房屋中介买卖协议
出卖人(以下简称甲方)姓名(或名称)：___________________________________
身份证件号(或营业执照号)：
共有人：
身份证件号(或营业执照号)：________________________
买受人(以下简称乙方)姓名(或名称)：______________________________
身份证件号(或营业执照号)：
中介人(以下简称丙方)名称：
营业执照号：__________________中介资质证书号：________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
一、经丙方介绍，甲方自愿将本合同中所列的房屋出售给乙方，甲方已将房屋状况充分告知乙方，丙方已将房屋状况充分告知乙方，并且甲丙方所提供的此房屋现有状况一致。乙方对甲方所出售的房屋情况已了解，愿意购买该房屋。
甲方出售房屋的情况：
(一)房屋坐落__________，
建筑面积：_____________平方米。房屋楼层：屋户型：_______________________
房屋产权证号_____________，土地使用权面积平方米，土地证号：甲方拥有该房屋的全部产权。甲方经房屋共有人同意签订本协议。
二、甲、乙双方约定上述房屋成交价款为人民币____________元(大写_________)，合同签订之日，乙方支付给甲方定金_____________元(大写_________________)。
三、付款方式、期限及房屋交付：
1、本合同签订之日起_____日内，由甲方协助乙方将所有房屋交易手续及房屋备案办理完毕，乙方将上述房款付清，交付给_____________，购房定金在付款时冲抵房款。
(二)甲方按下列第___________种方式将房屋交付给乙方。
1、在乙方房款付清之日交付。
上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤（燃）气费、电讯费及其它有关费用，由甲方缴纳。
(三)房屋交易过程中更名费由甲方承担。
四、房屋建筑面积以市房管部门按现行的房屋测量规范测量的为准，如与原产权证记载面积不一致，甲、乙两方约定按下列第________种方式处理：
1、房价款不变，互不退补。
2__________________________________________________________________________。
五、甲方应保证上述房屋权属清楚，甲方对房屋拥有合法处置权，无产权纠纷，符合房屋转让条件。本协议签定之日起，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成损失的，由甲方赔偿。
如甲方出售房屋为房改房的，应由甲方办理完毕房改房上市交易审批手续。
甲方应在本协议签定之日协助并配合乙方与开发商签订国家正规的标准《房屋买买合同》、与开发商一同协助乙方办理上述房屋的交易、权属登记备案手续。
六、丙方应提供良好的中介服务。丙方应将其所知道的甲方出售房屋状况向乙方作充分说明；同时应将办理房产交易、权属登记备案所需资料、程序以及应缴纳的营业税、个人所得税、契税、交易综合服务费和其它有关费用的种类和标准充分告知甲、乙两方。丙方负责协调并监督协助甲方、乙方、开发商办理上述房屋的交易、权属登记备案手续。
七、本协议签订后____日内，应向开发商、市房管部门办理该房屋的交易、权属登记备案手续，上述房屋在办理交易、权属登记备案手续所发生的税、费，甲、乙双方约定由_____方承担，如无约定，按国家规定由各自承担。
办理登记后，三方约定开发商、市房管部门出具的房屋买卖合同、相关收件、票据、正规买房发票由甲方收执，并由乙方在开发商及甲方协助下凭此发票及相关证件领取房产证、土地证。
八、甲、乙两方应各自按上述房屋价款的__%支付给丙方中介服务费，各为___________元。
九、违约责任：
1、本协议签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲、丙两方，购房定金归甲方所有；甲方中途悔约的，应及时通知乙、丙两方，并在悔约之日起_____日内双倍返还购房定金给乙方。
本协议签订后，甲、乙两方中一方悔约的，违约方应承担双方的中介服务费。
2、甲方未履行房屋权属状况的告知义务而导致乙方发生重大误解并造成损失的，由甲方承担相应的法律责任及经济赔偿，丙方如未将其所知道的房屋权属状况向乙方作充分说明的，承担连带责任。
3、乙方未按期向甲方付清购房款或甲方未协调开发商按期向乙方交付房屋的，每逾期一日，由违约方给付对方该房屋总房款万分之的违约金。逾期日未付清房款或未交付房屋的，对方有权解除本协议，违约方应承担违约责任并对由此造成的损失承担赔偿责任。
因甲乙两方其中一方的原因逾期未办理房屋交易、权属登记手续的，每逾期一日，由违约方给付对方总房款万分之____的违约金；丙方如未按约定日期组织甲、乙方及开发商办理上述房屋的交易、权属登记备案手续，每逾期一日由丙方按中介服务费的百分之___分别付给甲、乙两方。逾期十日不得收取甲、乙方的中介费。
十、本协议在履行过程中发生争议，由协议当事人协商解决；协商不成的，可以向松原市仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向松原市人民法院起诉。
十一、本协议内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十二、丙方应保证甲、乙两方及上述房屋的其它权利人签名属实，如因签名不实引起纠纷的，由过错方与丙方共同承担由此而引起的民事责任。
十三、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份。
十四、本协议自三方签字之日起生效。
十五、本协议履行日期：本协议自签订之日起至乙方拿到房屋产权证、土地证时有效。
甲方(签字)：乙方(签字)：丙方（单位盖章）
身份证号码：
年月
身份证号码：年月经办人(签字)： 身份证号码：年月 日3日 日
