诉讼代理词
审判长、审判员：
我依法接受木垒县水管总站的委托，担任上诉人阿达克诉被上诉人吉别克生命权纠纷一案中水管总站的诉讼代理人，本人在一审中就是诉讼代理人，参与了庭审全过程，提供了相关文件及有关证据，并到当时事故发生地进行了查看和取证，今天又听了庭审调查，本案的事实已很清楚，本代理人发表如下代理意见：
1、2011年5月26日高三（3）班的学生去龙王庙水库玩，来到木垒河水管所值班栏杆前被当天值班人员吾尔肯挡了回去，没有进入龙王庙水库。事故发生后，木垒县刑警队询问同班学生，得知这些学生是偷的从西边山坡上去，又从南边山顶下到树林中喝酒、照像，他们进入树林中得路线不属木垒河水管所管理范围。被救者娜合依曼洗手掉入水中，几个同学包括死者跳入水中救娜合一曼，她被救出，而努尔道列提因救人体力透支溺水身亡。
木垒县水管总站与受害者努尔道列提的死亡后果无任何因果关系，水管总站不承担任何责任。
2、木垒县龙王庙水库管理单位木垒河水管所根据木水管字（2010）16号文件《木垒县水管总站关于加强骨干工程安全运行的》通知，在水库岸边各处都设置了警示标志和警示标语，以告示游人，水管总站没有过错。根据我国民法和人身损害赔偿第十六条规定：所有人或管理人证明自己没有过错，不承担任何赔偿责任。
3、努尔道列提跳进水库救落水同学不幸溺水死亡，是其家人精神遭受了打击、重创，其悲伤难以言表，本代理人对亲属深表同情和理解。
作为死者努尔道列提是高三学生，已年满18周岁，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力的人，他因知道跳进水库救同学会有生命危险，而采取了跳进水库救同学身亡。他因该采取安全措施或呼救救生艇来救落水同学。
查龙王庙水库2011年5月26日水库记录：水位1358.27米，库容891.75万立方，与2011年9月20日水位、库容记录相比水深约9米，跳进水深9米水中救人肯定有生命危险，所以他的死亡与水管总站无任何关系。
对他跳进水库救落水同学的精神值得学习，属见义勇为，学校和相关部门应授予他见义勇为道德模范称号，并给家属精神补偿，
4、作为被救学生那里玛的父母应给予死者父母适当补偿。因为《民法意见》第142条和《人身损害赔偿解释》第十五条规定“为维护国家、集体、或他人的合法权益而受到损害，因没有侵权人、不能确定侵权人或者侵权人没有赔偿能力，赔偿权利人请求受益人在受益的范围内予以适当补偿，人民法院应予支持。
5、2011年5月26日，木垒县哈族中学高三
（三）班全体学生出去玩，查日历是星期四，不是双休日，作为学校应该知道学生的情况。
最后陈述: 木垒县水管总站与受害者努尔道列提的死亡后果无任何因果关系，水管总站不承担任何责任。
向法庭提供证据名称
1、木水管字(2010)16号文件
2、警示牌和警示标语照片
3、木垒河水管所告示
4、2011年5月26 日水位1358.27米，库容891.75万立方。2011年9月20日水位1349.80米，库容402.57万立方。
证 明
木垒县人民法院：
木垒河水管所为加强水利工程安全管理，在龙王庙水库岸边设置警示牌，该单位于二0一0年四月二十六日委托我在警示牌上书写哈语内容，书写内容为：
1、“水库水深请勿靠近，出现事故责任自负”、
2、“水库水深请勿游泳，出现事故责任自负”。
证明人：木垒县哈中教师
二0一一年十月十日
诉讼代理词
审判长、审判员：
我依法接受木垒广发煤业有限公司的委托，担任原告诉被告张增伟、段东玉工程施工合同纠纷一案的诉讼代理人，本人接受委托后认真阅读了诉状和工程承包合同，调取了有关证据，今天又听了庭审调查，本案的事实已清楚，本代理人发表如下代理意见：
1、原被告签订的炭化炉设备安装工程承包合同合法、有效。被告应当按照约定全面履行自己的义务。合同法60条明确规定。
2、合同第五条：“工程期限为60天，即2011年5月15日起至2011年7月15日全部完工”。工程完工时间到，被告未能按时交付工程，给原告的按期生产带来很大影响，造成很大经济损失。2011年9月17日被告又与原告协商延长工期，双方签订了补充协议，并约定该工程于2011年10月1日前全部完工。补充协议第七条，被告承诺：甲方所有工程若不能准时在相应节点前结束，本人同意赔偿原告损失费拾万元。补充协议约定完工时间，被告仍然没有完工，又给原告造成了很大经济损失，被告应承担赔偿损失。 《民法》第一百一十一条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
《民法》 第一百一十二条 当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。
当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。
《合同法》第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《合同法》第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《合同法》第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发
的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
最后陈述：被告违约未能按时交付工程，给原告造成很大经济损失，要求被告赔偿损失费壹拾万元，请法庭支持原告的诉讼请求。
