推荐第1篇：施工合同
1.2MW分布式光伏发电项目施
工承包合同
甲方：
乙方： 有限公司 2017年8月1日分布式光伏发电项目
施工承包 依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
一、工程名称：目施工承包项目
二、工程地点：
三、工程施工建设内容
工程为屋顶分布式光伏电站 ，总装机容量为1.2MW，设备甲方直接供货，施工范围包括但不限于：组件、支架、电气设备、线缆等所有物资的二次倒运、保管、运输、吊装、安装调试、所有电缆和电缆沟（桥架）施工、接地、防腐；逆变器、汇流箱、监控设备、高压柜和二次柜（含通信及调度数据网系统） 的就位、接线、安装调试试验；送出工程和并网调试等，水泥基础的制作、箱逆变基础平台的施工。上述范围为满足供电公司验收标准及业主要求的全部施工。具体包括：
1）水泥基础的制作（材料和制作费用另外计算）；所有物资的卸货、二次倒运和看管、吊装。
2）支架、太阳能电池组件及汇流箱的安装；电缆敷设；桥架（含电缆沟）施工；电缆头制安；接地、防腐施工；箱变和逆变基础平台施工。
3）开关站土建和房建的施工（含照明、暖通、消防、地砖或防静电地板等）；箱变和逆变器的吊装、安装和调试；电缆沟或桥架施工。所有电缆、通信线缆和光缆的电缆头制安、打压试验、熔接。
4）站内所有设备的安装、调试和试验：含盘柜的就位、安装、接线、电缆施工、电缆打压试验、联试联调；监控、气象设备的安装调试，综合保护、调度通信远动设备的安装调试试验，通信线缆施工。
5）送出线路的施工：电缆和架空线路的施工；附杆架设和柱上断路器的施工，接火；电缆沟（含顶管方式）施工，电缆打压试验。 6）提供全部报告材料，负责供电公司验收。 7）上述施工以满足供电公司和业主要求为准。
1 分布式光伏发电项目
施工承包
四、承包方式及工程总造价
本工程承包方式为包清工，材料甲方直接提供，工程范围内的价格为 W计价，其中水泥基础按 元/个按实际数量单独另计，开关站站房费用另计。合同总价暂为 万元（大写： ）。具体总价以实际发生量为准。承包人开具建安类增值税专用发票。
铜鼻子和扎带、防火封堵材料、线缆走向标牌等小辅材费用由施工方承担。
五、工程期限
2017年 8月5日进场施工至2018年9月30日竣工且并网发电。乙方应充分考虑所有影响工期的因素如天气等，除设计变更或不可抗力因素外，不得以其他理由要求延期。
六、付款方式
1、合同生效且乙方提供工人保险凭证3个工作日内预付总合同款的10%承包款。
2、组件和开关站施工完工后5个工作日内支付总合同款的20%承包款。
3、竣工验收完成且并网后30个工作日内支付合同总价的65%。
5、合同总款的5%留作质保金，工程质保期为壹年，自项目并网之日起开始计算，待质保期满后且无质量问题，甲方将剩余5%质保金在7个工作日内一次性无息支付给乙方。付款前乙方需开具对应发票。
七、工程竣工
工程骏工以验收合格并配合甲方完成并网调试合格为准。
八、设备、材料、质量认定
1、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。
2、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
3、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。
4、施工工程质量不符合供电公司验收要求，延误工期，由施工方负担责任。
九、甲、乙双方责任和义务
2 分布式光伏发电项目
施工承包
1、甲方责任和义务：
（1）确保项目手续完备，合法合规，协调房屋业主关系。
（2）甲方本身原因导致项目无法继续，给乙方带来损失的承担赔偿责任。 （3）协调业主解决临水临电，施工车辆进出通道，材料堆放场所等。
2、乙方的责任和义务：
（1）施工和验收标准：以施工质量必须达到甲方和供电公司及业主要求为准。严格按照施工图和国家、行业标准规范施工。
（2）文明施工：严格遵守建设等相关部门安全生产、文明施工的要求；准守业主统一制度，确保交通、噪音以及环境保护和安全生产等符合要求，承担由于自身安全措施不力，造成自身或外单位安全事故责任并承担相应的费用。乙方自行承担施工产生的水、电等所有费用。
（3）乙方负责所有物资（包含甲供物资）的装卸、看管，并对保管不当或灭失负责赔偿。
（4）因乙方施工工程质量不符本合同规定的，负责无偿返工、更换、修理，返工工期计入施工工期。对太阳能电池板的隐裂承担赔偿责任。
（5）工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格造成甲方损失的，除按每逾期一天按合同总价1‰向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（6）乙方在施工前，应至施工现场实际勘察屋面漏雨情况，并与业主共同做好现场记录界定责任关系，因未做好此项工作导致业主无法界定的索赔承担全部赔偿责任，同时承担由于施工等自身原因造成现业主屋面漏雨或财产损失的赔偿责任。
（7）乙方应对施工人员购买意外保险。
（8）乙方应确保及时发放施工工人工资，因未发放工人工资导致工人在政府部门或甲方上访闹事的按每次10万元罚款。乙方须做好安全文明施工教育，购买相应保险，并对发生工伤事故按每次2万元罚款。
（9）乙方施工工期和质量未能按本合同要求，致使甲方可能出现重大违约责任或损失时，甲方有权利未经通知自行组织第三方施工队伍进场施工或整改，产生的所有费用从乙方施工承包款中直接扣除，甲方同时有责令乙方退场（或部
3 分布式光伏发电项目
施工承包 分退场）的权利，乙方对此不持任何异议，并承担不遵守此项条款按每次10万元罚款。
十、工程质量检查验收
1、乙方必须严格按照施工图纸，并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工，接受甲方的监督检查。对因施工不当导致的太阳能电池组件的隐裂承担责任。
2、乙方按工程进度，及时向现甲方提供关于工程质量的技术资料，便于甲方掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时通知甲方进行检查验收，合格后方可进行下一工序。如甲方未按时检查验收，乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给甲方，甲方的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方整改或重新施工，乙方应按工程质量标准拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延的责任。
5、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。十
一、其他情况
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七日内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件。
2、乙方应及时发放施工工人工资。
3、乙方不得未经甲方同意擅自转包。
4、乙方自行解决施工工具，设备、器械，自行解决工人食宿等。十
二、安全文明施工 详见安全协议书 十
三、争议的解决方式
合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向肥东县人民法院起诉。 十
四、附则
4 分布式光伏发电项目
施工承包
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
甲方：合肥中南光电有限公司 乙方：展有限公司
法定代表人 或委托代理人 ：
法定代表人 或委托代理人 合同签订日期：2017 年8 月1 日 5 分布式光伏发电项目
施工承包 安全协议书
甲方： 合肥中南光电有限公司 乙方： 公司
为贯彻“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司及甲方的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称：安徽海龙建筑1.2MW分布式光伏电站施工承包项目
2、工程地址：肥西上派
4、承包形式：施工承包
5、工程项目期限：2017年8月 1日至 2017年9月30日。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1）不发生轻伤及以上人身事故。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3）不发生因工程建设原因造成的电网事故。 4）不发生辐射、传染病和中毒事件。
5）不发生因安全问题造成严重社会影响的事件。 6）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： 1）《中华人民共和国安全生产法》 2）国务院《建设工程安全生产管理条例》 3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4）国家经贸委《电力建设安全工作规程》（DL5009.1） 5）国家部委办相关安全的规定
6 分布式光伏发电项目
施工承包 6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 7）国家电网公司《电力安全工作规程》
8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程 9）建设工程所属的地方安全、环境法规
10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4）施工期间，甲乙双方应指派专职安全管理人员负责本项目的安全文明施工管理。
5）施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。
6）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1）对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管。不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。 2）对乙方自带机械、设备、工器具进行入场前的审查。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
7 分布式光伏发电项目
施工承包 1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。 2）遵守甲方现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。
3）按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。
4）按照职业健康安全管理体系和国家电网公司及甲方的有关管理要求，建立适合的安全管理制度和相关安全记录台帐。
5）按照规定和要求，编制并落实各项施工方案和有针对性的安全文明施工具体措施，项目开工前由乙方技术人员和管理人员组织施工方案和安全措施的全员交底，向施工人员详细告知施工中的危险因素和防范措施，并由双方签字确认。 6）组织本单位人员到县级及以上医院或甲方指定的医院体检，按规定对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“安全施工上岗证”。
7）组织经常性的安全活动，重点抓好周一安全学习和每天的站班会，利用安全活动组织本单位人员进行危险因素分析和事故预测，落实整改措施，并确保活动的时间和活动的质量符合甲方要求。
8）按照班组化管理的要求认真实施班组化建设，组织好班前的“三交”（交任务、交安全、交技术）、“三查”（查衣着、查三宝、查精神状况）。
9）严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
10）定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外伤害保险。
11）乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、有毒有害场所等特殊危险、危害环境中施工前，必须编制安全施工措施，并到甲方办理安全施工作业票，经批准后实施。
12）对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。 14）对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改，并对违章人员进行教育处罚。
8 分布式光伏发电项目
施工承包 15）为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品（甲方对劳动防护用品的型号、规格有特殊要求的应遵照甲方要求），并督促、教育施工人员按照使用要求正确佩戴和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验、试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
16）建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
17）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
18）交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
19）特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。 20）设备安装就位期间，对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。 21）在已受电、投运的区域施工或设备检修消缺作业，应严格执行工作票、操作票制度，检修消缺作业应确认设备已经停电、隔绝、卸压、降温、放水、通风，严格落实设备防护和人身安全措施。
22）在危险施工区域完善相应的安全设施，并在相应的区域、设备设置安全隔离、设备铭牌、安全警示牌等安全标识，制定专人进行监护，防止误动、误操作，必要时撤离非本施工项目的作业人员。。
23）金属试验、探伤、水压试验等应通过甲方向相关单位提前公告，采取明显的隔离区域，设置相应的警示标识，防止造成对人员的伤害。
24）乙方使用甲方提供的电源，如因乙方使用或管理的线路和设备维护、使用不当造成漏电，而导致任何一方发生触电事故，乙方承担全部责任。
25）遵守现场文明施工的各项管理制度，设备材料摆放规范，做到工完、料尽、场地清，始终保持现场的整洁有序。
26）现场一旦发生事故，必须立即进行现场救援和隔离，及时报告甲方安全管理部门，并做好善后处理工作。因乙方责任造成安全事故，事故经济责任和法律责
9 分布式光伏发电项目
施工承包 任由乙方承担，并对事故处理不当产生的一切后果由乙方承担。
27）乙方在施工中发生人身伤亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故和其它严重影响甲方声誉的事故或事件，以及不服从甲方管理或安全管理混乱，甲方有权终止所签订的施工合同，由此造成的一切损失由乙方承担。 28）因乙方隐瞒事故造成的一切后果和责任由乙方全部承担。
29）由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害、经济损失，由乙方承担全部责任和全部经济损失，由此产生的法律纠纷，造成甲方经济或声誉影响的，乙方承担造成的经济损失。
30）乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。
31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
三、附则
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定相抵触，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、甲方对乙方进行的任何监督、检查、审查、批准及指令，都不能减轻或免除乙方应承担的责任。
5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
6、其他未尽事宜可另行约定。
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：合肥中南光电有限公司 乙方：有限公司
（盖章）
（盖章）
10 分布式光伏发电项目
施工承包 法定代表人（或授权代理人）：
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期：2018年 8月 1 日
推荐第2篇：施工合同
施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：
一、工期为天，从签字之日起。
二、甲方责任：
甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。
三、乙方责任：
乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织；并保证质量，按时完工。负责办理施工人员二百元的人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。
四、工程结算方式：
按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲
乙双方各一份。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
月日
推荐第3篇：施工合同
施工合同
甲方：光山县河棚社区 乙方：黄保勇
根据有关规定，甲方在河棚社区主干路两旁安装路灯，经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、工程地点：光山县河棚社区
二、施工内容：路灯组装、安装路灯（路灯为热镀锌喷塑6米高，与帅洼村公路两路灯款式一样，光源采用65W节能灯）。
三、工程质量：按照电力、电器、安装标准安装。
四、承包方式：包工包料。
五、工程价款：每盏1750元，具实决算。
六、付款方式：灯具安装完后扣除7%质保金，余款全部付清，一年后付清质保金。
七、双方职责： 甲方职责：
1、负责协调和解决施工中所存在的问题。如老百姓不同意安装其门口，由甲方负责协调。
2、负责路灯计量的安装和电的来源的安装。乙方职责：
1、负责安装路灯。
2、施工中注意施工安全措施，施工中所发生的一切工伤事故都由乙方自己负责。
八、甲、乙双方如不执施工合同内容，双方均向当地法院申请仲裁。
九、工程如果需要变更，经甲、乙双方同意后进行变更增补，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
年
月
日
推荐第4篇：施工合同
施工合同
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、工程价款及支付方式
1、本工程幕墙按实际结算
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算
3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清
三、甲方责任范围
1、负责属于甲方办理的手续；
2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；
4、提供乙方现场仓库等临时设施；
四、乙方职责范围
1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期
1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议
1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：乙方：
日期：日期：
推荐第5篇：施工合同
甲方：
乙方：
根据工程需要，甲方决定将永乐乡某工程委托给乙方施工，根据《共和国合同法》、《共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定，经甲、乙双方平等友好协商，订立本协议如下。
一、工程名称：什么工程，。
二、工程概况：
1、工程地点：永乐乡干井村干井组
2、工程施工范围：搭木架，调檐，铺瓦。
三、工作内容：什么工程的铺瓦：调檐：搭木架：
四、承包单价：铺瓦28元/平方、调檐a元/平方、搭木架a元/平方,此单价仅包含人工费。工程量按实际完成面积按实计量。
五、工期：
自乙方进入施工现场起，多少天内完成合同规定的工作内容。
六、工程款结算的支付时间、方式：
工程款按每月按完成工程量的70%支付进度款，余款在工程完工后x天内付清，甲方不得以任何方式拖欠余款。
七、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，保证工程质量达到现行规范规定质量验收标准，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。
七、施工方式：
1、乙方应该服从甲方现场专业人员指挥。
2、乙方进场由甲方保证一切生活费用。
3、相关安全知识由甲方专业人员指挥，包括安全由甲方全权负责。（安全责任一般由乙方负责）
八、甲方责任：负责建筑材料供给，并清理好施工现场（施工现场应由乙方清理）。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担，如材料无法按时供应，影响工期责任由甲方承担。
九、工程施工期间，甲方所有的建筑机械无偿提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行维修。
十、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十二、本合同一式两份，双方各执一份同。
推荐第6篇：施工合同
施工合同书
甲方：扬州水利建筑工程公司
以下简称“甲方”
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部
以下简称“乙方”
依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程
二、工程地址：温州市鹿城区藤桥镇
三、承包方式： /
四、承包范围及内容：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程中标内容施工、资料整理、完工移交及决算等。
五、工程工期：365日历天
六、甲乙双方职责：
甲方职责：
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、
3、
4、
5、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、
3、
4、
5、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。 协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
七、付款方式：
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。
甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4% 计取。
甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
九、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
甲方：扬州水利建筑工程公司
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河
道整治工程项目部
代表：
代表：
年
月
日
年
月
日
推荐第7篇：施工合同
（HNJS-2014）
工程编号：
合同编号：
湖南省建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发 包 人： 承 包 人：
湖南省住房和城乡建设厅
第一部分 合同协议书
发包人：（全称）株洲市园林局 承包人：（全称）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 株洲市园林局三楼办公室装修 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：
3.工程内容：详见工程量清单
。
4.工程承包范围：本工程经发包人与承包人双方确认的设计施工图范围内的全部工程内容
二、合同工期
计划开工日期： 2016 年 9 月 16 日； 计划竣工日期： 2016 年 10 月 31 日；
工期总日历天数： 45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次性交验合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写） 贰拾玖万壹仟壹佰壹拾壹元伍角，（¥ 291111.5 元）；
2.合同价格形式：
本工程采用固定单价合同，合同价款及清单综合单价等详见承包人中标的投标报价书。
五、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、签订时间
本合同于 2016 年 9 月 16 日签订。
七、签订地点
本合同在 签订。
八、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
九、合同生效
本合同自双方代表签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
十、合同份数
本合同一式 四
份，均具有同等法律效力，发包人执 二 份， 承包人执 二 份。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
承包人：（公章）
第二部分 合同通用条款
严格按“湖南省建设工程施工合同示范文本（HNJS-2014）”第二部分“合同通用条款”执行。
第三部分 合同专用条款
1.一般约定
1.1 法律
适用于合同的其他规范性文件： 按国家、省、市及行业部门发布的相关文件规定执行 。
1.2 标准和规范
1.2.1 适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.2.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
发包人提供国外标准、规范的份数： / 。
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.2.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.3合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1、施工合同；
2、设计图纸；
3、标准规范及相关技术文件 。
1.4 图纸和承包人文件
1.4.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 二套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部内容 。 1.4.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：竣工资料 ； 承包人提供的文件的期限为： \\ ；
承包人提供的文件的数量为： 二套 ；
承包人提供的文件的形式为：
纸质文档 ；
发包人审批承包人文件的期限： \\ 。 1.5 联络
1.5.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点： 另行确定 ； 发包人指定的接收人为： 另行确定 。
承包人接收文件的地点： 另行确定 ；
承包人指定的接收人为： 另行确定 。 监理人接收文件的地点： 另行确定 ；
监理人指定的接收人为： 另行确定 。 1.6工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 另行约定 。
2.发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名： ；
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期7天前 。 2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：场地达到“三通一平”，提供水、电等管线施工现场就近接入口。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无需提供 。
发包人是否提供支付担保： 否 。
发包人提供支付担保的形式： 无 。
3.承包人
3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行
承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图纸、设计变更、洽商记录、现场签证、
控制资料、管理资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 二套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程整体竣工验收合格后90天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文档 。
承包人应履行的其他义务： \\ 。
3.2 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至工程完工。
3.3 履约担保
承包人是否提供履约担保： \\ 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限： \\ 。
4.工程质量 4.1 质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次性验收合格。
4.1.1 特殊质量标准和要求：无 关于工程奖项的约定： 无 。
4.2 隐蔽工程检查
4.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：根据工程现场情况确定 。 监理人不能按时进行检查时，应提前 3 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 8 小时。
5.安全文明施工与环境保护 5.1 安全文明施工
5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 目标无安全事故发生，发包人应按合同约定履行安全职责，严格执行相关规范标准，认真做好施工现场的安全检查和监督工作。承包人严格按照安全操作规程施工，及时做好安全技术交底和安全培训工作，确保施工过程零事故。
5.1.2 关于治安保卫的特别约定：/ 5.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款规定执行。
5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款规定执行。
6.工期和进度 6.1 施工组织设计
6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： \\ 。 6.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订后3天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：三天内。
6.2 施工进度计划
6.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：三天内 。
6.3 工期延误
6.3.1 因发包人原因导致工期延误: 承包人有权向发包人索赔工期、材料涨价费用、人工工资等由于工期延误所增加的相关费用。
因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。 6.3.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，支付逾期竣工
违约金500元/天 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计金额不应超过合同价格的2% 6.4 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 根据现场情况确定 。
6.5 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 按相关规定执行 。
6.6 提前竣工的奖励
6.6.1 提前竣工的奖励：每提前一天，支付奖金500元，奖金上限不超过工程结算价款的2% 。
7.材料与设备
7.1 材料与工程设备的保管与使用
7.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按湖南省建设厅发布的《湖南省建设工程材料预算价格编制办法》的通知（湘建价[2007]39号文件）规定执行。
7.1.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，丢失毁损责任由承包人承担。承包人应保证采购的材料和工程设备符合质量规范要求，是合格产品并提供相应合格证明，否则由此产生的一切责任和损失均由承包人承担。
法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求配合受委托的检测机构进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人负责实施，费用由发包人承担 。
8.变更
8.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：工程变更中设计变更必须要设计单位出具设计变更通知书并经发包人认可后方可执行。
8.2 变更估价
承包人向监理人提供变更报价书的时间，监理人商定或确定变更计价的时间约定：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通
知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整在工程结算时一并计算、支付。 8.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：（1）已标价（即投标报价）工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价（即投标报价）工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价（即投标报价）工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%，或已标价（即投标报价）工程量清单无相同或类似项目单价的，按照省、市建设部门发布的最新消耗标准以及承包人投标或预算书中承诺的人工（元/工日）、机械单价、取费标准及施工同期材料价格信息组合出新的综合单价。
9.价格调整
9.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：允许调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： \\ 。
第 2 种方式：按照湖南省建设厅湘建价【2008】2号文件及株政函[2015]35号文件调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式：无
10.合同价格、计量与支付
10.1 合同价格形式：本合同采用第1种方式
1.单价合同
2.总价合同
单价包含的风险范围：（1）承包人所采取的施工措施变更；（2）与现场其他施工项目的协调配合与衔接费用；（3）招标文件其他条款中所规定的属于承包人的风险。
风险范围以外的，即工程实施直至竣工所发生的工程变更部分的价款以及实际完成的工作量与招标时的工程量的量差部分，按通用条款第15.4条有关规定实施。
10.2 预付款
10.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 30% 。
预付款支付期限： 合同签订7日内 。
预付款扣回的方式：在前两次支付进度款时按比例扣回，不足扣回时，依次类推，直至扣回为止。 。
10.3 计量 10.3.1 计量原则
工程量计算规则：在本项目计量按湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中“计量与支付”有关规定执行 。
10.3.2单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
本条款补充：根据已守合格工程量，并结合投标报价书、招标清单和合同有关的条款约定，由承包人编制计量文件，报监理和发包人审核。
10.4 工程进度款支付
10.4.1 付款周期及支付比例
关于付款周期的约定：发包人支付进度款时间为次月5日前，详见附件（进度款支付明细表）。
10.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按照通用条款 。 10.4.3 进度付款申请单的提交
单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月15日之前将完成的工作量清单及进度款支付申请一式三份向发包人报送，发包人在收到工程量确认报告后的7个工作日内予以确认。
10.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 三天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在每月5日前按已完工程进度的80%支付进度款；工程施工完毕，工程竣工验收合格付至合同价款的90%；资料提交齐全并结算完毕且整体工程竣工验收备案后付至工程结算款的95%；剩余结算款的5%作为质量保证金，质保期（壹年）满7日内一次性付清。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
11.验收 11.1 分部分项工程验收
13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。
11.2 竣工验收
11.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\\ 。 11.2.3 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担承包人所发生的照管费用，照管费用按500元/天计算 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且按500元/天向发包人支付违约金 并承担发包人由此造成的损失。
11.3 竣工退场
11.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后10日之内 。
12.竣工结算
12.1 竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后28日内。
12.2 竣工结算审核
发包人审批竣工结算的期限： 执行湘建价[2014]113号文件的规定 。 发包人审批竣工付款申请单的期限：执行湘建价[2014]113号文件的规定 。 发包人完成竣工付款的期限： 执行湘建价[2014]113号文件的规定 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：参照通用条款第14.2（3）约定处理，异议部分由双方协商确定，协商不成，提交有资质的第三方审核确定。
12.3最终结清
12.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：不作规定 。 12.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行湘建价[2014]113号文件的规定 。
发包人完成支付的期限： 工程竣工后，发包人明确最终的接管单位，由承包人与接管单位签订接管协议，费用由承包人承担，由发包人从质保金中代扣代付，工程正式移交后，发包人安排拨付工程尾款。 。
13.缺陷责任期与保修 13.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自本工程实际竣工之日起24个月。
13.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是 。 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / 。
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式： / 。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： / 。
13.3 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按质量保证书的约定 。 15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时 。
14．合同补充条款 14.1 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。
14.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。
14.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减，其相应的综合单价按下列方法确定：
（1）当分部分项工程量变更时，其综合单价应按照原综合单价确定。
（2）当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定。
14.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
14.5 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；，
（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
承包人：（公章）
推荐第8篇：钻探施工合同
*****铜矿外围
钻探施工勘查合同
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利和义务，确保该钻探勘查工作的顺利完成，经甲乙双方充分友好协商，就新疆哈巴河县阿舍勒铜矿外围钻探勘查施工工作达成以下协议，以资双方共同遵守。
一、施工地点：
二、工作内容：乙方承担本协议所约定的钻探、激电测井、工地建筑。
三、控制主要实物工作量：地表岩芯钻探3500米；坑内钻探1250米；激电测井4100米（以上实物工作量将按照勘查工作中实际完成数进行具体结算）。
四、工作周期：工作周期预定为2007年5月1日～2007年5月1日，双方将根据勘查工作的实际需要以补充合同的形式确定实际工作周期。
五、钻探勘查工作总体费用：
经甲、乙双方友好协商，该勘查工作的取费标准按《新疆维吾尔自治区地质勘查工程取费标准》执行，以下工作手段所涉及的年度工作总费用及各工作手段单价为双方所认可的数字，结算时按实际完成的、符合质量要求的实物工作量及预算表（该预算表为本合同有效构件之一，具同等法律效力）中的单位预算标准进行实际结算。
1.物探工作：
2.
钻探工作： 万元； 3.工地建筑： 万元； 以上工作费用合计为。
六、质量要求：
1．严格按设计方案开展地质勘查工作。
2.按本合同所涉及的《地质工作规范》、《钻探工作规范》等要求进行施工和验收。
1 3．钻探等勘查工作完工后，由乙方提出，甲方及时按行业标准进行验收，并出据验收书。
七、工程结算及付款方式：
1.该钻探勘查项目总体工程款的支付方式，乙方施工队伍进场开工后7日内，甲方即支付乙方工程预付款10%计，以便于乙方及时组织协调各环节的生产施工。
2.后期工程款的支付方式:采用按月付款方式，该项工程每施工到当月月底,则按该月实际完成工作量预结价款的90%结算当月工程款，结算中可抵扣前期预付款，并在哈巴河县上缴税款。
3.钻探勘查工作的余款，待乙方提交的地质报告通过评审中心评审后15日内一次性全部付清。
八、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1.负责开工前提供相关基础资料，下达任务书，进行技术工作交底。指出该勘查工作的技术、质量、进度、环境保护、施工安全等注意事项及相关要求，并对所提供基础资料的质量和准确性负责。
2.协助乙方进场，为乙方提供必要的施工条件，负责工区道路的畅通。负责协调矿区内乙方开展普查工作期间所需的外部环境，以保证该勘查工作的顺利实施。
3.有权监督、检查、验收乙方的工程质量、数量和施工进度。4.及时进行工程量签证、报告验收，按照合同约定及时进行价款结算。乙方提交正式报告后，甲方应在半个月内组织专家进行评审，若乙方提交正式报告后一个月内甲方未组织评审验收，视为报告合格，应结清项目工程款。
5.甲方变更勘查项目及工作量，应及时履行通知义务，以避免双方不必要的损失。
6.乙方施工受第三方干扰或需第三方协作时，由甲方进行协调。7.甲方应保证自身管理及技术监理人员的按时到位，负责及时组织对乙方工作量、送审稿的验收，并承担该环节费用。
（二）乙方的权利和义务：
1.严格按施工设计、施工规范和操作规程要求组织施工。有权组织其认
2 为能够保证该勘查工作工期、质量、安全生产的施工队伍和进行技术优化。所施工工作量如有变动、钻孔施工的顺序、深度和位置有变动需提交技术变更报告书经甲方确认方可施工。
2.按合同工期保质保量完成承包范围内的全部工作内容，提供符合质量要求的该勘查工作的阶段性总结及最终地质报告。安全施工，文明施工。
3.有权要求甲方按合同约定及时、足额结算工程款。
4.对施工所依据的基础资料中存在的问题，应及时履行通知义务。5.接受甲方监督，及时向甲方通报施工进度。
6.按合同约定及时提交阶段性工作总结，并提出进一步开展勘查工作的建议和方案，按时提交普查工作报告送审稿及相应图件。
7.乙方有义务协助甲方地质报告编审和探矿权延续工作。
九、违约责任
1.甲乙双方因自身原因未履行合同，给另一方造成经济损失，违约方除应承担本合同工作总费用10%的违约金外，并应赔偿由此给对方造成的相关经济损失。
2.若因甲方资金不到位等原因不能按期完工和提交工作报告，除工期顺延外，应赔偿乙方相应的经济损失。
3.因乙方主观原因不能按期完工、或造成工期延误,应赔偿甲方因此而造成的相应经济损失。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中若发生争议，双方应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成可向该合同签订地的人民法院起诉。
十一、成果归属
1．该项目所有成果归甲方所有。 2．项目成果的发布、使用由甲方负责。
3.工作区以外有价值的找矿发现，其归属由双方协商解决。十
二、其他
1.本合同勘查工作费用中未含土地草场占用、树木、槽探回填、障碍物拆除费用；未含报告评审费用；未含可行性研究报告费用。以上费用若发生，由甲方承担所有费用。
3 2.对于施工难度较大的矿区修路、机台平整、二级以上水泵站供水和冬季施工等工作，由甲方予以协调解决。
3.因不可抗力原因造成本合同无法履行，双方可协商变更或终止合同。4.根据实际需要，该勘查工作需调整时以双方协商后的书面记录为准。 5.双方与合同内容有关的电话记录、会议记录、文件、预算表均为本合同的组成部分。
6.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。
发包方（盖章）： 承包方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开 户 银行： 开 户 银行：
帐 号： 帐 号：
签约时间：2007年 月 日 签约地点：
推荐第9篇：施工合同12
合同编号：__JYMY-002_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：____市_____区（县）
3．工程内容：
（1）施工面积：6600㎡，。
4．承包范围：
（1）建筑内容为厂房、宿舍、办公区等，含装修和设备安装。
（2）应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。
5．承包方式：工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。
（1）承包方包工、包全部材料。
（2）承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。
（3）承包方包工、发包方包全部材料。
6．资金来源：____。
第二条 工期：工程期限90__天，其中：
1．开工日期：本合同工程定于2011 年6月10日开工，从签定合同后第5日算起。
2．竣工日期：本合同工程定于2011年9月10日竣工。
3．凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第三条 工程造价：总价款：280万元，大写（人民币）：__贰佰捌拾万___。其中： 材料费：__180万_元（人民币），
人工费：40万_元（人民币），
管理费：10万元（人民币），
设计费：5万元（人民币），
垃圾清运费：5万元（人民币），
其他费用：40万元（人民币）。
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
第四条 合同范围
本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同条款中约定。
第五条 项目经理
1．项目经理：姓名：
2．承包方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3．项目经理按发包方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包方或第三人，由发包方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包方，由承包方承担费用，不顺延工期。
4．承包方如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包方，并征得发包方同意。后任继续先行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5．发包方可以与承包方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
第六条 合同价款及调整
1．招标工程的合同价款由发包方承包方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包方承包方依据工程预算书在协议书内约定。
2．合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格合同。双方在条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在条款内约定。
（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
3．可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
（2）工程造价管理部门公布的价格调整。
（3）一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
（4）双方约定的其他因素。
4．承包方应当在3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包方通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第七条 验收
（一）双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
1．水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
2．油漆、面层涂料施工前验收；
3．竣工验收。承包方应提前二天通知发包方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若发包方接到通知后，未按时参加验收，承包方有权停工等待，由此给承包方造成的工期延误及其它损失均由发包方承担；
（1）工程验收，发包方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或二十四小时之前向承包方提出延期要求，延期要求，延期不能超过两天。发包方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，承包方可自行组织验收或试车，发包方应承认验收或试车记录。
（2）无论发包方代表是否参加验收，当其代表对已经隐蔽工程重新检验的要求时，承包方应按要求进行剥露，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包方承担由此产生的经济支出，赔偿承包方损失并相应顺延工期。检验不合格时，承包方承担支出费用，工期也予顺延。
（二）竣工验收
1．工程具备竣工验收条件，承包方按国家工程竣工验收有关规定，向发包方提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包方提供竣工图的，应当在条款内约定提供的日期和份数。
2．发包方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
3．发包方收到承包方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
4．工程竣工验收通过，承包方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包方修改后提请发包方验收的日期。
5．发包方收到承包方竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及
一切意外责任。
6．中间交工工程的范围和竣工时间，双方在条款内约定，其验收程序按1款至4款办理。
7．因特殊原因，发包方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
8．工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包方不得使用。发包方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包方承担责任。
（三）隐蔽工程和中间验收
1．工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包方代表参加。通知包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录。验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。
2．工程质量符合规范要求，验收24小时后，发包方代表不在验收记录签字，可视为发包方代表已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。
第八条 违约
1．发包方违约
（1）提到的发包方不按时支付工程预付款。
（2）发包方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。
（3）发包方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
（4）发包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包方承担违约责任，赔偿因其违约给承包方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在条款内约定发包方赔偿承包方损失的计算方法或者发包方应当支付违约金的数额或计算方法。
2．承包方违约
（1）因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
（2）因承包方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。
（3）承包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包方承担违约责任，赔偿因其违约约发包方造成的损失。双方在条款内约定承包方赔偿发包方损失的计算方法或者承包方应当支付违约金的数额可计算方法。
3．一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第九条 争议处理
1．发包方承包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。
（2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
2．发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）调解要求停止施工，且为双方接受。
（3）仲裁机构要求停止施工。
（4）法院要求停止施工。
第十条 合同解除
1．发包方承包方协商一致，可以解除合同。
2．停止施工超过56天，发包方仍不支付工程款（进度款），承包方有权解除合同。
3．承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包方有权解除合同。
4．有下列情形之一的，发包方承包方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行。
（2）因一方违约（包括因发包方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
5．一方依据
2、
3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第五十五条关于争议的约定处理。
6．合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
7．合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十一条 合同份数
1．本合同正本两份，具有同等效力，由发包方承包方分别保存一份。
2．本合同副本份数，由双方根据需要在条款内约定。
第十二条 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。
发包方（盖章）：_____________承包方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
签订地点：__________________
_________年____月____日
法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 签订地点：__________________ _________年____月____日
推荐第10篇：围挡施工合同
**---小区围挡施工合同
HYLCZY-GCB-HT-058
**围挡施工合同
工程名称：**项目小区围挡施工 甲方（盖章）：** 乙方（盖章）：** 签 订 日 期：
- 1
**---小区围挡施工合同
四、付款方式：
1、本工程无预付款。
2、围挡施工完成，验收合格后7日内，支付合同价的95%，同时无息返还合同履约金（申请工程款是需提供全额发票）。
3、剩余5%作为质量保修金，保修期为1年，工程无质量问题无息返还质量保修金。
五、质量验收：
1、本工程严格按照标准规范、设计图纸及施工组织设计要求以及甲方工作指令施工，甲方可随时对工程质量进行检查，乙方应接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利的条件。
2、乙方应先对隐蔽工程及中间验收部位进行自检，自检合格后以书面形式通知甲方验收。乙方应提前准备好验收记录，验收合格后，经甲方签字方可施工。对于未经甲方签字认可的分部分项工程施工的，每次每项向甲方支付2000元的违约金。
3、本工程施工前承包方需提供样品，经甲方确认后方可进行施工。乙方应保证其提供的材料是在各方面符合甲方规定的质量、规格和性能要求.材料如需送检测部门进行检测，则必须在施工现场进行，且须由甲方在场监督，送检合格后方能使用，材料检验费由乙方负担。
4、当甲方对分部分项工程质量提出疑问时，由甲方指定相应的检测单位对异议部分进行抽检，若抽检合格，检测费用由甲方承担；若抽检不合格，由施工单位承担费用，并对不合格部位进行返工处理。
5、如属乙方施工出现质量问题，则由乙方承担相应责任；工程质量达到国家或行业的质量检查验收评定标准。
- 3
**---小区围挡施工合同
能按照已拟订的施工进度计划及甲方指令完成工作，乙方必须无偿追加机械、设备、材料和人员投入，以达到甲方要求为准。 （6）、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工程的成品保护工作，期间发生损坏，乙方自费负责修复。
（7）、凡乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。
(8)、乙方必须做好安全管理，若施工中出现安全问题，责任及所造成的一切损失和费用自负。
（9）、该项工程乙方不得随意转包，一经发现没收合同履约金，并向甲方支付合同总价款30%的违约金，本合同自行解除。 （10）、承包人未能履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
七、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任及费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安人教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
八、违约责任
1、发包人违约。当发下列情况时： （1） 发包人不按合同规定支付合同款；
（2） 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
- 5
第11篇：施工合同管理
施工合同管理
2Z106010 2Z106011 1常见的施工任务委托模式主要哪几种
2施工平行发承包的含义是什么？
3施工平行发承包通常根据什么招标？
4施工平行发承包对业主投资控制的有利之处是什么？
5施工平行发承包对业主投资控制的不利之处是什么？
6施工平行发承包对业主投资控制的有利和不利分别是什么？
7施工平行发承包对业主质量控制的有利和不利分别是什么？
8施工平行发承包对业主合同管理的不利之处是什么？
9施工平行发承包对业主组织与协调的不利之处是什么？
10施工总承包的含义是什么？
11施工总承包一般依据什么招标？
12采用施工总承包模式对业主投资控制的有利之处是什么？
13采用施工总承包模式对业主进度控制的不利之处是什么？
14采用施工总承包模式对业主质量控制的有利吗？
15采用施工总承包模式对业主合同管理的有利之处是什么？
16采用施工总承包模式对业主组织协调工作的有利之处是什么？
17请阐述施工总承包管理的含义。
18施工总承包模式中，工程施工主要由谁完成？
19施工总承包模式与施工总承包模式的工作开展程序有何不同？
20对分包单位的选择和认可，施工总承包管理模式与施工总承包模式模式有何不同？
21在施工总承包管理模式中，分包单位的工程款有谁支付？
22施工总承包管理合同的价格如何确定？
23施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有哪些优点？
24采用施工总承包管理模式对业主费用控制的有利和不利之处分别是什么？
25采用施工总承包管理模式对业主进度控制的有利和不利之处是什么？
26采用施工总承包管理模式对业主质量控制的有利之处是什么？
27采用施工总承包管理模式对业主合同管理的特点是什么？
28采用施工总承包管理模式对业主组织与协调的特点是什么？
2Z106012 1建设工程施工招标应该具备的条件包括哪些？
2公开招标的优缺点有哪些？
3招标文件发布后，招标人对招标信息进行修正应遵循哪些原则？
4招标人对投标申请人进行资格预审，其主要作用有哪些？
2Z106013 1如何正确理解“施工总包”的说法？
2如何正确理解“施工分包”的说法
2Z106020 2Z106021 1中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）适用于哪些工程？
2谁应该负责办理取得出入施工场地的专用盒临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用？
3谁应该负责提供测量基准点、基准线和水准点？
4发包人的施工安全责任有哪些？
5工程施工过程中发生事故后，发包人应该如何处理？
6谁应当组织设计交底？
7应由谁发出开工通知？
8施工场地应该如何解决？
9竣工验收应当由哪一方组织？
10发包人可能有哪些违约的情形？
12谁应该对施工作业和施工方法的完备性负责？
13承包人可以分包？
14为了保证工程质量，承包人应向监理人提交哪些管理机构和人员名单？
15什么事合同进度计划？应该如何确定？
16合同进度计划应该如何进行修订？
17开工通知如何发出？开工日期如何确定？
18承包人在哪些情况下有权要求发包人就工期延误承担责任？
19异常恶劣气候条件影响工期时应怎么办？
20由于承包人原因导致工期延误怎么办？
21发包人要求承包人提前竣工，损失或收益如何处理？
22承包人在什么情况下对暂停施工承担责任？
23暂停施工持续56天以上，承包人如何处理？
24承包人应如何质量管理？
25承包人应如何配合监理人的质量检查？
26工程隐蔽部位覆盖前应如何进行检查？
27应该如何清除不合格工程？
28材料、工程设备和工程的试验和检验应该如何进行？
29预付款的用途是是什么？
30质量保证金应该如何扣留和返还？
31竣工验收的含义是什么？国家验收的含义是什么？
32承包人提交竣工验收申请报告具备的条件有哪些？
33监理人收到承包人的竣工验收申请报告后应如何办理？
34发包人经过验收后不同意接收工程，如何处理？
35实际竣工日期如何确定？
36发包人在收到承包人竣工验收申请报告后部不组织验收，该如何处理？
37什么事施工期运行？
38竣工清场有何要求？
39缺陷责任期从何时起算？
40承包人不能在合理时间内修复缺陷怎么办？
2Z106022 1根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），承包人对专业分包人的主要责任和义务有哪些？
2专业工程分包人应如何获得发包人的指令？如何建立工作联系？
3根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），发包人的工作主要有哪些？
4根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），谁负责编制详细施工组织设计？由谁批准执行？
5分包合同价款的约定方式办法有几种？
2Z106023 1根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），工程承包人的主要义务有哪些？
2根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于各方人员、待安装设备、机械等的保险应如何办理？
3劳务报酬最终支付应如何办理？
2Z106024 1建筑材料采购合同中标的物的质量要求应该如何约定？
2包装物一般应由谁负责供应？
3建筑材料供应合同中物资的验收依据是什么？
4建筑材料供应合同中物资的验收方式有哪几种？
5建筑材料供应合同中物资的交货日期如何确定？
6建筑材料供应合同中物资的价格一般如何确定？
7设备采购合同中合同价款一般如何支付?
2Z106030 1施工承包合同按不同的计价方式分为哪几种？
2Z106031 1单价合同的适用范围及其特点是什么？
2阐述采用单价合同对业主的优缺点。
3单价合同的合同单价可以调整？
2Z106032 1总价合同的含义是什么？
2采用固定总价合同，承包商的风险有哪些？
3固定总价合同适用于哪些情况？
4根据《建设工程施工合同示范文本》（GF-2003-0201），什么条件下可对合同总价进行调整？
5总价合同的特点是什么？
2Z106033 1阐述成本加酬金合同的含义。
2成本加酬金合同适用于什么条件？
3采用成本加酬金合同对业主的优点是什么？
4成本加酬金合同有几种形式？其适用范围各是什么？
5成本加酬金合同主要在什么情况下适用？
2Z106040 2Z106041 1施工合同跟踪的含义是什么？
2合同跟踪的依据有哪些？
3合同跟踪的对象主要有哪些？
4合同实施偏差分析的主要内容有哪些？
5合同实施偏差的调整措施有哪些？
2Z106042 1合同变更和工程变更的区别和联系有哪些？
2哪些情况下的合同变更可以认为是工程变更？
3工程变更后，其价款如何确定？
4根据九部委《标准施工招标文件》的规定，变更的估价原则是什么？
2Z106050 2Z106051 1索赔的主要依据是什么？
2索赔证据的基本要求是什么？
3通常情况下，承包商可以提起索赔的事件有哪些？
4索赔成立的前提条件是什么？
2Z106052 1索赔意向通知需要说明哪四个方面的内容？
2根据九部委《标准施工招标文件》，承包人提出索赔应遵循哪些规定？
3在索赔资料准备阶段，主要工作有哪些？
4索赔文件的主要内容有哪些？
5根据九部委《标准施工招标文件》，中的通用合同条款，承包人提出索赔的处理程序是什么？
6根据九部委《标准施工招标文件》，承包人提出索赔的期限是如何规定的？
7反索赔的基本内容是什么？
第12篇：门头施工合同
篇1：门头装修工程合同
内外墙涂料瓷砖装饰工程合同
工程名称：工程地址：签订地点：签约日期： 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行内外墙涂料粉刷工程和内墙瓷砖粘贴工程进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：
2、施工内容：-
3、委托方式：
4、工程开工日期：
5、工程竣工日期： 工程总天数：天。 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）约 元
1、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 第三条：付款方式
1、合同签订，乙方进场施工后，七日内甲方即应付工程预付款；当工程施工进度过半，甲方即第二次付工程款的。当工程施工完成后付剩余 尾款待竣工验收后按实际工程量核对后一月内支付清。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，结算时一并核算。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方违约金。
第四条：工程工期
1、由甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费甲方承担，由于乙方施工造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更尽管施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担合部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承提责任，工期不变。
4、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第五条：工程验收
1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方看管费和相关费用。
第六条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给乙方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金，应进行补偿。 第七条：争议解决
本合同履行期间产，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。 第八条：合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第九条：合同生效
1、本合同和合同附件由双方盖章，签字后效。
2、补充合同与本合同具有等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲方双方各执一份。
甲方 (签章)：工 作 单 位：委托代理人：电话：开 户 行：开 启 帐号： 乙方（签章)：法 人 代 表：委 托代理人：电 话：开户 行：开 启 帐 号： 年月
日篇2：装饰门头施工合同
工程施工安装合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《工程安装承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式： 包工包料
五、工程总造价：按工程实际平方数结算工程款（附清单）
六、付款方式：
１、工程开工，甲方付乙方30%预付款。工程完工，甲方验收合格结清余 款。
七、材料工期：
１、材料名称及规格：
２、工期，甲方签发开工报告次日起日内竣工。遇四级以上风及雪天，停电８小时以上工期顺延。
八、双方工作
甲方派工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件，（负责施工的现场协调、为乙方施工人员协调地方关系等），乙方服从管理，派驻工地负责人一位，负责施工全过程。
九、违约责任：１、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收，（时间自乙方开工始通知甲方五日内）甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。２、合同自签订之日起生效，任何一方擅自解除或终止本合同即被视为违约，违约除全额赔偿对方损失外，另支付对方合同总金额的２０％作补偿。 ３、本合同在双方将合同条款履行完毕后自行终止。 双方发生争议后，协商解决，协商未果，由乙方自在地法院促裁解决。 十
二、本合同壹式 两 份，甲乙双方各执 壹 份。
甲方盖章：乙方盖章： 法人代表：法人代表： 委托代理：委托代理：
电话：电话：篇3：门头广告制作合同 门头广告制作合同 甲方：乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经双方充分协商，特签定本合同并共同严格履行合同条款，任何一方违反本合同规定，均按《中华人民共和国经济合同法》和有关法规规定承担经济责任。
一、项目名称 门头广告牌
二、项目内容 附材料清单。
三、项目总金额 共计人民币( 大写 ) （小写 ）
四、付款方式:
1、第一次付款：本合同签订后，甲方支付合同总价的30%，即人民币￥ 元 (大写： 整）。
2、第二次付款：项目安装完毕，甲方付至合同总价的95%， 即人民币￥_元整（大写：_ 整），扣留合同总价的5%作为质保金。
3、第三次付款，待验收合格后六个月内，付清5%的质保金。
五、工程期限：合同签订之日起天完成。
六、验收：在制作安装完成后，乙方应通知甲方验收，甲方在三个工作日内确认，如有质量问题，甲方有权要求乙方重新制作安装，直到甲方验收合格。
七、责任与义务: 1．乙方应按甲方要求按质按量完成相关的制作工作。
2、施工期间乙方工人要注意防火防盗和施工安全,责任由乙方承担。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相关资料不及时、施工场地未协调相关部门以至延误工期，乙方不负责任，另产生的其他费用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天气等不可抗议因素或甲方方案变动时有延误工期，甲乙双方因协商解决。
5、如甲方另增加项目或项目方案变动，所产生的费用由甲、乙方协商另算。
八、质保期：门头和楼牌制作安装验收合格之日起 免费保修，保修期间乙方在接到甲方维修通知后24小时内提供维修服务，因乙方维修服务不及时，给甲方造成的后果，甲方有权扣除质保金及要求乙方赔偿因此造成的经济损失。
九、如甲方前期款项不及时到位造成的工期延误，乙方不负责任，后期款项不按合同时间付清乙方可按现行银行利率加收利息。
十、违约责任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在开始着手制作时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。 其他事项：
十一、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。十
二、本合同壹式肆份，甲乙双方各持对方签字盖章合同贰份，另附件均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代 表 签 字：代 表 签 字： 联 系 方 式：联 系 方 式：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
第13篇：施工合同,律师函
篇1：律 师 函(一) 律 师 函
（2013）广元律非字第29号 致：广东a律师事务所暨b律师 敬启者：
广东元善律师事务所接受深圳市c汽车有限公司（以下简称“委托人”）委托，指派叶宇律师作为其委托代理人，全权处理委托人与福建省d公司（以下简称“d”）建筑施工承揽合同事宜，现就贵所于2013年3月14日致委托人的《律师函》提及的相关事宜，向贵所并d公司作如下答复如及催告：
如贵所律师函所述，d公司于2011年9月2日与委托人签订的《建设工程施工合同》约定的施工期限为2011年9月4日至2011年10月8日共35天。
2011年12月18日d公司与委托人签订了《深圳市c工程项目付款约定》，本律师认为，从该约定可确定下列事实：
1、d公司未按期将工程交付给委托人使用；
2、工程验收过程中，d公司迟迟未能解决工程存在的诸多问题（比如工程质量），已严重影响委托人对工程的正常使用；
3、d公司迟延交付工程的违约责任，d公司应与委托人另行协商解决（协商不成的，按原合同约定处理）；
4、委托人认可工程项目外增加了部分工程，但没有确认d公司单方的工程报价，并就增加工程项目的具体事宜约定d公司与委托人协商解决（协商不成的，可委托第三方进行评估鉴定）；
5、在工程项目未竣工验收合格的情形下，委托人再行支付d公司10%的工程款（248000元）及增加工程的部分工程款252000元的主要目的，是为了帮助d公司支付其拖欠工人的工资；
6、d公司在收到委托人支付的上述工程款后，d公司必须用于发放被拖欠的工人工资，否则，如出现工人的行为影响委托人的正常经营的，委托方有不予支付剩余工程款的权利。
2013年2月1日至3日期间，d公司煽动、唆使不明身份人员前往委托人处违法索要工程款，阻挠委托人公司正常营业，该行为不仅造成不良的社会影响，且已给委托人造成重大经济损失。
以上事实，本律师认为，d公司不仅先行违约、违法，且至今尚未完全履行《建设工程施工合同》约定的义务。
综上，委托人认为，d公司通过贵所向委托人发出律师函索要工程款，该等要求毫无道理。但鉴于委托人与d公司之前的合作关系，委托人要求d公司自收到本函之日起三个工作日内，指定相关负责人前往委托人处，针对上述事宜进行磋商，否则，委托人将通过诉讼方式解决与d公司的纠纷。以上，如有任何疑问，请与本所叶宇律师联系（联系电话：13922879436）。 专此函达，顺颂商祺！
抄送：
福建省d公司 地址：
广东元善律师事务所 叶 宇 律师 二〇一三年三月十八日篇2：律师函——标准完美版 law officesfax: (0311) 87660658律师函 （2012）冀龙律函字第033号 致:临朐县丰源金属制品厂
河北张金龙律师事务所接受衡水科航金属结构有限公司(以下简称科航公司)的委托，指派黄浩律师就贵司违反2011年7月23日与科航公司所签订的石家庄环城水系膜结构工程施工承包合同(以下简称承包合同)及2011年10月12日所签补充协议的约定等相关事宜，郑重致函贵司如下：
2011年7月23日，贵司与科航公司签订承包合同，约定由贵司作为承包人施工承建石家庄环城水系膜结构工程，承包合同合法有效。承包合同第二条约定:工程面积共四处约2400㎡，实际结算面积以石家庄市政府审计部门最终审定面积为准；合同单价450元/㎡；合同价款人民币(大写)约壹佰零捌万元整。承包合同签订后，科航公司按照承包合同第八条之工程价款支付方式的有关约定，已向贵司支付工程价款的80%，共计人民币陆拾万零肆仟元整(604000元)。
盖因双方所签合同之仓促，未能对工程面积进行科学测量，以致承包合同约定的工程面积与实际面积存在巨大误差，后经贵司与科航公司重新测量，工程面积由承包合同中约定的2400㎡变更为730㎡，相应科航公司应向贵司支付工程款的80%(以730㎡为计算基数)，人民币贰拾陆万贰仟捌佰元整(262800元)。由于，科航公司按照承包合同约定的2400㎡为基数，已向贵司支付工程款的80%，共计人民币陆拾万零肆仟元整(604000元)。贵司承诺于2011年10月19日前，全部向科航公司退还因工程面积误差而向贵司多支付的工程价款人民币叁拾肆万壹仟贰佰元整(341200元)，承包合同未变更条款持续有效,双方继续履行。
本律师认为，双方所签之承包合同合法有效，后所达成的补充协议是对承包合同的部分内容之变更，是双方当事人在友好协商的前提下自愿达成的协议，亦合法有效。根据《合同法》有关合同变更之法律规定，双方当事人协商一致可以对合同进行变更，合同变更后变更内容将覆盖并取代原合同相应内容；双方应遵守变更后的合同内容，如一律师笔录内容属机密的，若阁下非收件人，敬请保密并与本所联系，请勿复制。
law officesfax: (0311) 87660658方违反变更内容，则构成违约，应承担相应违约责任。然而，贵司置商业信用于不顾、法律规定之若罔，公然违约，拒不退还科航公司因工程面积误差而向贵司多支付的工程价款人民币叁拾肆万壹仟贰佰元整(341200元)，严重损害科航公司合法利益。
有鉴于此，本律师特此函告： 第一，履行双方所签之补充协议，于收到本律师函五日内(以寄送本律师函之快递公司反馈的送达日期为基准日期)，向科航公司退还人民币叁拾肆万壹仟贰佰元整(341200元)。支付到： 账号：212160121004227244 户名：李喜荣 开户行：河北省景县农村信用联社龙华信用社 第二，如贵司未能在函告日期之内向科航公司足额退还人民币叁拾肆万壹仟贰佰元整(341200元)或另行就该事项与科航公司达成协议的，本律师将在贵司收到律师函的第六日(以寄送本律师函之快递公司反馈的送达日期为基准日期)向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，追究贵司的违约责任，并将同步申请财产保全措施。
考虑到双方之前的合作关系，以便于双方进一步的合作，在本律师调解阶段，贵司如能在函告日期内如约履行，科航公司将放弃贵司应退款项之利息及其他造成科航公司的损失；如进入诉讼阶段，贵司必将承担诉讼之不利后果(利息、诉讼费、商业信用丧失等无形损失)。 专此函告,务请贵司审慎对待。 顺祝商祺
河北张金龙律师事务所 律师
二零一二年二月二十日 附件:
1、石家庄环城水系膜结构工程施工承包合同；
2、证明(双方所签之补充协议)；
4、黄浩律师联系方式。
律师笔录内容属机密的，若阁下非收件人，敬请保密并与本所联系，请勿复制。 law officesfax: (0311) 87660658 黄浩律师
河北张金龙律师事务所 手机：13933859201 电话：（0311)87663285 传真：(0311)87660658 邮编：050051 律师执业证号：11301200410711267 地址:河北省石家庄市中山西路215号澳佳大厦十楼c座
律师笔录内容属机密的，若阁下非收件人，敬请保密并与本所联系，请勿复制。 篇3：工程违约--律师函 2 律师函
*****公司：
****事务所受***房地产开发有限公司（下称***公司）的委托，就贵公司承包“****”项目楼体亮化工程有关事宜，致函贵公司： 贵公司与**公司于***年10月10日签订了《亮化施工工程合同》，约定由贵公司负责对“***”项目楼体亮化工程安装施工，并约定自幕墙交工后20日内完工并交付使用，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且甲方认为满意。
目前，约定的交工期限已过，贵公司尚有三条竖向亮化灯带未安装，且玻璃幕出现大量漏水点等现象，施工质量出现问题。***公司多次通知贵公司限期整改，贵公司至今未来人处理，已严重影响***公司整体工程计划和进展。
本所律师查阅了贵公司与***公司的上述合同和相关资料，认为贵公司应按约定落实***公司的整改要求，以免影响***公司的计划和进度。为此，请贵公司在接到本律师函之日起三日内，按合同约定对上述质量问题整改完毕。如贵公司不能如期整改，***公司会另聘第三方对贵公司未整改、未完成的工程进行整改施工，所涉费用由贵公司承担。
望贵公司本着诚实、信用的态度，积极主动处理好出现的问题。 谢谢。 *****律师事务所 20**年*月*日
本律师事务所地址：****** 经办律师：*** 电话：****email: ****
第14篇：桩基施工合同
协议
鉴于目前天气，河水猛升，欧阳海大桥目前钻孔灌注桩暂时无法施工，经我项目部研究，同意周某铸（3#墩施工队）暂时撤走施工队，待水位退后，可以施工时由项目部提前三天通知周某铸桩基施工队伍，周应保证及时回到欧阳海大桥工地继续施工，打桩设备存放工地，由项目部负责看管。特订此协议。
甲方：乙方：
第15篇：施工合同(土方)
施
工
合
同
发包方：
（以下简称甲方） 承包方：
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 工程名称：杭州北站货场上塘河筑岛围堰 工程地点：宣杭老线K230+192
一、承包范围及内容
杭北货场上塘河筑岛围堰、修筑施工便道等工作。
二、合同工期期限
本合同工期期限为：2010年8月15日至2010年12月31日止，完成本工程段挖运土方分项工程结束通过验收之日止。
三、工程质量要求：
合格
四、工程量及单价
具体工程量为土方填筑预计工程量370车左右。工料机综合单价为：100元/车，为一次包干单价，由乙方向甲方支付。
拉运塘渣综合单位价为：750元/ 车，每车方量不少于19方，由甲方向乙方支付。具体车数方量按小票签算。
本工程合同造价最终以工程结算数量为计费依据。
五、双方责任和义务
（一）甲方的责任和义务：
- 1
3、自主行使工程款收入的分配权；
4、自主购置施工用材料（由建设单位规定提供的除外）和其它用具；
5、按合同要求全面完成施工任务，场地清通。（2）：义务：
1、必须按业主提供的《设计文件》、《施工及验收规范》和业主、监理和甲方的要求组织施工，按照甲方的进度要求和质量要求全面完成项目的施工任务；
2、必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的分配和管理。接受甲方对施工技术、质量的指导和监督，对甲方提出的有关施工技术、质量和安全等方面存在的问题，必须及时加以整改；
3、乙方自觉维护甲方的信誉和利益若乙方严重影响公司信誉时，甲方可采取中止合同措施，乙方应无条件承担一切损失。
4、处理好与业主和监理人员的关系，以及与当地居民、村镇组织的关系。不得与当地群众发生冲突。因施工队管理或处理不善而损害群众利益或自身利益的甲不负任何责任。损害业主利益的甲方有权对施工队追偿。情节严重的将追究其法律责任。办理好施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续。
5、承担施工期间发生的一切风险，包括承担工程质量、机械事故、交通事故、施工人员及第三人工伤和意外伤害所引起的赔偿责任、以及各种债务等；
6、必须按甲方规定做好施工现场的安全防护和文明施工工作，
- 3
自负。若乙方无力完成上述整改或者连续两个月未能完成施工计划，或者施工质量达不到业主和甲方要求，或者不执行甲方为确保工程施工项目而采取的保证措施、管理措施，或者不服从甲方管理人员指挥的，甲方有权清退乙方而调整充实新的施工力量组织施工，乙方应承担甲方为继续施工所增加的一切费用，并承担赔偿责任，乙方清退后，其所有机具设备，必须无偿提供给甲方使用直至工程完工。
七、付款方式
1、乙方每月30日向甲方提供当月完成工程量报表，根据当月实际完成工程量每月结算一次，结算当月工程款的70%，该分项工程结束后工程款付至90％，剩余款项移交手续办完后一次性付清。
2、乙方必须持国家统一发票前来结算。
八、合同终止和解除条件
1、合同期满后双方约定合同终止条件出现，合同即行终止。
2、经合同双方协商一致，合同可以解除。
3、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除施工合同： 1）、乙方违反或不履行施工合同，违反纪律或规章制度的。 2）、因乙方施工损害甲方利益的，给甲方造成损失的。 3）、发生重大变化致使合同无法履行的。
九、其它事项
1、双方因施工合同发生争议，可以协商解决，协商不成的可以向仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，双方可以协商解决或签定补充合同。
- 5
第16篇：排水沟施工合同
排水沟工程施工合同
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程工期及施工标准、要求
1、合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 .年.月 日竣工，工程期共计 天。
2、施工标准：水沟两侧高30㎝砼、分别宽15㎝砼；10cm砼，水沟内径20cm。要求1:3防水砂浆抹平压光，15cm厚C20砼，15cm厚3:7灰土夯实，原土夯实。
3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。
三、工程价款及支付
1、工程单价：大写： /米，
小写： /米。
2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结
算。
3、付款方式：工程竣工并验收合格后付清。
四、甲乙双方权利和义务 １、甲方：
(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。
(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。
２、乙方：
(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。 (2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。
(3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。
(4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。
(5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。
五、工程验收
1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
六、验收标准
本工程以设计图纸为依据，按照施工标准和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。
七、保修期限
自验收合格之日起，乙方对施工建设的工程项目，负有保修责任，保修期一年。本工程在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承担。
八、其他事宜
在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。
九、合同的效力
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
二0一二年 月 日
第17篇：地基基础施工合同
篇1：地基基础工程施工合同
地基基础工程施工合同书
工程名称： 甲 方： 乙 方： 合同编号： 签订地点： 签订时间：
地基基础工程施工合同条款
甲方：乙方：甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的 桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ kn，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ kn，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条 工程概况与承包方式
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。
4深度，以每米 元计价结算；预制桩尖购置费： 元/个，机械进出场安拆费包干： 元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。
5、质量等级： 第二条 工程期限
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、总施工期：
4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会*被迫停工。
（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。
如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用 元，并纳入结算中。 第三条 甲方责任
1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。
3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。
6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。
9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。
10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。
11、甲方委派 第四条 乙方责任
1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及预制构件进行自检检验。
2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。
3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。
4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。
5、乙方委派
第五条 工程价款的支付与结算
1、工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算办法”执行；在基桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，同时因该工程属单包工程（即人工、机械），故一切费税由甲方承担，乙方凭收款收据收工程款。
2、本合同签订后，元，待工程基桩施工任务完成并检测合格时（基桩检测必须在桩基施工任务完工5天内完成），甲方须在 ，若甲方拖欠工程款，应向乙方支付拖欠总金额每日千分之玖的罚金，并承担违约责任，同时乙方有权干涉甲方上部施工工作。 第六条 违约和索赔
1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金人民币：元。
2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，按元/日罚款，乙方在保证工程质量的前提下提前完工，甲方应按同样标准给予乙方奖励 元/日。 第七条 附则
1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。
甲方（章）： 乙方（章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话： 联系电话：
签证时间：年 月 日篇2：地基基础工程施工承包合同oc 地基基础工程施工承包合同 方：
乙 方： ：
二00 年 月甲 负责人： 负责人 日 地基基础工程施工承包合同
甲方：______________________ 乙方：______________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称及地址
1、工程名称：
2、工程地址： 第二条：工程项目
一、工程项目及内容：
依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。
二、工程承包方法 本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施） 第三条：工程量及工程造价
施工桩距_____排距___桩径____桩长____共计桩数_____根，计:_____米,工程造价按__元/米进行结算,共计：_____元，大写：___________________（此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。 第四条：付款方式
本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%，本工程施工完毕后，经检测合格，付款至90%，等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%。 第五条：振冲碎石桩工期
1、本工程开日工期为xxxx年x月xx日。
2、本工程商定有效工期为xx天，工程竣工日期为xxxx年x月xx日。
3、凡因人力所不能抗拒的自然因素，或经甲方认可的原因延误了工期，按时顺延。第六条：甲方职责
1、负责施工现场的统筹、协调，施工质量监督和工程验收工作。
2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。
3、提供施工所需要的平面坐标，建筑红线或基础轴线定位桩，场地水准点及标高数据。
4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通，场地平整等满足施工所需要求，（三通一平）
5、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物，解决施工可能对周围环境的影响以及外界人为影响施工有关事宜。
6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。
7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。
8、负责办理各项施工许可证（地质勘察报告1份）
9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题，解决施工中非乙方原因出现的困难。第七条：乙方职责
1、组织全部施工机具、人员，提供现场施工方案，精心施工。
2、严格按照施工图纸和技术要求，以及有关规范、规程的规定，接受甲方的监督、监理，保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。
3、严把质量关，做好施工原始记录，备齐所需的技术资料，完工后向甲方移交相关的技术资料。
4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。
5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题，积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。第八条：其它事项
1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题，甲乙双方应本着有利工程，互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。
2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。
3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。 甲方（公章）：乙方（公章）：
工程负责人： 工程负责人：
联系人： 联系人：
合同签订日期：年 月日篇3：地基基础工程施工合同
地基基础工程施工合同条款
甲方：乙方：甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的灰土挤密桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ kn，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条 工程概况与承包方式
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。
4、承包方式及价格： （1）承包方式:综合单价 （2）承包价格：1100元/m3
5、质量等级： 第二条 工程期限
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、总施工期：
4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；
（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会*被迫停工。
（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 第三条 甲方责任
1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。
3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。
6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。
9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。
10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。第四条 乙方责任
1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及预制构件进行自检检验。
2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。
3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。
4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。第五条 工程价款的支付与结算
工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算办法”执行；在桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，乙方凭收款收据收工程款。 第六条 违约和索赔
1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金。
2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，甲方有权将乙方清除出场，甲方仅支付乙方已完成工程的计价款，一切损失由乙方负责。第七条 附则
1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。
甲方（章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：
签订时间： 乙方（章）：法定代表人：委托代理人：联系电话： 年 月 日
第18篇：景观施工合同
合同编号：
项目
景观工程施工合同
发包人： 承包人：
项目绿化工程施工合同
发包人（以下简称甲方）： 地 址： 电话：
法定代表人：
传真： 开户银行：
账号： 统一社会信用代码：
承包人（以下简称乙方）：
地 址： 电话： 法定代表人： 开户银行：
账号： 统一社会信用代码：
一、依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方 项目 景观工程施工事项，协商一致，订立本合同，达成协议如下：
第一条 工程概况
1.1工程名称： 项目 景观工程 1.2工程地点：
第二条 承包范围及工作内容
2.1承包范围： 景观工程图纸（详见附图）内 的所有内容及附件二清单中的所有内容。
2.2工程内容：根据双方所确认的 景观工程图纸内的所有内容，
1 包括但不限于绿化施工的场地平整、原状土筛选、清理垃圾、种植土倒运回填、营养土摊铺、翻土混合回填、地形细整、树穴挖填、苗木选型采购、种植、支撑、修剪、施肥、养护等施工、验收、养护等全部工序；水景、雾森工程、道路、铺装、景墙、隐形消防通道、木平台、台阶、围墙、景亭及绿化等；景观灯具、室外石艺、花钵、水钵及雕塑、土方回填、残土外运、防水工程、铁艺栏杆、景观小品、游乐设施、塑胶跑道等。
具体工程内容为甲方提供图纸和附件范围内的全部工程内容, 品质和效果不低于 景观标准，并通过政府建筑质量管理部门验收合格。
为完成上述施工、验收、保修养护、移交所必须进行的辅助性工作； 2.3承包形式：包工包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包种植、包成活、包养护质保两年、包种植土及土壤改良、包苗木（包括材料、肥料、农药、支护竹竿）、包税金，本合同工程严禁乙方转包、分包。
第三条 合同工期
3.1合同工期： 2018年 月 日至2018年 月 日。具体开工按甲方要求的施工范围及时间施工。季节性施工包括在工期内，不予顺延。
3.2工期要求：根据甲方工程进度要求按期完成。乙方必须根据甲方要求按周、月、总体上报施工进度计划，经甲方批准后，严格按计划组织实施。
3.3乙方已充分考虑周围环境对工期的影响，不得对因此而延误的工期进行索赔。
3.4该工期要求，乙方已充分统筹考虑工程的交叉配合。
3.5乙方已到工地踏勘并充分了解工地位臵、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。
3.6合同工期如遇下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延。(1)因甲方提出的重大设计变更而确实影响到主导施工进度的。
2 (2)甲方不能按计划提供有关资料或工作面而确实影响到施工进度的。 (3)甲方指令增加的工程量超出图纸原设计工程量的10%的。
(4)不可抗力因素（不可抗力：因战争、*、空中飞行物体坠落或其他非总承包及乙方责任造成的爆炸、火灾以及自然灾害等确对工程造成影响的事件或事由）导致无法继续施工的。
(5) 合同签订后，如因政府制定的法律、法规、条例、命令或任何具有法律效力的地方规定生效、颁布、废除而引起工程工期延长时。
除此之外，不得以任何理由变更合同工期。 第四条 质量标准
4.1工程质量标准：达到土建、市政、园林工程合格标准，不低于 景观标准。
4.2乙方必须严格按照国家规范、标准、设计图纸、以及图纸约定的苗木种植要求及附件一的要求进行施工。
4.3 本工程的使用材料（苗木）的品种、规格要求见合同附件，质量应达到国家或现行行业技术标准规定。
4.4 乙方保证向甲方所提供的材料（苗木）必须符合设计要求，属特殊进口苗木的应配备相关手续证明文件。
4.5乙方保证 工程施工必须符合设计要求和技术要求以及国家或现行行业标准。
4.6乙方提供的 绿化主景树及部分贵重苗木，合同签定前乙方应提供其照片、苗圃所在地，取苗前甲、乙双方应对主景树及部分贵重苗木，进行苗圃现场确认，所选取绿化材料的品种、规格要求严格按照苗木清单中的规定，质量应达到国家或现行行业技术标准规定，苗木胸径、冠幅、苗高、定干高度及质量要求应与定额和施工图纸、苗木清单表中的要求相符，种植前须经甲方验收合格后方可栽种。绿化每个组团效果必须达到甲方的要
3 求。
4.7所有进场苗木需以设计师、甲方代表确认为准。不符合设计要求的苗木应立即无条件清退出场，同时更换符合设计要求的苗木。所有植物成活率达到100%。
4.8苗木架杆需统一使用杉木成品架杆，高大树木使用钢管支撑并涂刷油漆，保证表面光洁，颜色鲜明，所有架杆保证使用期间美观。架杆进场前须提供样品，经甲方确认后方可使用。
4.9地形整理须耙平并对原土筛选，清理各种垃圾，保证土质。大面25cm以上、树穴底部30cm、栽植后回填树穴全部使用草炭拌合土。
4.10苗木起挖、种植、养护要求详附件一。
4.11本工程所用石材、防腐木等所有材料，均需于开工前报送甲方及设计方，并经设计师确认并封存，所有材料进场必须和封存的小样相一致。如材料不符合要求，须立即退场并更换为合格材料，所有责任均由乙方承担。 4.11甲方和监理单位有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度、造价及现场管理。乙方在施工中如发现涉及工程质量、材料、安全等方面的问题，应当天通知甲方和监理单位。若由于乙方延误不报或不及时处理问题，导致事件扩大，造成的一切损失由乙方负全部责任。
4.12乙方在施工中如发生质量事故，应及时报告甲方、监理和工程质量监督站，做到及时查清事故原因，事故责任，并采取切实可行的补救措施。若乙方隐瞒或延误，导致事故扩大，造成的一切损失由乙方负担全部责任。
4.13在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对作业进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工程序、施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工，返工费用由乙方承担，乙方在接到甲方发出的质量问题通知单后，应及时迅速整改完毕，并请甲方人员复查，复查仍不合格时，视质量问题的严重程度，甲方将有权以每处每次从乙
4 方工程款中扣除1000至3000元作为违约金，同时有权要求乙方立即调换现场技术负责人、项目经理或更换施工队伍，由此产生的返工费用、工期延误及其它损失，全部由乙方承担。
4.14施工中每个分项工程必须经甲方与监理工程师检查、验收合格后，方可进行下一道工序，未经监理及甲方批准，隐蔽工程的任何部位均不得覆盖或使之无法检查。乙方应保证甲方工程师和监理工程师有充分的验收时间并提供必要的条件，对隐蔽的或无法查看的工程任何部位进行检查或测量。
4.15安装完成后所有管道必须冲洗、试压，此项费用已包含在综合单价中。
4.16各管线安装应严格设臵控制点，确保横平竖直，位臵正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由乙方方全部负责。
4.17预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有乙方代表负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元.4.18景观部分土方开挖、回填由乙方负责，各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，工程完工质保期内如出现沉陷，乙方负责修复并承担全部经济损失。
4.19双方发生技术质量争议时，由双方共同指定平度市工程质量检测部门检测。
第五条 合同价款
5.1本合同采用固定单价、可调总价合同。
5.1.1本合同总价暂定：￥1738万元，（人民币壹仟柒佰叁拾捌万元）。最终价款以工程结算为准。固定综合单价明细及组价表、清单详见附件二。
5 5.1.2固定综合单价包含：
①包含所有苗木和材料的采购、运输、保管和施工、保护、复试、检测验收、场内二次搬运及施工费用、所有的机械和工具使用费用。
②包含苗木两年养护期的养护费用。满足规范要求及方案的配臵、损耗、技术要求及效果的材料费用。
③总包服务费、工程资料、验收、成品保护费、养护费、垃圾清理等。 ④措施费，包括二次进场费、材料运抵现场的成品保护费、临时设施费、安全文明施工费、施工及养护用水、电（含接驳）、警卫安全及已完工程设施保护费、场地清理及垃圾清运费、冬雨季施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等本工程所需的一切措施费用。
⑤规费，包括排污费、养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、危险作业意外伤害保险等本工程所需的一切规费用，其中政府性收费甲方有权代扣代交。
⑥所有管理费、利润和增值税等税金。 ⑦市场价格风险调整的不可预见费用。
在没有甲方书面认可的设计变更时，本合同单价不做任何调整。原发包范围内竣工工程量不再重新计算原图纸设计范围内的内容，任何乙方报价中工程量清单的疏漏视作优惠，不做调整。
5.2当乙方的工程质量、施工进度无法满足本项目需求时，甲方可以调整承包范围，乙方同意无条件接受。
第六条 材料供应
6.1本工程材料均由乙方采购，工程材料必须为合格产品。否则，甲方有权要求乙方予以返工，由此造成的一切损失均由乙方自行承担。
6.2按规范规定需要复试的材料，乙方必须提供复试报告，复试的费用由乙方承担。
6 6.3乙方采购的材料比原定时间提早运至施工场地，但施工场地尚无储藏空间时，乙方须在施工场地以外自行安排适当的储藏地，由此发生的一切费用，包括运输、仓储及保险费等均已包括在合同的综合单价内，甲方无需为此另外向乙方支付费用。
第七条 甲方的责任和义务
7.1甲方任命 夏鹏 为本工程的现场代表（以下简称甲方代表）。甲方代表的指令、通知均以书面形式发出，由甲方代表签字，加盖甲方公章后交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；甲方代表应及时向乙方提供所需指令、批准。如乙方未能执行，须承担因此给甲方造成的损失。除 夏鹏以外，任何人以甲方代表的名义发出的指令、通知等文件，均为无效。
7.2按合同要求对乙方的工期、质量、安全、竣工资料等的监督及管理。7.3及时对设计方案进行确认和现场情况变化的解决。 7.4提供适当的场地供乙方搭设办公室及仓库。 7.5按合同约定及时支付工程款。
7.6甲方负责提供施工期间的水、电接驳点，水、电费用由乙方承担。第八条 乙方的责任和义务
8.1乙方任命 李明 为本工程的现场代表（以下简称乙方代表）。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字并加盖乙方公章后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和时间后生效；若请求、要求或通知内容涉及或影响到合同价款、工期、质量标准、进度、售后承诺等内容，须经甲方书面文件批准后生效。
8.2乙方施工前，及时做好各项施工准备工作。在备料及施工前，必须结合图纸及现场复核地坪及地形标高等情况，接受甲方及监理的现场管理。开工之前将编制的施工组织设计提交甲方审定，并按审定的施工方案精心组织施工。乙方的施工进度必须满足工程进度及项目总进度的要求。
7 8.3乙方应根据确定的石材产地及施工工艺等要求精心组织石材及其它安装材料的供应、安装施工、成品保护及维修工作，并提供一切劳务、工作监督、施工机械设备及施工和维修所需的全部临时或永久性工程或物品。
乙方提供的所有材料必须符合设计要求，规格、品种都必须经甲方及设计确认后方能进场。进场的材料（设备）必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。
8.4平面图、节点详图及小景图将做为施工依据。乙方须按以上内容进行施工，任何一张图上有的内容都须在实际施工结束后呈现出来，并达到小景图的效果。否则甲方有权拒付工程款。竣工验收前，乙方负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室内外现有设施和各施工单位的施工成品，如由乙方损坏，乙方负责全额赔偿。
8.5工程竣工验收后10天内提供完整的竣工验收资料（含竣工图）2套，及时办理工程竣工结算。
8.6本工程产生的建筑施工和生活垃圾由乙方负责清理外运，乙方不得乱倒垃圾。如发生乱倒垃圾，除无条件清理出场地外，每处每次罚款￥200元。乙方工程竣工后，必须在甲方通知的时间内及时撤离现场并负责清理所有遗留在施工场地内的剩余材料和废弃物。若乙方在收到甲方书面通知3天后仍没有及时清理，则甲方委托他人清理，所发生的费用由乙方承担，甲方有权从乙方的结算值中扣除。
8.7严格遵守甲方颁布的各类工程管理规章制度及奖罚规定，服从甲方的管理。
8.8乙方应承担本合同范围内的施工人员、材料设备的保险费用及责任，对施工人员的人身安全及财产安全负责，甲方不对此承担责任。如出现人身伤
8 害事故或财产损坏丢失事件，一切责任由乙方负责。
8.9本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。8.10乙方指派的项目经理 出席现场施工监理协调会，及时落实会议的工作要求。
8.11乙方须遵从总承包人对整个工程现场的材料安臵、施工水电及临时设施等方面的统一协调与管理，并与总承包人在工程进度上进行紧密配合，使总承包人能根据乙方的施工需要及时向乙方提供施工场地。施工用水电费用实行装表计量，由乙方承担施工用水电费用。
8.12甲方供应的主要材料，由乙方负责无偿卸车、保管。
8.13乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。
8.14施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总承包协调结算。
8.15所提供苗木必须按设计要求，规格、品种都必须经甲方及设计师看样认可后方能进场施工。并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率。必须制定出具体的措施并进行后续期内的草坪苗木修剪、施肥、除草、松土、病虫害防治、抗旱抗涝、防冻等养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。草坪选用移植时间达两年以上的长绿型栽植，草坪成坪后，能耐寒、耐旱，抗病力强，绿期长，确保草地质量效果。
8.16乙方已充分理解设计意图，充分理解设计对绿化和园建施工工艺的要求，若乙方施工后经设计人员及甲方要求返工时，乙方需无条件执行，费用由乙方负责。
8.17施工现场的交通出入口及场地内的通道均由总承包人负责，乙方须遵照总承包人的安排并配合甲方、总承包人及其它分包单位的工作。
9 8.18乙方必须对自己直接或间接的错误或遗漏而造成其他工程、邻近建筑物或他人必须进行的修改或修复工作负责，一切由此而发生的费用均由乙方承担。
8.19乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园艺、治安、居民等部门的配合工作，乙方须自行协调周边关系，保证工程顺利进行，如发生费用及相关问题均由乙方自行承担。
8.20乙方施工时，须对场区及其他相近的建筑和设施进行保护，避免施工中损坏或污染上述已完成工程，防止产生交叉破坏。。否则，由此引起的损失均由乙方承担。
8.22乙方保证乙方及其人员具有承揽本合同项下业务的资格、资质和许可，自行办理政府审批手续（如需）并承担费用，且不得影响本合同的履行。
8.23乙方须确保进场的绿植规格和绿化各组团效果达到甲方要求，如果达不到，无条件按甲方要求更换、补充，达到甲方要求。
第九条 安全生产与消防
9.1乙方施工过程中，必须严格执行安全生产法律法规规定，如发生安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用；如因此给甲方造成损失，乙方据实赔偿。
9.2乙方应无条件接受总承包人现场安全文明施工管理的要求，如乙方施工过程中存在违反现场安全管理制度的行为，总承包人有权建议甲方对乙方进行经济处罚。
9.3乙方必须遵守青岛市消防安全条例的规定，在其施工范围内配备必要的消防设备及设施，接受总承包人的管理。
9.4如乙方严重违反安全操作规程，并且在收到甲方、监理单位及总承包人的书面指示后仍不改正，则甲方及总承包人有权要求乙方撤换有关的不称职人
10 员。
9.5乙方必须遵守安全、文明施工的各项规定，并服从甲方、总承包人和监理提出的任何有关安全方面的指令和建议。
第十条 工程变更及设计修改
10.1施工方案、图纸、说明、经甲方认可的有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和双方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。
10.2工程变更甲方应及时通知乙方；同时，在施工过程中，乙方随时发生技术问题应与设计及甲方密切联系，加强沟通。施工方案、施工图的修改变更须经双方签证，方能有效；乙方无权擅自更改设计，可提出参考设计意见，若擅自变更，乙方需向甲方支付违约金，所发生的更改费用由乙方承担。
10.3施工中若发现设计错误或严重不合理，乙方有义务以书面形式通知甲方，待甲方做出设计修改后，方可继续施工。
10.4甲方有权向乙方发出与本工程有关的任何指示，包括工程变更的指示或因其他事项而发出的指示，乙方必须遵循并执行上述指示。
第十一条 经济签证
工程中发生的经济签证必须由甲方代表工程师、监理公司、乙方授权代表在实际发生后随时办理，共同签证；需丈量数据的，发包人预算员必须参与丈量，发包人会审后，由发包人指定甲方代表 夏鹏 签署意见、签字并盖章后生效。除 夏鹏 签字并加盖甲方公章以外，任何形式的经济签证均为无效。
第十二条 验收条款
12.1工程验收以符合有关国家城镇绿地园林景观验收标准，并按本合同附件要求及现场确认进行验收。
12.2隐蔽工程和中间交工验收：工程具有履盖、掩盖条件或中间交工验收的，乙方应在隐蔽工程和中间交工部位验收前进行自检，填写检查记录后提
11 前 天书面通知甲方验收，经验收报合格后方可进行下一道工序的施工。否则乙方承担一切责任。
12.3施工过程中发现工程质量、工程进度问题时，甲方以书面通知乙方，乙方须 24 小时内给予答复意见并在 2 天内采取有效措施，整改达标后交甲方验收；否则甲方有权责令停工或终止合同，调换队伍，整改费用及甲方直接经济损失由乙方承担，工期不得顺延。
12.4甲、乙双方对工程质量有争议时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任时，由双方根据责任分别承担。
12.5 竣工验收：
12.5.1乙方必须在工程实际竣工前七天通知甲方、总承包人，以便做好工程竣工验收准备，并在工程实际竣工之日向甲方提供完整竣工资料一式 陆 份和竣工报告，竣工时，乙方提交的竣工验收资料包括但不限于：
1）竣工图，设计变更资料，材质单，试验报告； 2）隐蔽工程验收文件； 3）压力试验文件；
4）政府职能部门要求的其他验收资料；
提出工程竣工验收申请。甲方审查竣工资料合格后，组织监理单位、设计师及政府有关部门进行竣工验收。
12.5.2甲方、监理单位、设计师或政府有关部门在工程竣工验收时发现工程质量有缺陷，或所用材料、施工工艺不符合国家规范或本合同的约定，乙方承诺在合理工期内整改、整修；之后乙方另行提交工程竣工验收申请，甲方、总承包人、监理单位和政府有关部门再行验收。
12.5.3若不能通过验收，乙方必须负责无偿整改，并在双方议定的期限内完成直至验收合格为止，增加的一切费用及因工期延误造成的责任由乙方负
12 责。由于修补或返工造成逾期交付的，乙方每逾期一天偿付逾期违约金5‰。
12.5.4竣工工程经检验合格，从验收之日起十五天内乙方向甲方移交完毕。
第十三条 工程款支付
13.1本工程预付暂定总价的5%，即86.9万（大写人民币：捌拾陆万玖仟元整）。
13.2按月付款，每月25日乙方提报当月完成产值，按甲方初步审核后产值的75%付款。
13.3工程竣工经主管部门验收合格，并将竣工资料、备案竣工图等备齐，双方进行结算。结算时清单中有报价但实际未施工的项须按清单报价做相应扣除，结算经甲乙双方签字确认后，甲方支付至财务结算值的85%。
13.4余15%为质保金，工程质量保修期和苗木养护期均为贰年，自 项目取得《 市建设工程竣工验收备案证》之日起计算。
保修及养护期满一年后，其苗木成活率达100%，树形完好、无任何病虫害；景观工程无质量问题。甲方无息支付乙方5%。
保修及养护期满后，其苗木成活率达100%，树形完好、无任何病虫害；景观工程无质量问题，移交给物业公司，并经物业公司签字盖章同意移交后，甲方无息付清余款。
13.5每次付款前乙方须提供对应的11%的合法税务增值税专用发票，否则甲方有权延期付款并不承担违约责任，乙方不得以此为由拖延工期。
第十四条 工程竣工结算与审计
14.1乙方完成合同约定全部工作内容，并验收合格后，甲方方可接受乙方提交的工程竣工结算资料。
14.2乙方承诺向甲方提交的工程结算报告书完整、客观、真实。甲方委托咨询公司审计的，其费用按照鲁价费发[2007]205号文执行，应由乙方承担的
13 审计费由乙方在要求的期限内支付给咨询公司，若因乙方原因不支付或延迟支付，则由甲方代付并从乙方的剩余工程款中扣除。
14.3甲方委托咨询公司审计工程结算期限为90天，因乙方原因提交的结算资料不符合要求，或者甲方、乙方对审核结果有异议，该期限相应顺延。
第十五条 苗木养护及工程保修
15.1工程质量保修期和苗木养护期均为贰年，自 项目取得《 市建设工程竣工验收备案证》之日起计算。工程质量保修期和苗木养护期内，乙方负责保证苗木生长茂盛、无病虫害、树型修剪等，免费维修、更换、整改由于工程质量缺陷带来的一切问题，由此产生的费用均由乙方承担，包括甲方因第三方（包括但不限于 小业主）索赔所遭受的损失。
15.2苗木养护期间，由乙方派 1-2 人专人日常管理，及时浇水、中耕除草，施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长，养护必须达到国家城镇绿地园林养护标准。
对不能正常生长或出现树木倾斜、严重病虫害或已死亡的苗木，乙方应在接到通知 3 日之内派员到达现场按原质量要求和标准进行更换，并保证影响使用时间不超过 15 日，需更换的材料由乙方承担；若因乙方不能按时到达或排除问题，甲方可委托其他单位或人员自行安排更换维护，所发生的费用由乙方承担，直接在工程保养保修金中扣付，不足部分甲方有权向乙方追索。因乙方维修不及时，造成小业主对甲方的投诉，乙方承担甲方及小业主的实际经济损失。
15.3保养保修期内，更换（补种）后的苗木乙方应负责保活工作，更换后的苗木的保养期从更换之日起重新计算。
15.4保养保修期内，乙方应无偿追肥不少于 8 次，且应派出技术人员对甲方或物业公司有关人员进行养护苗木的免费技术培训。
15.5 保养保修期内，若因乙方在操作过程中（非人为因素）发生的工程
14 质量问题造成的一切损失概由乙方负责。
15.6保养保修期内及保养保修期过后，乙方都应免费为甲方提供养护人员培训及长期技术咨询服务，并保证长期价格优惠的材料供应。
15.7保养保修期过后，在出现不能正常生长的苗木，甲方不能自行排除时，通知乙方，乙方应接到通知一周之内派员到达现场按原质量要求和标准进行维修，协助排除问题，更换材料按市场价优惠收取，工费按市场标准优惠收取。
15.8质保期间，对于出现的路面塌陷、铺装材料脱落、开裂、脱色等质量问题，乙方应在甲方或甲方委托的物业公司通知维修后24小时内组织维修，并在双方约定的时间内完成并合格，如乙方出现维修不及时或乙方的维修质量达不到甲方满意，甲方有权对该部分维修工程另行委托施工，所发生的款项从质保金中扣除，当质保金不够抵扣时，乙方同意支付差额。因乙方维修不及时，造成小业主对甲方的投诉，乙方承担甲方及小业主的实际经济损失。
第十六条 甲方解除合同
16.1如乙方出现以下情况时，甲方有权以书面形式，采用直接送达、特快专递或挂号邮件的方式通知乙方解除本合同：
①乙方向第三人转包、分包本工程或本工程中的任何部分； ②在施工完成前，乙方无理停工或未能有序地进行施工； ③施工严重影响其它分包单位的工程施工进度；
④乙方拒绝遵循或忽视设计方、甲方、监理单位有关退换不符合合同约定的材料的书面通知；
⑤乙方材料质量等达不到甲方的要求； ⑥乙方对甲方的合理指令拒不执行；
16.2为了保证工程的质量和进度，甲方有权调整承包范围，乙方同意无条件接受。
15 第十七条 违约责任及赔偿
17.1除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同的约定支付款项，须向乙方支付逾期违约金。违约金的计算方法为：每延误一天，违约金为应付未付部分的万分之三。如果逾期付款超过30天，乙方有权单方解除合同，甲方应向乙方支付合同解除部分总价款30%的违约金。
17.2除出现本合同第3.6款约定的情形外，如果乙方未能按本合同约定时间完工，乙方须向甲方支付逾期违约金：逾期未超过30日的，乙方每日应向甲方支付本合同总价款万分之三的违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方除应向甲方支付上述每日万分之三的违约金直至合同解除之日外，还应向甲方支付合同总价款30%的违约金。
17.3如果乙方采购的材料品质、施工质量及效果与本合同的约定不符，乙方必须在收到甲方书面通知后十天内免费更换或整改。如果超过十天仍不能完成更换或整改，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金。
17.4乙方若有16.2、16.3条所述的违约，导致任何除甲、乙双方之外的第三人向甲方索赔（如因延期交房导致 小业主向甲方索赔、工程其他承包商因乙方逾期完工而怠工或因乙方材料品质、施工质量不合格而使工程其他承包商返工，其他承包商向甲方索赔等），甲方因此遭受的损失由乙方赔偿。
17.5乙方施工的工程完工投入使用后，如因质量缺陷给甲方或使用者（包括 小业主、房屋承租人、房屋实际使用人等）造成损害，乙方同意直接向甲方或使用者赔偿；如甲方因此遭受索赔而受损失（损失包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、诉讼案件原被告双方合理的律师费等），甲方有权凭赔偿的协议、判决书、调解书等法律文书、收据等文件向乙方追偿。
17.6乙方同意：甲方向乙方主张上述各款的违约金和赔偿金时，有权自应支付给乙方的工程款中直接扣除，不足扣除的部分，由乙方另行支付。
16 第十八条 不可抗力
18.1如果双方中任何一方由于不可抗力的影响致使合同履行受阻，履行合同的期限应予延长，延长的时间相当于不可抗力影响的时间，如果不可抗力的影响时间持续60天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成如何进一步履行合同的协议。
18.2受不可抗力事故影响的一方应当在事故发生后三天内以书面方式通知另一方，并在事故发生后15天内将有关部门的证明文件正本送达另一方。
18.3不可抗力事故发生后，受不可抗力事故影响的一方应当采取合理的措施将该事故的负面影响降到最低。任何一方在迟延履行后遭受不可抗力事故，不能免除其在本合同项下应承担的违约责任。
第十九条 税费
甲、乙双方根据国家现行税法的规定，各自承担应该承担的因履行本合同而发生的税费。
第二十条 合同争议
本合同在执行过程中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
第二十一条 通知
任何一方均保证其在本合同中提供的地址：甲方地址：平度市北京路91号，邮箱：runjinchina@126.com乙方地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村第6幢，邮箱：1053977599@qq.com 真实有效，保证对方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方，若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应提前七日内以书面形式通知对方。
第二十二条 合同生效
22.1本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效。
17 22.2合同签订时间：2018年1月25日。
甲方：
乙方：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
附件一：
18 A、苗木选苗、起挖、运输、种植、修剪、养护等要求
一、乔木
1.1乔木主干不得弯曲，无蛀干虫害。要有明显主干。
1.2树冠：树冠茂密，各方向枝条分布均匀丰满，无埙伤及病虫害。1.3根系必须有良好的须根,大根不得有严重损伤,根际无肿瘤及其它病害,带土球的苗木,球必须结实。
1.4起苗。起苗时间必须与栽植时间紧密配合,做到起挖，运输，栽植各道工序紧密衔接，防止出现因土球长时间晾晒造成苗木根系水分流失，降低苗木成活率。当土壤过分干燥时,在起挖前数天适量灌水,起挖苗木时所有栽植苗木带有完整的土球,土球不散不裂,凡土球松散的苗木不得进场。
1.5土球直径为苗木胸径的8-10倍。要求用草绳绑扎根系土球。采用纵向草绳捆扎(即金瓜包、桔子包)。土球直径在40cm以下的用单股单轴,40cm以上的用单股双轴。土球直径在60cm以上的还要再围腰箍。乔木装车前必须缠干，缠干高度为1.5M——1.7M ，以保证后续吊装运输中避免塤伤树干。
1.6修剪。修剪中剪去重叠枝、内堂枝、纤弱枝、徒长枝、病虫枝,一定要保证树冠外观完整，美观。 所有植物剪去破损根系。
1.7挖坑定植。结合本项目特点精确定位放线，要特别注重图纸要求的苗木与苗木、苗木与铺装面、建筑物之间的对称、排列关系，行道树间距及与路沿石距离的统一。开挖树穴,要求种植穴圆形平底,有回填土空间。种植穴的大小以土球规格及根系情况而定,坑壁应直上直下,切不可挖成\"锅底型\";坑径大小比土球直径大40-60cm;深度应大于土球直径20-40cm,因硬质铺装、建筑物影响树穴开挖的，在允许开挖部位相应加大。特别对银杏、玉兰及其他具有肉质根的植物树种坑径应加深10-15cm,将不好的深层土清理出场。苗木吊装准确定位后，回填（草炭土与种植土1:5体积比）混合土，回填过程中采用木棒类工具将回填土捣实，提高根系部分的透气功能以利于根部呼吸,确保成活。
二、灌木
2.1选苗：
2.1.1根系发达，生长茁壮，株型圆满，灌丛匀称、无偏冠；
2.1.2灌木无论是常绿还是落叶的，必须冠幅丰满，不允许使用只有几根枝条的苗木，如连翘、紫荆应灌丛丰满，上部修剪成圆形；
2.1.3图纸要求的所有灌木栽植规格均指修剪成球形或椭圆形后的规格。2.1.4苗木表中所规定高度均为修剪后的高度，所以在选苗时应预留适合的修剪高度；
2.1.5苗木基部应枝叶茂密，无脱枝落叶现象，枝条发育正常，无病虫害。2.2灌木种植：
2.2.1灌木种植前要求深翻种植土，深度为25CM——30 CM清理种植土中杂质并加草炭土、复合肥搅拌均匀。地形整理经验收合格后方可种植。
2.2.2靠近铺装面的灌木种植后的地面低于铺装面3CM.并保持一定的宽度。杜绝因绿地浇水造成铺装面污染的现象。
2.2.3地被模纹灌木种植时模纹条要清晰顺畅，植物颜色色差明显，边缘修剪整齐，顶面平齐，不准有劈裂现象。
2.2.4绿篱种植要做到不脱脚，高度冠幅修剪后满足设计要求。
三、草坪
3.1草坪种植基础清理干净，回填高质量的种植土后铺5CM-6CM厚草炭土，每平方米施0.1公斤酸性复合肥深翻30CM，保证草炭土、种植土拌和均匀。
3.2基础碾压，整平，公共区域按要求塑造地形，边缘低于硬质铺装2CM-3CM.庭院内大草坪需要拉线整平，要求低于周围铺装1CM-2CM.3.3草坪品种为百慕大和黑麦草混播草坪，摊铺密实，保证草坪密度，并及时补种，不得有裸土，保证肥料、修剪、浇水，尽可能延长绿色观赏期。
四、养护
20 4.1修剪大小乔木枯枝、伤残枝、病虫枝、妨碍建筑物枝杈不定期修剪。 4.2行道树扶架绑扎支撑经常不定期检查，一旦发现及时整改，根据苗木生长情况及时调整扶架的绑扎部位。
4.3病虫害防治，根据每一种虫害发生的特点，把施药时间控制在害虫的产卵期及幼虫期，冬季甲壳虫要刮除清理，高温高湿季节提前喷洒杀菌农药，防止霉菌病的蔓延。
4.4草坪绿地里面的野草要人工带根清除，草坪及时修剪清边，不定期的给草坪施肥浇水，保证常绿美观（非严寒期）。B、关于建筑材料
1、本工程所用的材料除甲供材料之外，由乙方自行采购，所有材料均应符合设计要求，符合国家有关产品的相应规范，设计与相关规范不符的，以高者为准；乙方提供材料样板须与甲方指定样板一致。
2、对以下材料，在材料进场之前，必须征得甲方有关部门的书面认可，办理完封样确认手续后方可采购：
2.1地面铺装用石材、地砖、卵石、木地板、篦板等全部饰面类块体材料；2.2小品、GRC、爬网、喷泉设备、埋地管材、灯具、光源、电线电缆； 2.2其他因质地、品种、品牌、规格等差异而会对外观产生不同效果的建筑材料。
3、对于雕塑小品、、墙地面涂料、标线用漆、防水材料、、等材料，乙方应在采购前提供厂家产品资料，被甲方认定品牌、规格后，方可采购。
4、异型材加工
异形材料放样加工应与现场施工情况相结合，减少现场施工误差造成异形石材拼贴细部瑕疵，弧形铺贴石材加工时必须弧形切割。
5、铺地收边与绿地衔接处理
应严格控制铺地收边处垫层的宽度，避免因垫层宽度过大不利于景观种植，
21 造成铺地边缘裸露。
6、铺地阳阴角的处理
铺地阴阳角石材原则上为45度拼贴，亦可考虑为异型材整板加工转角，路缘石拼贴方式采用此原则。
7、铺地留缝宽度、平直度及接缝高差
铺地留缝宽度原则上应
8、石材防碱要求
花岗岩石材必须做六面水性防碱处理，可在石材加工厂集中涂刷亦可现场涂刷，重视石材在切割过程中进行二次端口涂刷。
附件二：图纸 附件三：工程量清单
22
第19篇：钻孔施工合同
中坝隧道揭煤防突钻孔施工合同
甲方：四川蜀通建设集团有限责任公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中坝隧道钻孔工程施工事项协商一致，达成如下条款。
一、合同范围
中坝隧道掲煤的前探钻孔、地质钻孔、瓦斯抽（排）放钻孔工程的施工。
二、施工要求
乙方必须按中坝隧道钻孔工程设计要求进行钻孔施工工作，钻孔方位、倾角、孔径、挂口位置以及钻孔长度等参数必须符合设计。
三、施工组织
乙方必须按甲的要求在规定的时间组织好施工人员及必要的钻孔设备和材料进场施工，施工过程中加强设备的维护，保证设计中规定的施工进度。
四、工程验收
每次钻孔施工完成后乙必须无条件向甲方提交地质钻孔、前探钻孔的原始记录，甲方组织相关人员对钻孔的真实性进行对照核实，经确认后方可计算工程量；每次抽（排）放钻孔施工完毕后，由乙方提交按设计要求钻孔的工程量，由甲方组织相关人员对钻孔质量、工程量进行验收，双方签字后即认可此次钻孔工程合格。
五、工程竣工
乙方按隧道的每层煤为单位向甲方提交竣工图和钻孔工程（钻孔台账），为甲方竣工结算做准备。排放完毕后，乙方应对该层煤层的瓦斯排放效果进行一次检验，决定是否还需排放或可停止排放进行掘进，此内容含在排放钻孔工程内容内。
六、劳动用工及安全事项
乙方必须对乙方的钻孔施工人员签定劳动用工合同及进行相关钻孔施工技术和安全技术交底。
乙方在施工过程中，如由于甲方直接原因造成的安全事故由甲方负责；由于乙方原因造成的安全事故由乙方完全负责。
由于地质原因或其他不可抗力造成的安全事故由甲、乙双方共同负责，金济损失平摊。
七、合同价款与支付
按φ65～φ89钻孔孔径进行钻孔施工并计算相关费用，钻孔工程合同单价发包方按定额测算及协商单价（元/m计）支付承包方工程费用，若钻孔孔径增大则重新测算承包费用。以上单价为综合单价，已包含了人工费、机械使用费、材料费、排放措施效果检测费、税金、保险（含特种保险）、劳保用品、利润及未列出的一切费用。
在每次钻孔工程量审定后天内，发包人按每月审定的工程量和上述单价支付承包方工程费用的％。余款在月内结清。
对质量不合格钻孔不计算费用，并必须补打；不是因不可抗力原因造成的施工工期延误，每天按1000元对乙方进行处罚，在工程款中扣除。
八、合同生效与失效 本合同一式四份，双方约定签字或盖章后生效。结清合同价款及履行完成合同条款后，合同自行失效。
九、争议与仲裁
合同履行过程中，如存在争议，首先由甲乙双方协商解决；如协商不成，可向当地仲裁机构提出仲裁直至向当地人民法院提起诉讼。
甲方：（盖章）乙方：四川蜀通建设集团有限责任公司
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
第20篇：雨棚施工合同
施工合同书
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、总价
1.1 工程名称：玻璃雨棚
1.2 工程地点：青岛市李沧区九水东路186-8号网点房 1.3 工程数量及总价合计：
玻璃雨棚面积: 18 m²，单价：900元/m²。 工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元）。
1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
第二条：工程用料
2.1 钢材：选用国产优质钢材。 2.2 玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。 2.3 爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。
第三条：承包方式
3.1 包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。
- 1 5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；
5.2.3 编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过； 5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
5.2.6 作好施工原始记录。
第六条：工期
6.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。 6.2 施工总工期：10天。
6.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 6.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时； 6.3.3 由于战争、*、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 6.3.5 其它非乙方原因的停工；
- 3 9.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。
第十条:工程停建或缓建
10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。 10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十一条：其它
11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
11.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
- 5
