推荐第1篇:垫资承诺书
篇1:垫资协议书 垫资协议书
甲方(垫资方):____________________ 住所:______________________________ 法人代表:
联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机):
丙方(担保方):_____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。
第一条:借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
第二条:借资金额
乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日) 第三条:垫资发放形式
甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方
第四条:还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为_____________________________________________
2、乙方还款方式为______________________________________________ 第五条:三方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3) 甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件 资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约 定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和 有效性:
(4) 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
(三)丙方(担保方)的主要权利和义务 *************** 第六条 违约责任
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。
第七条 本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉
本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):丙方(签字、盖章): 法定代表人:法定代表人:法定代表人:
签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日篇2:建设工程垫资承诺书
建设工程垫资承诺书
平利县广佛镇人民政府:
我公司()承诺,若我公司有幸中标,我公司愿意全额垫付建设资金,现承诺如下:
1、按质按量按期完成交付使用;2 投标单位: 法人代表:
二〇一四年六月十六日篇3:个人过桥垫资承诺书
承 诺 书
______________:
本人因生产经营需要,特向贵方申请借款人民币(大写)____________元,为保证该借款按期偿还,特作如下承诺:
1、本人自愿同意将个人身份证原件、银行开户的卡(折)、u盾、密码等全部交给贵处保管,在此期间所发生的一切行为均为本人所授权同意。
2、本人自愿同意将该借款过账账户上的所有资金及账户质押给贵处,作为该借款的质押担保,如本人出现经济或财务状况恶化,本人同意贵方将账户资金用于归还所欠借款。
3、本人还清全部借款本息、违约金、赔偿金等后,贵方将有关证照、印章归还本方。以上承诺是不可撤销的自愿承诺。
承诺人:____________ 年 月 日
推荐第2篇:建设工程垫资承诺书
建设工程垫资承诺书
(建设单位):
我公司
承诺,若我公司有幸中标,我公司愿意全额垫付
建设资金,现承诺如下:
1、按质按量按期完成交付使用;
2、同意全额垫资
投标单位:
(盖章) 法人代表:
(签字)
年
月
日
推荐第3篇:个人过桥垫资承诺书(优秀)
承 诺 书
______________:
本人因生产经营需要,特向贵方申请借款人民币(大写)____________元,为保证该借款按期偿还,特作如下承诺:
1、本人自愿同意将个人身份证原件、银行开户的卡(折)、U盾、密码等全部交给贵处保管,在此期间所发生的一切行为均为本人所授权同意。
2、本人自愿同意将该借款过账账户上的所有资金及账户质押给贵处,作为该借款的质押担保,如本人出现经济或财务状况恶化,本人同意贵方将账户资金用于归还所欠借款。
3、本人还清全部借款本息、违约金、赔偿金等后,贵方将有关证照、印章归还本方。
以上承诺是不可撤销的自愿承诺。
承诺人:____________
年月日
推荐第4篇:垫资协议
垫资协议
甲方(卖方): 乙方(买房):
根据甲乙双方在自愿的基础上,就乙方购买房产甲方垫资事宜,明确双方权利义务,经协商一致订立本协议。 第一条 房产基本情况
房屋名称: 房屋地点: 开 发 商: 第二条 垫资事项
甲方在收取乙方订金¥ (即大写 )元整后,帮助乙方申请车贷,在车贷申请审批通过后,甲方为乙方垫付购买该房产所需首付款¥ (即大写 )元整。 第三条 乙方承诺
乙方于签署本合同同时向甲方一次性支付订金¥
(即大写 )元整。
乙方在成功办理车贷放款后当日,应将车贷贷款金额的50%用 于偿还给甲方。办理车贷的费用由乙方承担。
乙方承诺办理房产按揭成功后,将银行融资出的第一笔资金(含信用卡)用来偿还剩下部分的甲方垫付的首付金额。 第四条 违约责任:若乙方中途毁约,乙方不得向甲方索还订金。 第五条 合同经双方签字后生效,本合同壹是两份,双方各执一份。 第六条 双方约定的其他事项:
。
甲方(签章): 乙方(签章): 联系电话: 联系电话:
年 月 日
推荐第5篇:垫资协议
垫资还贷协议
甲方(卖方):身份证号:
乙方(买方):身份证号:
甲方向乙方借款用于提前还贷,经甲、乙协商订立本合同,作为
双方已签署的房屋买卖合同的补充条款。以便共同遵守。
1、甲方借款金额,人民币(大写) (小写)
元;用于提前偿还位于:
(产权证号:)的房产贷款的解押。
2、银行还款后,甲方承诺积极配合相关结清证明资料的领取以及该
房屋解押手续的办理。如甲方不配合办理相关手续,因此而耽误房屋
过户手续,相关损失由甲方承担。
3、乙方替甲方解押后,如果甲方因故违约,拒绝出售该房屋于乙方,
不配合办理该房屋过户手续,则视为甲方(卖方)同意将房屋以解押
款元出售给乙方(买方)。乙方可以以此为据向法院起诉,
对此承诺甲方并无异议。
4、在办理以上房产解押及再次贷款(注:再次贷款是指本房产的买
方)的所有手续过程中,甲方应积极配合。否则,视为违约。
5、甲方承诺:如果不能按合同履行义务按时办理房屋过户手续,愿意
接受人民法院的强制执行。
甲方:乙方:
年月日年月日
推荐第6篇:垫资协议书
垫资协议书
甲方(垫资方):____________________ 住所:______________________________ 法人代表: 联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机):
丙方(担保方):_____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。
第一条:借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;
2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
第二条:借资金额
乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)
第三条:垫资发放形式
甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方
第四条:还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为_____________________________________________
2、乙方还款方式为______________________________________________ 第五条:三方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3) 甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4) 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
(三)丙方(担保方)的主要权利和义务
***************
第六条 违约责任
1、甲方违约则*************************
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。
第七条 本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉
本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章): 丙方(签字、盖章):
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
推荐第7篇:垫资协议
垫资协议书
甲方(垫资方):
身份证号码: 乙方(垫资方): 身份证号码: 丙方(担保方):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为其名下观澜学府11#2104室房屋买卖交易向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。 第一条:借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人签订的 房屋买卖交易合同的银行贷款还款,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;
2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。 第二条:借资金额
乙方向甲方借资人民币 元(大写: ),借资期限为 个月(自 年 月 日到 年 月 日)
第三条:垫资发放形式
甲方的垫资以现金转账的形式按规定交予甲方 第四条:还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为第三人购房款
2、乙方还款方式为现金/转账
第五条:违约责任
乙方如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过3 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。 第六条:协议纠纷
本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向肥西县人民法院起诉
本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章):
乙方(签字、盖章):
丙方(签字、盖章):
年 月
签订日期: 日
推荐第8篇:银行垫资业务
银行垫资业务:1:现在银行里有很多需要垫资的业务,比如说,某人一100万元买了一套房。贷款70万元,,结果因为偿还贷款能力不足,或者是想变现吃差价,都会把房产转卖掉。但是又无力拿出70万元的现金,我们就可以帮忙垫资70万元,解除银行的抵押,在和协议银行申请办理新业主的贷款,、当新客户申请贷款批下来后,我们在垫资进去。拿到产权证后马上放到新银行做抵押登记。银行会给原房主开个存折,我们就拿着存折和身份证,等银行款项放下来,银行先通知我们。我们去把垫资的钱打出来后,在通知客户来拿钱,这样我们的资金就很安全了。。。
这样一笔交易,我们可以赚3次钱。1垫资费。2,如果是和协议银行办理贷款的话。我们还可以赚担保费。3贷款手续费。
以公司现在的银行关系来说。。。各大银行都没有太大问题,而且这个量是非常大的。银行推荐的话。一般客户都对我们的信任度都是很高的。现在国家调控房价,很多人都在持币观望,事实上国家在房价的调控上是没有什么实质能力的,也就是说房价一定会涨。我们就在现在这个相对冷的时期,先铺好银行的路,一旦政策放开,这个量是不可估计的。而且公司所要面对的问题基本只有一个:就是和银行的沟通。不用担心没有市场,没有客户。资金安全方面也不用太过担心。只要和银行协调的好。是不会有问题的。。。。
推荐第9篇:汽车贷款垫资协议书
垫资协议书 甲方:
乙方(借款人):身份证号:
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)百拾万仟佰拾元整(小写:RMB )甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户: 户名: ;
账号: ;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所有款项。如有违反,乙方承担所有法律责任。 户名: ; 账号:;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的 ‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)百拾万 仟拾元整(小写:RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受邯郸市 区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向邯郸市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、其他约定
4.1甲方垫资为乙方购车,乙方愿意为甲方以自己的名义向银行贷款购车,甲方对此车辆享有所有权。乙方给甲方结清车款后,甲方把车交给乙方。
甲方:
乙方签名(指印):身份证号码: 住址: 电话:
签订日期: 年 月 日
推荐第10篇:建房垫资协议书
建房垫资协议书
甲方:普岭乡固周村十二组李建国
乙方:普岭乡花桥村二组陶建国
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人:证人:
二○一二年二月二十日
第11篇:0垫资合同
垫资合同
甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:乙方以名下坐落于作为抵押,向甲方借款。甲乙双方本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商,自愿达成以下协议:
一、借款金额:人民币万元整(¥元)。
二、借款用途:偿还支行银行欠款。
三、借款时间:个月(年月日至年月日)。实际转账凭证与起始时间不一致的,以甲方转账凭证或乙方出具的借据所载时间为准,两者不一致的以时间在先的凭据认定。
四、借款担保:乙方须保证上述房产不存在任何瑕疵,未被依法查封、扣押、监管,不存在被禁止或限制转让和抵押等情况。乙方以该房产作为抵押(必要时乙方应无条件配合甲方共同到产权处办理抵押登记),并同意在到期无法还款时甲方拥有对该房产完全处置权。
五、上述办理相关事项产生的一切费用由乙方承担。
六、违约责任:
1、逾期还款:若乙方逾期,则乙方每日按垫资总款的百分之做为违约金支付甲方。
2、无法还款:若乙方自借款之日起三个月内无法还款,则甲方有权处置乙方抵押之房产,处置所得不足偿还本金,罚息及其他相关费用,甲方有权处置乙方名下其他财产,以补足不足部分。
七、本合同自甲乙双方签字后生效,至合同项下借款本息全部清偿后终止。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
2012年月日
第12篇:购房垫资协议
客户购房垫资协议
现客户就房款垫资一事自愿与XX公司达成如下协议(原房屋买卖合同号为),本协议未提及事宜照原合同执行,提及事宜照本合同执行:
1.XX公司为客户代垫房款(人民币),时间为自垫资之日起30日内.垫资费用为(人民币)。垫资费用由XX公司在过户当日从客户所下购房定金中予以扣除。
2.客户就该交易房产申请的二手房商业按揭贷款()在银行放款时须将该款项打到XX公司账上,XX公司扣除为客户所垫款项后,余款按原合同支付。
3.本协议一式二份,由XX公司和客户各执一份,自签字之日起生效。
客户(签字确认):XX公司
授权代表:
第13篇:委托垫资申请书
委托垫资申请书
一、基于乙方与甲方签定的《浙江金帆现货商品网上订货与回购客户协议书》,甲方协助乙方在浙江金帆现货商品开设现货电子交易账户。乙方为了提高资金利用率、扩大投资收益,要求甲方提供垫资,供乙方进行该账户的交易与操作。
二、为了确保甲方的资金安全,乙方在交易前必须在开设的帐户注入不少于人民币贰万元(¥20000元)的风险保证金。
三、乙方账户交易赢利部分全部归乙方所有;同样,乙方承担全部交易风险,甲方不承担任何风险,乙方交易如果产生亏损,在乙方的风险保证金里扣除。乙方账户交易的手续费结算标准由浙江金帆制定。
四、由于网络及不可预测的原因造成交易受阻,甲方不承担责任。但甲方在乙方出现上述情况或者其它意外导致无法平仓时,甲方有义务协助乙方在较短的时间内采取平仓措施,避免乙方亏损持续扩大。
五、交易细则:
1、在乙方开设的订货帐户中,甲方只对乙方买卖交易的个别品种进行垫资。
2、出入金制度: 双方签订协议后,乙方在交易日非结算时间(9:00—21:00)内可以自由出入金。
3、甲方垫资金额不在乙方交易帐户中体现,交易帐户中只显示乙方风险保证金余额及盈余资金。
4、乙方交易过程中,盘中结余交易风险保证金不得少于总交易保证金的50%(即最大亏损不得大于50%)。如资金风险达到警戒线(风险保证金亏损达到50%)乙方需减仓操作,并主动止损,或及时追加风险保证金。否则甲方有权视具体情况向浙江金帆申请强行平仓。由此引起的后果由乙方承担。
六、乙方有权随时在其开设的交易帐户中转出所有剩余风险保证金及赢利。乙方交易账户余额为零时,甲方有权撤出其对乙方的配资。若乙方重新向交易账户注入风险保证金,则甲方重新为乙方提供垫资。若乙方交易账户风险保证金余额长期为零,导致其交易账户被注销,双方垫资合作终止。
七、甲方可根据乙方交易的具体情况(比如:交易量偏小,风险控制能力差,亏损度大,交易风格不适合配资操作等原因),甲方有权决定是否与乙方继续垫资合作。
八、本垫资申请书,由乙方到甲方营业场所当面签定,或者双方确认对方身份后传真本协议或者电子邮件确认。
九、乙方在开设的账户中进行垫资交易,甲方已明确向乙方讲明该投资的风险性,乙方已经完全理解和同意,并已对本协议的内容充分理解,了解该投资的风险。乙方自愿承担由此造成的风险且有能力承担由此带来一切可能的损失。
十、本协议的最终解释权在甲方。在合作过程中,如甲、乙双方就本协议引起争议,将以友好协商的原则商议解决或向浙江金帆申请调解解决;争议双方协商不成或浙江金帆调解无效的,由甲方所在地人民法院进行管辖。
(乙方)本人已认真阅读以上垫资申请书并完全理解和同意,了解该投资的风险,自愿且有能力承担因此带来的可能亏损以及相关的法律风险。 (请乙方亲笔抄写)
乙方亲笔签名:
日期:
第14篇:工程垫资合同范本
工程垫资合同该怎么写呢?下面小编整理了工程垫资合同,欢迎大家阅读!
篇1:工程垫资合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》
等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,
经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:东方鼎臣广场
二、工程地点:上分线以东、发展大道以北
三、工程结构:框剪结构
总建筑面积约约6万平方米。
四、进场时间:
定于
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部
内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:
工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为 天。
八、工程质量:
执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约贰 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据
实结算。
3、工人工资单价:执行 元/工日。
4、施工措施费按取费标准的 %计算;
5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。十
一、付款办式:
1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个 月后结清。 十
二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证
金 万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理
10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚
金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。
11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。
13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。
14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。
16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。
篇2:工程垫资合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙
方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。十
一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:地址: 地址:
年 月 日
第15篇:房贷垫资协议书
垫资服务协议书
甲方:身份证号:乙方(借款人):身份证号:
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币仟佰拾元整(小写:RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:;
账号:;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:;
账号:;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资手续费人民币壹万元整。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币拾万仟佰拾元整(小写:RMB)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2乙方向甲方提供位于市房字第号)
的房产作为本次垫资的抵押(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款:贰拾肆万元、手续费壹万元、及后续延迟金元、及其它费)后,剩余钱款归乙方所有。
3.3乙方愿意接受市人民法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向市法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
3.4以下原因乙方不承担违约责任(但必须按约定期限还本金):
①乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的。
②双方约定的还款日要到期或已到期,因为甲方的原因(甲方搬迁、电话停机等)乙方联系不上乙方的。
③因自然灾害等不可抗力造成乙方没有还款条件的。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。
甲方:身份证号码:
电话:
乙方签名(指印):身份证号码:
住址:电话:
签订日期:
第16篇:垫资借款合同
合同编号:
垫资借款合同 签署时间:年月日
敬请注意
为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项: 1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:
2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的: 3:您已确认自己有权在本合同上签字:
4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果: 5:您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同: 6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人:(甲方)
住所:
身份证件名称及号码:
电话:
垫资人:(乙方)
住所:
身份证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
1:垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。
2:垫资借款额度有效时间:
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:还款方法
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4:垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一,甲乙双方主要权利和义务
(一)甲方主要权利和义务
(1) 甲方有权要求乙方按合同约定垫资:
(2) 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约
定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和
有效性:
(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务
(1) 按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:
(2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3) 乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相
关文件资料:
(4) 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有
权全程陪同。
二,违约及其违约处理
(一)违约情形
甲方发生下列任一情况,均构成违约:
(1) 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:
(2) 甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:
(3) 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:
(4) 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及
其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:
(5) 甲方转移资产,以逃避债务的:
(6) 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠
债务的行为的:
(7) 甲方违反本合同,约定的其他义务:
(二)违约经济措施
(1) 处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。
(2) 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖
费等)由甲方承担。
三,合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四,合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协
商不成,按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五,合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六,通知
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七,合同文本分数
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
八,声明条款
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):
年月日
乙方或其授权代理人(签字):
年月日
第17篇:垫资借款合同范本
篇1:垫资借款合同 合同编号:
垫资借款合同 签署时间: 年 月 日敬请注意
为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项: 1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:
2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的: 3:您已确认自己有权在本合同上签字:
4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果: 5:您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同: 6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。借款人:(甲方) 住所: 身份证件名称及号码: 电话: 垫资人:(乙方) 住所: 身份证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。 1:垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。
2:垫资借款额度有效时间:
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。 3:还款方法
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。 4:垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。 一,甲乙双方主要权利和义务
(一)甲方主要权利和义务 (1) 甲方有权要求乙方按合同约定垫资:
(2) 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约 定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和 有效性:
(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务
(1) 按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3) 乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相 关文件资料:
(4) 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有 权全程陪同。 二,违约及其违约处理
(一)违约情形 甲方发生下列任一情况,均构成违约:
(1) 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:
(2) 甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的: (3) 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:
(4) 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及 其他法律纠纷,足以影响其偿债能力: (5) 甲方转移资产,以逃避债务的:
(6) 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠 债务的行为的:
(7) 甲方违反本合同,约定的其他义务:
(二)违约经济措施
(1) 处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。 (2) 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三,合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四,合同的适用法律及争议解决方式 本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五,合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。 六,通知
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。 七,合同文本分数
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
八,声明条款
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。甲方或其授权代理人(签字): 年 月 日
乙方或其授权代理人(签字):
年 月 日篇2:垫资协议(模版)天津市********有限公司代 ***********销售公司垫资协议 甲方(出资人):**********商贸有限公司
乙方(借款人):****************销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三:代垫资期限为年 月 日至年 月 日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章:乙方(代表)签章:
年 月 日 年 月 日篇3:借款合同(垫资) 借 款 合 同
借款人(甲方): 贷款人(乙方): 保证人(丙方):
甲方向乙方借款,为维护双方利益,明确各自的权利义务、恪守信用,经协商一致,订立本合同。
一、甲方向乙方借款(本金)人民币(大写):。
二、借款用途:。
三、借款期限:自 年月 日至 年月 日止。
四、借款利率及计息:借款利率为月息 %。本合同所借之款计利息月为 (不足壹月按壹月计算)。
五、付款方式:甲方的借款由乙方一次性付给甲方使用。
六、贷款担保:本合同项下的全部债务(甲方的偿还义务)由丙方 承担连带责任还款保证。保证期限为贷款本息还清时止。同时由甲方提供产权证 号国土证号房屋坐落,建筑面积平方米的私有房屋及该房屋的全部产权抵押给乙方作为向乙方借款的保证。
七、甲、乙双方协商后,甲方不管该房屋实际价值多少,自愿将上述抵押房地产及室内设施等在年 月 日 前作价人民币(大写) 抵押给乙方,乙方有100%的权利价值。双方到有关部门办理手续,费用由甲方承担。
八、甲方保证上述抵押房地产权属清楚,无纠纷,依法享有全部所有权及处置权。在此前抵押在、出售给他人,在此后,未经乙方书面同意,甲方不得以任何方式处置该抵押房地产。如甲方有隐瞒真相,欺骗乙方取得借款的行为,由此给乙方造成的一切损失全由甲方和丙方负责赔偿。同时乙方也有权变卖甲方和丙方的其它财产清偿债务。
九、还款方式:利息按月支付,甲方在每月 / 日前付清当月利息给乙方,本金到期一次性还清。
十、为保障乙方贷款债权的实现,避免未来纠纷,甲方保证在 年 月 日前还清乙方贷款本息。如到期甲方未能还清所欠乙方本息,乙方有权将上述抵押房地产出售。甲、乙双方均同意乙方代为办理上述抵押房地产出售及收款等相关事宜。本合同签订后,甲、乙双方另行办理全权委托公证书。一旦甲方违约,乙方可直接持全权委托公证书办理房屋过户手续,对上述行为造成的一切后果由甲方承担。
十一、在出售上述抵押房产时,价格应在本合同甲、乙双方议定价值的80%以上。如按甲、乙双方议定价值80%以上不能售出,可委托拍卖公司、中介公司代售。出售抵押房地产应交的税及各种费用全由甲方承担。出售抵押房地产所得款减去欠款本息,罚息,违约金及实现债权的费用,剩余部分退给甲方。如抵押房产出售所得款不够甲方还清所欠乙方债务,甲方及丙方仍应承担还款责任。在办理抵押房地产出售事宜时,甲方应积极配合,乙方通知处置抵押房地产时,甲方需在5日内腾空房屋。
十二、在抵押期间由甲方自行对房屋及屋内财产进行投保,如屋内被盗或房屋损毁,由甲方负
全责,且甲方不得对房屋进行拆建或以其它方式改变房屋现状,抵押房产如需拆迁所得拆迁安置款应优先清偿甲方所欠乙方本息,不足部分,甲方及丙方仍应承担还款责任。 十
三、违约责任:如甲方违约,乙方即可提前向甲方收回全部贷款,甲方未能归还全部欠款,
乙方每日按甲方所欠款额的5‰计收甲方的违约金。同时乙方也有权提前处置甲方抵押房地产收回贷款本息。如甲方借款到期未能还清乙方贷款本息,在逾期期间,包括处理抵押物期间,甲方应按所欠乙方款额照本合同利率继续支付乙方利息,另每日按5‰计付违约金给乙方。如甲方未能按约偿还借款,导致乙方通过诉讼方式实现债权的,甲方应承担乙方实现债权而产生的费用包括诉讼费、财产保全费、公告费、律师费、执行费等费用(其中律师费为欠款余额的20%,不足一万按一万支付);丙方(保证人)对此承担连带清偿责任;如乙方的原因导致款项未及时发放或延迟,所有责任由乙方承担。
十四、如借款人提前还贷需提前10天书面通知乙方,利息计算至还款当月时止(不足壹月按壹月计算)。十
五、其它补充约定:乙方同意甲方到期可以续贷,但需提前七天通知乙方,每月除利息外需
另支付贷款额的1.2%作为办理手续费。十
六、贷款人已提请借款人、保证人对本合同各印就条款内容作全面、准确理解,并应借款人、
保证人要求作了相应的条款说明,签约三方对合同的含义认识一致。
十七、本合同以外的其它补充合同经当事人签字后,具有同等法律效力。本合同壹式贰份,甲
乙方双方各执壹份,签字生效。
十八、合同签订地为湖南省长沙市,双方在履行本合同期间发生纠纷应先协商解决,协 商不成任何一方可向长沙市人民法院提起诉讼并适用中华人民共和国的相关法律法规。 借款人(甲方)签字:贷款人(乙方)签字: 身份证号码: 联系电话:
保证人(丙方)签字: 身份证号码: 联系电话: 现住所: 年 月 日
承诺书
借款合同签订后,甲、乙双方另行办理全权委托公证书。如借款到期甲方未能还清所欠乙方本金及利息,乙方可直接持全权委托公证书办理房屋过户手续,对上述行为造成的一切后果由甲方承担。如乙方原因导致放款时间拖延,所造成一切后果由乙方负责。
借款人(甲方)签字: 联系电话:
身份证号码: 年月日
第18篇:垫资借款合同
合同编号:
垫资借款合同
签署时间: 年 月 日
敬请注意
为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项:
1、您已阅读本合同所有条款,并悉知其含;
2、您已确保提交的有关证件及材料是真实,合法,有效的;
3、您已确认自己有权在本合同上签字;
4、您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果;
5、您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同;
6、请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人:(甲方) 住所:
证件名称及号码: 电话:
垫资人:(乙方) 住所:
证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
1、垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)_______________圆整(小写)______________元整。
2、垫资借款额度有效时间:
垫资借款期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,共_____天。利息按每天____计算,若超出约定时间另外每天加收_____作为违约金。逾期五日自动解除合同,甲方承担一切违约、赔偿等责任。
3、还款方法
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4、垫资借款担保 甲方提供本人(公司)证件原件及垫资后银行归还的抵押物原件等作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款放款卡及密码等由乙方保管。
一、甲乙双方主要权利和义务
1、甲方主要权利和义务
①甲方有权要求乙方按合同约定垫资;
②甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外;
③甲方应按乙方要求提供相关的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性;
④甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款,并支付利息。
2、乙方的主要权利和义务
①按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外;
②对甲方提供的有关个人资料予以保密;
③乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相关文件资料;
④若甲方用_______________________________办理二次抵押借款,乙方有权全程陪同。
二、违约及其违约处理
1、违约情形
甲方发生下列任一情况,均构成违约: ① 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的; ② 甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的; ③ 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同; ④甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力; ⑤ 甲方转移资产,以逃避债务的; ⑥ 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠债务的行为的;
⑦ 甲方违反本合同,约定的其他义务;
2、违约经济措施
①处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。
②以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三、合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四、合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,向X X X法院起诉。在诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五、合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六、合同文本分数
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
七、声明条款
①甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
②甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):
年 月 日
乙方或其授权代理人(签字):
年 月 日
第19篇:垫资服务协议书
垫资服务协议书
本协议适用于房贷交易垫资业务
甲方:
乙方(卖方): 身份证号码:
丙方(买方): 身份证号码:
丁方:福建XX财务咨询有限公司
鉴于:
1、乙方欲向丙方出售地址为 的房产(房产证号为 _________________)。
2、现该房产尚欠 银行 支行(以下简称为“原贷款银行”)按揭贷款未结清。
3、丙方亦计划在购买该房屋后以此为抵押向 银行 支行(如有变更,以最终接受申请并给予贷款的银行为准,以下简称“现贷款银行”)申请个人房屋按揭贷款。
4、现乙方向甲方借款,用于偿还乙方在原银行的贷款,以便完成上述房屋的交易手续。
5、甲、乙、丙三方全权委托丁方代为办理本协议所涉及的银行还款、房屋交易及银行按揭的全部手续。
甲、乙、丙、丁四方本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商,自愿达成以下协议:
一、垫资事项
1、甲方同意为乙方提供人民币(大写) 佰 拾 万 仟____佰____拾____元整(小写:RMB )(实际垫资金额以借款借据的借款金额为准)的借款用于偿还乙方的原贷款银行欠款,且 方自愿按照借款金额 的比例支付利息。
(1)甲、乙、丙、丁方一致同意将此笔借款转入下列指定账户用于代乙方向原贷款银行归还借款: 户名:
;
账号:
;开户行:
。
(2)、乙方、丙方一致同意将现贷款银行发放的个人房屋按揭贷款人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元(小写:RMB )划至以下指定账户,作为偿还的借款本金,在扣除垫资金额及结清费用后,剩余款项划入乙方账户。
户名: ;
账号: ;开户行: 。
2、(费用)甲、乙、丙、丁四方签订本协议之日起三天内,丙方应向丁方支付人民币 拾 万 仟 佰 拾 元(小写:RMB )作为履约保证金, 方应向丁方支付人民币 拾 万 仟 佰 拾 元(小写:RMB )作为预付垫资服务和代办服务等费用。该保证金作为乙、丙双方履行房屋交易,以及按时偿还甲方借款的保证金。
3、甲方承诺在具备以下条件时按本协议约定借款给乙方: (1) 乙方、丙方已向甲方提交以下真实完整的资料:即
个人有效的身份证明、婚姻证明、收入证明、原借款合同、原供楼存折(卡)及密码、提前还款清单、配偶同意出售房屋文件、放款银行存折(卡)、密码等;
(2) 原贷款银行同意乙方办理提前还款手续;
(3) 乙方、丙方已向甲方提交办理本协议约定事项的公证委托书;
(4) 乙方、丙方已按本协议约定向甲方支付履约保证金,向丁方支付垫资服务费、手续费、需由丁
1
方代徼的交易税费等费用;
(5)乙方所提供用于交易的房产产权清晰,不存在任何权利瑕疵,乙方对该房产享有充分的处分权,若该房产为共有的,其处分已获得所有共有人的同意,否则甲方有权拒绝办理垫资的相关手续;
(6) 甲方要求的其他条件;
(7)甲方同意本协议约定保证金由丁方代为收取。
4、借款期限为自甲方将此笔借款转入本协议第1(1)指定账户之日起至现贷款银行将丙方贷款款项划入本协议第2(2)条指定账户之日止,借款期限最长不超过 天(因丁方原因造成的除外)。否则,乙方同意在 个工作日内偿还甲方全部借款,特殊情况下,经甲方同意,可延长借款期限,如出现延期的,乙方同意每延期一天,按借款金额的 ‰(千分之 )向甲方加付利息,其利息必须在甲方同意延期的同时一次性支付完毕。
5、乙方、丙方未能满足第3条款的约定,甲方有权拒绝提供借款,并有权解除本协议。
6、从甲方将该笔借款存入本协议第1(1)条指定账户内之日起,未经甲、丁方一致同意,乙、丙双方不可私自办理或委托第三人调档、过户、交易缴税、公证、领取《房地产权证》、《房地产他项权证》(抵押登记回执、证明)原件等手续。
7、乙、丙双方一致同意,如果甲方借出款项,而乙、丙双方的房屋买卖交易因其它原因终止,甲方有权要求乙方在三个工作日内偿还甲方的借款,如乙方不偿还,则乙方同意委托甲方按照本协议第四条第4款约定方式处置该房产及所得价款。
8、乙方的垫资申请若涉及提供担保的,乙方负责积极协助甲方与担保人就担保事项签订担保合同的义务。
二、交易事项
1、乙、丙双方一致同意委托丁方进行买卖交易过户,并代为办理包括房产评估、注销原抵押登记、归档、交易缴税、过户、公证、办理抵押登记、领取《房地产他项权证》等手续,该房产本次成交价为人民币(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(小写:RMB ),定金为人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元整(小写:RMB )。
2、乙、丙双方须接受丁方对其个人及与交易、贷款有关的所有关系人(含家庭成员、担保人)资信状况进行的核实调查,积极配合丁方及银行人员的所有资信调查工作,保证提交真实、有效的个人资料,保证个人及家庭无其他债务纠纷,无担保纠纷,或存在任何有可能阻碍交易房产成功办理过户及抵押登记的事实。
3、乙方、丙方确认,乙、丙方的房屋买卖合同的履行与甲、丁方两方无关,乙方与丙方之间房屋买卖合同履行产生的任何法律责任均与甲丁两方无关,丁方仅提供交易递件过户手续和银行按揭中介服务。
4、本协议签订后,乙、丙双方之间的房产交易即不可撤销。如乙、丙双方中一方或双方取消交易,则乙方、丙方同意按本协议第四条约定的方式承担违约责任。
三、丙方贷款事项
1、丙方委托丁方向现贷款银行申请人民币(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(小写:RMB )的个人房屋(公积金)贷款。
2、丙方所能申请的贷款额度和贷款期限以现贷款银行审批为准,若现贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足丙方贷款申请要求的,不视为丁方未履行本协议所约定义务,丁方对此不承担违约责任。
3、现贷款银行对丙方的其他相关要求,本协议未涉及到的,丙方同意依照相关要求办理。
四、保证及违约责任
1、乙方保证:
(1)乙方所提供用于交易的房产产权清晰,不存在任何权利瑕疵,乙方对该房产享有充分的处分权,若该房产为共有的,其处分已获得所有共有人的同意。
(2) 在甲方借款未收回期间,由甲方保管乙方在原银行的供款账户存折(卡),未经甲方许可,乙
2
方不可私自办理或委托第三人办理供款账户的挂失、开通银行卡、网上银行、电话银行等手续。
2、在甲方将该笔垫资款项存入本协议指定第一条第1(1)款账户内之日前,乙、丙
双方约定由 方按照原银行规定的供款时间按期存入供楼款项。如因未按期还款而造成甲方损失,则违约方应向甲方赔偿由此引起的一切损失,并自行承担额外利息及费用。
3、如乙方、丙方有任何行为违反本协议全部保证及义务,致使甲方不能按时收回借款的,乙方须立即无条件向甲方归还垫资款项,并承担对甲方造成一切损失,甲方有权追究乙方的违约责任。若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,则甲方、乙方、丙方同意委托丁方按本次交易价格的七成将该房产出售或抵押,所取得的售房款(抵押贷款)扣除甲方所付的全部垫资款及丁方为此次服务已支付的各种费用后,如有余额,余额交付 方,甲方退回 方支付的履约保证金。若出售(抵押)该房产及扣除 方履约保证金后仍不能补偿甲方损失的,甲方有权就未清偿部分向 方追偿。
4、若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受福州 市鼓楼区法院的强制执行,并接受甲方提出的办理强制执行公证的申请,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向福州 市 鼓楼区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
五、不可撤销承诺(卖方) 本人(卖方)承诺:
1.委托贵公司办理该房产的提前还款、注销原抵押登记和转移登记等手续,在办理过程中,本人的房地产证及相关文件交由贵公司保管,本人放弃向银行领取注销抵押资料、转移登记等权利。
2.保证在贵公司划款到本人原贷款银行的供款账号之前将身份证、供款存折和银行卡及其密码交由贵公司保管,并关闭与供款账号有关的电话银行和网上银行,在原贷款银行成功扣款之前,本人放弃使用和索要上述证件的权利。
3.保证由贵公司代本人收取银行发放的贷款,待贵公司垫资款及应收的垫资服务费等全部收回后,由贵公司在三个工作日之内将扣除垫资款和应收垫资费等后剩余的全部款项划至本人账号。本人放弃直接向银行领受该款项的权利。
4.①若因本人原因,导致房产买卖协议不能履行,造成贵公司损失的,本人承担赔偿责任外,并向贵公司支付购房定金总额50%的违约金,在
个工作日内归还贵公司所垫资的赎楼款。②若因买方原因,导致房产买卖协议不能履行,本人愿意撤消已办理的所有手续(包括银行、交易所的手续,如果产生其他费用由本人或买方承担)并在
个工作日内归还贵公司所垫资的赎楼款。
5.本人确信所售的房地产在过户至受让方(买方)名下之前,不会因被查封或其他因素被限制、禁止办理转移登记手续。如此情形出现或因本人的其它原因,导致本人与贵公司之间签订的合同不能履行以及房产转移登记手续不能办理,而造成贵公司因向本人提供垫资而遭受损失的,本人承担赔偿责任外,并向贵公司支付购房定金总额50%的违约金。
以上承诺在本人(卖方)所售房产过户到受让方(买方)名下之前不可撤销。 以上承诺本人(卖方)愿承担法律责任。
六、不可撤销承诺(买方) 本人(买方)承诺:
1.保证在 (贷款银行)申请按揭贷款人民币 万元,在所购房产的产权过户至本人名下、并办理完以贷款银行为抵押权人的抵押登记之后,该款项以及在 (贷款银行)
3
监管的首期购楼款直接划入帐号: ,扣除赎楼款及相关费用后,支付给转让方(卖方);本人放弃直接向贷款银行领受该款项的权利。
2.保证将该房产的过户回执交由贵公司保管,在本人的房产办理完以贷款银行为抵押权人的抵押登记之前,本人放弃保管该房产过户回执、税单及房地产证的权利。
3.若因本人原因,导致房产买卖协议不能履行,造成贵公司损失的,本人承担赔偿责任外,并向贵公司支付购房定金总额50%的违约金。
4.本人确信所购的房地产在过户到自己名下之后至未完成贷款银行的设定抵押之前,不会因被查封或其他因素被限制、禁止设定抵押。如此情形出现或因本人的其它原因,导致本人与贷款银行之间的抵押、借款合同不能履行,而造成贵公司因向转让方提供垫资而遭受损失的,本人承担赔偿责任,并向贵公司支付购房定金总额50%的违约金。
以上承诺本人(买方)愿承担法律责任。
七、通用事项
1、其他约定(如无须填写“本项空白”)
2、下列第 项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①垫资担保申请表; ②担保服务协议书;③借款借据;
3、各方履行本协议中发生的任何纠纷均应先协商解决。协商不成须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4、自乙、丙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
以下无正文
甲方: 地址:
乙方签名(指印): 身份证号码: 乙方配偶签名(指印): 身份证号码: 住址: 电话:
丙方签名(指印): 身份证号码: 丙方配偶签名(指印): 身份证号码: 住址: 电话:
丁方(盖章):福建XX财务咨询有限公司 法定(或授权)代表人: 地址:福州市鼓楼区XXXXXXX
签订日期: 年 月
第20篇:垫资项目协议书
建设项目框架协议书
甲方:衡水昌盛房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为加快推进和保障衡水昌盛房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设 项目,经友好协商达成本协议。
一、项目概况
1、项目主体为棚户区改造,项目所在位臵
2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安臵费用由乙方先行垫付部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。
二、垫资方式
1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额 万元。
2、乙方在本协议签订后 日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。
3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及项目实施,按照建筑承包合同执行。
三、垫资期限
1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起, 个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。
2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息,直至招投标阶段结束。
3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。
四、附则
1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
甲方代表(签字):
日期: 年 月
乙方(盖章)
乙方代表(签字):日期: 年 月 2
日 日