推荐第1篇：日光温室大棚施工合同
智能温室施工合同
建设方（以下简称甲方）：
承建方（以下简称乙方）： 签订地点：
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方委托乙方建设智能温室工程，由甲方出资，乙方负责建造用工和建造材料，签订以下合同条款 温室大棚的建设地点：
温室的数量、造价：建设智能温室，建设长度60米×60米智能温室壹座，单位造价380元/平方米，总造价1368000.00元（大写人民币壹佰叁拾陆万捌仟元整。具体按照温室实际建造量执行，总工程量最终以实际完工测量为准，每增加1平方米加380元，每减少l平方米减380元。
一、质量标准
按国家相关的技术标准备材、制作，照施工方案施工，安装调试，达到国家质量标准。 温室顶部及四周立面采用5mm钢化玻璃覆盖，主体采用尖顶结构，采光好，外型美观；温室配有天窗自然通风系统、外遮阳系统、内遮荫系统、风机湿帘降温系统、配电温控系统等，这些系统能很好地调节温室内部小的气候环境，使之满足植物的生长要求。性能指标：雪载：0.45KN/m
2 风载：0.55KN/m植物吊载：15KG/ m140mm/h 电源参数：220V/380V，50Hz 具体要求（设计方案）
四、付款方式 2 2
最大排雨量：
1、合同签订之日后，5日内甲方将工程款预付款50万元打入乙方指定账户，乙方施工队及工程材料进驻场地，并开始施工。
2、后续款项根据温室四周基础、钢架、安装等施工进度，甲方分三次，付给乙方工程总款的95%。
3、工程完工，甲方3日内完成验收，工程质量双方无异议，甲方将剩余工程款3日内一次付清，乙方施工队退出施工现场。
4、甲方未按照双方商定的工程款支付方式进行支付，乙方在催促过后，甲方仍未履行支付工程款，乙方有权在二日内停工，如果开工，甲方必须承担所有施工人员每人每天误工费200元（按实际人数计算），超过七天（不可抗力除外），合同解除。
五、工期要求：
1、乙方将根据甲方要求，在天气良好可施工的情况下，于2015年8月20日前施工，2015年12月20日前完工，超过一天按合同千分之一缴纳罚金，以此类推。如因天气等不可抗拒因素造成不能正常施工，乙方将工期顺延。
六、项目施工双方约定事项
1、甲方必须保证施工现场地面、线杆、坟墓等阻碍物，标注清楚，由此产生的纠纷，由甲方承担。
2、甲方负责工程场地的地下电缆、管网等，应明确向乙方说明，工程中途变更、停工，因外界原因给乙方造成不必要的损失，甲方赔偿乙方损失；甲方须提供水源，能满足乙方正常的生活及施工用水；提供能满足乙方正常施工的电源；甲方为乙方工程技术及施工人员安排场地，安排有一定仓储能力的场地（住宿及仓储场地尽量离工地距离短），作原料的存放和焊接梁架使用，同时承担安全工作。
3、乙方必须按质按量施工，不得偷工减料。
4、乙方的施工人员要做到安全生产、文明施工，因施工造成的人身事故，由乙方承担。
5、施工人员不得在工地酗酒、打架斗殴、聚众赌博，因以上问题造成停工每天罚款2000元。
6、甲方可派专人为工程监督员，与乙方工地负责人相互配合，共同履行合同。对工程质量、进度进行全程的监督、检查和其他处理相关事宜，当对工程质量和施工进度存有异议可参照甲乙双方商定的合同协议为标准，与乙方工地负责人共同协商解决。
7、乙方竣工后，甲方应在3日内进行验收，如果甲方未能及时验收，在接到乙方书面通知后五日内仍未进行验收，
3 视为乙方工程合格，并按合同约定向乙方付清工程款，逾期一天按合同百分之一缴纳罚金，以此类推。
七、温室的材料、规格型号及施工技术要求，请见施工方案。
八、违约责任：合同签订后，任何一方不得违约，如任何一方违约，守约方可向人民法院起诉。
九、合同生效及其他：
本合同自签字盖章之日起生效。其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成或纠纷，可向人民法院申请裁决。合同一式两份，双方各执—份，具有同等法律效益。
甲方：（ 盖章 签字） 乙方：（盖章 签字） 法人 法人 开户行 开户行 账户 账户 电话 电话 传真 传真
年 月 日 年 月 日
推荐第2篇：日光温室合同
蔬菜温室大棚承建合同书
发包方：
法人代表： (以下简称“甲方”)。 承包方：
法人代表：
(以下简称“乙方”)。
为了搞好 蔬菜大棚建设项目，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下一致意见以资共同遵守。
一、项目名称与建设地点：冬暖式蔬菜大棚设计、建造工程，建设地点位于。
二、建设内容：依照合同附件标准建设冬暖式蔬菜大棚 10 个每个约 100 米。（包工、包料，但合同另有约定的除外）。
三、工程造价：每米￥（人民币大写：整）。具体价款在墙体完成并丈量后据实结算，长度测量：以两山墙外侧地锚之间的直线距离，多退少补。本工程造价不含税。
四、付款方式:甲方按照下列时间向乙方支付合同价款： 公司名称： 温室付款方式：
（一）乙方人员设备进入工地后支付合同款 10%
（二）完成半数大棚墙体取直后支付合同款 20%
（三）材料进场支付合同款 60%
（四）主体完工支付合同款 7%
（五）工程竣工验收合格后，甲、乙双方确定实际长度后，甲方将除质保金外剩余合同款付清；
（六）甲方将质保金总金额的3%在半年后付清。
五、工程完工日期：
1、甲方支付定金后 7日内乙方人员设备进入工地，开工建设。
2、延期开工。乙方不能按期开工，应在合同规定的开工日期3日之前向甲方代表提出并说明理由和要求，甲方代表同意延期或在2日内不予答复的，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
3、暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时以内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工后，甲方代表未在规定时间内提出处理意见，乙方可随时复工。停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延；停工责任在乙方的，由乙方承担相应费用。
4、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应予顺延。
（1）工程量变化和设计变更；
（2）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的； （3）甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的； （4）不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气； （5）合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况。
（6）因当地部门或人员阻挠施工或故意刁难，甲方未能及时协调导致施工无法进行的。以上情况发生后，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表应在3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。
（7）因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。 （8）因甲方原因造成的其他延停工情况或甲方有违约情况的。 非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。
六、设计变更
1、甲方需要做温室工程变更时，应提前7日通知乙方，并给乙方充分的准备时间，由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方承担，工程工期相应顺延。
2、乙方需要做温室工程变更时，需经甲方代表同意，工程工期相应顺延。
3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失，由变更方承担，该工程工期相应变更。
4、设计变更对整个工程造成的费用增减总额不超过1000元，双方不做结算。
七、工程竣工日期：自开工之日起 90 日内完工，遇阴雨天气及施工条件不足等不能施工时日期顺延。
八、工程竣工验收标准：
1、工程全部安装调试完成，乙方自检合格后应书面通知甲方验收；工程需要分步验收的，乙方应在单项工作完成前3日书面通知甲方。甲乙双方按照乙方提供的工程验收标准共同进行验收，验收时同时丈量实际建设面积，经验收合格在验收文件上签字确认。
2、在接到乙方书面验收通知3日内甲方不进行验收，可视为甲方认可工程质量合格（或单项工作合格），通过验收，甲方应按合同规定支付工程款。同时乙方人员可以撤回，工程保管及附随义务由甲方负责。
3、工程未经验收甲方不得提前使用和擅自动用。否责视为验收合格
九、双方其他义：
（一）甲方义务
1、按合同规定的时间和条件付款。
2、在乙方开工前，甲方确保已完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消除地面、架空和地下障碍及施工应办理的一切合法手续等工作，使施工现场达到“三通一平”（即通水、通电、通路、地面平整），具备施工条件，并负责施工现场的正常的水、电供保证，负责施工期间运输道路的通畅，道路必
须能承载40吨卡车通过，在挖掘机及推土机进入场地时对路面造成的损坏赔偿有甲方负责。地面平整指现场甲方指定标高后，场地厚度在±30CM以内就地能够挖、填、找平，不发生土方量增减。
3、协助乙方办理施工中当地有关部门要求办理的相关手续（主要指施工人员暂住户口等），协调好相关部门关系，并负责协调解决工地的纠纷和保卫。
4、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或保护，并承担有关费用。
5、甲方在签订合同前须向乙方提供工程的地质报告，并保证签订合同前向乙方提供有可能影响施工进度及工程质量的地质、地下管网线路等的相关资料真实准确, 并承担因提供不实或不详资料导致的施工过程中对地下管网线路或者坟墓破坏的赔偿费用和工程变更费用。对于未能提供地质报告及地下管网布臵图的工程，乙方将按地下无管网、坟墓、1米深处为老土层、地耐力标准值按100Kpa设计。
6、甲方不按约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
7、免费提供并保证施工现场水、电正常供应，施工用电通到每个温室大棚的中间位臵。承担因甲方原因停水停电给乙方造成的经济损失。
8、履行本合同规定的其他义务。
（二）乙方义务
1、乙方按照合同附件标准施工建造，建造材料应符合双方约定的标准。因乙方原因致使材料、建筑物不符合标准造成停工、返工、货物积压、退货及人员停工由乙方自行负担。
2、乙方应当文明、安全施工。甲方已明确说明的管线、建筑物、构筑物、树木等，乙方在施工过程中造成损坏，由乙方处理和赔偿，由此造成的停工由乙方负责。
3、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。
4、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。如果乙方未在约定期内对工程质量问题进行处理，甲方有权委托他人或自行维修，因此产生的费用由乙方承担。
5、乙方在施工期间出现人身安全、责任事故完全由乙方自行承担。
十、违约责任
（一）甲方未依照约定按时支付乙方合同价款时，乙方有权停工。甲方拖延时间超过3日，乙方有权把人员机械撤回，甲方不得以任何理由扣押施工车辆，甲方除依照合同约定承担违约责任外同时赔偿乙方损失及因追偿损失支出的费用。
（二）、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自已的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任，支付因其违约给乙方造成的经济损失：停工、窝工、返工、倒运、人员、材料、货物积压、退货、管理以及预期利润等直接、间接损失，工期相应顺延。
（三）、甲方未按约定的时间和要求提供合格场地、水、电，乙方顺延工程竣工日期，甲方除承担违约责任和由此造成的损失外，同时赔偿停工期间乙方的损失。
（四）、因乙方原因致使建造工程质量不符合约定，造成损失的，由乙方承担。
（五）、因一方违约致使合同不能履行，另一方有权中止或解除合同，但应书面通知违约方，通知到达对方时生效，由违约方承担违约责任。
（六）、工程验收合格后，甲方不按合同规定支付工程款（包括工程尾款）的，乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留臵权。
（七）、工程开工建设，任一方违反合同约定的应向对方支付合同价款的
10%作为违约金。 十
一、不可抗力
1、“不可抗力”是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。该类事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争等。
2、如果发生不可抗力事件影响一方履行其在本合同项下的义务，此种情形不视为违约，但发生不可抗力的一方应及时书面通知另一方，并在其后的15日内提供证明该不可抗力事件发生及其持续时间的足够证据，其履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。
十二、争议解决：
双方发生争议，协商解决；协商不成，提交非违约方住所地人民法院解决。
十三、合同生效：本合同由双方签字盖章并由甲方向乙方依照合同约定支付定金后生效；本合同款项结清时失效。
本合同附件是合同的组成部分，本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。
甲
方： 代表人：
乙
方： 代表人：
本合同签订日期：
推荐第3篇：日光温室大棚建设施工承包合同
日光温室大棚建设施工承包合同
甲方（发包方）：
身份证号码：
乙方（承包方）：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及工程建设相关规定，结合本工程的具体情况，经发包方与承包方双方协商一致（以下简称为甲方，乙方），特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程建设规模及地点（）
工程建设规模（单位：座）：。单座规格：外径长60米，总计预计建设座，（以实际棚数为准、具体施工标准详见附件：工程施工质量，技术要求）。
第二条工程合同总价
本工程采取造价包干的方式，元（），预计总价：元（）如建设的大棚多于或少于60米时，按折合每米元标准计算。
第三条工程建设期限
1.本合同总工期为天（日历天从开工之日算起）。
2.本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。
- 1 -
3.如遇下列情况，经甲方现场工程监理负责人签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
⑴ 因遇人力不可抗拒的自然灾害（如风灾，水灾，自然发生的火灾，地震等）而影响工程进度的情况。
⑵ 因施工地块腾不出来，施工机械、人工等无法施工的。 ⑶ 工程款不到位，造成工期后延。
第四条工程质量和检查验收
1.甲方委派技术人员现场监理，乙方在施工过程中必须服从甲方质检员要求，严格遵守施工方案和材料标准，做到安全生产，文明施工。若因乙方施工造成质量和安全问题，甲方概不负责。
2.甲方应在乙方机械进入施工场地时以书面形式告知场地内有无光缆，管道，洞穴及其它隐患，否则造成损失由甲方负责。
3.甲方应在工程竣工后三日内组织相关部门进行竣工验收，验收中如发现有不符合本合同质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。验收合格后，双方签署交工验收证书，工程移交甲方管理。工程竣工日期以最后检验合格的日期为准。
第五条工程价款的支付与结算
1.本合同签订生效后，在乙方人员和机械设施进入施工场地后三日内，甲方按工程合同总价的20%预付工程款。
2.剩余工程款甲方按乙方工程进度支付，墙体完工后再支付工程合同总价的20%，立柱完工后再支付工程合同总价的20%，钢架、竹竿完工后再支付工程合同总价的20%，待工程验收后10天内支付
17%的工程款，剩余3%作为质量保证金，在工程完工所有付款乙方不开具国家正规发票。如开发票税金由甲方承担。
第六条违约责任
1.本合同签订生效后，在合同期内任何一方单方终止本合同，违约方除向守约方赔偿直接经济损失外，另按合同总价的20%向守约方支付违约金。
2.乙方施工的工程质量安装的相关设备，材料不符合合同或合同附件要求规定的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的或由于乙方自身其它原因造成工程交付时间延后的，每延期十五天按合同总价的1%支付逾期违约金。
3.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4.若乙方违反本责任书之上所述有关规定，质量不能达到设计规范或要求，给甲方造成损失以及发生其他导致本合同书无法履行的行为，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向本合同履行地的人民法院起诉解决。
第八条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定制定特殊条款。
第九条附则
本合同未言明其它事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
本合同附件中关于过程施工质量，技术要求的相关规定与本合同具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款后自然失效。
本合同一式三份，甲，乙双方各一份，存档一份。
发包方（盖章）：承包方：
委托代理人：委托代理人：
签约日期：年月日
签约地点：
推荐第4篇：日光温室工作总结
2012年日光温室工作总结
根据互助农业示范园区管委会的安排，科技部进行具体工作划分，确定科技部每个人员的工作职责，确保了今年各项工作的顺利完成。现将科技部日光温室组上半年各项工作总结如下：
一、加强学习，全面提高工作人员素质
集中通过学习和个人自学相结合等形式，深入开展了广泛的学习活动。以抓重点、抓内容、抓效果为主要学习方法，学习了党的一系列方针政策，及时参加各项学习和培训，通过学习，每个技术人员强化了大局意识、服务意识、责任意识。
二、日光温室各项工作完成情况
1、完成14#温室内人参果栽培及管理，共栽植人参果1200株，通
过换头整枝和水肥管理、病虫害防治等，目前长势良好，正值
开花期。
2、完成16#温室内西红柿新品种引进、栽培和管理工作。从乐都
引进紫薇、紫玉、紫珍珠、红珍珠、美国皇冠、黄美人、绿宝
石等西红柿新品种7个，以当地的主栽品种倍盈为对照进行栽
培管理,共定植各类西红柿1200株，目前长势旺盛，处于开花
期。同时，完成该温室内墙培立体蔬菜栽植，主要定植了木耳
菜、长寿菜、金叶甜菜、红叶甜菜。
3、完成18#温室内彩椒的引进和栽培管理工作。引进了蔓迪、黄
金甲、紫星彩椒等5个品种进行试验、示范，共定植1100株。截止目前已渡过缓苗期，长势良好。
4、完成20#温室茄子新品种的示范和栽培管理工作。引进京茄20
号、航茄2号共1100株，目前长势良好。
5、完成2#连栋温室内香水百合的引进和种植。从北京神州克劳沃
公司引进一个欧洲百合品种木门（黄色）；三个东方百合品种：索蚌（粉色）、黑人（红色）、西伯利亚（白色）；各类百合共定植13000株，经过精心管理，现已处于现蕾期，长势良好。
6、完成22#温室内康乃馨引进、种植和管理工作。从昆明煜辉花
卉公司引进2个康乃馨品种：拜特和粉拜特，进行种植并精心管理，已完成主枝摘心工作，目前长势良好，分蘖正常。
7、完成5#温室内油桃的修剪、水肥管理、授粉等工作。目前正值
果实成熟期。
8、完成15#温室内千禧、金玉番茄的越冬栽培和管理工作，目前
已处于拉秧阶段。
9、完成13#温室内嫁接辣椒的栽培、管理工作，目前正值结果期。
10、完成9#温室内小南瓜、黄瓜的栽培、管理工作。目前正值开
花结果期。
11、完成3#温室内叶菜类蔬菜的示范展示工作，种植了紫背天葵、
养心菜套种了佛手瓜，目前紫背天葵、养心菜进入采收期，佛手瓜开花期。
12、完成17#温室13个品种的大花蕙兰的管理和销售工作，目前
已完成整枝管理，并且进入强制休眠期。
13、完成1#温室内甜椒的栽培、管理工作。目前正值缓苗阶段。
14、完成各温室前面露地种植工作，共种植互助长白葱、苤蓝、西
葫芦等蔬菜。
三、存在的主要问题
1、应尽快解决2#连栋温室天窗打不开的问题，否则影响降温，导
致百合生长不良。
2、5#油桃棚内管护不力，造成大量油桃未熟被偷。
3、技术力量薄弱、缺乏创新意识。
推荐第5篇：日光温室工作总结
2012年日光温室工作总结
根据互助农业示范园区管委会的安排，科技部进行具体工作划分，确定科技部每个人员的工作职责，确保了今年各项工作的顺利完成。现将科技部日光温室组上半年各项工作总结如下：
一、加强学习，全面提高工作人员素质
集中通过学习和个人自学相结合等形式，深入开展了广泛的学习活动。以抓重点、抓内容、抓效果为主要学习方法，学习了党的一系列方针政策，及时参加各项学习和培训，通过学习，每个技术人员强化了大局意识、服务意识、责任意识。
二、日光温室各项工作完成情况
1、完成14#温室内人参果栽培及管理，共栽植人参果1200株，通过换头整枝和水肥管理、病虫害防治等，目前长势良好，正值开花期。
2、完成16#温室内西红柿新品种引进、栽培和管理工作。从乐都引进紫薇、紫玉、紫珍珠、红珍珠、美国皇冠、黄美人、绿宝石等西红柿新品种7个，以当地的主栽品种倍盈为对照进行栽培管理,共定植各类西红柿1200株，目前长势旺盛，处于开花期。同时，完成该温室内墙培立体蔬菜栽植，主要定植了木耳菜、长寿菜、金叶甜菜、红叶甜菜。
3、完成18#温室内彩椒的引进和栽培管理工作。引进了蔓迪、黄金甲、紫星彩椒等5个品种进行试验、示范，共定植1100株。截止目前已渡过缓苗期，长势良好。
4、完成20#温室茄子新品种的示范和栽培管理工作。引进京茄20号、航茄2号共1100株，目前长势良好。
5、完成2#连栋温室内香水百合的引进和种植。从北京神州克劳沃公司引进一个欧洲百合品种木门（黄色）；三个东方百合品种：索蚌（粉色）、黑人（红色）、西伯利亚（白色）；各类百合共定植13000株，经过精心管理，现已处于现蕾期，长势良好。
6、完成22#温室内康乃馨引进、种植和管理工作。从昆明煜辉花卉公司引进2个康乃馨品种：拜特和粉拜特，进行种植并精心管理，已完成主枝摘心工作，目前长势良好，分蘖正常。
7、完成5#温室内油桃的修剪、水肥管理、授粉等工作。目前正值果实成熟期。
8、完成15#温室内千禧、金玉番茄的越冬栽培和管理工作，目前已处于拉秧阶段。
9、完成13#温室内嫁接辣椒的栽培、管理工作，目前正值结果期。
10、完成9#温室内小南瓜、黄瓜的栽培、管理工作。目前正值开花结果期。
11、完成3#温室内叶菜类蔬菜的示范展示工作，种植了紫背天葵、养心菜套种了佛手瓜，目前紫背天葵、养心菜进入采收期，佛手瓜开花期。
12、完成17#温室13个品种的大花蕙兰的管理和销售工作，目前已完成整枝管理，并且进入强制休眠期。
13、完成1#温室内甜椒的栽培、管理工作。目前正值缓苗阶段。
14、完成各温室前面露地种植工作，共种植互助长白葱、苤蓝、西葫芦等蔬菜。
三、存在的主要问题
1、应尽快解决2#连栋温室天窗打不开的问题，否则影响降温，导致百合生长不良。
2、5#油桃棚内管护不力，造成大量油桃未熟被偷。
3、技术力量薄弱、缺乏创新意识。
推荐第6篇：施工合同
1.2MW分布式光伏发电项目施
工承包合同
甲方：
乙方： 有限公司 2017年8月1日分布式光伏发电项目
施工承包 依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
一、工程名称：目施工承包项目
二、工程地点：
三、工程施工建设内容
工程为屋顶分布式光伏电站 ，总装机容量为1.2MW，设备甲方直接供货，施工范围包括但不限于：组件、支架、电气设备、线缆等所有物资的二次倒运、保管、运输、吊装、安装调试、所有电缆和电缆沟（桥架）施工、接地、防腐；逆变器、汇流箱、监控设备、高压柜和二次柜（含通信及调度数据网系统） 的就位、接线、安装调试试验；送出工程和并网调试等，水泥基础的制作、箱逆变基础平台的施工。上述范围为满足供电公司验收标准及业主要求的全部施工。具体包括：
1）水泥基础的制作（材料和制作费用另外计算）；所有物资的卸货、二次倒运和看管、吊装。
2）支架、太阳能电池组件及汇流箱的安装；电缆敷设；桥架（含电缆沟）施工；电缆头制安；接地、防腐施工；箱变和逆变基础平台施工。
3）开关站土建和房建的施工（含照明、暖通、消防、地砖或防静电地板等）；箱变和逆变器的吊装、安装和调试；电缆沟或桥架施工。所有电缆、通信线缆和光缆的电缆头制安、打压试验、熔接。
4）站内所有设备的安装、调试和试验：含盘柜的就位、安装、接线、电缆施工、电缆打压试验、联试联调；监控、气象设备的安装调试，综合保护、调度通信远动设备的安装调试试验，通信线缆施工。
5）送出线路的施工：电缆和架空线路的施工；附杆架设和柱上断路器的施工，接火；电缆沟（含顶管方式）施工，电缆打压试验。 6）提供全部报告材料，负责供电公司验收。 7）上述施工以满足供电公司和业主要求为准。
1 分布式光伏发电项目
施工承包
四、承包方式及工程总造价
本工程承包方式为包清工，材料甲方直接提供，工程范围内的价格为 W计价，其中水泥基础按 元/个按实际数量单独另计，开关站站房费用另计。合同总价暂为 万元（大写： ）。具体总价以实际发生量为准。承包人开具建安类增值税专用发票。
铜鼻子和扎带、防火封堵材料、线缆走向标牌等小辅材费用由施工方承担。
五、工程期限
2017年 8月5日进场施工至2018年9月30日竣工且并网发电。乙方应充分考虑所有影响工期的因素如天气等，除设计变更或不可抗力因素外，不得以其他理由要求延期。
六、付款方式
1、合同生效且乙方提供工人保险凭证3个工作日内预付总合同款的10%承包款。
2、组件和开关站施工完工后5个工作日内支付总合同款的20%承包款。
3、竣工验收完成且并网后30个工作日内支付合同总价的65%。
5、合同总款的5%留作质保金，工程质保期为壹年，自项目并网之日起开始计算，待质保期满后且无质量问题，甲方将剩余5%质保金在7个工作日内一次性无息支付给乙方。付款前乙方需开具对应发票。
七、工程竣工
工程骏工以验收合格并配合甲方完成并网调试合格为准。
八、设备、材料、质量认定
1、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。
2、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
3、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。
4、施工工程质量不符合供电公司验收要求，延误工期，由施工方负担责任。
九、甲、乙双方责任和义务
2 分布式光伏发电项目
施工承包
1、甲方责任和义务：
（1）确保项目手续完备，合法合规，协调房屋业主关系。
（2）甲方本身原因导致项目无法继续，给乙方带来损失的承担赔偿责任。 （3）协调业主解决临水临电，施工车辆进出通道，材料堆放场所等。
2、乙方的责任和义务：
（1）施工和验收标准：以施工质量必须达到甲方和供电公司及业主要求为准。严格按照施工图和国家、行业标准规范施工。
（2）文明施工：严格遵守建设等相关部门安全生产、文明施工的要求；准守业主统一制度，确保交通、噪音以及环境保护和安全生产等符合要求，承担由于自身安全措施不力，造成自身或外单位安全事故责任并承担相应的费用。乙方自行承担施工产生的水、电等所有费用。
（3）乙方负责所有物资（包含甲供物资）的装卸、看管，并对保管不当或灭失负责赔偿。
（4）因乙方施工工程质量不符本合同规定的，负责无偿返工、更换、修理，返工工期计入施工工期。对太阳能电池板的隐裂承担赔偿责任。
（5）工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格造成甲方损失的，除按每逾期一天按合同总价1‰向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（6）乙方在施工前，应至施工现场实际勘察屋面漏雨情况，并与业主共同做好现场记录界定责任关系，因未做好此项工作导致业主无法界定的索赔承担全部赔偿责任，同时承担由于施工等自身原因造成现业主屋面漏雨或财产损失的赔偿责任。
（7）乙方应对施工人员购买意外保险。
（8）乙方应确保及时发放施工工人工资，因未发放工人工资导致工人在政府部门或甲方上访闹事的按每次10万元罚款。乙方须做好安全文明施工教育，购买相应保险，并对发生工伤事故按每次2万元罚款。
（9）乙方施工工期和质量未能按本合同要求，致使甲方可能出现重大违约责任或损失时，甲方有权利未经通知自行组织第三方施工队伍进场施工或整改，产生的所有费用从乙方施工承包款中直接扣除，甲方同时有责令乙方退场（或部
3 分布式光伏发电项目
施工承包 分退场）的权利，乙方对此不持任何异议，并承担不遵守此项条款按每次10万元罚款。
十、工程质量检查验收
1、乙方必须严格按照施工图纸，并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工，接受甲方的监督检查。对因施工不当导致的太阳能电池组件的隐裂承担责任。
2、乙方按工程进度，及时向现甲方提供关于工程质量的技术资料，便于甲方掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时通知甲方进行检查验收，合格后方可进行下一工序。如甲方未按时检查验收，乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给甲方，甲方的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方整改或重新施工，乙方应按工程质量标准拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延的责任。
5、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。十
一、其他情况
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七日内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件。
2、乙方应及时发放施工工人工资。
3、乙方不得未经甲方同意擅自转包。
4、乙方自行解决施工工具，设备、器械，自行解决工人食宿等。十
二、安全文明施工 详见安全协议书 十
三、争议的解决方式
合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向肥东县人民法院起诉。 十
四、附则
4 分布式光伏发电项目
施工承包
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
甲方：合肥中南光电有限公司 乙方：展有限公司
法定代表人 或委托代理人 ：
法定代表人 或委托代理人 合同签订日期：2017 年8 月1 日 5 分布式光伏发电项目
施工承包 安全协议书
甲方： 合肥中南光电有限公司 乙方： 公司
为贯彻“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司及甲方的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称：安徽海龙建筑1.2MW分布式光伏电站施工承包项目
2、工程地址：肥西上派
4、承包形式：施工承包
5、工程项目期限：2017年8月 1日至 2017年9月30日。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1）不发生轻伤及以上人身事故。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3）不发生因工程建设原因造成的电网事故。 4）不发生辐射、传染病和中毒事件。
5）不发生因安全问题造成严重社会影响的事件。 6）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： 1）《中华人民共和国安全生产法》 2）国务院《建设工程安全生产管理条例》 3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4）国家经贸委《电力建设安全工作规程》（DL5009.1） 5）国家部委办相关安全的规定
6 分布式光伏发电项目
施工承包 6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 7）国家电网公司《电力安全工作规程》
8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程 9）建设工程所属的地方安全、环境法规
10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4）施工期间，甲乙双方应指派专职安全管理人员负责本项目的安全文明施工管理。
5）施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。
6）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1）对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管。不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。 2）对乙方自带机械、设备、工器具进行入场前的审查。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
7 分布式光伏发电项目
施工承包 1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。 2）遵守甲方现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。
3）按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。
4）按照职业健康安全管理体系和国家电网公司及甲方的有关管理要求，建立适合的安全管理制度和相关安全记录台帐。
5）按照规定和要求，编制并落实各项施工方案和有针对性的安全文明施工具体措施，项目开工前由乙方技术人员和管理人员组织施工方案和安全措施的全员交底，向施工人员详细告知施工中的危险因素和防范措施，并由双方签字确认。 6）组织本单位人员到县级及以上医院或甲方指定的医院体检，按规定对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“安全施工上岗证”。
7）组织经常性的安全活动，重点抓好周一安全学习和每天的站班会，利用安全活动组织本单位人员进行危险因素分析和事故预测，落实整改措施，并确保活动的时间和活动的质量符合甲方要求。
8）按照班组化管理的要求认真实施班组化建设，组织好班前的“三交”（交任务、交安全、交技术）、“三查”（查衣着、查三宝、查精神状况）。
9）严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
10）定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外伤害保险。
11）乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、有毒有害场所等特殊危险、危害环境中施工前，必须编制安全施工措施，并到甲方办理安全施工作业票，经批准后实施。
12）对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。 14）对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改，并对违章人员进行教育处罚。
8 分布式光伏发电项目
施工承包 15）为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品（甲方对劳动防护用品的型号、规格有特殊要求的应遵照甲方要求），并督促、教育施工人员按照使用要求正确佩戴和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验、试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
16）建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
17）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
18）交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
19）特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。 20）设备安装就位期间，对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。 21）在已受电、投运的区域施工或设备检修消缺作业，应严格执行工作票、操作票制度，检修消缺作业应确认设备已经停电、隔绝、卸压、降温、放水、通风，严格落实设备防护和人身安全措施。
22）在危险施工区域完善相应的安全设施，并在相应的区域、设备设置安全隔离、设备铭牌、安全警示牌等安全标识，制定专人进行监护，防止误动、误操作，必要时撤离非本施工项目的作业人员。。
23）金属试验、探伤、水压试验等应通过甲方向相关单位提前公告，采取明显的隔离区域，设置相应的警示标识，防止造成对人员的伤害。
24）乙方使用甲方提供的电源，如因乙方使用或管理的线路和设备维护、使用不当造成漏电，而导致任何一方发生触电事故，乙方承担全部责任。
25）遵守现场文明施工的各项管理制度，设备材料摆放规范，做到工完、料尽、场地清，始终保持现场的整洁有序。
26）现场一旦发生事故，必须立即进行现场救援和隔离，及时报告甲方安全管理部门，并做好善后处理工作。因乙方责任造成安全事故，事故经济责任和法律责
9 分布式光伏发电项目
施工承包 任由乙方承担，并对事故处理不当产生的一切后果由乙方承担。
27）乙方在施工中发生人身伤亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故和其它严重影响甲方声誉的事故或事件，以及不服从甲方管理或安全管理混乱，甲方有权终止所签订的施工合同，由此造成的一切损失由乙方承担。 28）因乙方隐瞒事故造成的一切后果和责任由乙方全部承担。
29）由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害、经济损失，由乙方承担全部责任和全部经济损失，由此产生的法律纠纷，造成甲方经济或声誉影响的，乙方承担造成的经济损失。
30）乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。
31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
三、附则
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定相抵触，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、甲方对乙方进行的任何监督、检查、审查、批准及指令，都不能减轻或免除乙方应承担的责任。
5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
6、其他未尽事宜可另行约定。
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：合肥中南光电有限公司 乙方：有限公司
（盖章）
（盖章）
10 分布式光伏发电项目
施工承包 法定代表人（或授权代理人）：
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期：2018年 8月 1 日
推荐第7篇：施工合同
施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：
一、工期为天，从签字之日起。
二、甲方责任：
甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。
三、乙方责任：
乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织；并保证质量，按时完工。负责办理施工人员二百元的人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。
四、工程结算方式：
按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲
乙双方各一份。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
月日
推荐第8篇：施工合同
施工合同
甲方：光山县河棚社区 乙方：黄保勇
根据有关规定，甲方在河棚社区主干路两旁安装路灯，经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、工程地点：光山县河棚社区
二、施工内容：路灯组装、安装路灯（路灯为热镀锌喷塑6米高，与帅洼村公路两路灯款式一样，光源采用65W节能灯）。
三、工程质量：按照电力、电器、安装标准安装。
四、承包方式：包工包料。
五、工程价款：每盏1750元，具实决算。
六、付款方式：灯具安装完后扣除7%质保金，余款全部付清，一年后付清质保金。
七、双方职责： 甲方职责：
1、负责协调和解决施工中所存在的问题。如老百姓不同意安装其门口，由甲方负责协调。
2、负责路灯计量的安装和电的来源的安装。乙方职责：
1、负责安装路灯。
2、施工中注意施工安全措施，施工中所发生的一切工伤事故都由乙方自己负责。
八、甲、乙双方如不执施工合同内容，双方均向当地法院申请仲裁。
九、工程如果需要变更，经甲、乙双方同意后进行变更增补，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
年
月
日
推荐第9篇：施工合同
施工合同
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、工程价款及支付方式
1、本工程幕墙按实际结算
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算
3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清
三、甲方责任范围
1、负责属于甲方办理的手续；
2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；
4、提供乙方现场仓库等临时设施；
四、乙方职责范围
1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期
1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议
1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：乙方：
日期：日期：
推荐第10篇：施工合同
甲方：
乙方：
根据工程需要，甲方决定将永乐乡某工程委托给乙方施工，根据《共和国合同法》、《共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定，经甲、乙双方平等友好协商，订立本协议如下。
一、工程名称：什么工程，。
二、工程概况：
1、工程地点：永乐乡干井村干井组
2、工程施工范围：搭木架，调檐，铺瓦。
三、工作内容：什么工程的铺瓦：调檐：搭木架：
四、承包单价：铺瓦28元/平方、调檐a元/平方、搭木架a元/平方,此单价仅包含人工费。工程量按实际完成面积按实计量。
五、工期：
自乙方进入施工现场起，多少天内完成合同规定的工作内容。
六、工程款结算的支付时间、方式：
工程款按每月按完成工程量的70%支付进度款，余款在工程完工后x天内付清，甲方不得以任何方式拖欠余款。
七、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，保证工程质量达到现行规范规定质量验收标准，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。
七、施工方式：
1、乙方应该服从甲方现场专业人员指挥。
2、乙方进场由甲方保证一切生活费用。
3、相关安全知识由甲方专业人员指挥，包括安全由甲方全权负责。（安全责任一般由乙方负责）
八、甲方责任：负责建筑材料供给，并清理好施工现场（施工现场应由乙方清理）。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担，如材料无法按时供应，影响工期责任由甲方承担。
九、工程施工期间，甲方所有的建筑机械无偿提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行维修。
十、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十二、本合同一式两份，双方各执一份同。
第11篇：施工合同
施工合同书
甲方：扬州水利建筑工程公司
以下简称“甲方”
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部
以下简称“乙方”
依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程
二、工程地址：温州市鹿城区藤桥镇
三、承包方式： /
四、承包范围及内容：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程中标内容施工、资料整理、完工移交及决算等。
五、工程工期：365日历天
六、甲乙双方职责：
甲方职责：
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、
3、
4、
5、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、
3、
4、
5、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。 协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
七、付款方式：
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。
甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4% 计取。
甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
九、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
甲方：扬州水利建筑工程公司
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河
道整治工程项目部
代表：
代表：
年
月
日
年
月
日
第12篇：施工合同
（HNJS-2014）
工程编号：
合同编号：
湖南省建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发 包 人： 承 包 人：
湖南省住房和城乡建设厅
第一部分 合同协议书
发包人：（全称）株洲市园林局 承包人：（全称）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 株洲市园林局三楼办公室装修 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：
3.工程内容：详见工程量清单
。
4.工程承包范围：本工程经发包人与承包人双方确认的设计施工图范围内的全部工程内容
二、合同工期
计划开工日期： 2016 年 9 月 16 日； 计划竣工日期： 2016 年 10 月 31 日；
工期总日历天数： 45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次性交验合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写） 贰拾玖万壹仟壹佰壹拾壹元伍角，（¥ 291111.5 元）；
2.合同价格形式：
本工程采用固定单价合同，合同价款及清单综合单价等详见承包人中标的投标报价书。
五、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、签订时间
本合同于 2016 年 9 月 16 日签订。
七、签订地点
本合同在 签订。
八、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
九、合同生效
本合同自双方代表签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
十、合同份数
本合同一式 四
份，均具有同等法律效力，发包人执 二 份， 承包人执 二 份。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
承包人：（公章）
第二部分 合同通用条款
严格按“湖南省建设工程施工合同示范文本（HNJS-2014）”第二部分“合同通用条款”执行。
第三部分 合同专用条款
1.一般约定
1.1 法律
适用于合同的其他规范性文件： 按国家、省、市及行业部门发布的相关文件规定执行 。
1.2 标准和规范
1.2.1 适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.2.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
发包人提供国外标准、规范的份数： / 。
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.2.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.3合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1、施工合同；
2、设计图纸；
3、标准规范及相关技术文件 。
1.4 图纸和承包人文件
1.4.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 二套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部内容 。 1.4.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：竣工资料 ； 承包人提供的文件的期限为： \\ ；
承包人提供的文件的数量为： 二套 ；
承包人提供的文件的形式为：
纸质文档 ；
发包人审批承包人文件的期限： \\ 。 1.5 联络
1.5.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点： 另行确定 ； 发包人指定的接收人为： 另行确定 。
承包人接收文件的地点： 另行确定 ；
承包人指定的接收人为： 另行确定 。 监理人接收文件的地点： 另行确定 ；
监理人指定的接收人为： 另行确定 。 1.6工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 另行约定 。
2.发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名： ；
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期7天前 。 2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：场地达到“三通一平”，提供水、电等管线施工现场就近接入口。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无需提供 。
发包人是否提供支付担保： 否 。
发包人提供支付担保的形式： 无 。
3.承包人
3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行
承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图纸、设计变更、洽商记录、现场签证、
控制资料、管理资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 二套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程整体竣工验收合格后90天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文档 。
承包人应履行的其他义务： \\ 。
3.2 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至工程完工。
3.3 履约担保
承包人是否提供履约担保： \\ 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限： \\ 。
4.工程质量 4.1 质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次性验收合格。
4.1.1 特殊质量标准和要求：无 关于工程奖项的约定： 无 。
4.2 隐蔽工程检查
4.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：根据工程现场情况确定 。 监理人不能按时进行检查时，应提前 3 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 8 小时。
5.安全文明施工与环境保护 5.1 安全文明施工
5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 目标无安全事故发生，发包人应按合同约定履行安全职责，严格执行相关规范标准，认真做好施工现场的安全检查和监督工作。承包人严格按照安全操作规程施工，及时做好安全技术交底和安全培训工作，确保施工过程零事故。
5.1.2 关于治安保卫的特别约定：/ 5.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款规定执行。
5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款规定执行。
6.工期和进度 6.1 施工组织设计
6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： \\ 。 6.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订后3天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：三天内。
6.2 施工进度计划
6.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：三天内 。
6.3 工期延误
6.3.1 因发包人原因导致工期延误: 承包人有权向发包人索赔工期、材料涨价费用、人工工资等由于工期延误所增加的相关费用。
因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。 6.3.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，支付逾期竣工
违约金500元/天 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计金额不应超过合同价格的2% 6.4 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 根据现场情况确定 。
6.5 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 按相关规定执行 。
6.6 提前竣工的奖励
6.6.1 提前竣工的奖励：每提前一天，支付奖金500元，奖金上限不超过工程结算价款的2% 。
7.材料与设备
7.1 材料与工程设备的保管与使用
7.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按湖南省建设厅发布的《湖南省建设工程材料预算价格编制办法》的通知（湘建价[2007]39号文件）规定执行。
7.1.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，丢失毁损责任由承包人承担。承包人应保证采购的材料和工程设备符合质量规范要求，是合格产品并提供相应合格证明，否则由此产生的一切责任和损失均由承包人承担。
法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求配合受委托的检测机构进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人负责实施，费用由发包人承担 。
8.变更
8.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：工程变更中设计变更必须要设计单位出具设计变更通知书并经发包人认可后方可执行。
8.2 变更估价
承包人向监理人提供变更报价书的时间，监理人商定或确定变更计价的时间约定：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通
知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整在工程结算时一并计算、支付。 8.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：（1）已标价（即投标报价）工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价（即投标报价）工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价（即投标报价）工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%，或已标价（即投标报价）工程量清单无相同或类似项目单价的，按照省、市建设部门发布的最新消耗标准以及承包人投标或预算书中承诺的人工（元/工日）、机械单价、取费标准及施工同期材料价格信息组合出新的综合单价。
9.价格调整
9.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：允许调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： \\ 。
第 2 种方式：按照湖南省建设厅湘建价【2008】2号文件及株政函[2015]35号文件调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式：无
10.合同价格、计量与支付
10.1 合同价格形式：本合同采用第1种方式
1.单价合同
2.总价合同
单价包含的风险范围：（1）承包人所采取的施工措施变更；（2）与现场其他施工项目的协调配合与衔接费用；（3）招标文件其他条款中所规定的属于承包人的风险。
风险范围以外的，即工程实施直至竣工所发生的工程变更部分的价款以及实际完成的工作量与招标时的工程量的量差部分，按通用条款第15.4条有关规定实施。
10.2 预付款
10.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 30% 。
预付款支付期限： 合同签订7日内 。
预付款扣回的方式：在前两次支付进度款时按比例扣回，不足扣回时，依次类推，直至扣回为止。 。
10.3 计量 10.3.1 计量原则
工程量计算规则：在本项目计量按湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中“计量与支付”有关规定执行 。
10.3.2单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
本条款补充：根据已守合格工程量，并结合投标报价书、招标清单和合同有关的条款约定，由承包人编制计量文件，报监理和发包人审核。
10.4 工程进度款支付
10.4.1 付款周期及支付比例
关于付款周期的约定：发包人支付进度款时间为次月5日前，详见附件（进度款支付明细表）。
10.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按照通用条款 。 10.4.3 进度付款申请单的提交
单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月15日之前将完成的工作量清单及进度款支付申请一式三份向发包人报送，发包人在收到工程量确认报告后的7个工作日内予以确认。
10.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 三天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在每月5日前按已完工程进度的80%支付进度款；工程施工完毕，工程竣工验收合格付至合同价款的90%；资料提交齐全并结算完毕且整体工程竣工验收备案后付至工程结算款的95%；剩余结算款的5%作为质量保证金，质保期（壹年）满7日内一次性付清。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
11.验收 11.1 分部分项工程验收
13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。
11.2 竣工验收
11.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\\ 。 11.2.3 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担承包人所发生的照管费用，照管费用按500元/天计算 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且按500元/天向发包人支付违约金 并承担发包人由此造成的损失。
11.3 竣工退场
11.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后10日之内 。
12.竣工结算
12.1 竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后28日内。
12.2 竣工结算审核
发包人审批竣工结算的期限： 执行湘建价[2014]113号文件的规定 。 发包人审批竣工付款申请单的期限：执行湘建价[2014]113号文件的规定 。 发包人完成竣工付款的期限： 执行湘建价[2014]113号文件的规定 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：参照通用条款第14.2（3）约定处理，异议部分由双方协商确定，协商不成，提交有资质的第三方审核确定。
12.3最终结清
12.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：不作规定 。 12.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行湘建价[2014]113号文件的规定 。
发包人完成支付的期限： 工程竣工后，发包人明确最终的接管单位，由承包人与接管单位签订接管协议，费用由承包人承担，由发包人从质保金中代扣代付，工程正式移交后，发包人安排拨付工程尾款。 。
13.缺陷责任期与保修 13.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自本工程实际竣工之日起24个月。
13.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是 。 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / 。
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式： / 。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： / 。
13.3 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按质量保证书的约定 。 15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时 。
14．合同补充条款 14.1 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。
14.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。
14.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减，其相应的综合单价按下列方法确定：
（1）当分部分项工程量变更时，其综合单价应按照原综合单价确定。
（2）当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定。
14.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
14.5 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；，
（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
承包人：（公章）
第13篇：日光温室11月份工作总结
日光温室11月份工作总结
1、对新定植的2个棚的蔬菜进行了一系列、必要的技术管理。
2、对部分已成熟的蔬菜进行了采收。
3、对破损的棚膜进行了修补。
4、温室前面的露地完成了撒粪、耕地工作。
5、日光温室北区大棚已全部覆盖棚膜。
6、棚内露水易使棉被底部冻结，所以在棚前底部铺一层塑料薄膜，使棉被卷正，易开风口。
第14篇：日光温室杏树栽培技术
日光温室杏树栽培技术
杏原产我国，栽培历史悠久。但由于大多杏树为粗放经营，产量低而不稳，加之杏花期早，易受晚霜危害等原因，影响了杏的发展。如今，通过日光温室集约栽培，可有效地避免冻害的发生。现将日光温室杏树栽培技术总结如下。
一、适宜日光温室栽培的杏树品种
应选择果实成熟早、果个大、色泽艳、品质优、耐贮运，树体成花早、丰产、抗性强、需冷量较低和易管理的品种为宜，如：凯特杏、金太阳、红丰和香白杏等。
二、日光温室栽培杏树的栽植方式
1、先有温室后栽杏树
①直接定植 3月上中旬撒施农家肥，后深翻25～30厘米，按株行距1米×1米挖定植坑，坑直径30厘米、深30厘米。直接栽植杏苗。栽前将杏苗用清水浸泡一昼夜，用3～5度石硫合剂醮根5分钟消毒。再用1克ABT生根粉对水20公斤醮根15分钟～1小时。栽时注意踩实，边填土，边提苗，边踩实。栽植深度与原土皮相同。栽后定干：按最南排30厘米定干，向北依次每株增加5厘米，最北株苗高60厘米左右。
②大苗移栽 当日光温室冬春季有蔬菜等生产时，可选用此种方式。方法是：利用旧水泥袋、化肥袋或塑料袋（剪底角）装营养土，营养土比例为腐熟农家肥1／4，园土3／4混拌均匀。苗木处理同直接栽植苗木，栽时每袋一苗，栽后定干，摆放整齐，上用4米竹皮作成小拱棚，上盖大棚膜，夜盖草帘。时期以当地解冻初期进行。
2、先栽杏树，后建温室 此种方式应选择地势平坦、交通便利、有水浇条件，东西南面无遮阴的地点规划建园。土壤改良方法为选东西长50～80米。南北宽7～10米的平地，667米2撒施农家肥1万公斤左右，用悬耕犁进行深翻，其它栽植方法同直接定植。
四、日光温室杏树定植后第一年管理
1、土肥水管理
①土壤管理 栽前改土和浇水，雨后松土，增加土壤通透性并及时除草。
②肥 包括基肥和追肥
基肥：基肥除栽植前改土基肥外，定植当年9月上旬～10月底，日光温室杏树要亩施5000公斤农家肥，方法为表面撒施后用四齿叉深翻宽40厘米，深25厘米。
追肥：定植当年7月中旬前，要1个月左右追肥1次。第一遍肥于当年新梢10～15厘米时追施垦易生物有机肥100倍液。株施1．5～2．5公斤。也可株施尿素100～150克。第二遍肥，当年新梢25～30厘米时，株施尿素100克＋撒可富100克。第三遍肥，6月下旬株施硫酸钾复合肥400～500克。
根外追肥：结合喷药，7月中旬前每次喷药加喷300倍尿素，促进新梢旺长；7月中旬后，每次喷药加喷磷酸二氢钾300倍液，促进花芽分化、枝条成熟。
③水 苗木定植后，要浇1次大水，之后每10天左右浇水1次。连浇4次，保苗木成活。苗木成活后，每半月左右浇水1次，促进新梢旺长。7月中旬后，雨量适中时停止浇水，干旱时适量浇水。雨量大时，注意排水，全年浇好追肥水、封冻水。
2、修剪
①夏剪 第一年生杏树，夏剪主要是摘心。当年新梢25厘米左右时，摘心一次，二次梢30厘米时再摘心一次，三次新梢10～15厦米时，疏除部分直立新梢。其余待9月上旬全部摘心。立秋前后，每株留东西向两个主枝保留60～70°，其它枝条拿枝软化成90°左右，周密细致的夏剪可促进成花。
②冬剪 扣棚前至升温后进行，疏除内膛直立枝、无花枝、交叉枝、细弱枝，每株留下30厘米以上有花枝40个左右即可。树高控制在地面到棚膜的一半。
3、病虫防治 杏树主要病虫害为穿孔病、黑星病、早期落叶病、褐腐病、红点病，蚜虫、红蜂蛛、杏仁蜂和介壳虫等。生产上以综合防治为主，一年生幼树以代森锰锌600倍液或多菌灵800倍液防病，以一遍净1500倍防治蚜虫，以扫螨净1500倍或齐螨素2500倍防治红蜘蛛，以灭幼脲3号1500倍防治毛虫类，以速扑杀1000倍防治介壳虫即可。病害用药半月1次，虫害用药见虫才用。
五、日光温室杏树第二年及其以后各年管理
1、温湿度控制 升温第一周不可使温度骤然升高，一般是揭1／2草帘即可。温控在15℃以下，相对湿度在80％～90％。第二周开始，揭开全部草帘。萌芽期适宜温度控制在8～15℃，最低温度5℃，湿度小于80％；花期适宜温度控制在12～18℃，最低温度7℃，湿度小于60％；花期温度不可超过22℃。幼果期适宜温度15～20℃，最低温度8℃，相对湿度小于70％：膨大期适宜温度18～25℃，最低温度10℃，湿度小于70％，近熟期适宜温度22～30℃，最低温度15℃，湿度小于60％。升温后第二周覆地膜，利于保墒，提高地温。
2、肥水管理
①基肥 9月上旬～10月底667米2施农家肥5000公斤，撒施、深翻。
②追肥 升温第1周内追肥。株施尿素200克，沟施；花后2周株施撒可富复合肥300克，果实膨大期株施硫酸钾复合肥300克，采果后株施尿素300克。
③水 浇好发芽水、花前、后水各次追肥水、果实膨大水、封冻水。
3、花果管理
①人工授粉： 花期人工授粉，可采花制粉人工点授，也可用毛笔、香烟过滤咀一头逐花点授。盛花期用鸡毛掸子整树滚动，授粉效果也不错。有条件的地区也可利用蜜蜂或壁蜂授粉。
②喷激素促进坐果 盛花期喷500倍硼砂＋300倍尿素：花后2周内喷25毫克／升赤霉素（G A3）加0 ．3％磷酸二氢钾加葡萄糖和300倍防落着色剂，以提高坐果率。
③环割 花后对旺树旺枝进行环割，每枝2～3刀，间隔3～5厘米。
④人工疏果 疏果可分2次进行。第一次疏果以花后2周内完成，疏去果枝基部小果、畸形果、并生果、病虫果。第二次疏果在硬核期进行，一般花束状果枝留1个果，短果枝留1～2个果，中果枝留3～4个果，长果枝留6～8个果。
4、修剪
①夏剪 主要抹芽、摘心、疏枝、摘叶、采果后间伐或重回缩。
当花后叶芽萌发时，抹除着生部位不当的芽；当新梢20～25厘米时及时摘心、当二次新梢长到20厘米时摘心或疏除。骨干枝长到50厘米左右时，应拉枝开角，部分新梢进行环割，扭梢处理，及时疏除背上旺梢和密生枝，以打开光路，增加光照促进花芽分化。
当果实近成熟时，摘除果实周围叶片，促进果实着色。
果实采摘后，进行隔行间伐，变成1×2株行距，对保留树，疏去下垂枝、回缩结果枝、短截骨干枝，促发新梢，用于来年结果。
②冬季修剪 原则仍是疏除无花枝、病虫枝、交叉枝。重叠枝、下垂枝，按1×2株行距，每树留下60～80个中长果枝即可。
5、病虫害防治 除升温后第一周喷1次3°石硫合剂外，其它病虫害防治同第一年。
第15篇：日光温室辣椒栽培技术
日光温室辣椒栽培技术
一、品种选择
大棚辣椒应选择抗寒性强、抗病性好，又优质早熟高产的新品种，如朝研牛角、陇椒2号、陇椒5号等。
二、培育壮苗
（一）、育苗
1、营养土的配制：育苗床土营养土一般用充分腐熟的农家肥和腐殖质土安6：4比例混合。营养土要筛细，并用百菌清和辛硫磷进行土壤消毒。
2、播种期：冬春茬9月下旬到10月上旬播种，3月上旬上市。早春茬11月下旬播种，4月下旬上市，苗龄100左右。
3、播种：播种前，育苗床内先灌水（或播种后灌水），使床土含有充足的水分，以供给种子发芽出苗。这次灌水量一般要求水渗透到30厘米左右的土层。待水渗下后在苗床中薄薄地撒一层过了筛的细土，随后均匀地撒播已催好芽的种子（不要过密），播后覆盖0.5厘米厚的细土或营养土。覆土后盖上塑料薄膜，以保持温度和提高土温。当70%的种子发芽出土后，揭除覆盖的薄膜。
4、苗床管理：育苗床的温度管理是培育壮苗的关键。种子发芽出土时期应维持比较高的温度，这样出苗整齐。白天温度30℃左右，夜温18-20℃为宜。当幼苗出齐，子叶展平后，为防止幼苗徒长，要适当降低温度，白天降到25-27℃，夜温降到15-18℃，保证子叶肥大、绿色，叶柄长短适中，生长健壮。如日温低于15℃，夜温低于5℃时，在短期内幼苗会停止生长，时间长就会出现死苗现象，应采取加盖草帘等加温或保温措施。
5、壮苗标准：叶片数9-10片，株高18-20厘米，茎粗0.4厘米，上下粗细相等，节间短且间隔一致，叶片肥厚，根系发达，无病虫害，苗龄100天左右。
三、定值
（一）、定值前的准备：
1、整地施基肥。每亩施入厩肥或腐熟农家肥6000公斤，复合肥50公斤，开深沟施或全层施，翻入土中。并用辛硫磷、白菌清进行杀虫、杀菌。
2、起垄。垄高30厘米，宽70厘米，垄距50厘米。垄中间开暗沟，覆膜提高地温。
（二）、定值 ：选择晴气上午10时到下午3时定植最好。双行定植，行距40公分，株距辣椒33─35公分，辣椒一穴双苗定植。定值时选择大小苗一致，亩定植辣椒7500-8000株。定植采用“丁”字头，定植后浇透定植水和扎根水，在挂果前一般不干不浇水。
三、田间管理。
1、温度管理：定植后5-6天内不通风，保持较高温度，促使缓苗。缓苗后，开始通风，保持棚温10°C-28°C，高于30℃时适度放风,并有较大的通风量和较长的通风时间，以提高坐果率。壮秧期白天20-25°C，夜间15-17°C，开花初果期白天24-28°C，夜间13-18°C，结果盛期白天25-28°C，夜间12-18°C。
2、肥水管理：缓苗后至门椒坐果后，一般不浇肥水，尤其是不可偏施氮肥。否则容易徒长或落花落果。门椒采收后，结合追肥浇水（待第一层果实开始采收时），辣椒开始坐果后，每亩随水施尿素15公斤左右。进人盛果期，要加强浇水追肥，薄肥勤施，保持田间湿润，使土壤经常保持湿润状态；晴好天气5天浇1次水，每采收2次追肥1次。每亩施复合肥15公斤加尿素10公斤。肥料可采用穴施或化在水中通过灌水施入，同时每隔7～10天叶面喷施1次0．1％～0．3％的磷酸二氢钾
五、病虫害防治：
（一）、辣椒疫病：定植后可喷80%代森锰锌可湿性粉剂600倍液加以保护，15天一次进行预防。发病初期可喷洒40%已磷铝可湿性粉剂200倍液或75%百菌清可湿性粉剂600倍液，或64%杀毒矾M8可湿性粉剂400～500倍液，?每亩施药液40公斤，隔7～10天一次，连续2～3次。
(二）病毒病：发病初期喷洒20％病毒A可湿性粉剂500倍液或50％菌毒清200倍液或克毒灵加保丰收（一桶各一包，苗期减半）。幼苗期或定植后每隔10天喷施一次，连续防治3～4次。或1.5%植病灵乳剂1000倍，或抗毒剂1号200-300倍液，并注意及时药剂防治蚜虫。
第16篇：钻探施工合同
*****铜矿外围
钻探施工勘查合同
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利和义务，确保该钻探勘查工作的顺利完成，经甲乙双方充分友好协商，就新疆哈巴河县阿舍勒铜矿外围钻探勘查施工工作达成以下协议，以资双方共同遵守。
一、施工地点：
二、工作内容：乙方承担本协议所约定的钻探、激电测井、工地建筑。
三、控制主要实物工作量：地表岩芯钻探3500米；坑内钻探1250米；激电测井4100米（以上实物工作量将按照勘查工作中实际完成数进行具体结算）。
四、工作周期：工作周期预定为2007年5月1日～2007年5月1日，双方将根据勘查工作的实际需要以补充合同的形式确定实际工作周期。
五、钻探勘查工作总体费用：
经甲、乙双方友好协商，该勘查工作的取费标准按《新疆维吾尔自治区地质勘查工程取费标准》执行，以下工作手段所涉及的年度工作总费用及各工作手段单价为双方所认可的数字，结算时按实际完成的、符合质量要求的实物工作量及预算表（该预算表为本合同有效构件之一，具同等法律效力）中的单位预算标准进行实际结算。
1.物探工作：
2.
钻探工作： 万元； 3.工地建筑： 万元； 以上工作费用合计为。
六、质量要求：
1．严格按设计方案开展地质勘查工作。
2.按本合同所涉及的《地质工作规范》、《钻探工作规范》等要求进行施工和验收。
1 3．钻探等勘查工作完工后，由乙方提出，甲方及时按行业标准进行验收，并出据验收书。
七、工程结算及付款方式：
1.该钻探勘查项目总体工程款的支付方式，乙方施工队伍进场开工后7日内，甲方即支付乙方工程预付款10%计，以便于乙方及时组织协调各环节的生产施工。
2.后期工程款的支付方式:采用按月付款方式，该项工程每施工到当月月底,则按该月实际完成工作量预结价款的90%结算当月工程款，结算中可抵扣前期预付款，并在哈巴河县上缴税款。
3.钻探勘查工作的余款，待乙方提交的地质报告通过评审中心评审后15日内一次性全部付清。
八、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1.负责开工前提供相关基础资料，下达任务书，进行技术工作交底。指出该勘查工作的技术、质量、进度、环境保护、施工安全等注意事项及相关要求，并对所提供基础资料的质量和准确性负责。
2.协助乙方进场，为乙方提供必要的施工条件，负责工区道路的畅通。负责协调矿区内乙方开展普查工作期间所需的外部环境，以保证该勘查工作的顺利实施。
3.有权监督、检查、验收乙方的工程质量、数量和施工进度。4.及时进行工程量签证、报告验收，按照合同约定及时进行价款结算。乙方提交正式报告后，甲方应在半个月内组织专家进行评审，若乙方提交正式报告后一个月内甲方未组织评审验收，视为报告合格，应结清项目工程款。
5.甲方变更勘查项目及工作量，应及时履行通知义务，以避免双方不必要的损失。
6.乙方施工受第三方干扰或需第三方协作时，由甲方进行协调。7.甲方应保证自身管理及技术监理人员的按时到位，负责及时组织对乙方工作量、送审稿的验收，并承担该环节费用。
（二）乙方的权利和义务：
1.严格按施工设计、施工规范和操作规程要求组织施工。有权组织其认
2 为能够保证该勘查工作工期、质量、安全生产的施工队伍和进行技术优化。所施工工作量如有变动、钻孔施工的顺序、深度和位置有变动需提交技术变更报告书经甲方确认方可施工。
2.按合同工期保质保量完成承包范围内的全部工作内容，提供符合质量要求的该勘查工作的阶段性总结及最终地质报告。安全施工，文明施工。
3.有权要求甲方按合同约定及时、足额结算工程款。
4.对施工所依据的基础资料中存在的问题，应及时履行通知义务。5.接受甲方监督，及时向甲方通报施工进度。
6.按合同约定及时提交阶段性工作总结，并提出进一步开展勘查工作的建议和方案，按时提交普查工作报告送审稿及相应图件。
7.乙方有义务协助甲方地质报告编审和探矿权延续工作。
九、违约责任
1.甲乙双方因自身原因未履行合同，给另一方造成经济损失，违约方除应承担本合同工作总费用10%的违约金外，并应赔偿由此给对方造成的相关经济损失。
2.若因甲方资金不到位等原因不能按期完工和提交工作报告，除工期顺延外，应赔偿乙方相应的经济损失。
3.因乙方主观原因不能按期完工、或造成工期延误,应赔偿甲方因此而造成的相应经济损失。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中若发生争议，双方应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成可向该合同签订地的人民法院起诉。
十一、成果归属
1．该项目所有成果归甲方所有。 2．项目成果的发布、使用由甲方负责。
3.工作区以外有价值的找矿发现，其归属由双方协商解决。十
二、其他
1.本合同勘查工作费用中未含土地草场占用、树木、槽探回填、障碍物拆除费用；未含报告评审费用；未含可行性研究报告费用。以上费用若发生，由甲方承担所有费用。
3 2.对于施工难度较大的矿区修路、机台平整、二级以上水泵站供水和冬季施工等工作，由甲方予以协调解决。
3.因不可抗力原因造成本合同无法履行，双方可协商变更或终止合同。4.根据实际需要，该勘查工作需调整时以双方协商后的书面记录为准。 5.双方与合同内容有关的电话记录、会议记录、文件、预算表均为本合同的组成部分。
6.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。
发包方（盖章）： 承包方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开 户 银行： 开 户 银行：
帐 号： 帐 号：
签约时间：2007年 月 日 签约地点：
第17篇：施工合同12
合同编号：__JYMY-002_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：____市_____区（县）
3．工程内容：
（1）施工面积：6600㎡，。
4．承包范围：
（1）建筑内容为厂房、宿舍、办公区等，含装修和设备安装。
（2）应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。
5．承包方式：工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。
（1）承包方包工、包全部材料。
（2）承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。
（3）承包方包工、发包方包全部材料。
6．资金来源：____。
第二条 工期：工程期限90__天，其中：
1．开工日期：本合同工程定于2011 年6月10日开工，从签定合同后第5日算起。
2．竣工日期：本合同工程定于2011年9月10日竣工。
3．凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第三条 工程造价：总价款：280万元，大写（人民币）：__贰佰捌拾万___。其中： 材料费：__180万_元（人民币），
人工费：40万_元（人民币），
管理费：10万元（人民币），
设计费：5万元（人民币），
垃圾清运费：5万元（人民币），
其他费用：40万元（人民币）。
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
第四条 合同范围
本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同条款中约定。
第五条 项目经理
1．项目经理：姓名：
2．承包方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3．项目经理按发包方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包方或第三人，由发包方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包方，由承包方承担费用，不顺延工期。
4．承包方如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包方，并征得发包方同意。后任继续先行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5．发包方可以与承包方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
第六条 合同价款及调整
1．招标工程的合同价款由发包方承包方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包方承包方依据工程预算书在协议书内约定。
2．合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格合同。双方在条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在条款内约定。
（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
3．可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
（2）工程造价管理部门公布的价格调整。
（3）一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
（4）双方约定的其他因素。
4．承包方应当在3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包方通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第七条 验收
（一）双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
1．水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
2．油漆、面层涂料施工前验收；
3．竣工验收。承包方应提前二天通知发包方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若发包方接到通知后，未按时参加验收，承包方有权停工等待，由此给承包方造成的工期延误及其它损失均由发包方承担；
（1）工程验收，发包方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或二十四小时之前向承包方提出延期要求，延期要求，延期不能超过两天。发包方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，承包方可自行组织验收或试车，发包方应承认验收或试车记录。
（2）无论发包方代表是否参加验收，当其代表对已经隐蔽工程重新检验的要求时，承包方应按要求进行剥露，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包方承担由此产生的经济支出，赔偿承包方损失并相应顺延工期。检验不合格时，承包方承担支出费用，工期也予顺延。
（二）竣工验收
1．工程具备竣工验收条件，承包方按国家工程竣工验收有关规定，向发包方提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包方提供竣工图的，应当在条款内约定提供的日期和份数。
2．发包方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
3．发包方收到承包方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
4．工程竣工验收通过，承包方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包方修改后提请发包方验收的日期。
5．发包方收到承包方竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及
一切意外责任。
6．中间交工工程的范围和竣工时间，双方在条款内约定，其验收程序按1款至4款办理。
7．因特殊原因，发包方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
8．工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包方不得使用。发包方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包方承担责任。
（三）隐蔽工程和中间验收
1．工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包方代表参加。通知包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录。验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。
2．工程质量符合规范要求，验收24小时后，发包方代表不在验收记录签字，可视为发包方代表已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。
第八条 违约
1．发包方违约
（1）提到的发包方不按时支付工程预付款。
（2）发包方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。
（3）发包方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
（4）发包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包方承担违约责任，赔偿因其违约给承包方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在条款内约定发包方赔偿承包方损失的计算方法或者发包方应当支付违约金的数额或计算方法。
2．承包方违约
（1）因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
（2）因承包方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。
（3）承包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包方承担违约责任，赔偿因其违约约发包方造成的损失。双方在条款内约定承包方赔偿发包方损失的计算方法或者承包方应当支付违约金的数额可计算方法。
3．一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第九条 争议处理
1．发包方承包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。
（2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
2．发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）调解要求停止施工，且为双方接受。
（3）仲裁机构要求停止施工。
（4）法院要求停止施工。
第十条 合同解除
1．发包方承包方协商一致，可以解除合同。
2．停止施工超过56天，发包方仍不支付工程款（进度款），承包方有权解除合同。
3．承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包方有权解除合同。
4．有下列情形之一的，发包方承包方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行。
（2）因一方违约（包括因发包方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
5．一方依据
2、
3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第五十五条关于争议的约定处理。
6．合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
7．合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十一条 合同份数
1．本合同正本两份，具有同等效力，由发包方承包方分别保存一份。
2．本合同副本份数，由双方根据需要在条款内约定。
第十二条 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。
发包方（盖章）：_____________承包方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
签订地点：__________________
_________年____月____日
法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 签订地点：__________________ _________年____月____日
第18篇：围挡施工合同
**---小区围挡施工合同
HYLCZY-GCB-HT-058
**围挡施工合同
工程名称：**项目小区围挡施工 甲方（盖章）：** 乙方（盖章）：** 签 订 日 期：
- 1
**---小区围挡施工合同
四、付款方式：
1、本工程无预付款。
2、围挡施工完成，验收合格后7日内，支付合同价的95%，同时无息返还合同履约金（申请工程款是需提供全额发票）。
3、剩余5%作为质量保修金，保修期为1年，工程无质量问题无息返还质量保修金。
五、质量验收：
1、本工程严格按照标准规范、设计图纸及施工组织设计要求以及甲方工作指令施工，甲方可随时对工程质量进行检查，乙方应接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利的条件。
2、乙方应先对隐蔽工程及中间验收部位进行自检，自检合格后以书面形式通知甲方验收。乙方应提前准备好验收记录，验收合格后，经甲方签字方可施工。对于未经甲方签字认可的分部分项工程施工的，每次每项向甲方支付2000元的违约金。
3、本工程施工前承包方需提供样品，经甲方确认后方可进行施工。乙方应保证其提供的材料是在各方面符合甲方规定的质量、规格和性能要求.材料如需送检测部门进行检测，则必须在施工现场进行，且须由甲方在场监督，送检合格后方能使用，材料检验费由乙方负担。
4、当甲方对分部分项工程质量提出疑问时，由甲方指定相应的检测单位对异议部分进行抽检，若抽检合格，检测费用由甲方承担；若抽检不合格，由施工单位承担费用，并对不合格部位进行返工处理。
5、如属乙方施工出现质量问题，则由乙方承担相应责任；工程质量达到国家或行业的质量检查验收评定标准。
- 3
**---小区围挡施工合同
能按照已拟订的施工进度计划及甲方指令完成工作，乙方必须无偿追加机械、设备、材料和人员投入，以达到甲方要求为准。 （6）、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工程的成品保护工作，期间发生损坏，乙方自费负责修复。
（7）、凡乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。
(8)、乙方必须做好安全管理，若施工中出现安全问题，责任及所造成的一切损失和费用自负。
（9）、该项工程乙方不得随意转包，一经发现没收合同履约金，并向甲方支付合同总价款30%的违约金，本合同自行解除。 （10）、承包人未能履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
七、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任及费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安人教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
八、违约责任
1、发包人违约。当发下列情况时： （1） 发包人不按合同规定支付合同款；
（2） 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
- 5
第19篇：施工合同管理
施工合同管理
2Z106010 2Z106011 1常见的施工任务委托模式主要哪几种
2施工平行发承包的含义是什么？
3施工平行发承包通常根据什么招标？
4施工平行发承包对业主投资控制的有利之处是什么？
5施工平行发承包对业主投资控制的不利之处是什么？
6施工平行发承包对业主投资控制的有利和不利分别是什么？
7施工平行发承包对业主质量控制的有利和不利分别是什么？
8施工平行发承包对业主合同管理的不利之处是什么？
9施工平行发承包对业主组织与协调的不利之处是什么？
10施工总承包的含义是什么？
11施工总承包一般依据什么招标？
12采用施工总承包模式对业主投资控制的有利之处是什么？
13采用施工总承包模式对业主进度控制的不利之处是什么？
14采用施工总承包模式对业主质量控制的有利吗？
15采用施工总承包模式对业主合同管理的有利之处是什么？
16采用施工总承包模式对业主组织协调工作的有利之处是什么？
17请阐述施工总承包管理的含义。
18施工总承包模式中，工程施工主要由谁完成？
19施工总承包模式与施工总承包模式的工作开展程序有何不同？
20对分包单位的选择和认可，施工总承包管理模式与施工总承包模式模式有何不同？
21在施工总承包管理模式中，分包单位的工程款有谁支付？
22施工总承包管理合同的价格如何确定？
23施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有哪些优点？
24采用施工总承包管理模式对业主费用控制的有利和不利之处分别是什么？
25采用施工总承包管理模式对业主进度控制的有利和不利之处是什么？
26采用施工总承包管理模式对业主质量控制的有利之处是什么？
27采用施工总承包管理模式对业主合同管理的特点是什么？
28采用施工总承包管理模式对业主组织与协调的特点是什么？
2Z106012 1建设工程施工招标应该具备的条件包括哪些？
2公开招标的优缺点有哪些？
3招标文件发布后，招标人对招标信息进行修正应遵循哪些原则？
4招标人对投标申请人进行资格预审，其主要作用有哪些？
2Z106013 1如何正确理解“施工总包”的说法？
2如何正确理解“施工分包”的说法
2Z106020 2Z106021 1中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）适用于哪些工程？
2谁应该负责办理取得出入施工场地的专用盒临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用？
3谁应该负责提供测量基准点、基准线和水准点？
4发包人的施工安全责任有哪些？
5工程施工过程中发生事故后，发包人应该如何处理？
6谁应当组织设计交底？
7应由谁发出开工通知？
8施工场地应该如何解决？
9竣工验收应当由哪一方组织？
10发包人可能有哪些违约的情形？
12谁应该对施工作业和施工方法的完备性负责？
13承包人可以分包？
14为了保证工程质量，承包人应向监理人提交哪些管理机构和人员名单？
15什么事合同进度计划？应该如何确定？
16合同进度计划应该如何进行修订？
17开工通知如何发出？开工日期如何确定？
18承包人在哪些情况下有权要求发包人就工期延误承担责任？
19异常恶劣气候条件影响工期时应怎么办？
20由于承包人原因导致工期延误怎么办？
21发包人要求承包人提前竣工，损失或收益如何处理？
22承包人在什么情况下对暂停施工承担责任？
23暂停施工持续56天以上，承包人如何处理？
24承包人应如何质量管理？
25承包人应如何配合监理人的质量检查？
26工程隐蔽部位覆盖前应如何进行检查？
27应该如何清除不合格工程？
28材料、工程设备和工程的试验和检验应该如何进行？
29预付款的用途是是什么？
30质量保证金应该如何扣留和返还？
31竣工验收的含义是什么？国家验收的含义是什么？
32承包人提交竣工验收申请报告具备的条件有哪些？
33监理人收到承包人的竣工验收申请报告后应如何办理？
34发包人经过验收后不同意接收工程，如何处理？
35实际竣工日期如何确定？
36发包人在收到承包人竣工验收申请报告后部不组织验收，该如何处理？
37什么事施工期运行？
38竣工清场有何要求？
39缺陷责任期从何时起算？
40承包人不能在合理时间内修复缺陷怎么办？
2Z106022 1根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），承包人对专业分包人的主要责任和义务有哪些？
2专业工程分包人应如何获得发包人的指令？如何建立工作联系？
3根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），发包人的工作主要有哪些？
4根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），谁负责编制详细施工组织设计？由谁批准执行？
5分包合同价款的约定方式办法有几种？
2Z106023 1根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），工程承包人的主要义务有哪些？
2根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于各方人员、待安装设备、机械等的保险应如何办理？
3劳务报酬最终支付应如何办理？
2Z106024 1建筑材料采购合同中标的物的质量要求应该如何约定？
2包装物一般应由谁负责供应？
3建筑材料供应合同中物资的验收依据是什么？
4建筑材料供应合同中物资的验收方式有哪几种？
5建筑材料供应合同中物资的交货日期如何确定？
6建筑材料供应合同中物资的价格一般如何确定？
7设备采购合同中合同价款一般如何支付?
2Z106030 1施工承包合同按不同的计价方式分为哪几种？
2Z106031 1单价合同的适用范围及其特点是什么？
2阐述采用单价合同对业主的优缺点。
3单价合同的合同单价可以调整？
2Z106032 1总价合同的含义是什么？
2采用固定总价合同，承包商的风险有哪些？
3固定总价合同适用于哪些情况？
4根据《建设工程施工合同示范文本》（GF-2003-0201），什么条件下可对合同总价进行调整？
5总价合同的特点是什么？
2Z106033 1阐述成本加酬金合同的含义。
2成本加酬金合同适用于什么条件？
3采用成本加酬金合同对业主的优点是什么？
4成本加酬金合同有几种形式？其适用范围各是什么？
5成本加酬金合同主要在什么情况下适用？
2Z106040 2Z106041 1施工合同跟踪的含义是什么？
2合同跟踪的依据有哪些？
3合同跟踪的对象主要有哪些？
4合同实施偏差分析的主要内容有哪些？
5合同实施偏差的调整措施有哪些？
2Z106042 1合同变更和工程变更的区别和联系有哪些？
2哪些情况下的合同变更可以认为是工程变更？
3工程变更后，其价款如何确定？
4根据九部委《标准施工招标文件》的规定，变更的估价原则是什么？
2Z106050 2Z106051 1索赔的主要依据是什么？
2索赔证据的基本要求是什么？
3通常情况下，承包商可以提起索赔的事件有哪些？
4索赔成立的前提条件是什么？
2Z106052 1索赔意向通知需要说明哪四个方面的内容？
2根据九部委《标准施工招标文件》，承包人提出索赔应遵循哪些规定？
3在索赔资料准备阶段，主要工作有哪些？
4索赔文件的主要内容有哪些？
5根据九部委《标准施工招标文件》，中的通用合同条款，承包人提出索赔的处理程序是什么？
6根据九部委《标准施工招标文件》，承包人提出索赔的期限是如何规定的？
7反索赔的基本内容是什么？
第20篇：门头施工合同
篇1：门头装修工程合同
内外墙涂料瓷砖装饰工程合同
工程名称：工程地址：签订地点：签约日期： 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行内外墙涂料粉刷工程和内墙瓷砖粘贴工程进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：
2、施工内容：-
3、委托方式：
4、工程开工日期：
5、工程竣工日期： 工程总天数：天。 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）约 元
1、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 第三条：付款方式
1、合同签订，乙方进场施工后，七日内甲方即应付工程预付款；当工程施工进度过半，甲方即第二次付工程款的。当工程施工完成后付剩余 尾款待竣工验收后按实际工程量核对后一月内支付清。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，结算时一并核算。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方违约金。
第四条：工程工期
1、由甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费甲方承担，由于乙方施工造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更尽管施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担合部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承提责任，工期不变。
4、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第五条：工程验收
1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方看管费和相关费用。
第六条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给乙方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金，应进行补偿。 第七条：争议解决
本合同履行期间产，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。 第八条：合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第九条：合同生效
1、本合同和合同附件由双方盖章，签字后效。
2、补充合同与本合同具有等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲方双方各执一份。
甲方 (签章)：工 作 单 位：委托代理人：电话：开 户 行：开 启 帐号： 乙方（签章)：法 人 代 表：委 托代理人：电 话：开户 行：开 启 帐 号： 年月
日篇2：装饰门头施工合同
工程施工安装合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《工程安装承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式： 包工包料
五、工程总造价：按工程实际平方数结算工程款（附清单）
六、付款方式：
１、工程开工，甲方付乙方30%预付款。工程完工，甲方验收合格结清余 款。
七、材料工期：
１、材料名称及规格：
２、工期，甲方签发开工报告次日起日内竣工。遇四级以上风及雪天，停电８小时以上工期顺延。
八、双方工作
甲方派工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件，（负责施工的现场协调、为乙方施工人员协调地方关系等），乙方服从管理，派驻工地负责人一位，负责施工全过程。
九、违约责任：１、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收，（时间自乙方开工始通知甲方五日内）甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。２、合同自签订之日起生效，任何一方擅自解除或终止本合同即被视为违约，违约除全额赔偿对方损失外，另支付对方合同总金额的２０％作补偿。 ３、本合同在双方将合同条款履行完毕后自行终止。 双方发生争议后，协商解决，协商未果，由乙方自在地法院促裁解决。 十
二、本合同壹式 两 份，甲乙双方各执 壹 份。
甲方盖章：乙方盖章： 法人代表：法人代表： 委托代理：委托代理：
电话：电话：篇3：门头广告制作合同 门头广告制作合同 甲方：乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经双方充分协商，特签定本合同并共同严格履行合同条款，任何一方违反本合同规定，均按《中华人民共和国经济合同法》和有关法规规定承担经济责任。
一、项目名称 门头广告牌
二、项目内容 附材料清单。
三、项目总金额 共计人民币( 大写 ) （小写 ）
四、付款方式:
1、第一次付款：本合同签订后，甲方支付合同总价的30%，即人民币￥ 元 (大写： 整）。
2、第二次付款：项目安装完毕，甲方付至合同总价的95%， 即人民币￥_元整（大写：_ 整），扣留合同总价的5%作为质保金。
3、第三次付款，待验收合格后六个月内，付清5%的质保金。
五、工程期限：合同签订之日起天完成。
六、验收：在制作安装完成后，乙方应通知甲方验收，甲方在三个工作日内确认，如有质量问题，甲方有权要求乙方重新制作安装，直到甲方验收合格。
七、责任与义务: 1．乙方应按甲方要求按质按量完成相关的制作工作。
2、施工期间乙方工人要注意防火防盗和施工安全,责任由乙方承担。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相关资料不及时、施工场地未协调相关部门以至延误工期，乙方不负责任，另产生的其他费用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天气等不可抗议因素或甲方方案变动时有延误工期，甲乙双方因协商解决。
5、如甲方另增加项目或项目方案变动，所产生的费用由甲、乙方协商另算。
八、质保期：门头和楼牌制作安装验收合格之日起 免费保修，保修期间乙方在接到甲方维修通知后24小时内提供维修服务，因乙方维修服务不及时，给甲方造成的后果，甲方有权扣除质保金及要求乙方赔偿因此造成的经济损失。
九、如甲方前期款项不及时到位造成的工期延误，乙方不负责任，后期款项不按合同时间付清乙方可按现行银行利率加收利息。
十、违约责任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在开始着手制作时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。 其他事项：
十一、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。十
二、本合同壹式肆份，甲乙双方各持对方签字盖章合同贰份，另附件均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代 表 签 字：代 表 签 字： 联 系 方 式：联 系 方 式：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
