人人范文网 范文大全

建设工程勘察合同范本

发布时间:2020-03-04 01:19:28 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

GF-2000-2030

建设工程勘察合同

〔岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探〕

工 程 名 称:工 程 地 点:__

合 同 编 号:_________

勘 察证书等级:

发包人:__勘察人:__

签 订 日 期:__________

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人:_____

勘察人:

发包人委托勘察人承担_任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工

程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包

人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 :工程概况

1.1工程名称:_______1.2工程建设地点:_____________1.

1.4

1.5预计勘察工作量:

第二条 :发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确

性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、

施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、

建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电

缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

第三条 :勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人

负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 :开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的工期为__天,勘察工作有效期限以发包人下达的开

工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、

不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。经双方

协商确定,本工程收费标准为:勘察综合单价为元/预算包干;或

土层元/米、岩石层/米、砂卵石层元/米;按实际

完成工作量结算。

4.2.2本工程勘察费预算为__元(大写________),

合同签订,设备进场,发包人应向勘察人支付元作为工程预付款;

勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进

度__%时,向勘察人支付预算勘察费的__%的工程进度款,计__元;勘察人提交勘察成果资料时,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条: 发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任

务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包

人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资

料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生

人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件

和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障

碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、

修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),

并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场

作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事

危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提

出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担费

用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包

人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发

包人应支付停、窝工费;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或

提交勘察成果资料)时,发包人应向勘察人支付相关费用。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料

图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发

包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同

外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委

托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的

勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发

包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.3勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形

地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工

作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及

其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条:违约责任

6.1由于发包人原因造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应

付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实

际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技

术要求时,其勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,

勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成

的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的

工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

第七条: 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补

充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条: 其它约定事项:

第九条 :本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由

当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,由仲裁委员会仲裁。

第十条: 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效,发包人、勘察人履

行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__份,发包人__份、勘察人__份。

发包人名称:勘察人名称(盖章):

(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

电 话:联系电 话:

开户银行:开户行:

银行帐号:银行帐号:

合同签订日期:年月日合同签订日期:年月日

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察设计合同

建设工程勘察设计合同

某某建设工程勘察合同

建设工程勘察合同范本
《建设工程勘察合同范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
点击下载本文文档