工程内部承包合同
发包人（全称）
（甲方） 承包人（全称）：
（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 甲方将部分工程项目发包给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，签订本合同，共同履行。
第一条 工程名称：四川威远县俩母山寺改扩建工程。
第二条 工程地点：威远县越溪镇俩母山村。
第三条 承包方式：单包劳务，内容单价详见清单。
第四条 承包内容：12km 旅游道路工程（钢筋制安，混凝土浇筑：涵洞，挡墙，排水沟，浆砌石砌筑等分项工程）
第五条造价：以分段公路结算单位结算。 第六条工期：开工后以现场安排为准。
第七条 甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理、监督工作。
2、办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向业主方单位办理变更洽商。
3、参加乙方工程质量和竣工验收。
4、参加乙方承包的工程预算编审、拨款及结算。
5、甲方现场代表 ，负责完成量的审核与设计变更，工程量的确认、隐蔽工程的验收确认，协调乙方与其他各方的关系，现场代表应实事求是，不能借故推诿，否则甲方应承担相应的一切责任和损失。
二、乙方责任
1、乙方向甲方单位全面负责，履行甲方与业主方签订的建设工程施工合同。
2、统筹安排现场平面布置，统一向工程部领取施工图纸和技术资料，保证工程质量和工期要求。
3、组织编制施工组织设计，工程项目的施工方案。
4、编制工程项目的施工进度计划。
5、收费标准：按劳务班组报价清单。
6、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。 第八条安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；安全事故由乙方承担。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
3、如发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
4、当发包人与乙方对事故责任有争议时，应向政府有关部门申请裁定。
第九条 上报工作量与结算
1、每月25日乙方上报已完工程量报表，甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款。否则甲方应承担相应责任。
2、设计变更的增减，甲方现场代表给乙方办理签证。
3、结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价，双方共同认可后进行结算。
4、付款方式，甲方以每月计工程量为准支付乙方80%的劳务费，工程完后支付乙方工程劳务的95%，剩余5%作为质保金。 第十条 工程质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到合格质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术验收规范为依据。
3、隐蔽工程验收由乙方直接找甲方现场代表办理签字手续。 第十一条 奖励与罚款
1、质量： 工程质量不合格，乙方无条件返工重做，直至合格。其造成的一切损失和责任由乙方负责。按承包费用总额的百分之一奖罚。
2、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由政府部门有关部门裁决。
第十二条特别约定
1、有下列情形之一时，乙方每次应按10000元向甲方承担违约金，同时甲方有权暂停拨付工程款，直至乙方将事故完全消除后再行拨付，累计出现三次以上时发包人有权终止合同，同时承担给甲方带来的相关损失，乙方并不得以任何理由损毁甲方和本项目名誉，否则甲方有权追究乙方的责任。
1.1、乙方未按时、按额发放民工工资而引起民工上访、闹事、罢工、阻碍工程施工等；
1.2、拖欠材料款导致材料供应商上访、闹事、罢工、阻碍工程施工等；
1.3、出现质量、安全事故时，乙方逃避承担责任或有不承担其责任现象时；
1.4、本合同中相应条款已约定违约金额的按相应条款执行，其余未约定违约金额的按此违约金额执行。
出现上述情况之一时，乙方如未处理或处理后仍未消除该事件时，甲方有权使用乙方工程款进行处理，工程款不足处理该事件时，甲方有权使用乙方交纳的合同履约保证金处理。如上述事件给甲方带来损失的，乙方承担其损失。
2、乙方在签定合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了与所有工程施工有关或对施工影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的行情、周边已有建筑、周边排水情况等，发包人将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上和施工过程中发生的一切情况负责（包括施工安全、环境污染、治安、劳动力等），若发生非发包人指令原因影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。甲方如出现此类事件，后果及损失由甲方负一切责任。
3、施工中如发现质量问题、发生质量事故应及时通知甲方和监理，不得隐瞒和自行处理，一经发现甲方及监理有权勒令其停工整改，造成经济损失和工期延误的由乙方全部承担。
4、工程竣工验收合格并交付使用后在保修期间，乙方在接到甲方书面维修通知单3天内必须到场，并负责保质维修，所需一切费用由乙方负责。如甲方出具书面通知或电报、传真起3天内乙方未到岗被视为无故拖延，每拖延一次乙方向甲方支付违约金壹仟元人民币，同时甲方有权另行指定其他专业公司维修，其产生的费用在乙方维修保证金中扣除，若乙方的预留保修金不足，甲方有权追诉乙方法律责任，乙方无条件支付由此产生的全部费用。并对维修后的部位再次作出维修承诺。
5、乙方的负责人及现场技术负责人、专业工程师必须参加由甲方和监理组织的工程例会，因故不能参加需要提前1小时通知甲方并获得批准后方可缺席，否则视为违约。乙方向甲方支付违约金100元/次.人，从工程进度款中扣除。
第十三条 其他
1、内部责任包干保证金50万元。双方合同签后，五个工作日交完。否则甲方有权清退乙方出场，此合同无效。保证金第二个月根据工程进度情况，按比例退还乙方。
2、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报政府主管部门仲裁。如需解除合同双方均可向工程所在地县级人民法院申请裁定。否则必须按双方合同执行。
3、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，甲方执
份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。未尽事宜，经双方协商签字后生效。
4、以上条款，是经双方论证讨论结果，若擅自更改条款，本合同无效，并且承担相关法律责任。
甲 方：
乙 方：
现场负责人：
现场负责人： 2012年 月
日
工程内部承包合同补充协议
发包人（全称）
（甲方）
承包人（全称）：
（乙方）
工程名称：四川威远县俩母山寺改扩建工程。
工程地点：威远县越溪镇俩母山村。承包方式：单包劳务。
承包内容：12km 旅游道路工程（浆砌条石堡坎工程）
造价：以原合同条款执行结算（2012年5月15日签订的合同）。 工期：开工后以现场安排为准。 甲、乙双方责任照原合同执行。
堡坎工程单价为：134元/立方（大包小减）。
上报工作量与结算
1、每月25日乙方上报已完工程量报表，甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款。否则甲方应承担相应责任。
2、设计变更的增减，甲方现场代表给乙方办理签证。
3、结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价，双方共同认可后进行结算。
4、付款方式，甲方以每月计工程量为准支付乙方80%的劳务费，工程完后支付乙方工程劳务的95%，剩余5%作为质保金。
甲 方：
乙 方：
现场负责人：
现场负责人：
2012年 月
日
