推荐第1篇:监理授权委托书
授 权 委 托 书
编号:
xxxxxxx建设中心:
本人授权委托本项目监理部 xxxxxxx 同志(监理工程师注册号:32004229)担任 xxxxxxx施工监理 的总监代表,其工作职责按照《建设工程监理规范》规定的总监代表职责执行。
xxxxxxx有限公司
xxxxxxx工程项目监理部
总监:
2010年月日
本公司同意xxxxxxx同志担任xxxxxxx工程总监代表。 xxxxxxx有限公司
法定代表人:2010年月日
推荐第2篇:监理单位授权委托书格式
授权委托书是确实因个人无法亲自办理相应资料申请时候委托第三方的一种文体接下来小编搜集了监理单位授权委托书格式,欢迎查看,希望帮助到大家。
监理单位授权委托书格式一
根据合同及有关规范,现授权***任总监理工程师(资格证号:*****),***专业监理工程师(资格证号:******),***任见证员(资格证号:*******),按照法律、法规和监理合同执行本监理公司的权利和义务。
本授权有效期:即日起至工程竣工止。
特此授权。
*********有限公司(章)
企业法人(签字或盖章):
年月日
监理单位授权委托书格式二
xxxxxxx建设中心:
本人授权委托本项目监理部 xxxxxxx 同志担任 xxxxxxx施工监理 的总监代表,其工作职责按照《建设工程监理规范》规定的总监代表职责执行。
xxxxxxx有限公司
xxxxxxx工程项目监理部
总监:
20XX年XX月XX日
监理单位授权委托书格式三
兹授权XX监理有限公司及XX有限公司赤峰分公司移动网络建设(20XX年一期)无限网工程铁塔、板房基础施工项目工程监理单位。授权期限:20XX年3月25日—20XX年10月25日。
根据国家现行的有关法律法规,我公司经研究决定,授予北京市广信通信工程监理有限公司如下权利:
一、我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、选择工程总承包人的建议权。
2、选择工程分包人的认可权。
3、支付工程款的审批权。
4、对工程建设有关事项(工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求)向委托人的建议权。
5、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议,如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期,应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期、降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
7、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
9、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。
11、监理人在委托授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量,或进度则这种变更必须经委托人事先批准,在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
12、在委托的工作范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求
(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处理意见,在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
二、我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。
(一)、工程上使用的材料和施工质量的检验权
1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认,并要求承包单位严禁进行下道工序。
(二)停工,复工权
1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时,总监理工程师下达停工令
2、施工出现了安全瘾患,总监理工程师有权停工,以消除安全瘾患
3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
4、承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理。
5、在具备恢复施工条件时,承包单位应向项目监理机部提出复工申请,并附有总公司签字盖章的整改方案,复工申请表及有关材料,有总监理工程师签署,指令承包单位继续施工。
(三)工程变更单的认可与签发权
1、在总监理工程师签发工程变更单之前,承包单位不得实施工程变更。
2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更,项目监理机构不得予以认可计量。
三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利
1、施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或检验不合格的,不得使用。
2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
法人:(签章)
被委托项目总监:(签章)
委托单位或公司盖章:
年 月 日
监理单位授权委托书格式四
根据住建部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(建质[20XX]124号)相关规定,现委托我单位员工XX(身份证号:XXXXXXX)为XX(工程名称)监理单位项目总监,代表本单位认真履行项目负责人相应职责,并对施工质量承担相应终身监理责任。
法人:(签章)
被委托项目总监:(签章)
委托单位或公司盖章:
年 月 日
推荐第3篇:授权委托书
委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。
委托人: 性别: 身份证号:
被委托人: 性别: 身份证编号:
本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.
委托人:
年 月 日
xiexiebang.com范文网[CHAZIDIAN.COM]
推荐第4篇:授权委托书
授权委托书
XX市质量技术监督局:
委托人: xxx有限责任公司
受委托人:xxx身份证号码: 工作单位:xxx 有限责任公司
职务:部长联系电话:
兹全权委托我公司xxx到xxx办理xxx事宜。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。委托人:(盖章)
2014年4月24日
推荐第5篇:授权委托书
授权委托书
委托人:身份证号码:受托人:身份证号码:
委托事项:
委托人因在外地不能亲自前往产权市场管理处办理无房证明事项,现委托受托人全权代理办理无房证明事项,受托人在办理此事项过程中所签署的一切文件或引起的法律纠纷,我均予承认。
委托人(签字并按手印):
受托人(签字并按手印):
年月日
推荐第6篇:授权委托书
授权委托书
淮南市公安消防支队、凤台县公安消防大队:
我单位:__________________,法定代表人__________________,现委托________________,职务:__________________________,身份证号码:________________________,为我方代理人。以我(单位)名义到贵处办理_______________________________________相关事宜。受委托人可以接受调查询问、提供证据材料、接受处罚告知、代为签署办理于此相关的一切手续。
委托时限:双方签字之日起至委托事项完成之日止。 代理人无转委托权。
附:法定代理人、受委托人身份证明。
委托单位(公章)年月日
受委托人(签名)法定代表人(签名)年月日年月日
推荐第7篇:授权委托书
授 权 委 托 书
委托人:(公司名称)受托人姓名。委托上述受托人办理事宜,特此授权。
委托人签字:
公司盖章:
日期:
推荐第8篇:授权委托书
授权委托书
委托人:身份证号码: 公司名称:职务:
受委托人:身份证号码: 公司名称:职务:
一、委托事项
兹委托在xx有限公司的经营管理中代表委托人在委托权限内行使职权。
二 、委托权限
受托人全权代理委托人行使xx有限公司总经理的一切职责职权,该权限限于且仅限于xx公司总经理的职责职权。
三、委托期限
自2014年1月6日起至新总经理就职之日止。
四、本委托书一式四份,委托人、受托人、xx有限公司公司办公室、财融部各持一份,具有同等法律效力。受托人:委托人:
年月日年月日
附:授权委托人身份证复印件、受托人身份证复印件。
推荐第9篇:授权委托书
授 权 委 托 书
委托人:李小Q,男,汉族,出生于1900年1月1日,住南方
市南方区南方北街00甲号1-1-1,身份证号码:1111110004011*****。
受委托人姓名: ###
工作单位: 南方##律师事务所
住址: ##市##区##路00号
电话:11111
现委托在我与一案,作为我的委托代理人,具体委托权限如下:
1、代为承认、变更、放弃诉讼请求;
2、代为行使诉讼、和解、反诉等权利;
3、代为签收相关法律文书。
委托人:###
二0##年一月##日
推荐第10篇:授权委托书
授权委托书
委 托 人:
受委托人:
江建忠诉中国铝业股份有限公司,卢氏县矿山建筑公司,中国铝业股份有限公司矿业分公司施工合同纠纷一案。已经三门峡市中级人民法院做出(2011)三民初字第44号民事判决书。该判决书生效后的相关事宜,江建中授权代理人宋天旺全权代理。权限如下:
一、向人民法院申请强制执行。
二、与被申执行人进行和解。
三、从执行法院领取执行款,偿还宋天旺经手的在农村信用社的所有借款。
四、收受相关的法律文书。
委托人在行使代理事务活动中所需的手续有委托人江建中向代理人提供。
本委托书系不可撤销之委托,期限自委托之日起至(2011)三民初字第44好民事判决书执行完毕之日止。
委托人:代理人:
年月日
第11篇:授权委托书
现委托在我与一案中,作为我参加诉讼的委托代理人。委托权限如下:
委托人:受委托人:
年×#215;月×#215;日
【填写说明】
1、委托权限授权是委托书最
重要的部分。一般授权委托书只授予代理人代为进行诉讼的权利,而无权处分实体权利。在委托书上只需写明“一般委托”即可。特别授权代理,还授予代理人一定的处分实体权利的权利,如放弃、承认、变更诉讼请求、进行和解、提起反诉、上诉等。特别授权要对所授权的实体权利作列举性的明确规定,否则视为一般委托。
2、授权委托书须由委托人、受委托人双方签名
第12篇:授权委托书
授权委托书
本授权书声明:我系的法定代表人,现授权委托为我公司的委托代理人,以本公司的名义参加滑县2012年度扶贫开发整村推进县级财政资金项目的投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
委托代理人:性别:年龄:职务:
投标单位:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
日期:年月日
第13篇:授权委托书
授权委托书
根据法律规定,(委托人)聘请北京市京华律师事务所为委托人“”项目融资过程中《尽职调查报告》编制事宜的代理人。
受委托律师代理权限:
□ 了解融资单位的法律背景;
□ 了解项目的基本情况;
□ 调查、查验、审阅甲方提交的法律文件和有关证据材料; □ 参加相关会议或者进行必要的调查取证;
□ 制作尽职调查报告;
□ 其他;
本委托书有效期自双方签订合同之日起至《尽职调查报告》制作完毕日止。
委托人:
法定代表人:
月日
第14篇:授权委托书
授权委托书
县行政服务中心:
按罗田县行政审批“一站式”服务要求,我局行政审批项目实行进驻行政服务中心审批办理,委托汪健同志为行政服务中心食品药品监督局窗口首席代表,代表我局行使审批决定权、审核上报权、组织协调权、行政审批专用章使用权和代表本部门组织联合审批或参与其他部门组织的联合审批权。
特此委托。
二〇一二年九月三日
县食品药品监督管理局关于成立行政审批股的通知
为进一步提高我局政务服务水平,实行行政审批“一站式”服务,提高行政效率,优化政务环境,按照《罗田县推行行政审批“两集中、两到位”改革工作实施方案》精神,经研究决定成立行政审批股,授权该股室行使我局行政审批职能,并进驻县行政服务中心窗口。
一、行政审批股职能
1、餐饮服务许可审批
2、承担本局安排的其他工作任务
二、行政审批股人员
任命汪健同志为行政审批股临时负责人,并作为行政服务中心食品药品监督管理局窗口首席代表,授予其行使审批决定权、审核上报权、组织协调权、行政审批专用章使用权和代表本部门组织联合审批或参与其他部门组织的联合审批权。
二〇一二年九月三日
抄送:县行政服务中心 罗田县食品药品监督管理局办公室 2012年9月3日印发
罗田县食品药品监督管理局
行政审批“两集中、两到位”工作实施方案
为进一步提高我局政务服务水平,实行行政审批“一站式”服务,提高行政效率,优化政务环境,按照《罗田县推行行政审批“两集中、两到位”改革工作实施方案》精神,结合工作实际,制定本方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本、执政为民,深入贯彻落实科学发展观,围绕中心、服务大局,按照深化行政体制改革和便企利民的要求,转变政府职能,全面推行行政权力运行程序化和公开化,全力推进服务政府、责任政府、法制政府、廉洁政府建设和政务服务体系建设,进一步改进政务服务,提高行政效能,为人民群众与市场主体提供便捷高效服务,为我县经济社会发展创造更加优良的政务环境。
二、目标任务
认真贯彻落实县委、县政府精神,推行以“两集中、两到位”为主要内容的行政审批权对集中的改革措施。我局将审批权集中到行政审批股,并进驻行政服务中心,行政审批权向行政服务中心授权到位,行政审批事项在行政服务中心办理到位,按照“应进必进是原则”的要求,努力达到审批环节最少、办事效率最高、行政成本最低、投资环境最优、
人民群众最满意的工作目标。
三、工作内容
行政审批“两集中、两到位”是指:县食品药品监督管理局将行政审批职能全部集中,成立行政审批股,整建制向行政服务中心集中;向行政服务中心窗口授权到位,行政审批事项在行政服务中心窗口办理到位。
具体工作内容为:
(一)规范行政审批事项,严格行政审批程序。根据已经梳理的职权目录,按照相关法律法规规定,对承担的行政许可、非行政许可审批事项和公共服务事项都应规范运行,严格依据已编制的程序和运行流程图,予以落实到窗口。
(二)归并职能,整合股室。根据县委、县政府规定,按照“不增设内设机构、不增加人员编制”的要求,将分散在其他股室的行政审批职能集中,增挂“行政审批股”牌子,选派一名正式编制工作人员进驻行政服务中心,专职承担行政审批职能。同时,明确由局分管行政执法工作的领导分管行政审批窗口工作。
(三)集中办理,授权到位。行政审批股人员长期入驻行政服务中心窗口,行政审批事项全部向行政审批股集中,并在行政服务中心办理到位,为县食品药品监督管理局行使行政审批职能的唯一窗口。建立以服务窗口为主导的行政审批运行机制,授权到位,下达授权书,授予窗口首席代表行
使审批决定权、审核上报权、组织协调权、行政审批专用章使用权和代表本部门组织联合审批或参与其他部门组织的联合审批,并签署联合审批事项会签意见等权限,确保行政审批的受理、审批、办结、制证、送达等环节在窗口完成。
(四)优化流程,提高效率。行政服务中心实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式。落实首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结、责任追究和效能评估等制度,提高工作效率。所有项目承诺办理时限都在法定办理时限基础上压缩60%以上,实现“五减”工作目标:减项目、减流程、减资料、减时限、减收费,为群众提供更好的优质服务。
四、实施步骤
(一)成立领导机构、加强组织领导。为加强对该项工作的组织领导,成立以王信初任组长的县食品药品监督管理局行政审批“两集中、两到位”工作领导小组,由 同志具体负责行政审批“两集中、两到位”工作的组织领导工作。
(二)方案上报( )。按照行政审批“两集中、两到位”工作的要求,结合本局工作实际,制定行政审批“两集中、两到位”工作实施方案和内设职能工作方案报县政府审核。
(三)清理调整( )。根据县政府审定意见,调整工作方案,完成项目清理和流程优化工作。
(四)进驻行政服务中心。按县委、县政府安排,县食品药品监督管理局对行政服务中心窗口授权到位。确保行政审批股按时整建制进驻行政服务中心集中办公。
二〇一二年九月三日
第15篇:授权委托书
授 权 委 托 书
长沙市公安局交警支队车管所
兹委托作为委托人的全权代理人,代理委托人办理委托人拥有的机动车(号牌号码或车辆识别代码)办理业务,代理人在上述事项所提供的有关资料和填写的表格,委托人均予以承认。
代理人对本委托书的真实性和有效性负责,并已核实委托人的有关情况。
本委托书的有效期:年月日至年月日止。本委托书不得转让委托。
委托人(签字或盖章):受托人(签字):
身份证号或组织机构代码编号:
第16篇:授权委托书
授 权 委 托 书
委托人律援助中心申请法律援助,已获批准。现委托该法律援助中
心指派的内蒙古经远律师事务所(单位)郭建忠,为委托人案担任辩护人(或代理人)。本委托书有效期自出具之日起至本案本审终结止。
委托权限如下:
1、非诉讼调解。
2、代写法律文书。
委托人:
年月日
注:本委托书一式四份,由委托人、法律援助中心、承办人员各持一份,交审理机关一份。
第17篇:授权委托书
授权委托书
兹有XX公司委托XX同志,代表我公司与贵单位进行下列、第
1、
2、
3、
4、
5、6项业务:
1、负责签订
2、担任
3、负责等事宜;
4、负责
5、负责
6、其它事项:受托人无转委托权,若需另行委托他人完成上述某项工作需另行出具授权委托书。
有效期限:( 2014年4月1日至2014年12月31日)
受托人(被授权人)基本情况(附身份证复印件):
身份证号:;性别: 男;
职务:现场经理;联系电话:。
被授权人签名:
授权单位(公章):
法定代表人:
日期:2014年4月1日
第18篇:授权委托书
授权委托书
XXX工商行政管理局:
兹委托(身份证号码:),前往贵局办理XX市工商询字【2018】XXXX号询问通知书要求事宜。具体授权如下:
1、接受检查、调查、询问;
2、提交、确认相关证据材料;
3、确认、签收相关法律文书;
4、代为行使陈述、申辩权以及申请回避、听证权;
5、委托生效日期自委托之日至询问总结时止。
委托人:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
年月日
第19篇:授权委托书
委托书
________(受理单位名称)
兹我公司办理
申请用户的事务,现授权委托__________性别____身份证号码__________________前往贵处办理,忘给与接洽受理为盼!
单位盖章:
第20篇:授权委托书
委 托 书
海关:
我单位现委托 (个人/企业)代理办理 等企管业务。(A、报关企业许可事项B、进出口货物收发货人注册、变更、年报C、报关企业分支机构备案、变更、年报D报关人员备案、变更E、其他业务)
受托单位情况:
地址: 邮编:
联系电话: 法人代表(负责人)姓名、职务: 受托自然人情况:
姓名: 性别: 年龄: 职业: 地址: 电话: 邮编:
我单位及受托方保证遵守海关有关法律法规及国家相关法规,保证所提供的材料真实、完整,愿承担相关法律责任。
本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
委托方(盖章): 受托方(签字/盖章):
年 月 日