绿化工程施工承包合同
发包人（甲方）： 云南惠丰建筑工程有限公司
承包人（乙方）： 徐忠能
工 程名 称：楚雄锦都花园绿化工程合同签订地点：昆明市园博路发包人办公室
合同签订日期：2011年4月6日
绿化工程施工承包合同
发包人（甲方）： 云南惠丰建筑工程有限公司
承包人（乙方）： 徐忠能
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 楚雄锦都花园屋顶及大楼周边绿化工程
工程地点：云南省楚雄市
工程内容：楚雄锦都花园屋顶及大楼周边绿化（含屋顶绿化场地滤水层、种植土调配、植物栽、种屋顶花架、绿化管养，不含景观石、围墙栏杆、游园设施及其他土建内容等，详细工程内容见预算表）。
二、工程承包范围
承包范围：设计施工方案中的绿化内容。
三、合同工期
开工日期：计划为2011年4 月8 日
竣工日期：计划为2011年5 月 30 日
合同工期总日历天数52日历天
四、质量标准
1、工程质量标准：执行GB50300-2001《建设工程施工质量验收统一标准》、CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》并一次性验收合格，成活率100%。
2、要求各种树种选用的高度、胸径、冠幅等指标都必须按设计方案中的大值进行配置。
五、合同价款与承包方式
1、合同价款
金额（大写）：（人民币）
￥：元
2、承包方式
按承包内容及设计施工方案进行总价包干方式进行承包。若施工过程中建设单位要求提高品质，超出施工施工方案部分另行计算。增加的内容若合同总有的按原合同计算，合同中没有的双方协商确定。
六、工程款（进度款）支付
1、合同签订三日内，发包人向承包人支付工程预付款，金额为50000.00元。大写：伍万元整。
2、工程全部完工后支付至合同总价的80%
3、验收合格后支付至合同总价的95%
4、管养期满后全部结清所有工程价款。
七、其他条款
1、本合同中合同管养期限为半年，管养费用已包括在承包总价中，不在另行计算费用。在管养期限出现的任何质量问题均由乙方负责承担。
2、若乙方达不到一次验收合格标准，一切经济损失均由乙方负责承担。
3、承包人应按相关规范、规程施工，做好安全防护措施，确保施工安全，施工中发生的一切安全事故及所造成的经济损失均由乙方自行承担，并书面报告主管部门及甲方。
八、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、工程设计文件；
3、发包人结合实际制订的各种管理实施办法；
4、绿化工程预算表；
5、标准、规范及有关技术文件；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、违约、索赔和争议
1、违约
双方约定，如有一方违约造成另一方的损失时，由违约方承担损失。不承担由于不可抗力所造成的违约责任。
2、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1） 双方友好协商调解；
（2） 采取以下一种方式解决： 第一种方式：向昆明市仲裁委员会提请仲裁 或第二种方式：向当地人民法院提起诉讼。
十二、合同有效期
合同有效期从合同签订之日起至工程尾款支付完毕时止。
十三、本合同一式四份，双方各执二份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
负责人：法定代表人：
经办人：经办人：年月日年月日
