篇1:损失索赔通知书
德康集团
泉州市德康农业综合开发有限公司
篇2:赔偿通知单
篇3:索赔通知
cb27 索赔意向通知 ( 承包〔2011〕赔通 001号 ) 发包人各一份。
cb28 索赔申请报告 ( 承包〔2011〕赔报001号 ) 说明: 本表一式 份, 由承包人填写。监理机构审签后, 随同审核意见, 承包人、监理机构、发包人各一份。
索赔意向报告
致:重庆弘禹监理咨询公司
由我司承建的重庆市彭水县普子河保家镇河段综合治理工程自2011年3月11日进场以来,由于施工区域内的征地拆迁及设计变更等原因一直无法施工。直到2011年5月7日才正式进场施工,但在施工过程中因征地遗留问题未完全解决,时不时发生村民阻工现象。在2011年5月8日13:30-15:00,2011年5月14日14:00-15:30,2011年5月16日16:00-17:00,2011年5月19日16:00-17:00,2011年5月21日10:00-11:30均出现村民阻工现象,工程在这个时间段被迫停工。在2011年5月26日晚上10:20接项目业主电话通知,因市水利局未批准设计变更后的方案,要求我部对该工程暂停施工,待新的设计图纸出来后再恢复施工,我部从2011年5月27日开始至今一直处于停工状态,所有机械人员停工等待设计变更。
根据以上原因,对因业主方原因造成的工程停工,我部根据施工合同的约定,申请对人员及机械、工期的索赔,具体索赔金额见附表。 篇4:赔偿通知书(存根) 公路赔(补)偿通知书(存根)(8)
案号( )年( )号
律效力高的作为依据。
2 篇5:损失索赔通知书
损失索赔通知书
说明:共6份,承包人报送总监代表和总监各1份,4份返回承包人申请付款时用并存档。
×××人民法院赔偿委员会受理案件通知书(供通知赔偿请求人用)