履约担保
承包人还应按合川府[2008]147号文件的规定执行计取并缴纳保证金。保证金的管理和返付按《合川区政府性工程保证金管理办法》（合川府办[2007]236号）文件规定执行。
4.3.2承包人可以分包给第三人的除工程主体、关键性工作外的其他部分或工作（若有）： 无 。
4.5.1 承包人指派到本工程的项目经理和技术负责人： 姓名： 职务：项目经理 姓名： 职务：技术负责人 5.材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期 / 7.交通运输
7.1出入施工场地的专用和临时道路的通行费，以及取得为工程建设所需修建场外设施的费用，由承包方承担。
8.测量放线 8.1.1发包人应在合同签订后 3天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料。在此 7 天后，承包人应将施工控制网资料送监理人审批。
10.进度计划
10.1图纸会审交底后七个工作日内，承包人向发包监理人提供完善的总施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。监理人收到总施工组织设计和进度计划后 7 个工作日内提出修改意见或审查确认，月进度计划收到后 3 个工作日内提出修改意见或审查确认。监理人确认施工组织设计和进度计划前，应提出书面意见征得发包人书面同意。
11.开工和竣工
甲方按乙方确定的单项工程逐步开工。若乙方所承建的前一单项工程未能达到甲方规定要求或无力支付材料、人工等费用，则乙方不能再承建本合同范围内的其他工程项目，甲方有权将这些工程项目重新组织招投标，另行确定承建施工单位。
11.5承包人工期的延误
未经工程师批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人承担违约责任。以月进度计划为依据，若在一月内未完成进度计划，并不被批准顺延工期，则承包人除承担违约责任外，应采取措施在下一个月内补足完成，且不得影响当月的进度计划。
逾期竣工违约金的计算方法：承包人不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，每延期1日，承包人向发包人支付1万元违约金；延期超过15日（含15日）后，承包人每日向发包人支付2万元的违约金，延期超过60日，承包人每日向发包人支付3万元的违约金。
11.6工期提前的奖金：若因发包人指令要求和因乙方原因提前合同工期，则按逾期竣工违约的方式对等奖励，如因发包人原因造成工期延误则顺延工期。12.暂停施工
12.1（5）承包人承担责任的其它暂停施工： 无 。 13.工程质量 13.1工程质量要求: 合格。 13.1.1工程质量验收标准
国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。标准、规范由承包人自行准备并承担其费用。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。
15.变更
本工程实行施工图设计和招标文件规定范围内的中标价包干，原则上不进行变更。发包方只有通过《重庆市合川区政府投资项目管理办法》（合川府发[2010]3号）、《合川区政府投资项目评审办法》（合川府发[2009]18号）、《重庆市合川工业投资（集团）有限公司建设工程变更管理实施细则》（合川工投文[2010]92号）文件文件规定的程序完成变更审批和审定预算后，设计变更才有效。设计变更的计价方式可参照通用条款15.4的规定进行计价，但不得超过区政府投资项目评审中心核准的设计变更预算。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
工程款在施工图设计文件内实行中标价包干，施工图设计变更部分的工程款不得突破设计变更的核准预算。招标文件中招标人提供的工程量清单只是招标人对投标人的一种提示，投标人递交的工程量清单只是投标人报价的依据，两者都不作为结算的依据。本工程因物价波动引起的价格调整按以下原则执行：
⑴只有同时满足以下条件的才能允许对主材价格进行调整：A、工期6个月以上；B、不是因施工单位原因造成工期延误或没有按正常施工进度施工而造成主材价格上涨，C、主材价格比预算审核价格涨（跌）5％以上。
⑵调整价格的主材品种：钢材、水泥、柴油、重油、商品混凝土、特细砂、碎石、木材、砖
⑶调整方式：A.钢材、水泥涨幅超过5％的部分金额，桥梁、隧道工程由业主承担80%，施工单位承担20%；其他工程由业主和施工单位各承担50%。钢材、水泥跌幅超过5％的部分金额，桥梁、隧道工程由业主扣回80%，其他工程由业主扣回50%。B.柴油、重油、商品混凝土、特细砂、碎石、木材、砖
涨幅超过5％的部分金额，由业主和施工单位各承担50%；柴油、重油、商品混凝土、特细砂、碎石、木材、砖跌幅超过5％的部分金额，由业主扣回50%。
17.计量与支付
17.2 预付款：不采用。
17.3.3（4）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和金额： A、发包人以银行转帐方式支付。
B、进度款按承包人每月提交的进度报表经监理工程师、发包人代表审核认定的承包人该月实际完成的合格工程量金额的80%支付。安全文明施工费、措施费、规费根据工程进度按比例支付。
C、因承包人原因未完成本月批准的进度计划，暂不支付本月进度款，待下月完成后支付。
D、设计变更、工程签证、施工索赔及/或发包人索赔累计超过拾万元以上时，经发包人及监理工程师共同审核并经区评审中心审定后，随当月工程进度款支付该部分工程的80%。
E、累计支付工程进度款达到合同价款的85%时，暂停支付，待工程竣工验收并经区政府审计机关审计及备案后支付至经审计的结算价的95%，余款作为缺陷责任期（1年）的保证金，缺陷责任期满后无息退还。
17.6.1缺陷责任责任期终止证书签发后 7 天内承包人向监理人提交最终结算申请单 6 份。
18.竣工验收
18.5.1需要施工期投入运行的分部分项工程： / 。 19缺陷责任与保修责任
19.7工程保修的范围为：本合同范围内的所有工程；工程保修的责任：按相关法律法规和相关部门规定执行。
21.不可抗力
21.1不可抗力的其他情形：无。22.违约 22.1承包人违约
22.1.1.（7）承包人违约的其它情况包括： （A）《合川区政府投资项目施工单位和项目负责人诚信管理办法（试行》（合川府发„2008‟8号）文件规定的下列情形：
A.无正当原因停工十天或累计停工二十天以上。
B.恶意低价中标，施工期间以合同价款不足，拒不执行或拖延执行合同。 C.施工过程中，分项分部工程验收不合格拒不整改或整改后仍无法达到质量要求。
D.施工组织不力，又拒不整改或整改措施不力，致使工程已明显无法在规定工期内完成。
E.招投标过程围标、串标、弄虚作假或其他违法违规行为。
F.中标后不按期签订施工合同，不按招标文件要求缴纳保证金，恶意低价中标，拒不执行或拖延执行合同的行为。
G.擅自变更项目经理、技术负责人和其他技术人员。 H.施工期间发生较大安全事故或三级重大质量事故。
I.因施工单位原因连续停工十天或累计停工二十天和延迟工期超过合同总工期15%。
J.施工组织不力，管理不善，进度缓慢或对公共秩序造成较大影响，又拒不整改或整改措施不力。
K.施工过程中，分项分部工程验收不合格拒不整改或整改后仍无法达到质量要求，以及因质量原因不能通过竣工验收。
L.不按合同要求履行保修义务。 （B）因承包人原因拖欠民工工资。 （C）工程不能一次性验收合格。 22.1.2对承包人违约的处理
22.1.2.（4）承包人发生专用合同条款22.1.1.（7）中约定的违约情况时，发包人按有关法律、法规、规章、《诚信行为承诺书》和《合川区政府投资项目施工单位和项目负责人诚信管理办法（试行》（合川府发„2008‟8号）文件处理。
22.1.2.（5）本工程必须达到一次验收达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，承包人除必须返修达到合格标准外，承担工程造价3%的违约金。返修后仍不能合格，应继续返工，直到返修合格，所发生的费用由承包人负责。承包人还应按上述工期延误违约责任支付违约金。
22.1.2.（6）双方约定的承包人其他违约责任的处理：
A.如因承包人原因，造成拖欠民工工资，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付。承包人并承担工程结算总价0.1%的违约责任。
B.承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则发包人由此造成的结算和支付延误由承包人负责。
C.项目经理及技术负责人工作时间因公外出，必须事前向发包人现场负责人通报，如不通报处承包人1000元/次的违约金。项目经理及技术负责人不得变更，若发包人认可承包人申请的项目经理及技术负责人变更，处承包人50000元/人.次的违约金，若发包人不认可承包人申请的项目经理及技术负责人变更，而承包人擅自变更项目经理及技术负责人，承包人应无条件退场，并承担给发包人造成一切损失。
22.1.4.（1）合同解除后实际完成工程结算方式：平场土石方或路基土石方按区政府投资项目评审中心当月核定其他政府投资工程规模土石方综合单价结算。其它工程只计已完成工程量所需的材料、人工和台班三项费用。材料、人工和台班耗量按定额计算，人工费、台班费价格按定额计算，但人工费不按市场价调差。材料单价按区政府投资项目评审中心公布的当月价格计算或由区政府投资项目评审中心审定。结算价款须送区审计局审计后支付。
24.争议的解决 24.1争议的解决方式
双方出现争议时，可以友好协商解决或提请当地建设主管部门会同投资主管部门协调解决。协商或协调解决不成时，向合川区人民法院提出诉讼。
25.补充条款 25.1 工程师
指发包人指定驻施工现场履行本合同的代表。
25.1.1 发包人指定驻本工程施工现场工程师，姓名： 25.1.2 工程师的主要职权: A.工程师负责对发包人委托的勘察、设计、监理、审计等单位进行管理及督促其做好对承包人的服务工作。
B.协助承包人协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。
C.审查承包人开工报告及进度计划,并督促承包人按批准的建设进度计划实施。
D.工程师有权组织发包人委托的机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出指令督促承包人限期整改,并报送政府相关职能管理部门。
E.审核承包人工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。 F.负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。
G.参加隐蔽工程验收及相关验收。
H.无论验收与否,工程师有权要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验。检验合格,由此发生的一切费用、损失由发包人承担,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的一切费用、损失,工期不予顺延。承包人应在检验后重新覆盖或修复。
I.负责签收承包人或第三方向发包人递交的文件、文书、资料等。 J.有权要求承包人更换不称职的工作人员及不合格的分包单位。 25.2 发包人、承包人的工作和责任 25.2.1发包人应承担的工作和责任
（1）在施工中发生拆迁工作等影响施工，发包人仅承担协调责任及经发包人签认关键线路上工期延误责任。
（2）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供现有资料。承包方应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。
（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在本合同段开工建设前5日，发包人办理施工许可证，其余由承包人办理。
（4）水准点与坐标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并作交验记录。 （5）图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5日内主持设计交底会，组织有关单位进行施工图会审。
（6）发包人应协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。 25.2.2承包人应承担的工作和责任
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：
A.每月22日报送当月工程进度完成报表，次月工程进度计划报表。 B.每周一前提交施工周报，包括本周完成情况。
C.以上表格均一式肆份并附电子文档，经监理工程师和发包人派出的工程师签批后返回承包人二份。
D.所有报表要求按监理单位的管理办法执行。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求
承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担警卫和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。
（3）按发包人要求给工程师和监理提供必要的现场办公设施及设备，包括必要的办公室、办公家俱、固定电话、住宿、施工区内的交通等；
（4）有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续均由承包人自行负责办理，费用纳入报价中。
（5）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用纳入报价中。
（6）承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人。对施工中不能受影响的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、河道应加强监控量测和保护，费用进入报价。
（7）施工场地整洁卫生的要求：按渝建发（2000）39号文和JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行，费用已包含在合同价款中。
（8）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：按发包人指定时间地点，由承包人根据现场情况自行解决，并纳入投标报价。本工程施工用水、电费由承包人自行负责，并纳入投标报价。 （9）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同段开工建设前，场外道路由发包人指定位臵，由承包人自行负责协调进场和维护，如果承包人需要另外开辟道路，由承包人自行负责；场内便道按承包人编报经发包人审定的施工组织方案实施，费用已包括在合同价格中。
（10）安全施工：承包人按《通用条款》第九条和渝建发„2008‟169号文，制定严格的安全防护措施，确保安全施工，其安全措施费已按有关规定包含在合同价格中，由承包人包干使用，如造成安全事故、责任事故，承包人应规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。
（11）承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格之日起14日内提供给发包人完整的竣工资料一式6 套。
（12）承包人应主动了解本合同提及或未提及的区政府投资项目管理的相关文件和内容。
25.2.3发包人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加承包人的合同价款。
26.采用总承包的工程预算和合同价
26.1编制原则。按《重庆市合川区政府投资项目管理办法》（合川府发[2010]3号）、《合川区政府投资项目评审办法》（合川府发[2009]18号）等合川区政府投资项目管理相关文件规定,以及重庆市2008年《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额》等相关配套文件编制。人工单价按施工期间造价总站发布的《重庆工程造价信息》合川区指导价调差（其中装饰人工单价取信息价的低限）；材料费按区政府评审中心公布的乙方施工队伍进场上月市场价格执行。对于评审中心公布的价格中未涉及的材料价格,由甲乙双方商定后,报区政府项目评审中心审定后执行。所有混凝土均采用商品混凝土计价并施工。
26.2工程预算编制确定程序。由甲方委托中介机构编制工程预算，经甲乙双方核对后，送区政府投资项目评审中心审定。按区政府规定程序审定。
26.3本工程中标价为合同价，实行施工图和合同规定范围内总价包干,不作调整。
26.4本合同包干范围内的工程变更,以及包干范围以外增减工程，需经甲方同意，并按《重庆市合川区政府投资项目管理办法》（合川府发[2010]3号）、《合川区政府投资项目评审办法》（合川府发[2009]18号）规定的原则和程序进行费用调整。
26.5工程措施费应根据经甲方审定的《施工组织设计》以及第26.1条规定计算相关费用，包干使用不进行调整；工程措施费暂按工程建安造价的10%计入合同，待乙方编制《施工组织设计》经甲方审定同意后，由区政府项目评审中心审核确定。
26.6 在施工过程中，承包单位必须服从业主的管理；若不服从管理，业主有权对其进行处罚。
27.本工程现场签证必须按照《重庆市合川工业投资（集团）有限公司建设工程现场签证管理制度》（合川工投发[2011]23号）文件规定的程序完成审批，现场签证才有效。
27.1本工程现场管理按《重庆市合川工业投资（集团）有限公司建设工程施工现场管理办法》（合川工投发[2011]25号）文件执行。
28.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并达成一致意见后，签订补充协议执行。
第13篇：深水井施工程序
深水井施工程序
打井施工工艺及注意要点：
1、根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。
2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。
3、在松散地层中钻探成孔，最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。
4、在基岩含水层中钻孔成孔，最好采用回转式岩心钻进，在钻进过程中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。
5、钻探成孔的过程中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。 成井工艺：
1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。
2、换浆。用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。
3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底必须用钢板焊封。
4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外返水投砾法，抽水填砾法等工艺。
5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。
6、洗井。洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅。
7、井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。
8、井孔验收
井孔验收时必须具有的资料和技术标准
井孔验交单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料） 井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求 井的出水量100T/H 井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比）
9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似，对过滤器、水的回灌试验有相应的要求，
3、水井系统（供水、回水） 取水井
（1）成井设计
根据此次空调用水要求，本次开凿井的目的，就是要达到每小时100T（单井），含砂量按国家标准，深井孔垂直度在1度之内，井深50米左右（见基岩）。井径600mm，一径到底，管径300mm,按此要求设计井壁后6mm，实管暂设30m，滤管暂设20m，滤水管设置在含水层部位（详见钻是设计图（1）），井材料选用钢板卷管而成，管与管之间均打成坡口，焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18mm，滤水管孔隙率为30%（详见图2-1，2-2）井管底部用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，保证将井孔的各部位填密实后，用直径40-60mm 粘土球从井下20m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。 （2）施工方法
A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。
B、钻机到位后，钻机绝对安装稳定，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用于扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机安全操作规程进行施工的。
C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头绝对焊接牢固，井上至地面标高0.5米。
D、下管前我方做好了一切下管准备，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前进入了施工现场。 回水井 （3）设计
本次开凿井的主要目的就是要使使用后的水源回灌于地下，保持地下水资源的动态平衡，减少对周围建筑物的影响，按此要求设计回灌井深50m ,井径700mm(增大回灌的渗透面积)，进壁管15m，井滤管350m，（增大渗透面积），井管口径300mm（详见回灌井结构图）井管材料选用钢板卷管而成，管与管之间均打成坡口，焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18 m滤水管，孔隙率为30%（详见图2-1，2-2）井管底部采用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，保证将井孔的各部位填密实后，用直径40-60mm粘土球从井下20 m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。用水回灌，确定回灌效果。
（3）回灌井采用成井设计工艺和施工方法及布署，区别成井是增大回灌井径（ф700mm），增加滤水管长度，因地层在13m下有较强渗透系数，且承压水头越向上承压水头越小。
回灌井从热交换率能充分发挥地下水温度场当年能得以平衡以及环境影响等方面考虑，采取抽水井与回灌井分离的原则。图书馆东侧布置深抽水井，夏天供水；图书馆西侧布置较浅回灌井，夏季作回灌。两类井的宏观间距在100-150m之间，图书馆东侧称为冷库区，图书馆西侧称为热库区。无论是冬季或夏季回灌井均应布在抽水漏斗之内。
井孔位置：由于回灌试验未作，回灌井的数量也不能最终确定，根据其它工程比拟，按40m3/h回灌量的经验值，回灌井需布置6口。分布在图书馆的西侧绿化区一带。待下一步成井时，安排一次联合试验，取得回灌第一手资料后，再和设计单位共同研究确定具体井数和井群位置以及切换运行等问题。
4、石沙处理方式 至于砂石控制，只要在成井施工中严格控制成井施工标准，达到试验井含砂1／20万的标准。水源系统中的砂石基本可不考虑。但为保护水井系统使用寿命和保护系统设备，在井水进板式换热器进水管前加装一80目Y型过滤器。
5、水垢处理方式
根据业主提供的抽水井报告，当地地下水质量为碳酸钙镁型水，PH为7.1,为中性水。硬度为9.72毫克当量／升，极硬水。CL-+SO42-为59.9毫克／升。对钢管结构具有弱腐蚀性，极易使系统结垢。因此我公司在板式换热器前加装全程水处理仪。
6、对主机采取的保护措施
根据业主提供的抽水井报告，当地地下水质量为碳酸钙镁型水，PH为7.1,为中性水。硬度为9.72毫克当量／升，极硬水。CL-+SO42-为59.9毫克／升。对钢管结构具有弱腐蚀性，因此该水质极差，如进入机器极易使系统结垢，并且对设备产生腐蚀，造成热交换器老化或损坏，无法长期使用。虽然采用化学办法可以减少这部分不利因素。但效果较差。如果要处理到合乎使用标准。就差不多要建一个小型的水处理站，投资很高，而且运行费用极贵。因此，设计采用了在系统上加设板式热交换器的闭式循环系统，采用板式热交换器间接换热。井水不进主机，能量由板式换热器进行交换后，井水直接回灌，保证了的使用寿命及机组安全。
第14篇：钻井施工组织程序
钻井施工组织程序
1、生产技术科负责整个钻井施工过程的组织工作，地面工程建设类仍由工程管理科负责组织实施管理。
2、2008年交由我厂管理的开发井井位踏勘等任务，由生产技术科建议生产管理处，将任务统一下发至生产技术科，由生产技术科组织厂工程管理科、工农关系科、规划科、质安科，同时通知工程服务处、钻井队、监督中心、工程造价站一并参与井位踏勘工作。
3、钻前施工
（1）在井位踏勘完成后，由工程服务处提交钻前施工设计，报监督中心、川
西采气厂、生产管理处，我厂由申洪副主任或其委托人审核、签字。在钻前施工方案确定后，方案由工程管理科提交给我厂其它相关科室。
（2）在工农关系科用地协调完成、确定可以进场进行钻前施工作业后，告知
生产技术科，由生产技术科下施工通知给工程服务处，在钻前施工中遇到无法进场等问题，由施工作业队伍报生产技术科，并由生产技术科告知工农关系科协调解决。钻前施工具体工程实施过程由工程管理科负责监督管理，务必在要求时间内完成，对工程延期情况应由施工单位提交具体情况说明。
（3）在钻前施工完成后，由工程管理科告知生产技术科，生产技术科组织钻
前施工工程验收，发函与监督中心、钻井公司、录井公司、泥浆公司参与，并通知我厂相关科室一同验收。
4、精确确定井口坐标：在钻前施工（钻井主基础开始施工）开始的同时，下发关于精确测量气井井口坐标的通知与勘探开发研究院，并电话告知开发处，要求勘探开发研究院在测量坐标后报送我厂及开发处。
5、地质设计、钻井设计委托：地质、钻井设计由生产技术科统一下委托与设计单位。在钻井设计完成、审核后，同时钻前施工已验收合格的情况下，下钻井任务通知与钻井施工单位，并同时通知泥浆公司、录井公司。
第15篇：办理厂房施工程序
办理厂房施工程序
一、勘察报告（勘察设计）
1、规划平面图
2、勘察合同
二、施工图设计（设计院）
1、规划平面图
2、设计合同
三、规划局审图
1、规划平面图
2、施工全图1套
3、施工平面图2套（装订成册）
4、单体效果图
四、面积确认（房产局、基地二楼）
1、规划局盖章的施工平面图
2、
五、审图合格证（审图中心）
1、规划局审批施工全图
2、结构设计计算书
3、设计文件审查委托书
4、面积确认书
六、人防审批意见书（市审批大厅）
1、规划平面图
2、施工平面图
3、投资项目确认书（管委会）
七、避雷审批（市审批大厅）
1、
2、
八、建设工程规划许可证（基地规划局）
1、人防审批意见书
2、管网图
3、
第16篇：路基施工监理程序
路基施工监理程序
1,准备工作: 1)土场调查,可取土量估算. 2)土场土工试验:颗分，含水量，密度，击实，液塑限，天然稠度，相对密度，强度等。
３）填前原地面调查，天然干密度，含水量，击实试验。
４）机械，设备，工员按招标书的承诺或工期要求进场。 ２，测量放线
１） 根据设计坐标放出中桩。
２） 根据设计及实测标高计算并放出左，右坡角线。 ３，试验路实施方案
１） 机械，设备，人员等情况。
２） 试验路段情况，自检体系的组成情况。 ３） 试验路技术方案，要确定的各项技术参数。 ４，试验路技术总结报告：
按实施方案，提出的要确定的技术参数进行全面总结确定原则的施工工艺和方案，以指导以后的施工。 ５，审批分项工程开工报告：
１） 施工机械设备的进场及配套情况。 ２） 施工组织机械及主要人员的组成情况。
３） 施工内容，方案，工艺流程，进度计划，质保，安保，环保措施等。 ４） 自检体系及质保措施，各种材料质量及试验报告。 ６，清理表土，填前碾压：
１） 场地清理，清除掘除，拆除，回填，修整，铺平。 ２） 压实度不小于９０％，测量原地面横断高程。 ７，路基摊铺，整平：
１） 控制松铺厚度及均匀性，填土宽度，横坡，纵坡，土质有明显变化时应分段使用。 ２） 控制含水量，剔除杂质土。 ３） 接台部的处理。 ８，碾压：
１） 控制碾压的含水量。
２） 碾压组合，顺序，速度，遍数，轮迹是否明显，边角和结合部是否压到，如有局部弹簧，翻浆，松散等现象及时处理。
３） 填石路基填筑层厚度及石块尺寸是否符合设计和施工规范要求，填石空隙嵌压稳定情况。 ４） 结构物上部，台背的压实。 ９，质量检验：
１） 检测中线，宽度，平整度，横坡，边坡。 ２） 厚度，高程，结合部预留方式。 ３） 干密度，含水量，压实度。 １０，承包人填报《检验申请单》： １） 填写自检结果，质量评定。 ２） 特殊情况说明。 ３） 一式三份报监理。 １１，监理现场抽检或室内试验：
１） 按抽检频率及自检内容相同的项目进行抽检。 ２） 重点关键部位，隐蔽部位，易产生缺陷部位，不易补救的部位。
１２，监理在《检验申请单》上签字：
１） 监理工程师写评语并签名。 ２） 了解下道工序并提出要求。 ３） 汇总检验申请单上报。
第17篇：钻井液施工作业程序
钻井液施工作业程序
一、钻井液性能的测量
1.1、检测项目
小班泥浆工日常测验项目：密度、马式漏斗粘度、API失水、泥饼厚度、流变性、切力、、含砂、PH；
泥浆工程师（技术员、大班）日常测验项目：密度、马式漏斗粘度、API失水、泥饼、流变性、含砂、PH、固相含量、含油量、膨润土含量、摩阻、井深超过2500米（垂深）测定高温高压失水、特殊钻井液体系或特别要求时测定钻井液滤液离子含量。 1.2、测量时间
小班泥浆工每半小时左右测定钻井液密度、粘度，每班至少作一套全套性能，特殊情况下根据作业指令加测项目，夜班在6：00之前测量，白班在18：00之前测量。
泥浆工程师（技术员、大班）每天测量一套全套性能，特殊情况根据作业指令加测，时间在8：00之前。 1.3、小型实验
泥浆工程师（技术员、大班）在每次大处理前必须进行小型实验，实际施工以小型实验用量的40%-60%为宜，实验结果记入钻井液小型实验记录表中。
1.4、钻井液性能测试操作程序
参见ZB/T E13 004-90《钻井液测试程序》。
二、钻井液性能对钻井的影响 2.1、钻井液压力和地层压力间压差对钻井速度的影响
井内钻井液压力和地层压力的压差使钻井速度下降，压差越大，钻速越低。主要原因是钻井液液柱对井底岩屑的静压持和动压持作用。
2.2、钻井液滤失量对钻井速度的影响
对于水基钻井液，一般情况下钻井液滤失量越高，钻井速度也越高。
2.3、钻井液流变参数对钻井速度的影响
在层流状态下，塑性粘度和动切力对钻井速度影响是主要的。如果塑性粘度、动切力较低，环空流动压力损失较低，就等于降低了钻井液的当量密度，减少了钻井液对井底的压持作用，有利于提高钻速。此外，由于塑性粘度和动切力较低，减少了钻具内和环空中的压力损失，提高了钻头的水马力，提高钻井速度。
钻井液在环空的流态对钻井速度也有影响，钻井液在环空中呈紊流，大大提高了钻井液的循环压力损失，降低了钻头水功率，不利于提高钻速。
2.4、钻井液固相含量对钻井速度的影响 钻井液固相含量升高使钻井液速度下降。
三、钻井液性能调节
3.1、密度的调整
①一般情况下，采用重晶石加重，特殊情况下采用石灰石或铁矿粉等加重。 ②加重应均匀，按循环周加入，每循环周加重以不超过0.03g/cm3为准，重点井或敏感地层采用加重钻井液加重。
③密度较高的钻井液加重，应在加重时补充清水或胶液，防止钻井液粘度变化过大。
④加胶液时应计量胶液的数量和加入速度，防止钻井液密度变化过大，造成钻井液性能变化。
⑤降低钻井液密度时，计算好加入胶液或低密度钻井液的量，加入时要均匀。 3.2、失水量调整
①根据钻井液体系选择相应配套的降失水剂。一般情况下，聚合物钻井液体系以NPAN为主降失水剂，有机硅体系选用SMP、SPNH等降失水剂，其他钻井液体系根据钻井设计或作业指令选用相应的降失水剂。
②失水量的控制。一般情况下，馆陶组以上地层，API失水量控制在7ml以下为宜；深部地层钻井液失水控制在5ml以下为宜，高温高压失水量控制在15ml以下为宜。 3.3、流变性调整
①在层流条件下，尽量提高钻井液的动塑比，一般控制在0.5以上为宜。
②在斜度达45的井里，层流所提供的钻屑输送要优于紊流；在斜度超过55时紊流较好。在45与55之间使用两种流态的差别不大。 ③当维持层流时，斜度低于45时，钻井液的动切力越高，钻屑输送越好；在斜度大于55时，动切力的影响较小。
④在所有的定向井中，高的YP/PV值能提供较好的钻屑输送。 ⑤在紊流条件下，钻井液的流变性对钻屑的输送能力影响较小。 3.4、固相含量的控制
①控制适宜的固相含量可以保证钻井液的密度能够平衡地层压力，同时可以尽可能提高钻井速度。
②加入絮凝剂，控制钻井液的固相含量和流变性能。 ③使用固控设备，除去岩屑和有海固相（低密度固相）。 ⑤使用高浓度的化学盐类溶液提高密度（化学絮凝）。
四、钻井液污染处理
4.1、水泥/石灰侵
处理方法：可以用下述一种或几种方法处理。 废弃
如果污染严重，处理不实际，把污染最严重的部分钻井液废弃不要 碱处理
纯碱或小苏打与Ca2+反应生成不溶的CaCO3，由于在钻水泥时PH值较高，Ca2+的浓度一般不超过200-400mg/l。 4.2、氯化钠污染 处理方法：
稀释。由于盐无法用化学方法沉淀，盐浓度的降低只能靠加清水稀释的方法解决，同时可以加稀释剂和降失水剂。稀释剂可以加入铁络盐和烧碱胶液（也可使用16
8、无铬盐与烧碱的胶液），降失水剂可以加入抗盐较好的淀粉、HEC和进口PAC（DISPAC）等。
加入预水化膨润土浆。出现大量不断的盐污染导致粘度降低时，用预水化膨润土浆提粘和降失水，同时要降低钻井液中的盐的浓度。 4.3、硫化氢污染 处理方法：
最有效的处理方法是，控制好钻井液的PH值，同时加入碱式碳酸锌。
用烧碱把钻井液的PH值调到10.0以上。
加入5-9Kg/m3碱式碳酸锌。一般情况下，1mg/l S2-需要0.0057 Kg/m3的碱式碳酸锌。 4.4碳酸盐污染 处理方法：
加入石灰、石膏或石膏和烧碱处理。 处理所需量如下： 1.0mg/l CO32-需要石灰 1.0mg/l CO32-需要石膏 1.0mg/l HCO3-需要石灰 1.0mg/l HCO3-
五、常用计算 4.1、钻井液加重公式
加重1钻井液所需加重材料（）=
第18篇：人员甄选录用总程序
人员甄选录用总程序
一、人员甄选与录用工作开始于组织中各种工作岗位产生职位空缺，由此而提出人员增补需求。通过对组织发展的人力资源规划，才能够准确地把握有关组织对各类人员的需求信息，确定人员招聘的种类和数量。
二、由组织人事部门实施人员招聘工作。人事部门须根据招聘工作的具体要求做出相应的实施计划，并将每一项工作逐步推行，直至人员招聘工作的最后完成。
三、招聘工作的实质性操作过程。一般而言，人员的甄选可以同时在两条线路上开展，一是在组织内部进行人员调整，最大限度的发挥组织现有人力资源的潜力；二是从组织以外吸收适合组织需要的人才。从控制人力成本费用和发挥组织中现有人员的工作积极性这两个角度考虑，组织内部的人员调整应先于组织外部的选拔工作。特别是对高级职位或重要职位的人员选聘工作更是如此。
四、由人事部门会同用人部门组织、实施人员甄选的考试与面试工作。在这一阶段，应根据具体的职位要求对应聘人员进行各种形式的知识、技能、能力考试和心理测验，从人员基本素质、心理特点、能力特长上对应聘人员加以甄选。经考试或测验合格者进入面试阶段。面试招聘是人员选聘工作中最为重要的环节，绝大多数组织都是借助面试评价的手段来确定最后的录用人选。这是因为，面试评价所提供的关于应聘人的信息最真实、直观和准确。当然，这也必须有效的运用有关面试评价的技术和技巧。
五、经考试、测验和面试合格者成为招聘组织的试用员工。在试用员工上岗之前，对他们进行多种形式的岗前培训，以使他们充分的了解组织和工作岗位上的状况。必要时，岗前培训也包括有关知识、技能和各种能力培训的内容。
六、试用员工上岗试用。这一阶段的主要目的是为了通过工作实践考察试用员工对工作的适宜性，同时，也为试用员工提供了进一步了解组织及工作的机会，事实上，这一阶段是组织与员工的双方选择，彼此双方不受任何契约的影响。
七、对试用期满员工的工作绩效和工作适宜性进行考核评价，经考核合格者正式录用为组织的员工，双方签定劳动合同或其他形式的契约。
八、新时员工上岗任用，至此完成人员选聘与录用工作的全部操作，为组织挑选出所需要的人才。
第19篇：团(总)支部创建程序
团支部、团总支部的创建程序
申报单位对本单位的团员状况进行调查，填写《团员统计表》、《××单位建立××团（总）支部登记表》→确定支部委员名单（可会议选举，也可按推荐名单通过任命）→报送《团员统计表》和《××单位建立××团（总）支部登记表》，并向团工委提出书面申请（提交成立团支部的请示）→经团工委委员会议讨论，通过→批复
第20篇：第三章 施工总进度计划
第3章 施工总进度计划.
本合同工程计划2013年8月1日开工，要求2015年1月1日全部完工，总工期549个日历天。
3.1施工总进度计划的编制原则
1、施工总进度计划必须建立在安全可靠的基础上。
2、施工总进度计划必须满足业主对工期要求。
3、施工总进度计划必须符合国家、行业颁布的现行法律、法规和标准，科学、合理、切实可行，为确保工期和质量服务。
3.2施工总进度计划的编制依据
1、业主提供的招标文件（包括施工图纸）及施工合同中规定的工作范围、内容、工程数量、工期要求、施工条件和相关的水利水电施工技术规范及标准。
2、业主提供的施工控制网等技术资料。
3、业主的工期要求。
4、施工区域水文气象特征，现场施工条件。
5、场内、场外交通运输条件。
6、结合本公司ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证手册，在保证工程质量、安全等技术成果、技术水平的前提下，充分发挥公司长期从事水利工程施工的实践经验，并通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少因施工对环境的负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环境保护的绿色施工与环境管理进行编制。
3.3 施工关键线路、关键项目
由于本标工程施工项目较多、尤其以渠道、边坡支护、渡槽施工工程量大、工期长，是本工程的关键施工项目。 因此本标段工程将以渠道、边坡支护施工为中心，兼顾其它部位工程施工。
本工程施工关键线路：
施工准备工作、测量放线→挡土墙基槽开挖→渠道挡土墙砌体→渠堤土方回填→边坡锚杆→边坡支护喷浆→渠道混凝土浇筑→扫尾、清场验收
17
3.4主要项目施工形象进度及施工安排
本标的关键施工项目是渠道、边坡支护、渡槽三个独立的工程，各部分的施工自成体系，相对独立，进场后可以各自立即展开施工，并要求在业主控制的完工日期内完成。渡槽施工不占直线工期，且位置较独立，受到施工干扰较小，可独立安排施工。详见施工进度横道图。
3.5工期保证措施
根据本工程施工特点，应主要由人工和适用的机械、设备相结合完成各道施工工序，可容纳较多人员参加施工，因此，本项目部采取以下措施保证工期:
充分认识到移民安置工程的重要性和特殊性，发挥优势，快速进场，克服困难，确保干渠。
组建精干的项目管理团队，由具有相应资质、有丰富水利工程施工精炼的人员担任项目经理和技术、管理工作，组织技术熟练的工人，组成精兵强将投入本标段工程施工，确保安全、质量、和文明施工，从人力资源上保证技术工程质量，和工期的圆满实现。
从技术装备上保证工期，项目部将投入足够的开挖、钻爆、填筑、砼浇筑及运输机械设备，按完好、配套、高效的原则形成成套机械化作业。加强设备维护和设备管理，提高设备完好效率和利用率，按期进场，投入施工。
编制好施工组织设计，合理安排施工项目，进场后，对混凝土、砂浆的原材料取样送检试配，采用多点多面的施工方法，机械开挖和人工开挖，人工清、整理基槽相结合同时进行，条件成熟，就开始挡土墙砌筑和混凝土浇筑，确保工期。
确保工程质量和安全是保证工期的关键。项目部对进入工地的各种建筑材料，实行准入制度，严把质量关。工地上安设各种警示语和安全警示牌，并采取严格的安全措施，杜绝一切不安全因素。确保工期。
加强相互间的协调，本着服从业主、尊敬设计、服从监理的原则，在业主的统一领导下，建设一个团结奋斗的良好施工环境，加强与当地方的关系，争取取得地方对干渠工程的大力支持，主动团结各方，共同努力，为顺利按期完成本工程施工任务创造良好的人文环境条件。
承包人本着守合同、重信誉的原则，按照项目管理规范的科学方法，加强项目管理，制定并落实各种经济责任制，同时搞好精神文明建设，采取思想工作、行政手段，经济措施相结合的方法，充分调动员工们的积极性和创造性，恪尽职守，严格合同工期组织施工，做到均衡生产，确保各控制性工程项目工期阶段目标的实现，
在整个施工过程中，要建立以项目经理为首的质量保证体系，和以总工程师为首的技术质量服务体系，按公司的统一部署，做好ISO9001质量管理体系、GB/T24000环境管理体系和职业健康安全管理体系贯彻工作，该工程项目除认真贯彻执行公司质量手册和程序文件外，还需明确项目机构内各级各类人员的质量和奖惩措施，编写项目的施工组织设计项目质量计划，对重要管理岗位和关键工序编写符合国家标准和企业有关规定的操作性强的管理标准和作业指导书并付诸实施
3.6赶工措施
1、施工进度计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的赶工措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。赶工措施由项目经理负责组织制订及实施。
2、在整个工程的施工过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，确保施工总进度计划的实现。
3、在配置机械、人员数量时，考虑一定的富余能力，出现工期延误情况时，采用增加作业时间等措施提高施工强度。如果现场人员、机械、材料数量仍不足时，加大资金投入，积极组织所需增加的人员、材料、机械设备进场，把工期损失减少到最小。
4、加强对作业层的管理与约束,在进度上加以控制，对未完成阶段计划或滞后较多的现象，要分析原因，找出问题，制定解决措施。
