通风排烟安装工程承包合同
发包方:河北嘉茂房地产开发有限公司 (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 安平县阳光福城通风排烟安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
1.甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲方、乙方均
不得擅自修改。
2.施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前2天办理设计
修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后,乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与
施工图份数相同,并作为合同的补充文件。
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、施工面积(容积)增加、结构改变、标准过
高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、
人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
4,电费施行包干制,3000元以内由甲方负责,超过部分由乙方负责。
5 .在工程施工中发生下列各项事实之一时,乙方必须立即以书面通知甲方,要求确认:
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所
标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的,工期损失由甲方承担。
6.任何设计或工程变更经过确认后,涉及工程造价变更的,双方应当签订书面变更协
议,协议书经双方现场工程师签字后生效。授权书明确规定工程师没有变更签字权的,协议
书还必须加盖该方的印章方为有效。
第五条双方负责事项
1.甲方
(1)合同签订后工技术资料
(2)在开工前按审定的施工组织设计或施工方案,提供水、电源联结点,并装好水、电
表,以便乙方按表计费;负责进场道路的维修;
(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;
(4)确定管道等设施的定位标桩、水准点和坐标控制点;
(5)审核乙方工程进度月报,及时向乙方支付工程进度款;
(6)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合
同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,负责设计变更的签证,工程中间验收、工
程进度拨款签证和其它必须的签证;负责签收乙方送达的各项文件。
(7)组织对工程的竣工验收,并按合同规定,及时结算工程尾款。
2.乙方
(1)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
(2)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和
交付;保证消防部门通风排烟工程验收通过,且按图纸施工,施工的材料设备包括但不限
于后附的设备材料中所列内容
3.甲方发现乙方在施工中,有不安有不按图纸设计要求的施工,乙方应立即改正。如其不
该,甲方可令其停止施工,损失乙方自负。
4乙方做好施工防护工作,若发生安全事故由乙方负责,并承担一切损失。
5乙方大型设备的垂直运输甲方给予协调,费用由乙方负责。
6保证工人住宿地方的卫生清洁,施工完后负责清理完好,如有垃圾不清理情况,甲方从
工程款中扣除垃圾清理费用。
第六条工程价款的结算与支付
1.工程款项结算方式:第一车货到付10万元,第二车货到付15万元,工人进场付5万元,安装完成百分之五十付15万元,安装完毕后付到总款的百分之九十,调试完成后付至百分之九十五,验收后付到百分之九十七,剩余百分之三的质保金一年后付清。
2.甲方未按照约定支付价款的,乙方可以采取技术措施制止甲方使用设备,直到甲方
偿清欠款。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,由原告方所在地人民
法院裁判解决。一方诉讼后,另一方不得以任何理由再就本合同向本地人民法院提起诉讼。
第八条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第九条附则
1.本合同履行中乙方发给甲方或第三方的有关变更、授权、验收、结算的文书、函件,
必须加盖乙方公章方为有效。
2.其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和国务院、建设部有关
行政法规、规章规定执行。
3.合同附件:
(1)设备材料报价表;
(2)全部施工图纸;
上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
4.本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
5.本合同正本份,其中甲方执份,乙方执份。
发包人(公章):承包人(公章):武城华能玻璃钢集团有限公司地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
开户银行:账号:邮政编码:
签约日期:年
日月