http://www.daodoc.com
单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.甲建设单位与乙施工单位订立总承包合同。乙经甲的同意，与丙单位订立劳务分包合同。丁是丙的工人，在办理工伤社会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（
）。
A.只能向工伤保险机构提出赔偿请求
B.应首先向丙公司提出赔偿请求，不足部分可以要求乙公司赔偿 C.应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由丙公司赔偿 D.可以追究甲、乙、丙的连带责任
2.施工作业人员应遵守的从业义务不包括为（
）。 A.正确使用劳动防护用品 B.接受安生生产培训
C.发现事故隐患立即报告 D.为自己购买从业保险
3.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（
） A.有效
B.因乙超越经营范围而无效
C.因乙超越经营范围而效力待定 D.因乙超越经营范围而可撤消
4.《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件不包括（
） A.有符合国家规定的注册资本
B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定职业资格的专业技术人员 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.有健全的技术、质量、财务管理制度
5.工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（
）
A.暂停施工，并及时报告建设单位 B.暂停施工，并及时报告有关主管部门 C.整改，并及时报告建设单位 D.整改，并及时报告有关主管部门
6.根据《建设工程质量管理条例》的规定， 设计单位应当参与建设工程（
）分析，并提出相应的棱柱处理方案。 A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织
7.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（
）。 A.投标人主要负责人的近亲属 B.项目主管部门的人员 C.项目行政监督部门的人员 D.招标人代表
http://www.daodoc.com
8.工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当（
）。 A.废止该工程建设标准 B.局部修订该工程建设标准 C.继续执行该工程建设标准 D.局部修订相关的国家标准
9.项目经理部行为的法律后果由（
）承担。 A.项目经理 B.企业法人
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
10.某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（
）法律责任形式。
A.民事责任 B.行政处分 C.刑事责任 D.程序处罚
11.甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5 月9 日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（
）。 A.5月1日 B.5月8日 C.5月9日 D.5月10日
12.行政诉讼判决生效后，被告行政机关拒绝履行判决的，（
）。 A.应由原告向一审法院申请强制执行 B.由二审法院责令一审法院采取执行措施 C.一审法院主动采取执行措施
D.由被告上级主管部门责令被告履行
13.施工企业中对安全生产工作负全面责任的是（
）。 A.总经理 B.总工程师
C.负责安全生产的副总经理 D.办公室主任
14.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（
）以外的法定条件。 A.有符合国家规定的注册资本
B.有相应的具有法定执业资格的专业技术人员 C.有相关建筑活动应有的技术装备 D.有一定的从事相关建筑活动的业绩
15.中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)下属的建筑施工企业，应当向（
）申请领取安全生产许可证。 A.国务院建设主管部门
B.北京市人民政府建设主管部门
http://www.daodoc.com
C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
16.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（
）。 A.甲公司负主要责任 B.乙公司负主要责任 C.乙公司负全部责任 D.监理公司负主要责任
17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是（ ）。 A.基坑支护工程 B.土方开挖工程
C.大体积混凝土浇筑工程 D.高大模板工程
18.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（ ）。 A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
19.某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（
）共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C.分承包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 20.下列工程建设标准，属于强制性标准的是（
） A.工程建设通用的综合标准 B.工程建设行业专用的试验标准 C.工程建设行业专用的制图方法标准 D.工程建设行业专用的信息技术标准
21.我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括（
）。 A.案件的性质 B.复杂程度
C.争议金额的大小 D.当事人的年龄
22.《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，（
）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。 A.每二年 B.每年 C.每半年 D.每季度
23.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（
）。
http://www.daodoc.com
A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在 B.合同权利义务终止是合同责任的终止
C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力 D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理
24.在建设工程施工活动中， 施工单位最基本的安全管理制度以及施工单位安全生产的核心和中心环节是（
）。 A.安全生产责任制 B.安全责任追究制 C.群防群治制度
D.安全生产教育培训制度
25.根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是（
）。
A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所
B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所
C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程 D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所
26.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（
）。 A.恶意投标罪 B.重大责任事故罪 C.串通投标罪 D.玩忽职守罪
27.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0．5万元，乙方应该支付甲方（
）万元费用。 A.0.5 B.2.5 C.3 D.3.5 28.某招标人于2008年4月1日（周日）向中标人发出了通知书，双方于2008 年4月15 日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在（
）前退还其他投标人的投标保证金。
A.2008 年4月5日 B.2008 年4月20日 C.2008 年4月25日 D.2008 年5月1日
29.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是（
）。 A.无需经任何部门许可
B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可 C.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可 D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可 30.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照（
）。 A.一般保证承担保证责任
http://www.daodoc.com
B.连带责任保证承担保证责任 C.部分连带责任保证承担保证责任 D.由双方认定的第三方确定保证责任
31.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ） A.财产继承纠纷 B.劳动争议 C.婚姻纠纷 D.工程款纠纷
32.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（
）。事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤
33.下列不属于委托代理终止的情形有（
）。 A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.代理人丧失民事行为能力
C.作为被代理人或者代理人的法人终止 D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
34.工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由（
）
A.建设单位承担修复费用和工期损失 B.施工单位承担修复费用和工期损失
C.建设单位承担修复费用，但工期不予顺延 D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延
35.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（
） A.主体结构工程为10 年 B.供热与供冷系统为3 年 C.屋面防水工程为3 年
D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2 年
36.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是（
）。 A.责令改正，可以处以l0万元以上30万元以下的罚款 B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款 C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款 D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款
37.按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程序的表述，正确的是（
）。
A.隐蔽工程经监理人检查且口示质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖
B.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖 C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作
http://www.daodoc.com
38.某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（
）。
A.加班时间不超过1小时的，不需要支付加班费用
B.加班时间不得超过3小时，需要支付150%的加班费用 C.加班时间不得超过3小时，不需要支付加班费用 D.加班时间不受限制，需支付150%的加班费用
39.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（
）。 A.发包方同意更换项目负责人 B.承包方同意更换项目负责人 C.发包方与承包方产生了合同纠纷 D.因不可抗力暂停施工
40.债权相对性理论的内涵不包括（
）。 A.债权主体的相对性 B.债权内容的相对性 C.债权责任的相对性 D.债权客体的相对性
41.根据《劳动合同法》规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（
）日以书面形式通知劳动者本人。 A.10 B.15 C.30 D.50 42.下列建设项目中，可以不招标的是（
）。
A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同
43.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（
）。 A.投标保函 B.履约保函 C.预付款保函 D.维修保函
44.甲某所在的乙建筑公司濒临破产，在2009年6月24日进入法定整顿期间，甲某成了被裁减人员。如乙建筑公司在（
）前录用人员，应当优先录用甲某等被裁减人员。 A.2009年7月24日 B.2009年9月24日 C.2009年12月24日 D.2010年6月24日
45.关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是（
）。
http://www.daodoc.com
A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业 B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准 C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料
D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料
46.《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（
）。
A.工程质量保修制度 B.施工许可制度
C.竣工验收备案制度 D.工程质量事故报告制度
47.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是（
） A.劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审 B.劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖 C.劳动仲裁时效为1 年，民事仲裁适用诉讼时效
D.二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关 48.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。 A.福利待遇 B.试用期 C.劳动条件 D.补充保险
49.王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费用2000 元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是（
）。 A.建设单位 B.施工单位
C.王某与建设单位 D.王某与施工单位
50.下列属于行政处罚的是（
）。 A.没收财产 B.罚金 C.撤职
D.责令停产停业
51.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是（
）。 A.通知设备租赁公司乙 B.须经设备租赁公司乙同意 C.与开发商达成转让协议 D.要为设备租赁公司提供担保
52.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查（
）。 A.安全生产投入是否充足
B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 C.施工现场人员的安全生产管理能力
http://www.daodoc.com
D.安全技术措施是否得到落实
53.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（
）。 A.申请人年近花甲，已达59岁高龄
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年 C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故
54.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（ ）日内。 A.30 B.20 C.15 D.7 55.某施工项目，工程合同价300 万元，建设工期6 个月。则开工前，建设单位到位资金不得少于（
）万元。 A.90 B.100 C.150 D.300 56.就法律关系的主体而言，债的主体（
）。 A.双方都是特定的 B.双方都是不特定的
C.债权人是特定的，债务人是不特定的 D.债务人是特定的，债权人是不特定的
57.某建筑施工企业在2005年2月1 E1办理的安全施工许可证，应在（
）时向原发证机关办理延期手续。
A.2008年2月一2008年4月 B.2007年11月一2008年1月 C.2007年7月一2008年1月 D.2008年2月一2008年7月
58.下列选项中，属于转包工程的是( )。 A.分包单位将其承包的建设工程再分包
B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成 C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程 D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成
59.《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（
）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。 A.移入地 B.移出地 C.途经地 D.接受地
60.根据《工程建设行业标准管理办法》规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括（
）。
http://www.daodoc.com
A.继续有效 B.予以修订 C.另行制定 D.予以废止
一、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）
1.根据《民法通则》的规定，代理的中各类包括（
）。 A.委托代理 B.复代理 C.指定代理 D.法定代理 E.特别代理
2.人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有（
）。 A.鉴定结论的证明力大于公文书证 B.视听资料的证明力大于勘验笔录 C.经过公证的书证证明力大于其他书证
D.亲属提供的对当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言 E.证人证言的证明力大于物证
3.取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前l年内不得有下列选项中的（
）情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的 E.企业发生合并、分立、改制的
4.民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（
）。 A.代理人的简历 B.代理人的资质
C.代理人的姓名或者名称 D.代理事项、权限和期间 E.委托人签名或者盖章
5.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间应视为应付款时间的有（
）。 A.建设工程计划竣工结算之日 B.建设工程实际竣工结算之日
C.建设工程已实际交付的，为交付之日
D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
6.施工单位的（
），必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 A.垂直运输机械作业人员 B.专职安全生产管理人员
C.起重信号工
http://www.daodoc.com
D.安装拆卸工
E.企业主要负责人
7.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（
），并在进入施工现场前进行检查。 A.生产（制造）许可证 B.施工资质证书 C.产品销售许可证 D.施工许可证 E.产品合格证
8.某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（
）
A.禁止一切夜间施工作业活动
B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C.夜间施工前必须公告附近居民 D.采取有效的控制噪声污染的措施
E.在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告 9.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（
）。
A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件
B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理
E.企业资质证书的变更，由企业公司注册所在地的建设主管部门负责办理
10.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（
）。
A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计
B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期 C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期 11.招标代理机构应当具备的条件有（
）。 A.有专职律师 B.有相应的资金 C.有相应的营业场所
D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库 E.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量
12.关于法的效力层级，下列表述中正确的是（
）。 A.宪法至上 B.新法优于旧法 C.上位法优于下位法 D.一般法优于特别法 E.特别法优于一般法
13.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（ ）。
http://www.daodoc.com
A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行 B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行 C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 D.在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 E.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
14.甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有（
）。 A.施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料 B.施工现场地下工程的施工方案资料 C.施工现场的气象和水文观测资料 D.相邻建筑物和构筑物的有关资料 E.地下工程的有关资料
15.民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括（
）。 A.代理人 B.被代理人 C.自然人 D.其他组织 E.法人
16.根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的要求包括（
）。
A.总承包单位对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理 B.分包单位应单独编制建设工程生产安全事故应急救援预案 C.总承包单位应建立应急救援组织 D.分包单位应建立应急救援组织 E.分包单位应配备救援器材
17.甲建筑公司向乙供货商发出购买100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将80 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（
） A.乙公司的行为构成承诺 B.乙公司的行为属于新要约
C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺 D.双方的合同已经成立
E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立 18.《合同法》规定，有（
）情形的，合同无效。 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家．集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益
E.违反法律．行政法规的强制性规定
19.在施工合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，下列表述中正确的有（
）。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行
C.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
http://www.daodoc.com
D.价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人负担
20.发生下列情形的，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有（
）。 A.员工违反施工企业规章造成其患职业病 B.员工严重失职，给施工企业造成重大损害 C.员工不能胜任工作，井培训或调整仍不能胜任 D.员工被依法追究刑事责任
E.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排
答案见下页
http://www.daodoc.com
参考答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.C 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D 11.B 12.C 13.A 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.D 20.A 21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.C 27.D 28.B 29.D 30.B 31.D 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.D 38.D 39.A
http://www.daodoc.com
40.D 41.C 42.C 43.B 44.C 45.B 46.A 47.D 48.C 49.B 50.D 51.B 52.B 53.B 54.D 55.C 56.A 57.B 58.D 59.B 60.C
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。） 1.ACD 2.ABE 3.ABCD 4.CDE 5.CDE 6.ACD 7.AE 8.CDE 9.AB 10.AE 11.BCDE 12.ABCE 13.AD 14.ACDE 15.CDE 16.ACDE 17.BCD 18.BCDE 19.ABC 20.CE
